2025年监理工程师考试多选题练习含答案（精选6套）
在学习和工作的日常里，只要有考核要求，就会有练习题，做习题可以检查我们学习的效果。学习的目的就是要掌握由概念原理所构成的知识，你知道什么样的习题才是好习题吗？以下是小编为大家整理的2025年监理工程师考试多选题练习含答案，欢迎大家分享。
监理工程师考试多选题练习含答案 1
1、掌握和运用建设程序，是对监理人员【BC】的要求。
A.公正监理 B.业务素质
C.职业准则 D.独立监理
E.监理职责
2、与建设工程平行承发包模式相比，建设工程设计或施工总分包模式的优点是【A】。
A.有利于投资控制
B.有利于质量控制
C.有利于缩短建设周期
D.合同价格较低
3、监理实施细则内容包括【ABCE】。
A.专业工作特点
B.监理工作流程
C.监理控制要点及目标值
D.工作报告制度
E.监理工作方法及措施
4、复位纠偏、加固补强等补救措施和返工费用属于【C】引起的损失。
A.投资风险 B.进度风险 C.质量风险 D.安全风险
5、《中华人民共和国建筑法》中，关于建筑工程发包的有关规定，下列叙述正确的有【ABE】。
A.建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的.可以直接发包
B.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位
C.提倡对建筑工程实行肢解发包
D.政府及其所属部门有权限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位
E.发包单位不得指定生产厂、供应商
6、运用技术措施纠偏的关键是【AC】。
A.提出多个不同的技术方案
B.明确目标控制人员的任务
C.对不同的技术方案进行技术经济分析
D.可忽视对其经济效果的分析论证
E.不要局限在已发生的费用上
7、与建设工程组织管理的其他模式相比，EPC模式的基本特征有【BCE】。
A.业主承担大部分风险
B.承包商承担大部分风险
C.总价合同
D.单价合同
E.业主或业主代表管理工程实施
8、根据《建设工程监理规范》的规定，【BC】应做好监理日记。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.监理工程师
E.总监理工程师代表
9、建设工程项目参建各方依法订立的合同都要有明确的【BD】条款。
A.公证机关
B.质量要求
C.法律依据
D.履约担保
E.违约责任
10、建设工程监理费用由【ACD】构成。
A.监理直接成本
B.监理直接费
C.监理间接成本
D.税金和利润
E.监理间接费
监理工程师考试多选题练习含答案 2
第 1 题
委托人对合同履行的监督控制权，下列说法正确的是( )。
A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告
B.监理人调换总监理工程师，须经委托人同意
C.监理人转让义务，必须经委托人书面同意
D.监理人转让利益，无需委托人书面同意
E.监理人转让支付款，必须经委托人书面同意
正确答案：ABC
第 2 题
《合同法》规定的合同有效条件包括( )。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案：ABE
第3 题
下列关于FIDIC合同下的指定分包商和一般分包商的叙述，正确的是( )。
A.指定分包商和一般分包商具有同等的合同地位
B.指定分包商不损害承包商的利益
C.一般分包商由承包商选定
D.建设单位和工程师应介入一般分包商的保护中
E.一般分包商的违约视为承包商的违约
正确答案：ABCE
第 4 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.总监理工程师业绩
B.监理大纲
C.投标人资质
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：BCDE
第 5 题
合同不当履行中的保全措施包括( )。
A.代位权
B.抗辩权
C.拒绝
D.撤销权
E.解除权
正确答案：AD
第 6 题
依据《中华人民共和国合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时，( )履行。
A.交付不动产的，在不动产所在地
B.给付货币的，在给付货币一方所在地
C.交付动产的，在接受动产一方所在地
D.设备采购，在采购方所在地
E.材料采购，在供货方所在地
正确答案：AE
第 7 题
承包人的索赔程序一般分为( )。
A.事态调查
B.索赔意向通知
C.索赔报告递交
D.索赔根据
E.监理工程师审核索赔报告
正确答案：BCE
第 8 题
以下财产中，可以用作抵押的有( )。
A.幼儿园
B.房屋
C.学校
D.土地所有权
E.电器
正确答案：BE
第 9 题
根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，委托人对监理人履行合同的监督事项包括( )。
A.监理人选择的监理工作分包单位须征得委托人同意
B.监理人调换总监理工程师须征得委托人同意
C.批准监理人的监理工作实施细则
D.审查监理人提交的监理报告
E.要求更换不称职的监理人员
正确答案：ABDE
第 10 题
在FIDIC的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。
A.选择分包单位的权利不同
B.分包合同的工作内容不同
C.分包合同的当事人不同
D.工程款的支付开支项目不同
E.业主对分包商利益的保护不同
正确答案：ABDE
第 11 题
承诺应具备的条件包括( )。
A.承诺只能向受要约人作
B.承诺必须由受要约人作出
C.承诺的内容应当与要约的内容一致
D.承诺必须在承诺期限内发出
E.承诺必须受法律约束
正确答案：BCD
第 12 题
以下是有关附条件和附期限合同的生效时间的叙述，其中正确的是( )。
A.附生效条件的合同，自条件消灭时生效
B.附解除条件的合同，自条件成就时生效
C.当事人不正当促成条件成就的，视为条件不成就
D.附生效期限的合同，自期限届至时生效
E.附终止期限的合同，自期限届满时失效
正确答案：CDE
第 13 题
法人应当具备的条件有( )。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有3名以上高级管理人员
D.能够独立承担民事责任
E.有自己的名称、组织机构和场所
正确答案：ABDE
第 14 题
以下对索赔的表述中，正确的是( )。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.索赔依据应在合同中有明确根据
