有关订购合同模板集合十篇
随着人们法律观念的日益增强,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编整理的订购合同10篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
订购合同 篇1
(合同编号:)
甲方:
乙方:
因甲方生产需要,特委托乙方为甲方开发制造相关生产用模具并生产相关注塑零件。本着公平、互利的交易原则,经双方友好协商,特拟定本合同。
一、 模具要求及费用
1、 本合同约定订制模具计 套,合计金额¥元( 整) ;详见附表“零件及模具组合报价清单“。(本合同相关单价金额为不含税价,如需开具增值税票,相应单价金额上浮 %)
2、 乙方须根据甲方提供的相关零件设计文件和工艺说明要求,并根据约定模具组合方案设计开发模具并负责相关零件的成型加工生产。
3、 乙方在模具制造前,应根据甲方的零件工艺需要和质量要求审查相应的零件设计文件,及时对设计文件中可能存在的问题向甲方技术人员提出并协商进行修改。如未提出,而导致模具不能按时交付使用或交付后的模具、零件不合甲方零件品质、工艺要求等而造成模具改造损失由乙方负责。
4、 甲方提供的零件设计文件、图纸及相关清单附件中提及的技术要求,是为本合同协议的重要补充,经甲方签章的书面要求、电子文件光盘或经由甲方授权负责人发出的电子邮件原文件与本合同同时生效。
5、 在模具制造过程中,如甲方提出较大的零件修改而导致模具生产成本和时间的增加,双方签订“设计修改的补充说明”,相关费用及相应交期的调整以双方重新协定为准。本合同签订时,乙方已对甲方提供的零件设计及要求进行过仔细审查,如因乙方的疏忽而导致合同签订后投入生产的零件修改造成加工费用增加和时间延误由乙方负责。
二、 加工验收及付款
1、 本合同签订三天内,甲方向乙方支付本合同模具总额的 % 即¥ 元作为模具订金,乙方即投入模具的生产。
2、 在本合同签订后的 天内,乙方须完成本合同约定模具的设计和全部生产制作,由乙方完成试模并提供
经验收合格的全部零件至少 个予甲方检测测试,甲方再即时向乙方支付模具费用的%即¥元;
乙方应保障在甲方对送样零件测试检验无误10天内,根据甲方小批量试产订单要求向甲方提供相应的合格零件(小批量试产每个零件用量不超过20xx个);
本合同所涉及的模具余款,由甲方在乙方完成甲方小批量试产所需的零件订单交付3个月后付清。
本合同所涉及的相关验收,是经由甲方技术、品质人员签封后方为合格,零件验收标准以甲方提供的设计文件、图纸及相关产品要求为准。
如乙方未能如期按前述要求提供相关的合格零件供甲方检测测试或未如期按甲方小批量生产要求完成试产零件订单,每迟交一天,乙方按合同总价的1%即¥元应向甲方支付违约金。如乙方超出10天仍未达到完成上述要求,视为乙方严重违约,乙方应按甲方向乙方已支付款项的.双倍金额向甲方支付违约金。
3、 本合同的模具所有权为甲方,在模具试样合格后,乙方应将相关的模具图纸交予甲方;乙方有义务在生产过程中对相关模具进行保管和维护,确保模具的完整和良好;如因乙方多次无法按甲方零件品质和约定交货时间要求交货经协商仍无明显改善,或双方对生产合作无法达成一致时,甲方有权选择将相关模具收回,乙方不得有任何异议。
4、 本模具在乙方生产数量达到台时,乙方向甲方返还模具款项的 %,达到 台时,再返还余下的模具款项。(乙方向甲方返还模具款项后,模具所有权仍为甲方所有)
5、 在模具制造完成后,双方约定乙方根据甲方相关的零件订单为甲方进行相关的零件生产,相关零部件的验收标准以双方封样及约定的其它检验要求为准。如所加工零件不符合检验要求,甲方有权拒收并要求按期重新生产交货;乙方为甲方生产的零件交货地为甲方在广东佛山的工厂所在地;如因质量不合格或乙方的其它生产原因,导致乙方延误约定的订单交期又未能取得甲方谅解时,每延迟一天乙方应按订单金额的1%向甲方支付违约金。
6、 甲方向乙方订购相关零件价格见附件表所述,所发生的货款以以下方式结算:乙方根据甲方订单要求,当月乙方所交付验收合格的零件货款账务于次于5日双方进行财务对账,甲方根据对账单于对账完成后5日内向乙方付款;如双方对付款方式达成新协议按新协议执行。如甲方要求乙方开据增值税发票,乙方应于甲方付款前将发票提供(含税开票单价见报价单所述)。
7、 本合同约定交易货币为人民币。
三、 知识产权及其它约定
1、 甲方向乙方提供的产品设计图,甲方保障其不侵犯其它方的知识产权,如甲方所提供的产品图纸涉及第三方
的技术或知识产权纠纷,由甲方负责。
2、 乙方需保障甲方向乙方提供的图纸及相关技术资料、信息的保密性,不得向第三方泄露,乙方亦不得得用相
