交房协议书

时间：2023-09-22 16:06:17 其他合同范本

交房协议书范本

　　在日常生活和工作中，越来越多地方需要用到协议，协议协调着人与人，人与事之间的关系。那么什么样的协议才是有效的呢？下面是小编为大家收集的交房协议书范本，希望对大家有所帮助。

交房协议书范本

交房协议书范本1

　　编号：

　　出卖人（下称甲方）：山东天宝德鸿置业投资有限公司昌邑分公司

　　注册地址：昌邑市沿海经济开发区办公楼内

　　营业执照注册号：370786*****487

　　法定代表人：郭太泉

　　联系电话： 0536-786***33 邮政编码： 261313

　　预定方（下称乙方）：

　　姓名：身份证号码：

　　地址：电话：

　　公司或机构名称：

　　法定代表人：委托代理人：

　　代理人身份证号码：电话：公司或机构地址：

　　甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方位于昌邑市沿海经济开发区内，邑海家园住宅事宜，达成如下协议：

　　1、乙方预定房屋为号楼单元室，建筑面积平方米。该房屋附带地下室为号，建筑面积平方米。

　　2、交房时间定于年月日，

　　4、乙方应在接到甲方换签正式买卖合同通知的七日内前来销售中心办理相关手续，并按合同约定及时补齐该套房产的应付款，乙方未履行本协议有关约定，逾期则视为乙方自动放弃，甲方有权将该套房产另行处理，同时乙方所交定金不予退回。

　　5、乙方按本协议约定付清款项后，如甲方自行将该套房产另行出售，甲方应双倍返还乙方所交定金。

　　6、本协议一式两份，甲方、乙方签章即生效，双方各执一份，均具同等效力。乙方与甲方签署正式买卖合同后，本协议相关条款自动作废。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　（盖章）（盖章）

　　签署地点：签署时间：年月日

交房协议书范本2

　　甲方：

　　乙方：

　　现甲方开发的名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，因乙方自身原因强烈要求提前交房，介于乙方特殊情况，甲乙双方遵循平等自愿和诚实信用的原则，经友好协商达成如下协议：

　　一、交房前提

　　1、乙方自愿认购甲方开发的XXX项目XX号楼XX单元XX楼XX户(初测房号为XXXXX)物业(以下简称“该物业”)，该物业建筑面积约为XX平米(此面积为暂定面积，实际面积以房管局最终测绘面积为准，实际面积按双方约定售价计算总价)，双方约定售价为XX元/平米，该套房屋暂定总价为(大写 XXXXX(总价按双方约定售价根据实际面积多退少补)。

　　2、在该物业未达到交房标准及交房条件之前乙方装修房屋期间，甲方为乙方提供临时用电和用水，临时用电费用由乙方自行承担;

　　3、依照相关法律法规和政策的规定，乙方购买商品房屋须承担下述费用，乙方应在接收该物业之前向甲方预交：

　　(1)两共基金(总房款的2%)人民币XXX元整(￥:XXX元);

　　(2)契税(总房款的3%)人民币XXX元整(￥：XXX元);

　　(3)物业费用(4元/月/㎡)人民币XXX元整(￥：XXX元);

　　(4)装修保证金人民币XXX元整(￥：XXX元);

　　(5)垃圾清运费(2元/㎡)人民币XXX元整(￥：XXX元);

　　(6)临时用电费用(1元/度)人民币 XXX元整(￥：XXX元);

　　(7)20xx年度供暖期的采暖费用(14.5元/㎡/6个月)人民币 XXX元整(￥：XXX元)，实收人民币 XXX元整(￥：XXX );

　　(8)甲方为乙方垫付的按揭公证费人民币XXX元整(￥：XXX元);

　　(9)上述费用合计为人民币(大写)XXX 元整(￥： XXX元)

　　4、上述费用收取依据或理由：

　　(1) 两共基金、契税均为房地产法律法规所确定的购房人应予承担的义务，由甲方代收代缴，现阶段仅以预收的形式向乙方收取该费用，如预收款不足以缴纳上述费用，由乙方无条件补足差额;

　　(2) 预收20xx年度物业费用、装修保证金及垃圾清运费;其中装修保证金在乙方装修完成且经由甲方或甲方委托的物业公司确认无违反业主公约、无侵权、无损坏公共部位等情形发生后，全额返还;

　　(3) 因名爵国际项目未达到交房标准及交房条件，正式用电用水均未验收且不能正常使用，但在乙方的强烈要求下，甲方为了满足业主的特殊需求，由甲方自费为乙方接入临时用电，临时用水由乙方自行在甲方用水点提取。临时用电费用由乙方自行承担，临时用水不予取费;

　　(4) 20xx年度供暖期从年月日起算至20xx年4月15日止，不论业主是否从20xx年10月15日起开始使用，只要本年度供暖期内业主使用就需缴纳全部费用。但本小区供暖未经验收且供暖时间将会延后，甲方目前仅收取X个月取暖费，但甲方不提供发票;

　　(5)如有其它应收费用等在正式交房阶段统一办理时交清;

　　提前交房协议书范本提前交房必看

　　二、乙方义务

　　1、住宅楼房的`公共部位和共用设施、设备等施工单位未正式移交房地产开发公司，乙方不得破坏且有义务保护住宅楼房的公共部位和共用设施、设备;

