工程建设总包合同

时间:2022-07-07 19:20:58 其他合同范本 我要投稿
  • 相关推荐

工程建设总包合同范本

  在不断进步的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的工程建设总包合同范本,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

工程建设总包合同范本

工程建设总包合同范本1

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  经双方协商达成一致,铭毅房地产开发大连新视界·铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气、机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的'总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。

  结算方式如下

  1、本工程结算执行20xx辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。

  2、本工程为总承包形式,如发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为3%。

  3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息0.8%计算。

  本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程建设总包合同范本2

  发包方(以下简称甲方):

  承包方(以下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,特订立合同如下:

  一、工程概况

  1、工程结构:砖混;

  2、建筑面积:约㎡(按实际建筑面积计算为准)。

  二、承包方式

  土建工程总单包(即包工不包料)。

  三、甲方负责范围

  甲方应提供水、电、路三通及所有建筑材料、回填。

  四、乙方承包范围

  1、基地平整、砼工程、砖砌体工程、木工搭拆(铁丝钉子自备)、钢筋工程、内外粉刷工程、楼梯粉刷上顶(一层、顶层、地坪)。

  2、乙方自备机械、脚手架。

  五、承包价格

  按每平方米元结算,隔热层按计算。

  六、质量要求

  七、付款方式

  1、基础完工付款

  2、每层砌体完工付款

  3、内粉完工付款

  4、外粉完工付款

  5、竣工验收合同后付清余款。

  八、施工日期:按120天计算,雨天顺延。

  九、安全问题

  乙方应安全、文明施工,如出现大小事故由乙方自负。

  十、未尽事宜,甲乙双方协商解决。

  十一、本合同一式两份,甲、乙双方签字之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

工程建设总包合同范本3

  发包商(以下简称甲方):

  承包方(一下简称乙方):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,并在双方充分友好协商的基础上,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项达成一致意见,订立本协议。

  一、工程概况

  工程名称:偃师市帝都·江南社区

  工程地点:偃师市岳滩镇

  工程内容:土建、水电安装等以施工图为准

  建筑面积:

  开工日期竣工日期

  二、范围、方式

  1、承包范围:除消防、电梯等专业工程分包外,乙方全部包建筑安装施工图纸所有施工内容。

  2、承包方式:包工包料

  3、商品砼由甲方提供,不高于市场价,钢筋及防水材料的厂家品牌必须符合国家要求的标准。

  三、定额执行与工程计价

  1、执行定额:《河南省建设工程量清单综合单价》20xx版定额。及其配套的综合解释和补充定额。材料按当地有关部门公布的同期《材料信息指导价》按时调整。

  2、合同价款:人民币暂定:。小写:。进场后以预算价格为准,本工程竣工后据实结算。

  3、乙方向甲方优惠5个点。

  四、工程款支付方式

  1、双方协商暂按预算价来确定合同价款并作为付款依据,最终以结算为准。

  2、此次工程无预付款,由乙方垫资施工至±0,上多层封顶小高层12层为一个结点,高层±0至十一层为一个结点,付已干工程的80%,工程达到验收标准时,付至工程总价的90%,验收后45日内付至工程总价的95%,余5%为质量保修金,从验收之日起二年之内不出现质量问题,30日内一次性支付给乙方。

  3、工程决算:乙方提供结算书,包括设计变更、现场签证,甲方在接到乙方结算书后45个工作日内完成工程结算,并付至工程总价款的95%。

  五、材料设备采购

  乙方依据图纸设计采购材料,不得使用不合格材料,所有材料需标明产品质量,并经验收后方可使用。

  六、承包方的权利与义务

  1、乙方必须按施工图严格组织施工,保证质量并履行合同。

  2、各种检测费均由乙方承担。保险由乙方承担。

  3、麦收、秋收两季保证施工正常进行。不得停工。

  4、乙方在施工期间所造成的质量、事故责任和经济损失均由乙方承担。

  5若工程质量不合格,造成无法使用等,乙方应赔偿甲方直接和间接损失,其款可从乙方保证金中扣除。

  七、发包方的权利和义务

  1、开工前,甲方完成"三通一平"。

  2、图纸变更时,甲方提前通知乙方,工程设计变更所作签证甲方应在接到乙方报告后7日内给予确认。

  3、建设中所需的'一切施工手续均由甲方办理完善,乙方不负担建设手续的任何费用及责任,(涉及到乙方的均由乙方付款)

  4、施工中甲方负责协调工地的周边关系,如因建设手续及周边关系造成停工、其责任和损失由甲方承担。

  5、施工中如果甲方不能按时支付工程款,造成乙方的停工和损失均由甲方承担。

  八、工程质量标准:合格。

  九、合同签订:

  1、甲方向乙方提供图纸及工程相关手续一套。

  2、乙方施工队伍签订合同施工合同后,向甲方交纳保证金陆佰万元整(600,0000.00)。保证金随着工程进度按比例分批退还,进场至±0退200万元保证金,主体施工至总工程量的%,退还200万元保证金,主体施工至主体封顶退还剩余200万元保证金。

  十,其他约定

  1,、双方应信守承诺,友好合作。未约定部分均执行国家合同通用条款及相关法规。

  2、在履行合同时发生的纠纷,由双方协商解决,协商不成时,可在本工程所在地人民法院提起诉讼。

  3、未尽事宜,双方协商解决,另行签订补充协议。

  4、此协议一式六份甲、乙双方各三份,自签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日

【工程建设总包合同】相关文章:

建设工程总承包合同10-21

建设工程总承包合同07-03

建设工程总承包合同10-19

工程建设总承包合同03-13

建设工程总承包合同协议08-25

工程总包简单合同范本(精选6篇)12-05

建设项目工程总承包合同04-07

建设项目工程总承包合同03-02

建设项目工程总承包合同03-07