关的技术资料、图纸、模具为任何第三方提供模具设计和零件生产。如乙方违背此约定,甲方有权根据本项合同约定按本合同总额的两倍向乙方索取违约金,并有权根据知识产权保护法相关法规对乙方提起诉讼。
四、 本合同及相关附件是双方真实意图的表现,即双方签章后即行生效,与合同原件相符的传真件同等有效。
五、 如因合同表述不详或因其它原因产生合同纠纷,双方友好协商解决,如协商不成,交由有管辖权的人民法院裁决。
六、 附件:模具订制及注塑加工报价表
甲方(章): 乙方(章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
地址: 地址:
电话: 电话:
时间:20xx年 月 日时间:20xx年 月 日
订购合同 篇2
供方(甲方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
需方(乙方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
根据国家现行收购棉花政策,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行。
第一条订购的棉花名称、品级、数量、质量、单价、总价款
第二条交货方式、期限
1.甲方自行送货。
2.交货期限:____年____月____日至____月____日
3.交货地点:________________________________________
第三条验收方法
按照交货的时间与地点,取样验收。
第四条预付款
乙方于____年____月____日前向甲方支付定金____元(不超过预购货总金额的25%)。
第五条付款日期及结算方式
交货之日即结算,以下两种方式由甲方自愿选择:(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。
第六条乙方每收购50公斤皮棉按平价奖售标准化肥____市斤给甲方,边收购边兑现。
第七条乙方收购籽棉,根据甲方的意愿,按国家政策规定返售棉籽____市斤(或棉油____市斤、棉饼____市斤)。
第八条甲方的'违约责任
1.甲方未按合同订购的数量、品种、品级交售,应向乙方偿付两倍的预购定金(按未交售部分)和少交部分的总价值____%的违约金。
2.甲方未按合同规定期限交售,每逾期10天,应向乙方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
第九条乙方的违约责任
1.乙方拒收甲方按合同交售的棉花,应赔偿甲方的运输费用,并向甲方偿付拒收部分总价值____%违约金。
2.乙方未按国家规定标准依质论价,压级压价,应赔偿甲方的实际损失。并偿付压价部分总价值____%的违约金。
3.乙方未按合同规定奖售标准化肥和返售棉籽,甲方可以拒绝交售订购棉花,或由乙方按____________________办法赔偿甲方的损失。
第十条不可抗力
1.甲方因严重自然灾害造成棉花欠收,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。
2.乙方因不可预见的不可抗力原因,确实无力全部或部分履行合同,不负违约责任。
第十一条本合同如有未尽事宜,由双方约定。
第十二条本合同执行中如发生争议,由双方协商解决,如协商不成,可由人民法院判决。
第十三条本合同于____年__月__日在____签订;有效期至____年__月__日。
第十四条本合同一式二份,双方各执一份。
甲方:________________________
代表:________(签名)
____年__月__日
乙方:________________________
代表:________(签名)
____年__月__日
订购合同 篇3
甲方:
乙方:
为保护甲乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经友好协商,甲乙双方一致同意签订本合同,并共同遵守合同各项条款。
一、货物清单及价格
产品名称、型号规格、颜色、单位、数量、价格等详见:“报价单”。
二、合同金额及付款方式
1.本合同产品的总金额已包括包装费、运输损耗费、保险费、制作加工损耗费、装卸费、税金、利润等乙 方应承担的一切费用。
2.货到验收合格后,甲方在30个工作日内以支票方式付款;同时乙方提供与支票金额相同的正式发票。
三、技术要求说明
乙方提供所需货物的品牌、规格、数量及单价,应按甲乙双方认可签名确认的合同及样品为准。(样品由 甲方妥善封存,以便验收)。
四、交货方式
1.交货日期:___________________
2.交货地址:北京市朝阳区建国路乙108号
3.联系人:张志坤 采购部经理
4.联系电话:(86-10)65678100
五、货物运输及验收