C.应在索赔事件发生后的'28天内递交索赔报告 (应该是提交索赔意向)
D.工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行工程师的索赔处理决定
正确答案：AD
第15题
甲、乙公司签订合同，甲公司将合同中的部分义务转让丙公司完成，依照《合同法》规定，其法律关系特点为( )。
A.甲、乙公司作为合同主体不变
B.甲公司可要求丙公司履行转让部分的义务
C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权
D.丙公司不履行义务，应对乙公司承担违约责任
E.乙公司不能强迫丙公司履行义务
正确答案：ABE
第 16 题
《建设工程委托监理合同示范文本》中明确的内容有( )。
A.工程概况
B.合同生效日期
C.项目总投资
D.酬金支付方式
E.可行性研究
正确答案：ABCD
第 17 题
在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括( )。
A.被代理人的法人终止
B.被代理人取得民事行为能力
C.被代理人取消委托
D.代理事项完成
E.代理期限届满
正确答案：ACDE
第 18 题
建设工程设计合同(一)[GF-2000-0209]主要条款有( )。
A.设计依据
B.发包人应提供的有关资料和文件
C.双方的责任
D.项目投资要求
E.委托设计任务的范围和内容
正确答案：BCE
第19题
《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。
A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请示人民法院执行
E.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
正确答案：ACD
第 20 题
下列选项中，属于正常监理酬金中间接成本的是( )。
A.业务培训费
B.图书资料购置费、经营业务费
C.固定资产及常用工器具、设备的使用费
D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和设备的摊销费用
正确答案：ABCD
监理工程师考试多选题练习含答案 3
第 1 题
在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。
A.发包人无权要求交付工程
B.发包人有权要求交付工程
C.发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任
D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任
E.承包人可以留置该工程
正确答案：BC
第 2 题
(2008年)设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有( )。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案：BC
第 3 题
下列合同中，属于效力待定合同的有( )。
A.与限制民事行为能力人订立的合同
B.因重大误解订立的合同
C.与无代理权人订立的合同
D.与行政法人单位订立的合同
E.与超越权限的法定代表人订立的合同
正确答案：ACE
第 4 题
根据《合同法》规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有( )。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案：ABCD
第 5 题
FIDIC合同条件下，关于用于永久工程的设备和材料预付款，下列说法正确的是( )。
A.订购物资经工程师确认后，按发票价值的80%作为材料预付的款额
B.可以在专用条款内修正这个百分率，通常在60%-90%内
C.材料和设备只有进场后，才能将费用计入工程进度款结算支付
D.材料的质量和储存条件符合技术条款的要求
E.扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同
正确答案：ABDE
第 6 题
(2008年)工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括( )。
A.在原定设计范围内的.内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案：ACD
第 7 题
招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括( )。
A.没有按照招标文件要求提供投标担保
B.报价金额的大小写不一致
C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致
D.货物包装方式高于招标文件要求
E.货物检验标准低于招标文件要求
正确答案：BCD
第 8 题
下列情况中，属于额外监理工作的有( )。
A.由于变更而需延长的监理工作
B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作
C.业主因承包商严重违约解除合同后，监理人的善后工作
D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务的工作
E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作
正确答案：CD
第 9 题
按《合同法》规定的基本原则，因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力，( )。
A.不免除迟延履行方的相应责任
B.双方的风险责任均不免除
C.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续
D.如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续
E.保险公司的赔偿不能弥补损失，由合同约定的责任方承担赔偿义务
正确答案：ACDE
第 10 题
依据FIDIC《分包合同条件》，分包商应立即执行的变更指令包括( )。
A.工程师直接送达的书面指令
B.工程师代表直接送达的书面指令
C.承包商代表直接送达的书面指令
D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令
E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令
正确答案：CE
第 11 题
