购销合同集锦七篇
随着法律知识的普及，合同在生活中的使用越来越广泛，合同协调着人与人，人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的购销合同7篇，希望能够帮助到大家。
购销合同 篇1
甲方(供方)：
乙方(需方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买，甲方产品一事达成如下协议。
一、产品的名称、规格、数量和价格：
产品名称：北大荒丰缘牌面粉70#粉 规格：25公斤
数量：20吨 单价：1.36元/斤
总价：54400元 合计人民币金额(大写)：伍万肆仟肆佰元整。
二、产品质量要求及技术标准： 产品质量标准执行国家标准或企业备案标准。
三、验收方法：
1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应妥善保管，在十天内向甲方提出书面异议，甲方及时派人到现场进行复检确认，因产品质量问题，甲方全部承担质量责任。
2、如乙方为按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
四、货款结算方式及到货期限
1、按协商好的价格乙方打款给甲方所需数量的款项，
甲方收到货
款后发货给乙方。
2、甲方在接到货款之日起5日内发货到乙方。
五、运费：
发货所需运输费用由甲方承担，甲方负责送货到乙方所在地，乙方负责现场尽快卸货。
六、违约责任：
1、双方保证认真履行本合同。如一方违约，所造成的损失由违约方负责经济赔偿。
2、因不可抗力的'因素，造成双方不能履约，不承担违约责任。
七、其他约定事项：
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
3、解决合同纠纷的方式：合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成可通过甲方所在地农垦管辖的法院解决。
4、本合同正本一式两份，双方各执一份。
甲方：
(盖章)
乙方：
(盖章)
代表人：
代伟
代表人：
联系地址：
联系地址：
联系电话：
联系电话：
合同签订日期：
20xx年11月27日
购销合同 篇2
二、质量与技术标准和产品包装
1、质量与技术标准：
产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。
买方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。
2、产品包装：
风险提示：
对于购货方提出的特殊包装方法应当引起足够的重视。包装物是否回收，包装的合理标示、包装物的商标印制、标识的著作权等问题都应按国家相关法律规定在合同中予以明确。
（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；
（2）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。
三、收货事项
风险提示：
应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定“乙方在收货后一次性付清款项”，此约定只有始期，即“收货”，无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清?应该有明确的始期和终期。
1、本合同设备的到货日期为：合同生效起4个工作日内。
2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_________。
3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）ＬＣ；（）Ｔ/Ｔ。
4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式：现款。
5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。
6、定金：
四、包装、运输、交货、验收及异议的提出。
1、货物包装为制造商原包装。
2、货物的运输和运输过程中的保险由___方负责办理，费用有方承担。
3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货完成。交货后的风险责任由甲方承担。
风险提示：
如果货物送往本地，当明确约定送货地点，这关系到纠纷处理时法院的管辖;如果货物送往外地，则尽量不要写明，而应争取约定由本地法院管辖。此外，合同中应列明收货方的经办人的姓名。经办人签收亦视买受人签收。重新委任签收人，须提交留有其签名的收货授权书。这样做的目的是防止经办人离开后，对方不承认收货的事实，给诉讼中的举证带来困难。
因现在企业人员的变动较为频繁，当对方更换新的经办人时，应当要求对方提供授权委托书。对于送货到外地的卖方来说，应特别注意应尽量要求对方付清全款后再卸货，以防止外地买方卸货后不再支付余款，置于“货款两飞”的尴尬境地。
4、甲方发现收到的货物与规定的不符，应在货物到达之后5个工作日内向乙方提出书面异议，乙方在收到异议后应在合理期间内根据产品的具体情况协助甲方解决，直至验收合格。甲方怠慢行使该该项权利，视为产品验收合格。
五、免责条款
1、双方约定由于水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，免除相应的违约责任。
2、受到上述免责事项影响的一方，应在10天内通知另一方。
3、如果受上述免责事项的.影响，使本合同只要义务之履行延迟的时间超过180天，则任何一方均有权接触合同而不承担任何后果，也可有双方协议采取其他补救措施。
六、违约责任
风险提示：
质量不符合合同约定，通常违约方应按照合同总金额的 %向守约方支付违约金。违约责任中是否包括预期利润，可以综合交易的实际的情况，约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润，约定的预期利润可以得到法院的支持。
根据合同法规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种，既主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。
1、甲方逾期付款的，应每日向乙方支付合同标的金额千分之一的违约金。
2、乙方逾期交货的，应每日向甲方支付合同标的金额千分之一的违约金。
七、争议解决的方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意交由合同签订地法院管辖，由败诉方承担律师费，交通费等相关合理费用。
风险提示：
在合同履行中出现问题，应积极主张自己的权利，并保留相关证据。如发现对方当事人的资信有所怀疑，应要求对方提供担保。积极行使诉权保护自己的权利，以免因超过诉讼时效而蒙受损失，即及时提起诉讼或仲裁。
八、其他
1、甲、乙双方应保守通过签订和履行本合同而获取的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据，以及其他有关信息。
2、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对方应五个工作日内回函，否则视为无效。
3、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）
委托代理人：
乙方：（盖章）
委托代理人：
签订地点：
签订时间：
购销合同 篇3
甲方：
乙方：
为了搞好市场流通。提高经济效益，双方本着平等、互利、自愿的原则。经双方协商达成如下协议：
一、甲方负责提供綦江南王食品有限公司猪血销售。
二、价格：价格从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止按 元/头。
三、结算方式：凭甲方保管验货签字和乙方本人或委托人验货签字的销售清单作为结算依据。
四、甲方每天所用生鲜血从当月货款中扣除。
五、付款方式：每月月底结算一次，次月十日前付清货款。
六、乙方向甲方缴纳猪血保证金 万元，合同终止时，五日内甲方应无息无条件退还给乙方。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，另行协商。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇4
甲方：
乙方：
经甲乙双方友好协商，甲方向乙方采购家电，根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，签订本合同，以资双方共同恪守。
一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额(见附件) 合同总价款为：
注：以上价格含运费、税费。
二、交货地点：
交货时间：
三、运输费用承担：由乙方负责
四、付款方式：(详细方式)银行转账考虑预留质保金事宜
五、合理损耗计算方法：无
六、违约责任：(具体内容及违约赔偿标准需约定)如乙方的产品质量不合格，甲方在30天内可退货给乙方或要求乙方更换合格产品
七、争议的解决