　　2、乙方在装修过程中，因乙方原因如搬运装修材料、装修人员故意或过失等造成住宅楼房的公共部位和共用设施、设备等损坏，乙方承担全部责任，造成甲方经济损失乙方全额赔偿;

　　3、小区部分配套工程正在施工，乙方须保证在不影响小区配套工程施工的前提下进行房屋装修，如有冲突以不影响其他业主利益为准优先小区配套工程施工;

　　4、业主、业主家庭成员及业主雇佣装修工队人员必须注意安全，发生人身财产安全事故乙方自行承担全部责任，上述人员活动范围仅限于乙方自有物业、楼道至出入口必经之路，严禁未满18周岁人员进入小区，否则甲方有权单方面终止该协议;

　　5、其它事项请遵守物业公司相关规定。

　　三、甲方权利

　　甲方未正式向全体业主交付房屋之前，有权制止乙方下列行为：

　　1、危及自身及他人生命财产的行为，如野蛮施工、高空抛洒垃圾等行为;

　　2、私自碰接水、电、暖、排水、天然气、电话线、有线电视、光纤、网线、消防或其它弱电等行为;

　　3、擅自靠近甲方的施工区域、塔吊施工范围等行为;

　　四、违约责任

　　1、乙方违反本协议规定，甲方有权进行处罚，情节轻微者给予警告，情节严重甲方有权单方面终止本协议并制止乙方进入小区直至正式交房阶段，乙方不得对此提出异议，情节是否严重由甲方认定。

　　2、乙方自愿承担在装修房屋期间造成的自身损害等所有责任，因乙方原因造成甲方损失，乙方承担经济赔偿责任。在本条中的“乙方原因”界定标准为：甲方发生了实际损失且甲方认为是乙方原因造成的，如乙方不能拿出切实证据证明乙方无过错，即可认定为乙方过错。

　　五、其它

　　1、乙方在签署本协议书的同时，亦表示对本书所记载之内容充分理解并愿意遵守。

　　2、甲乙双方在此申明，本协议所记载均为甲乙双方的真实意思表示，如本协议或部分内容与法律法规有冲突之处、本协议或部分内容被人民法院裁定无效，本协议或部分内容被政府相关部门不予认可，但本协议可切实证明甲乙双方的债权债务及侵权约定等关系。

　　3、本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力。与本协议同具法律效力的文书还有：甲方向乙方发出的或在该物业入户门处张贴的通知通告等。

　　4、本协议书共四页，一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经甲乙双方签字盖章(乙方以“按手印”后生效)后生效，上述四份协议同具法律效力。

　　5、本协议在履行过程中发生争议应友好协商解决，若不能达成一致，乙方须无条件按甲方意见处置，之后可向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

　　联系电话：联系电话：

　　地址：地址：

　　20xx年X月XX日

交房协议书范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　丙方：

　　（以下简称甲方、乙方、丙方。）

　　由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。

　　一、本协议内容作为《银茂新天地小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。

　　二、交房时间

　　1、甲方必须于20__年10月30日前所有业主交房。

　　2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件并符合商品房交付条件，验收合格。

　　三、证件的办理

　　甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所

　　必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕；并按照合同规定，于交房同时办理房产证及土地证。

　　四、违约赔偿

　　1、20__年4月30日到20__年5月31日的违约金按照购房合同执行。

　　2、20__年6月1日至20__年10月30日期间的违约金，不再按购房合同执行。购房合同上单价为3500元/平方米以下的业主（含3500元/平米），违约金从20__年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之贰计算，购房合同上单价为3500元/平方米以上的业主，违约金从20__年6月1日起，每天按业主所购房总房款额的万分之叁计算。

　　3、20__年10月30日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从20__年10月31日起，十一月份每天按业主所购房总房款额的万分之四计算，十二月份每天按业主所购房总房款额的万分之五计算，以此类推直到交房为止。或抵扣车位使用权（使用期限与房屋产权一致）或物业管路费用。

　　五、违约金支付方式

　　20__年4月30日至20__年8月31日之间的违约金必须在20__年9月7日之前全部分户分别打入每位业主账户。20__年8月31日后的补偿款必须在当月末结算分户打入每位业主账户，不得延期！

　　六、工程进度的监督

　　1、甲方承诺在20__年10月30日前完成银茂新天地小区的所有工程，并交付符合标准的`商品房给乙方，并同时办理好房产证及土地证。具体工程计划及施工进度表，甲方须向乙方和丙方公示。

　　2、丙方自发推选工程监督人员，并按甲方提供的工程计划及施工进度表每星期实地考察监督，并在业主群公示施工进度的图片和文字，甲方须在丙方监督人员督促下按时完成工程进度计划，确保能够按时交房。

　　七、解决争议的方式

　　本合同未尽事宜，双方以友好协商的原则妥善解决，如双方发生争议，可向池州市仲裁委员会申请仲裁，亦可直接向池州市人民法院起诉。

　　八、附则

　　1、本协议为主合同不可分割的组成部分，与购房合同具有同等法律效力。

　　2、部分业主其它未尽事宜，双方协商另签补充协议，与主合同具有同等法律效力。

　　3、合同协议签定后，不经双方同意，任何一方不得随意变更或解除。如单方解除合同，应赔偿对方因此造成的一切损失。