- 相关推荐
木工班班组劳务分包合同
随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编收集整理的木工班班组劳务分包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
木工班班组劳务分包合同1
甲方：
乙方：
按照国家经济合同法、建筑法，并结合本项目的具体特点，经甲乙双方充分协商，签定如下合同：
一、承包方式：
1、单项承包模板，包工基本原则，按图施工，按模板接触面积，地下室（板下钢管架在外）主楼、屋面花架（包括铁钉铁线）每平方米16.8元计算。楼梯、电梯井每平方17元计算。包括卸车，安全检查，刷油，每道工序完成清理地面碎板、地下室材料整上地面、屋面退料下地。
二、承包项目内容：
三、承包项目标准：
1、质量：优良
2、安全生产：合格
3、文明施工：合格
四、进度要求：
根据工期要求和公司、项目部的计划：安排工期不能延误，施工期间，甲方认为乙方在工期及质量上无法保证时可随时令乙方退场，已做工程量按85%结算。
五、付款方式：
每月按每个工人600元支付生活费，农历五月初五支一次工资60%，主体结构封顶付至工程量的85%，二次结构与打爆完成付至95%，余下5%验收完成付清。
六、甲方责任：
1、提供本项目施工的图纸资料，做好技术交底，制定施工方案。
2、提供施工人员的住宿、用水用电、食堂所必须的生活设施。
3、负责文明安全生产制度的执行、督促和检查工作。
4、组织好各类施工辅助材料、电机一台的供应工作，为乙方施工提供物质保障。
5、组织乙方合法施工人员办理暂住证、劳务证、计生证。
6、制定施工进度计划和质量要求计划，监督控制工程进度和质量。
七、乙方责任：
1、熟悉施工图，严格按操作规程和甲方指定的质量要求进行计划、施工，确保质量达到合同等级标准，若达不到规定等级标准，经甲方认可，按规范要求进行补求或返工，其返工的人工费由乙方自理，并赔偿甲方的材料费。
2、乙方必须有1名具有一定技术素质施工技术全面的'技工，配合甲方施工人员检查和控制质量和技术，以便工程正常顺利进展。
3、乙方现场施工人员必须遵纪守法，维护施工现场的正常生产秩序，服从甲方管理和调度，若发生斗殴、刑事案件，对当事人处以500~1000元的罚款，由此所造成的费用由当事双方自行负责，若发生刑事案件，将移交司法机关追究其刑事责任。
4、乙方应服从甲方管理人员指挥，合理安排材料，做到不浪费，不乱锯材料，如发现乱锯，甲方用经济处罚。
5、乙方必须提供施工现场合法人员的花名册、身份证复印件、计生证、劳务许可证、内容安全协议等给甲方，如证件不齐全所产生的治安、刑事责任处罚均由乙方自行负责。
6、施工期间，由于乙方自身原因造成人身伤亡事故，由乙方自行承担，甲方只出于人道主义予以援助。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同甲、乙双方签字之日起立即生效。
甲方：
乙方：
xx年xx月xx日
木工班班组劳务分包合同2
甲方：身份证号码：
乙方：身份证号码：
甲、乙双方在公平、公证、自愿的情况下，就__省市村的110kV龙榜线线路改造中的基础工程施工劳务费达成以下协议：
一、甲方将__省市村的110kV线路改造中的工程施工劳务费（共计：基础坑基基础，基础方量/方、基础垫层__元/方，基础毛石垫层__元/方、另#42掏挖基础的挖坑.浇制.回填.接地施工按基础方量单价计算。），接地线埋设（接地焊接、埋设、防锈处理）全部也在本次劳务施工范围；
二、施工过程中，乙方负责施工现场的施工人员安全，确保整个工程施工安全进行，如果有安全事故发生，甲乙双方协商处理；
三、在施工过程中，甲方委派现场管理人员，确保整个工程的'质量符合国家电力质量的相关规范要求及后期施工要求；
四、在工程施工中如有误工（协调阻拦、材料不按时到场、下雨窝工、机械设备耽误全部按实际费用补偿）
五、付款方式：施工中可以预支生活开支，其余款项等工程完工后，经甲、乙双方验收合格，一次性全款付清，不得拖欠；
六、本协议一旦签订，便具有其法律效应，甲乙双方如有违约，违约方在完成自身责任的情况下另付违约金：5000元（大写：伍仟元整）给对方；