本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成的.，任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。
八、附加条款：
乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
八、附加条款：乙方承诺以上电器免费保修一年，因甲方人为原因造成电器损坏乙方不负责保修。
九、本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。经甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)： 乙方：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 电话： 电话：
签订地点：
签订时间：年 月 日
购销合同 篇5
供方：（以下简称甲方）
需方：(以下简称乙方）
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间：
第二条 质量标准: ___________________________________________________________________。
第三条 需方对质量的条件及用途：_____________________________________________________。
第四条 产品计量方法以及合理损耗计算方法：___________________________________________。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收及费用负担：_____________________________________。
第六条 随货提交资料：_______________________________________________________________。
第七条 标的'物的所有权自提货时起转移，但需方在约定支付日期内未履行支付价款义务，标的物属于供方所有。
第八条 交(提)货方式、地点：_______________________________________________________。
第九条 运输方式及到货地点和费用负担：_______________________________________________。
第十条 验收标准、方法、地点及提出异议期限：__________________________________________
第十二条 如需提供担保，需另立合同担保书，作为本合同附件。
第十三条 供方对质量保证和负责期限：_________________________________________________。
第十四条 本合同解释的条件：根据《中华人民共和国合同法》的有关条款执行。
第十五条 违约责任：_________________________________________________________________。
第十六条 解决合同争议的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成，依法向人民法院起诉。
第十七条 其他约定事项：______________________________________________________________
第十八条 本合同以_________方式签定，一式_____份，双方各执_____份。自双方签章之日起生效。
第十九条 本合同若有未了事项，经双方协商签定的协议书、合同书和本合同在履行过程中发生的争议，经协商达成的协议书均作为附属合同执行。
第二十条 合同期限：自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
购销合同 篇6
供方： 地址： 传真：
合同编号：
需方： 地址： 传真：
一、 结算方式及期限：款到发货，现款结算，出厂价为含税价。
二、 液氨质量：以供方液氨化验单为准，符合GB536-88标准。
三、 交货地点：供方液氨充装现场，交付后产品的风险由需方承担。
四、 运输、费用、安全及提出异议期限：
1、 汽车自提，需方自行解决运输，车辆进入厂区内，应服从供方安全与环保的管理规定，运输安全由需方负完全负责；
2、 运费由需方承担；
3、 货到后，如有质量问题，需方在2日内向供方提出异议,逾期未提出异议视为产品合格。
4、 汽车槽车的安全及容器内的检查由需方负责，由于需方检查处理不当，造成的安全、液氨被污染等问题由需方自行承担。 五、 安全及环保责任：需方经营、储存、运输、使用和处置供方液氨，必须符合国家安全和环保法律、法规的要求，由于需方使用处置不当，造成的安全和环保事故由需方负完全责任。
七、 其他约定：本合同数量为双方协议计划量，如因供方充装问题、货源不足及需方运输困难等因素实际执行数量达不到协议计划量，按实际执行数量确定为最终合同数量，供方不对差量承担任何赔偿责任。
八、 违约责任及解决合同纠纷的方式：违约责任按《合同法》执行，但是，本合同项下的任何违约责任以守约方的直接损失为限，违约方不对守约方的任何间接损失（包括营业的损失、生产中断的.损失、停工的损失、对第三方的赔偿责任、利润的损失等）承担赔偿责任。与本合同相关的争议如双方不能友好协商解决，应提交合同签订地法院解决。
供方：
法定代表人： 委托代理人：
需方：
法定代表人： 委托代理人：
签订时间：年 月 日 签订地点：
购销合同 篇7
甲方：__________________________
乙方：__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
第一条;工程概况
1、工程地点：大连市、开发区、黄海西路1号。
2、工程内容：总建筑面积750平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期：20xx年05月18日;竣工日期：20xx年06月15日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。
第二条;合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：132000。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：39600
3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：52800
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：33000
5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：6600
第三条;甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，
第四条;乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条;材料供应
1、装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
2、由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
第六条;安全责任
1、发包人提供确认的.图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
第七条;质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
3、工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
第八条;工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条;工程保修
1、验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条;违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
4、未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使
用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条;争议解决
1、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________
发包方电话 承包方电话
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
【购销合同】相关文章：
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同04-01
购销合同[经典]10-02
[经典]购销合同09-16
购销合同【经典】09-13
（精选）购销的合同07-19
[经典]购销的合同07-24
购销合同03-02
购销合同经典05-20
(经典)购销合同09-09