1.乙方免费送货。
2.甲方验货并签收。
六、售后服务
1.乙方承诺对所收获物将严格按照厂家的售后服务标准实施“三包”服务。
2.本厂产品质量保证期为三个月,在此期间除人为因素外,如产品出现大小不同、断底、断棒、断面、 掉跟等质量问题,乙方视具体情况负责“包修、包换、包退”。
3.质保期为半年。
七、违约责任
1.甲方责任:
1)甲方逾期付款的,每日按照合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。
2)甲方无故拒绝接受符合合同约定货物的(包括甲方中途退货),视为甲方单方违约,应向乙方支付拒 收部分(或中途退货部分)货款的百分之十五作为违约金。
2.乙方责任:
1)乙方逾期交货的,每日按照合同总金额的千分之五向乙方支付违约金。
a)甲方要求变更或补充订货合同的;
b)因自然灾害等不可抗力的影响;
c)乙方提出书面延迟交货申请,与乙方协商并经同意延期交货及其他情况的;
d)如因甲方错误告知交货地点和联系人,致使乙方无法按时送达,乙方无须承担任何责任。
2)乙方交付的'货物之规格、型号、数量、质量、包装经双方确认不符合合同规定的,甲方可以拒收并要 求乙方更换,因此所产生的一切费用均由乙方承担,同时,甲方有权保留追究乙方的一切经济及法律责任。
八、免责条款
1.不可抗力:
合作双方任何一方由于不可抗力的原因,不能履行合同时,应以书面形式及时向对方通报不能履行 或不能完全履行的理由,并应在十五日之内提供有关主管部门的证明。在发生不可抗力的情况下,应允许 延期履行、部分履行或者不履行合同,并可以免除责任。
2.本合同中,不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
九、合同的生效和变更
1.本合同自双方签字盖章时生效,在合同执行期间,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
2.如一方确需变更合同,需经另一方书面同意,并就变更事项达成一致意见方可变更。
3.如若双方就变更事项不能达成一致意见,提议变更方应依本合同约定继续履行,否则视为违约。
十、争议的解决
在执行本合同过程中,双方如若发生争议,应先协商解决,协商不成时,任何一方均可以向乙方法院 所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
盖章: 盖章:
订购合同 篇4
签订购房合同并不是一件简单的事,要讲究一些技巧,否则可能留下各方各面的风险,为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时,一般会有以下流程及内容,应当注意逐条认真研究审查:
1、仔细审查开发商的销售(预售)许可证,看其内容是否有所购房屋的栋号,预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议,并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理,慎防开发商设置过重义务,日后无法履行。
4、所购房屋的`确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积(其中建筑面积、分摊面积应分别标出),房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质,产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间,免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽,免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任:
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定,以免交付使用时,对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任,应与开发商延期交付房屋的违约责任对等,由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期,不承担相应的违约责任,但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容,这些内容必须在合同中详细列出,以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇5
供方:(以下简称甲方)
联系电话:
需方:(以下简称乙方)
联系电话:
