私人房屋建设合同

时间：2024-08-29 07:13:55 合同范本

私人房屋建设合同

　　随着人们法律意识的建立，我们用到合同的地方越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的私人房屋建设合同，希望能够帮助到大家。

私人房屋建设合同

私人房屋建设合同1

　　发包人(甲方)：____________________________

　　承包人(乙方)：____________________________

　　发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。

　　第一条工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　___________________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________________.

　　第二条质量保修期

　　双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

　　⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

　　⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;

　　⒊ 装修工程为____________年;

　　⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;

　　⒌ 供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;

　　⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;

　　⒎ 其他项目保修期限约定如下：_____________________.

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　第三条质量保修责任

　　⒈ 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

　　⒉ 发生紧急抢修事故的`，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　⒊ 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

　　⒋ 质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　第四条保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　第五条其他

　　双方约定的其他工程质量保修事项：_______________.

　　本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

私人房屋建设合同2

　　建设发包发(甲方)：身份证：

　　承包施工方(乙方)：身份证：

　　经甲、乙双方共同协商，双方本着平等、诚信的原则，确保工程安全、优质、高效，经甲乙双方协商自愿签订本合同，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。

　　一、承包方式

　　采用包工包料的方式

　　二、承包价格

　　双方约定按建筑面积包干，每平方米元包干建成。

　　三、承建范围

　　正负零以上的建筑施工由乙方全权负责，从浇灌地圈梁、地盘等起直至屋顶封顶，厨房、卫生间防水均为承包范围，包含墙体砌筑、内外墙粉刷、及瓦面等为乙方承包范围;面积：300㎡(以设计图纸为依据)

　　四、甲方职责

　　甲方需根据乙方工程进度支付商定款项，付款不得拖欠，导致影响工程进度

　　五、乙方职责

　　1. 乙方自带施工时所需的一切用具(含模板、搅拌机、震动器、脚手架等，且所有费用由乙方负责)，并按图纸和甲方要求施工。

　　2. 乙方购买材料时所产生的一起费用由乙方自行承担。

　　3. 乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工文明施工。

　　4. 乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。

　　5. 乙方在建筑材料上把关，符合相关建筑标准。

　　六、工程质量要求

　　1. 乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工。

　　2. 甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责任影响房屋质量等行为时，甲方有权要求乙方停工或整改。

　　3. 砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆均匀饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，杜绝空鼓，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，各项符合相关标准，或不低于同等商品房相关标准。

　　4. 需混凝土浇灌的需一次性浇灌，乙方需合理安排时间，不得因天气、工人等原因造成分次浇灌。混凝土使用标准不得低于同等建筑的商混标准。

　　5. 房屋墙体整体垂直度不得超过cm(厘米)的误差

　　6. 电路按图纸和甲方要求施工，布置合理规范、安全;开关、插座布置合理，能正常使用。

　　7. 水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。

　　8. 各项钢筋使用不得低于一下标准：

　　地圈梁：Ф16 立柱: Ф 14 箍筋: Ф 8

　　板面: Ф 8 扎两层

　　各钢筋之间的间距不得低于同等商品房标准，捆扎后的钢筋在浇灌之前须取得甲方同意

　　9. 工程完工后(5年内)，如房屋出现建筑安装的质量问题，由施工方负责免费维修。

　　七、工程款支付办法

　　1. 动工前甲方支付乙方人民币(大写启动资金，待地圈梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方第一层工时费人民币元(大写) 。全部工程完工检查验收合格后一个月内一次性结清剩余款项。

　　八、安全责任

　　乙方必须认真按施工操作程序施工，安全第一、质量第一、信誉第一、预防为主，

　　九、工期约定

　　工程于年月日开工，于年月日前竣工。

　　十、违约责任

　　1. 由于工程质量达不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工资由乙方负责;由乙方原因导致合同无法履行的，乙方承担违约责任并赔偿相应损失。

　　2. 乙方若无事甲方的'合理要求，或采取消极怠工或延误工期等做法为难甲方，在甲方明确告知以后仍不整改，视为乙方根本违约，甲方有权解除并终止合同，所产生的款项概不支付，所产生的损失，甲方有权继续追讨

　　十一、争议解决办法

　　1. 发生合同争议时，双方应友好协商。

　　2. 如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。

　　十二、其它未尽事宜

　　1. 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

　　2. 因自然灾害、政策等不可抗拒因素造成合同无法履行时，双方依据事实情况协商进行，合同可以继续履行时，乙方所产生的工期延误需取得甲方同意。

　　3. 未尽事宜由甲乙双方再行协商处理，补充合同与本合同具有同等法律效力。

　　4. 甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

私人房屋建设合同3

　　甲方：_________________

　　乙方： _________________

　　_________________一处宅基地，就房屋建设委托事_________________施工队达成如下协议：

　　一、甲方委托乙方建设房屋主体三层，严格按照大队图纸施工，材料由甲方供应，乙方工资150元/㎡，瓦房展开面计算，楼梯每层另加700元。

　　二、工期为两个月，施工过程中，甲方应满足材料供应，因材料原因导致工期延长或施工停止，造成损失由甲方负责。

　　三、乙方因确保工期按期交工，不得间断施工，拖延工期，由于天气或不可抗拒因素除外，特殊情况可延长工期。

　　四、付款方式：一层一算，完工验收后，付总款的90%，剩余10%为保修费，房屋交工后一年内没有出现质量问题全部付清。

　　五、乙方要确保房屋建设质量，严格按图纸施工，对不符合要求甲方提出整改时，乙方不听从者，甲方有权扣除部分工资，如确需更改的`，双方共同协商更改，乙方不得擅自变更房屋图纸和结构。要确保横平竖直，墙面平整光滑，2米内不得有误差，在材料使用方面要做到不偷工减料，该用的不能少，不用可不浪费。