依据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同发包人的义务包括( )。
A.办理临时用地、停水、停电申请手续
B.向施工单位进行设计交底
C.提供施工场地地下管线资料
D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道
正确答案：ACE
第 12 题
(2008年)甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站，此时甲公司享有的权利有( )。
A.拒收货物
B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用
C.不接收货物并要求对方承担违约责任
D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款
E.接收货物并不对保管不当造成的损失负责
正确答案：ABD
第 13 题
(2010年)根据建设工程监理委托合同示范文本的规定，委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的，下列文件中，属于合同组成部分的有( )。
A.中标函
B.监理委托函
C.工程监理合同标准条件
D.投标保函，
E.规范和规程
正确答案：ABC
第 14 题
在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括( )。
A.投标人资质
B.监理大纲
C.总监理工程师业绩
D.监理单位业绩
E.监理费报价
正确答案：ABDE
第 15 题
某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在( )。
A.要求设计单位修改设计
B.承担设备拆除的费用
C.负责设备重新安装
D.承担重新安装的费用
E.重新组织单机无负荷试车
正确答案：ABD
第 16 题
在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括( )。
A.选定施工合同的承包人
B.批准施工合同承包人选定的分包人
C.确定工程规模
D.主持工程建设有关协作单位的组织协调
E.审核承包人的索赔
正确答案：DE
第 17 题
指定分包工作属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作，即承包商投标报价时没有摊入( )的工作，因此不损害承包商的合法权益。
A.间接费
B.管理费
C.人工费
D.机械费
E.材料费
正确答案：AB
第 18 题
下列解决合同争议的文件中，具有法律强制力的有( )。
A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议
B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议
正确答案：CD
第 19 题
工程A.师对分包合同的管理包括( )。
检查确认分包工程质量
B.对分包商索赔的批准
C.对分包商发布变更指令
D.对分包商资质进行审查
E.计量、确认分包商完成的工程量
正确答案：ADE
第 20 题
某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有( )。
A.计量98吨，则应补交2吨
B.计量98吨，则应补交1.5吨
C.计量99.8吨，则不再补交
D.计量99.8吨，则应补交0.2吨
E.计量102吨，则退还2吨
正确答案：ACE
监理工程师考试多选题练习含答案 4
1.我国的建设工程监理是( )的建设单位项目管理。
A.公平化
B.社会化
C.效益化
D.专业化
E.组织化
答案：B D
2.监理工程师要有良好的品德，其良好品德的主要表现有( )。
A.热爱本职工作
B.具有科学的工作态度
C.具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操
D.能听取不同意见，而且有良好冷静分析问题的能力
E.能够独立地开展工作
3.工程监理企业在经营活动中，不得( )。
A.承接经营范围以外的监理业务
B.转包工程监理业务
C.让其他企业以本监理企业的名义挂靠承揽监理业务
D.参与恶性压价竞争活动
E.联合组合联合体共同承揽监理业务
4.建设工程监理的质量控制在设计的.主要任务是( )。
A.协助业主制定设计要求文件
B.协助业主选择设计单位
C.进行设计过程跟踪
D.做好设计文件验收
E.行使质量监督权
5.一般来说，风险管理中所运用的风险对策有( )。
A.风险回避
B.损失控制
C.风险自留
D.风险转移
E.风险消除
6.下列关于组织结构的叙述中，正确的说法是( )。
A.组织结构为职权关系提供了一定的格局
B.组织结构为职责的分配和确定奠定一基础
C.组织结构图可准确、完整地表达组织结构
D.组织结构图可说明一个上级对其下级所具有的职权的程度
E.利用组织结构可以评价组织各个成员的功绩与过错
7.建设工程监理组织协调方法中的交谈协调法的作用有( )。
A.保持信息畅通
B.寻求协作和帮助
C.及时发布工程指令
D.协商效果好
E.科学的协调方法
8.目标分解的( )必须相同，从而可以在较的层次上进行目标实际值与计划值的比较。
A.深度
B.细度
C.方法
D.原则
E.人员
9.建设工程监理文件档案资料管理的主要内容是监理文件档案资料的( )。
A.收发文与登记
B.传阅
C.分类存放
D.归档、借阅、更改与作废
E.移交
10.《建设-亡程监理范围和规模标准规定》规定。必须实行监理的项目工程是( )。
A.6.2万m2的某住宅小区项目
B.总投资3.7万元的体育馆项目
C.总投资2.5万元的国外政府援助资金的项目
D.总投资3.4万元的高速公路项目
E.总投资1.7万元的生态环境保护项目
答案：1、BD 2、ABCD 3、BCD 4、ABCD 5、ABCD 6、ABE 7、ABC 8、CD 9、ABCD 10、ABCD
监理工程师考试多选题练习含答案 5
1、我国推行建设工程监理应遵循( )原则。
A、FIDIC
B、完全走自己的路
C、参照国际惯例
D、结合中国国情
E、国外建设程序
2、MicrosoftProject软件的典型功能特点有( )。
A、资源管理
B、费用管理
C、进度计划管理
D、完备的帮助文档和扩展能力
3、必须实行监理的建设工程包括( )。
A、大中型公用事业工程
B、国家重点建设工程
C、成片开发建设的住宅小区工程
D、国债建设工程
E、利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
4、监理规划中的投资、进度、质量目标控制方法和措施应包括( )等内容。