甲乙双方协商一致,就采购纸箱达成如下条款,双方明确各自的权利及义务,共同遵守执行。
一、甲方向乙方提供的产品如下(含产品名称、型号、数量、金额)
产品名称:纸箱
规格型号:58.5cm*45.5cm*46cm;B版三层瓦楞纸箱
单位:个
数量:360000(分八个批次生产)
单价:4.8元
合计货物总金额:1728000元
二、交接货物时间:甲方在接到乙方订货通知后,必须在60天内将乙方订货送达指定交货地址。甲方向乙方提供的产品由乙方需求送货时间交货。
三、运输方式及交货地点:
交货地点为乔官镇,由甲方送货,运输费用由甲方承担;甲方应负责货物到达后卸货事宜。
四、质量标准按双方约定验收。
五、结算方式:
1、乙方以传真形式通知甲方备货。
2、甲方以转账形式预付货款10000元(壹万元)作为保证金,货物运到乙方卸货地点后,三个工作日内以转账形式付清余款。
六、违约责任:
1、甲方或乙方未按上述规定履行其义务,应承担违约部分货款总额20%的违约金。
2、任何一方不履行义务,经他方要求拒不改正的.,他方有权解除合同,由此造成的损失由违约方承担。
七、纠纷处理方式:
未尽事宜双方协调解决,如有纠纷甲乙双方应尽力协调解决,协调未果在合同签订地进行诉讼或仲裁。
八、其它
本合同一式2份,双方签名盖章生效。本合同甲乙双方各执1份,具有同等法律效力,甲乙双方应严格遵守执行。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
订购合同 篇6
甲方(买方):
乙方(卖方):
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,由乙方按甲方要求,提供以下文具产品及服务,具体内容如下:
第一章产品名称、质量技术标准及承诺
产品质量、技术标准,按下列第____项执行:
(1)国家标准;(2)行业标准;(3)企业标准;(4)甲、乙双方商定的其他质量、技术要求。
产品包装标准,按下列第____项执行:
(1)国家或业务主管部门有关技术规定;(2)甲、乙双方商定的其他标准。
乙方承诺
(1)本合同产品完全符合厂商规定的质量、规格、性能及标准,乙方保证本合同产品在正常使用和维护的情况下运行良好。
(2)以上产品是全新的、技术是先进的、质量是良好的、性能是稳定可靠的、数量是完整无缺的。
(3)其他承诺:__________。
第二章交货及验收交货方法:
乙方代发货运至甲方仓库,由乙方负责运输和包装,费用由乙方负担。
交货期限:
乙方应自合同生效之日起30日内向甲方交货。
验收:
(1)验收时间:货到甲方仓库;
(2)验收手段:双方约定;
对产品提出异议的时间和办法:
(1)甲方在验收中,如发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在20天内向乙方要求予以更换或补齐数量。
(2)甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
(3)乙方在接到甲方书面异议后,应在10天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第三章货款支付
本合同中甲、乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算及支付。
本合同项下产品总价为:__________Y元(大写:人民币____________________圆整)。
验收付款:在采购物品通过甲方的验收入库之后,甲方在5日内,将合同总成交价,即人民币__________Y元(大写:人民币__________圆整),支付给乙方。
付款方式:甲方以__________方式支付乙方该笔货款。
第四章售后服务
验收后,产品保修期三个月。
第五章违约责任
乙方交付的产品的规格与约定不符的.,应当负责调换;数量与约定不符的,对于多出的部分,甲方可以选择按价接收或者退还甲方,对缺少的部分,乙方应负责补齐或减少相应价款。
乙方交付的产品质量与约定不符,甲方同意收货的,双方应当按质重新约定价格。甲方不同意收货的,乙方应当更换。乙方不能更换的,应退还甲方支付的预付款。
第六章保密条款
乙方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密,保证不向任何第三方进行透露。
甲方对在本合同签订及履行过程中知悉的甲方的商业秘密负责保密,保证不向任何第三方进行透露。
第七章合同的变更和解除
本合同生效后即具有法律约束力。非经双方协商同意并达成书面协议,甲、乙双方均不得随意变更或解除。
甲方未按合同约定支付货款,经乙方催告后五个工作日内仍未付款的,乙方有权通知甲方解除本合同。