七、开工日期：xx年xx月xx日
竣工日期：xx年xx月xx日
超出约定竣工日期__天，扣除工程费中金额的__%，作为工程延误费；
七、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决；
八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份；
九、此协议在甲乙双方签字后立即生效，工程完工、款项付清以后自行失效。
甲方代表（签字、盖章）：
乙方代表（签字、盖章）：
xx年xx月xx日
木工班班组劳务分包合同3
甲方：
乙方：
一、名称工程：
1、10kV东春线新增315配变线路工程
二、工程地点：阳新县田畈村
三、工程内容：
新增S11-315KVA变压器一台、安装低压配电柜、电容柜各一台。新架10kv线路0.98KM，新立电杆21基（具体以正阳电力设计院设计为准）。
四、工程工期
1、工程施工期限：从签定合同之日起到xx年xx月xx日止。
2、如遇下列情况，工期相应顺延外，乙方不得以任何理由延误工期。
（1）不属包干范围内的重大设计变更影响工程；
（2）因遇人力不可抗拒的原因而影响施工；
（3）因甲方工程合同资金不能及时到位，而被迫停工；
（4）因第三方阻止施工；
（5）因甲方其它原因影响工程施工。
五、施工与设计变更、施工要求
1、乙方应依据国家颁发的施工验收规范，质量检验标准以及设计要求组织施工；
2、工程施工中要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。乙方在施工中如发现设计有误或严重不合理处，应及时书面反映，在甲方未作回复或设计部门未做修改通知前，不得自行改动；
3、设计施工图、设计变更单、设计指定的通用标准图，经双方确认后视为正式施工图。
六、甲、乙双方责任及义务
（一）甲方
1、负责工程的质量管理，参加竣工验收；
2、组织有关部门人员参加设计交桩，技术交底；
3、责督促乙方按合同工期进行施工；
4、责工程施工中的青苗补偿；
5、责工程施工中的工农关系协调，如遇任何人为外力阻挠施工，甲方应及时协调解决，以确保工程顺利完工；
6、乙方在施工中遇到的其它影响施工的问题给予协助。
（二）乙方
1、根据设计施工图和现场设备运行状况，自工程开工准备、施工中间、工程竣工，负责制定全过程切实可行的安全组织、技术措施，并始终贯彻执行；
2、工程开工后，应严格执行各项安全规定，停电、带电工作必须严格执行工作票制度，对施工过程的设备、人身及危害他人的.设备、人身安全负完全责任，(包括误登电杆，误入带电设备和线路)并承担由此而产生的一切法律责任及经济损失；
3、严格按照工程设计施工图及国家有关验收规范，精心组织、文明施工，确保施工质量和工期；
4、工程施工需要停电，必须履行工作票制度。否则所造成的后果一切由自己负责；
5、负责施工过程中发生的二次运输工作，并承担一切费用。
6、负责工程竣工验收。
八、承包方式、付款方式及结算
（一）承包方式：按工程总造价48万元发包给乙方。
（二）付款方式：甲方一次性付清48万元给乙方。
九、工程质量、竣工验收与保修
双方按国家颁发的电气装置安装施工标准及验收规范进行交接验收，确保验收合格。
十、违约责任及其它
1、甲乙双方必须严格遵守合同，任何一方的过失，造成合同不能履行者，应负违约责任。违约责任按《合同法》和有关法规执行；
2、乙方未经甲方同意延误工期，每延误一天按合同包干价的3__%交付违约金；
3、本合同条款如有未尽事宜，双方可根据具体情况，结合有关规定另订补充协议，作为本合同附件，并与本合同具有同等效力；
4、本合同一式四份，自双方签定之日起生效，双方各执两份；
5、解决争议的办法：
（1）双方协商解决；
（2）诉讼至阳新县人民法院判决。
甲方（公章）
乙方（公章）
xx年xx月xx日
【木工班班组劳务分包合同】相关文章：
木工劳务分包的合同02-02
木工劳务分包合同12-02
木工劳务分包合同12-12
木工劳务分包合同9篇03-27
木工劳务分包合同7篇04-23
木工劳务分包合同15篇12-12
建筑劳务木工分包合同08-24
木工劳务分包合同7篇04-17
木工劳务分包合同(7篇)04-23