A、风险分析
B、目标规划
C、动态比较
D、协调分析
E、工作流程
5、《建筑工程监理规范》规定了监理单位( )的职责。
A、总监理工程师
B、监理企业技术负责人
C、监理员
D、总监理工程师代表
E、专业监理工程师
6、对建设工程质量进行全方位控制应从以下几方面着手：( )
A、对建设工程质量进行三重控制，即实施者自身的质量控制，政府对工程质量的监督，监理单位的质量控制
B、尽可能发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用
C、对建设工程所有工程内容的质量进行控制
D、对建设工程质量目标的所有内容进行控制
E、对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制
7、建设工程损失控制计划系统中的应急计划内容包括( )。
A、调整各承包商各自的施工进度计划
B、调整材料采购计划
C、起草保险索赔报告
D、全面审查可使用的资金计划
E、必须签订补充协议
8、在监理工作实施过程中，如( )时，总监理工程师应及时召集专业监理工程师对监理规划进行修订，并按原程序报建设单位。
A、设计方案重大修改
B、承包方式发生变化
C、建设单位的出资方式发生变化
D、工程进度慢
E、工期和质量要求发生重大变化
9、业主确定监理单位的方式有( )。
A、项目行政主管机构指定
B、公开招标
C、议标
D、直接委托
10、Project Controlling模式与建设项目管理的区别在于( )。
A、两者的服务对象不尽相同
B、两者的地位不同
C、两者的服务时间不同
D、两者的工作内容不同
E、两者的组织机构不同
11、以下( )不是国有工程监理企业改制的方式。
A、股份制改革方式
B、股份合作制方式
C、经营者持大股方式
D、经营者持小股方式
E、经营者持100%股份方式
12、根据《建设工程监理规划》的规定，总监理工程师在施工阶段的职责不包括( )。
A、检查并记录承包单位的施工工序
B、审查和处理工程变更
C、负责隐蔽工程验收
D、组织人员对验收的工程项目进行质量检查
E、审定承包单位提交的进度计划
13、《建设工程监理规范》规定，监理员的.职责包括( )。
A、复核工程计量的有关数据并签署原始凭证
B、做好监理日记和有关的监理记录
C、验收分项工程
D、收集、汇总及整理监理资料
E、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件
14、施工单位应保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于( )，不得挪作他用。
A、安全作业人员的酬薪
B、安全生产条件的改善
C、安全员的生活补贴
D、安全施工措施的落实
E、施工安全防护用具及设施的采购和更新
15、实施监理前，项目法人应将( )，书面通知被监理单位。
A、委托监理单位
B、监理的内容
C、监理合同
D、总监理工程姓名及其权限
16、工程咨询的作用有( )。
A、为决策者提供科学合理的建议
B、为工程项目创造利润
C、为客户提供信息和先进技术
D、发挥准仲裁人的作用
E、促进国际间工程领域的交流和合作
17、建设工程项目的主要信息形态形式有( )。
A、语言信息
B、图标信息
C、新技术信息
D、文字图形信息
E、材料资源信息
18、合同管理制要求各类合同均要有( )。
A、明确的质量要求
B、履约担保
C、分配制度
D、合同管理措施
E、违约处罚条款
19、《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位()，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
A、不按照委托监理合同的约定履行监理义务
B、不按照监理规划实施监理
C、对应当监督检查的项目不检查
D、对应当监督检查的项目不按照规定检查
E、应当查出而没有查出质量问题
20、实施建设管理体制是在政府有关部门的监督管理下，由( )直接参加的“三方”管理体制。
A、项目业主
B、材料供应商
C、承建商
D、监理单位
E、设备供应商
21、风险识别的核心工作是( )。
A、对经验数据进行分析
B、建立建设工程风险清单
C、建设工程风险分解
D、风险分类
E、识别建设工程风险要素，风险事件及后果
22、总监理工程师在项目监理机构内部组织关系的协调，应从( )方面进行。
A、必须以规章制度的形式明确规定各部门的目标、职责和权限
B、在职能划分的基础上设置组织机构
C、事先约定各个部门在工作中的相互关系
D、建立信息沟通制度
E、及时消除工作中的矛盾和冲突
23、Partnering模式的要素有( )。
A、长期协议
B、共享
C、信任
D、协商
E、共同的目标与合作
24、监理工程师在执业中享有的权利主要包括( )。
A、恪守职业道德，维护社会公共利益
B、使用监理工程师名称
C、依法自主执行业务
D、依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
E、接受职业继续教育，不断提高业务水平
25、下列内容中，监理工程师应严格遵守的职业道德包括( )。
A、不同时在两个或两个以上监理单位注册和从事监理活动
B、坚持独立自主地开展工作
C、不出借《监理工程师执业资格证书》
D、不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
E、通知建设单位在监理工作过程中可能发生的任何潜在的利益冲突
26、建设工程监理规划编写的依据是( )。
A、工程项目监理大纲及业主合理要求
B、建设工程方面的法规
C、承包单位信息
D、政府批准的建设工程文件
E、建设工程监理合同及其他建设合同
27、监理单位具有( )特点。
A、独立性
B、公正化
C、服务化
D、社会化
E、专业化
28、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改 正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。这些行为主要包括 ()。
A、未编制拆装方案、制定安全施工措施的
B、未由专业技术人员现场监督的
C、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的
D、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的
E、未领取拆卸许可证的
29、( )属于监理控制系统中调整子系统的工作。
A、接受工程状态报告
B、分析研究工程信息
C、确定纠偏措施
D、调整计划或目标规划
30、对建设单位而言，平行承发包模式的主要缺点有( )。
A、协调工作量大
B、投资控制难度大