乙方未按合同约定交货,在甲方催告后五个工作日内仍未交货的,甲方有权通知乙方解除合同。
第八章补充条款
____________________。
甲方(签章):
__________年_____月_____日
乙方(签章):
__________年_____月_____日
订购合同 篇7
供方: (以下简称甲方)合同编号:
需方: (以下简称乙方)签订地点:
一、***********有限公司(以下简称“需方”),需方同意向*****有限公司(以下简称 “供方”)签订设备采购合同。供方需按照需方及设计院提供的****技改项目****工程检修起重设施招标技术文件制造设备,并承担合同设备的`安装、调试。
二、双方授权代表技术洽谈和协商后,同意按下列条款签订本合同。双方一致同意,将严格遵守国家法律和政策,密切协作,以保证本合同的顺利完成。
三、交(提)货地点、方式:按需方指定地点(送货到现场)。
四、运输方式及到达站港和费用负担:汽车运输、运费供方负责。
五、合理损耗及计算方式:无。
六、包装标准、包装物的供应及回收:简易包装,不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限:按国家行业标准。
八、随机备品、附件、工具数量及供应办法:无
九、结算方式及期限:付款发货。
十、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:无。
十一、其它约定事项:
本合同未尽事宜由双方协商解决。
十二:本合同一式贰份(含清单),双方各执壹份。具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
订购合同 篇8
合同编号:__________________
甲方:签订地点:__________________
乙方: _______________________
签订时间:______年____月____日
为了进一步促进粮油订单农业的发展,确保粮油供需平衡,提高粮油产业的整体效益,根据国家粮油产销政策、市场需求及乙方生产能力等因素,以《合同法》等法律法规为依据,经双方协商,订立如下条款共同遵守。
一、品种、面积及数量:
乙方种植的油菜品种、面积和向甲方交售的数量下:
品 种
种植面积
(亩)
预计总产
(公斤)
交售数量
(公斤)
二、收购价格:
甲方对乙方合同内油菜籽的具体收购价格以市场价格为基数(不低于国家最低收购价),“双低”油菜籽每_______公斤上浮______元进行收购。
三、质量要求:
收购的粮油质量必须符合《浙江省主要粮油常规品种收购质量标准和计价办法》中规定的中等以上质量标准。凡质量低或高于国家中等质量标准的粮油,其收购价格由甲乙双方按国家规定的升扣办法实行协商定价。如确因乙方条件限制,收购的油菜籽质量达不到规定的,甲方可提供帮助和服务,但有关整晒费用由乙方负责。
四、交货时间、地点及结算方式:
交货时间为______年____月____日至______年____月____日,乙方将油菜籽送到甲方指定的地点,由甲方验收合格后,当场付清货款。
五、违约责任:
1、甲方不按合同规定的价格收购合同内油菜籽的.,乙方有权拒绝履行合同,甲方需向乙方支付合同价款______%的违约金。
2、乙方不按合同规定不肯出售油菜籽或自行出售造成不能履行或部分履行合同的,应由乙方承担合同价款额______%的违约金。
3、乙方因自然灾害等不可抗拒因素造成不能履行合同的,由有关权威部门出具证明,免除违约责任。但乙方应及时向甲方通报情况,否则要承担损失扩大部分的赔偿责任。
六、其他约定事项:
1、因自然灾害等原因造成油菜籽减产的,交售数量根据实际产量由甲、乙双方协商确定。
2、乙方在无公害“双低”油菜籽基地中,严禁使用呋喃丹、甲胺磷、氧化乐果高残留、“三致”农药。
七、合同争议的解决方式:
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解:协商或调解不成的,按下列第___种方式解决。
(1)提交_______________________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
八、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
九、本合同签订之日起生效,合同一式三份,甲乙双方各执一份,报菱湖镇农业办备案一份。
甲方: 乙方:(签字)
法定代表人: (签字或盖章):
委托人:
订购合同 篇9
合同编号:
提示:种植方应事先就产品种植及收购条件、要求的合理性向农业技术指导部门咨询,并认真分析将来可能面临的市场风险,理性判断,慎重签约。