　　六、乙方在施工过程中，要确保工人施工安全，要劳保齐全，要准备好安全带、安全帽、劳保鞋、劳保手套、防尘口罩等劳保用品。高层要做好防护措施，消除安全隐患，施工过程中出现工伤事故，甲方概不负责，全部由乙方负责。

　　七、空口无凭，合同为证，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　______年______月______日

私人房屋建设合同4

　　甲方(发包人)

　　乙方(承包人)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：房屋工程建设。

　　二、工程地点：。

　　三、工程承包范围和内容：全部工程建筑面积平方米，以实际完成工程量为准。

　　四、工程合同价款：人民币(大写：拾万仟佰抬元角分整)。

　　第二条工程期限

　　一、开竣工日期：年月日开工，年月日，工程期限日。

　　二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议。

　　1、由于不可抗力而被迫停工。

　　2、因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工。

　　3、因甲方不能按期供图，而被迫停工或不能顺利施工。

　　第三条承包方式采取以下第( )中方式：

　　一、包工包料。

　　二、包工不包料。

　　乙方在施工时出现工程增减时，甲乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　在施工过程中，乙方必须听从甲方提出的合理性意见建议，在使用材料时保证工程质量的前提下，乙方必须坚持节省、不浪费的原则。

　　第四条质量标准

　　一、整个工程应按质、按量完成，符合国家施工规范。

　　二、房屋结构按照设计图纸布局，尺寸须根据现场，科学、合理放线。

　　工程质量标准：验收合格。

　　第五条工程计量

　　以甲方、乙方、监理方现场共同确认。

　　第六条材料设备供应

　　承包人自行采购的所有施工材料，承包人应保证质量并提供相应材质证明及产品合格证，并经发包方和监理方认可后方能使用。

　　第七条工程款结算方式

　　一、包工包料工程，按固定单价结算，每平方米元。

　　二、包工不包料工程，按甲乙双方约定的人工费结算。

　　第八条工程预付款和工程进度款支付

　　承包人员、机械进场工程开工基础部分完工，发包人确认后拨付合同价款30%，其余按工程进度拨款至 %。竣工验收后拨付至100%。

　　第九条施工与设计变更

　　一、乙方必须依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。

　　二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的.积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：

　　1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方可施工。

　　2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，并由甲乙双方签订协议，方可施工。

　　3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定建完安全部位。

　　4、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲

　　二、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或复杂隐蔽工程，应由乙方书面通知甲方共同进行验收，并办理隐蔽工程验收手续。

　　第十条竣工验收、结算与保修

　　一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方按时验收，如甲方不能按时参加验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期但甲方须承认竣工日期。

　　二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。

　　三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收的依据。

　　四、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限1内完成。经验收合格后，再行移交。

　　五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方协议，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

　　六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、行业验收标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件：

　　1、增减变更文件和其他洽商记录。

　　2、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录。

　　3、工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

　　七、乙方在单项工程竣工验收后，应于竣工验收后15天内将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件15天内审查完毕，如到期未提出异议，应按时拨款。

　　八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，无质量问题，到期一次性付清质量保证金。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏水、墙体裂缝、预埋水电管路堵塞等问题，乙方接到甲方房屋质量问题，乙方应迅速及时地进行修理，直到甲方满意，否则甲方另请人修理，工时及材料从保证金中扣除。

　　九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

　　第十一条违约责任

　　一、甲方违约

　　1、甲方不按时支付工程预付款、算价款的，赔偿乙方合同总价款无正当理由不支付工程竣工结 %的违约金：

　　2、甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方有权顺延相应工期，赔偿乙方合同总价款 %的违约金。

　　l、因乙方的原因不能按照合同约定的竣工日期竣工，赔偿甲方合同总价款的违约金。

　　2、因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准的，乙方必须无偿修复达到合同约定的质量标准，在乙方修复之前，甲方有权扣留相应工程款。

　　3、乙方在履行合同过程中因公司资质、经营状况等发生重大变化，或者有其他严重违约行为，不能曳光弹履行合同的，甲方有权单方解除合同。

　　第十二条安全生产

　　在施工中，要把安全施工放在第一位，抓好施工用电、用水安全，佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带，并做好周边安全防护抵施，做到安全、文明施工，杜绝一切不安全事故，若发生安全事故，责任由乙方全部负责。

　　纠纷解决方法：合同履行期间，如甲乙双方发生茅盾纠纷时，首先由双方协商解决，在纠纷解决不了时，甲乙双方在三十日内(或者三个月内)都有权向当地人民法院提起诉讼。

　　第十三条双方商定的其他事项：

　　第十四条合同附件

　　一、工程项目一览表。

　　二、全部施工图纸。

　　三、施工图预算。

　　四、有关协议：

　　五、有关补充合同：

　　第十五条合同生效

　　一、本合同订立时间：

　　二、本合同订立地点：

　　三、本合同自双方签字之日起生效，一式四份，甲乙双方各执一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【私人房屋建设合同】相关文章：