C、不利于缩短工期
D、质量控制难度大
E、选择承包方范围小
答案
1：CD2：ABCD3：ABCE4：ACE5：ACDE
6：CDE7：ABCD8：ABCE9：AD10：ABCD
11：DE12：AC13：AB14：BCE15：ABD
16：ACDE17：ACD18：ABE19：ACD20：ACD
21：CE22：BCDE23：ABCE24：BCD25：ABD
26：ABDE27：ADE28：ABCD29：BCD30：AB
监理工程师考试多选题练习含答案 6
1、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
2、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F.愿意让利
3、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
4、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
6、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
7、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
8、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
9、无效经济合同的财产后果，可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”，包括( )
A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战
C、不可抗力 D、放射性污染
12、工程风险转移的有效途径包括( )
A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让
13、FIDIC条款63条，承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )
A、已否认合同有效并放弃合同
B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定
C、无视工程师的事先书面警告，并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务
D、已违反FIDIC条款第4.1款
14、FIDIC合同条款的使用条件为( )
A、先法人，后项目 B、竞争性招标选择承包人
C、任命监理工程师监督管理施工合同
D、以英文为主导语言
15、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走
A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款
16、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )
A、3天 B、7天 C、14天 D、29天
17、变更工程的单价可以由( )一起磋商，若未能达成一致意见，则( )应确定适当的费率或价格。
A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师
C、造价工程师 D、监理工程师
18、下列说法是不正确的( )
A、承包人的材料与设备一旦进入现场，就一律不得撤离现场
B、承包的人材料与设备进入现场后，经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后，只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场，没有工程师的同意不得随便撤离现场
19、委托合同具有以下特征( )
A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提
B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提
C、委托合同是诺成性，不要式的合同
D、委托合同可以是有偿的，也可以是无偿的
20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )
A、解释并校正合同文件不一致时
B、有权决定未规定的检验
C、没有工程师指示承包商不得作任何变更
D、有权决定合同的转让
E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序
F、核实和确定工程的价值
G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书
H、有权终止业主与承包人的合同关系
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中，( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的.作用
22、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F.愿意让利
23、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押，主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
26、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定，可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
28、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果，可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
答案：
1、ADEF 2、BCDE 3、ABC 4、CDEF 5、ACD
6、BDE 7、ABC 8、ABCE 9、BCE 10、ACE
11、ABD 12、ABC 13、ABCD 14、BC 15、BD
16、BD 17、AD 18、ABC 19、ABCD 20、ABCEFG
21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD
26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE
【监理工程师考试多选题练习含答案】相关文章：
2017监理工程师考试多选题专项练习10-02