收购方(甲方):___________________________________________________
种植方(乙方):___________________________________________________
根据《中华人民共和国合同法》和(中华人民共和国农产品质量安全法)规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就油菜种植产品收购有关事宜达成如下协议。
第一条 产品基本要求: 产 品 名 称
品种规格
产 地
等 级
单 位
数 量
价格/
保护价
总金额
(元)
合计人民币金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分
第二条 质量要求:
1、内在质量:油菜籽品质应符合《中华人民共和国农产品质量安全法》标准提出的无公害要求。
2、外观质量:__________________________________________________。
第三条 种子提供方式为 □甲方提供:□乙方自备,提供种子的数量、时间和方式为:__________________。种子应满足的条件为:_______________;对种子验收的方式为______________。种子价格为_______元/_________(单位),合计:_______元,种子价款结算方式为□甲方于______年____月____日前一次性付清;□于交货时抵扣收购款。
第四条 收购定金:甲方□ 是/□ 否在________年_______月_______日前向乙方支付收购定金_________________元。交货时定金应(□抵作收购款/□返还甲方)。定金支付后,因甲方违约解除合同的,定金不予退还;因乙方违约解除合同的,应双倍返还定金。
第五条 种植具体要求及对乙方的技术指导与培训: _______________________________________________________________________。
第六条 包装标准及费用承担:_______________________________________。
第七条 超欠幅度损耗及计算方法:___________________________________。
第八条 收购运输办法由乙方送到甲方指定的收购点或工厂投售点。
第九条 检验方法:__________________; 检验时间:___________________
检验地点:______________。
第十条 结算方式及期限:___________________________________________。
双方约定保护价的.,当交货时市场收购价格低于保护价时,以保护价为准:市场收购价格高于保护价时,双方可协商上调价格。
第十一条 违约责任:
1、甲方迟延支付收购款的,应当每日按照迟延部分价款_________%的标准向对方支付违约金。
2、乙方交付的产品不符合约定要求的,甲方有权要求补足、换货或退货,由此发生的费用由乙方承担:但甲方应在________日内书面通知乙方,否则乙方有权拒绝甲方的要求。
3、甲方未按约定收购符合要求的产品的,应承担由此给乙方造成的损失。
4、________________________________________________________________。
第十二条 因发生自然灾害、重大疫情等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
第十三条 合同解除条件:___________________________________________。
第十四条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请有关部门调解解决;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式__________份,甲方________份,乙方________份,_________,_______份,具有同等法律效力。
第十六条 其它约定事项:___________________________________________。
收购方(签章): 种植方(签章):
住 所: 住 所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电
话: 电 话:
合同签订时间: 合同签订地点
订购合同 篇10
甲方(委托方):
法定代表人:
乙方(受托方):
法定代表人:
就上述项目的订购,甲方委托乙方订取____方式进行订购,乙方同意接受委托,双方达成协议如下:
一、乙方按照《中华人民共和国政府采购法》、和《中华人民共和国合同法》等法律、法规,依法进行组织订购,为甲方做好服务工作。
风险提示:
要求商家在订购合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量,品牌型号必须是标准用名,不能产生歧义,前后名称必须保持一致;在标注产品的数量时,最好将产品的平米数和片数都标注清楚,方便验货时核对产品的数量。
另外,标的物必须是合法物品,违法则合同无效。
二、本协议签订后,即开始进行本项目的订购工作,甲方主要负责以下工作:
(一)协助乙方作好订购(招标)工作,提供项目相关资料,提出订购(招标)文件中供货范围、技术规格和特别商务要求;
(二)参加评审(评标)委员会的工作,与其他评委一起共同完成评、定(标)工作;
(三)按成交(中标)通知规定的时间和地点,与成交(中标)供应商签订供货合同;
(四)验收合格后,订购人按合同约定和政府订购资金管理的有关规定,向同级财政部门申请拨付应当支付给供应商的价款或报酬。
三、乙方主要负责以下工作:
(一)组成专项工作小组,指定一位项目负责人,代表乙方联系和处理订购(招标)过程中的有关事项,接受和签收甲方提供的技术、服务、商务等材料和要求。编制订购文件,请专家审查、订购人确认,并报送临沂市财政局政府订购办公室(以下简称订购办)备案;
(二)订购文件报送订购办项目负责人备案后,按照规定程序,在政府订购信息指定发布媒体和网站(《_______》、《______》、中国政府订购网站、______省政府订购网站、_____政府订购网站)上发布政府订购公告并发售订购文件;
(三)按国家有关法律规定组成项目专家评审(评标)委员会;
(四)组织订购项目的评审(评标)和记录工作;
(五)按照评审委员会的评审结论编制评审(评标)报告、汇集订购和报价(招标)文件并按有关规定及时报送订购办;
(六)发出成交(中标)通知,组织甲方与成交(中标)供应商签订供货合同或协议,并在合同(协议)签订后七个工作日内将合同副本报送订购办备案。
(七)根据《政府采购法》第四十一条“采购人或其委托的`采购代理机构应当组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目,应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作”有关规定,采购人和采购代理机构应当组织采购项目验收,并填制《______政府订购项目验收报告单》(一式四联)。
风险提示:
实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。
(八)接受_______政府订购监督管理部门的监督。
四、甲乙双方均应遵守国家有关法律法规,遵守公开、公平、公正、诚实信用等原则,对订购(开标)前供应商情况、评审(评标)委员会的组成情况、评审(评标)情况均应作好保密工作。
五、甲方______(同意/不同意)委托乙方按《政府采购评审专家管理办法》随机抽取专家。
六、乙方承担订购(招标)所需的全部费用。并按国家有关文件规定向成交(中标)供应商收取货物、服务、工程______%;中标服务费,公务用车按定额每辆______元收取服务费。甲方不向乙方支付任何费用。
七、本项目应在______年______月______日之前完成。
八、本协议经临_____-财政局政府订购监督管理办公室确认并备案,甲乙双方代表签字、盖章后生效。除不可抗力或因实施协议可能危害国家或社会公众利益的以外,乙方保证不因自己的原因造成成交(招标)失败,甲方保证不撤消委托并保证与成交(中标)方签订合同;否则,责任方向对方做出相应赔偿。
风险提示:
违约责任必须约定清楚。若是没有约定,发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,就很难追究其违约责任,风险又要飙升。
注意,违约金的数额太高,可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,但也不能太低,否则无法产生约束。这种情况建议还是咨询律师。
九、其他未尽事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):
法定代表人:
______年____月____日
乙方(盖章):
法定代表人:
______年_____月____日
【订购合同】相关文章:
订购合同双方订购合同10-09
订购的合同11-26
订购的合同11-26
货物订购合同03-14
蚕茧订购合同05-25
设备订购合同02-14
家具订购合同03-20
订购电脑合同04-03
关于订购的合同04-02
有关订购合同04-02