土石方挖运简单合同范本（精选16篇）
现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的土石方挖运简单合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
土石方挖运简单合同 1
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就现承建的土方开挖工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容及承包范围：挖运土方、挖甩土方及临时机械台班。
对上述范围内的项目，甲方保留根据现场的实际情况对乙方进行调整的权利(最终以业主提供的施工图纸和通知单为施工依据)。
二、合同工期
开工及竣工日期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开工及竣工日期为准。
合同工期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开挖工期为准。
三、合同价款
场内挖运土8元/m、挖甩方3.5元/m；临时借用机械设备价格：(大)挖土机按280元/小时计算、(小)挖土机借用1—3小时以内按120元/小时计算，1—3小时以外按110元/小时计算。
以上本合同价款采用固定单价合同方式，合同单价为全费用单价，已经包括完成该项目土方开挖工程计价单位工作所需要的所有人工费、材料费、各项措施费、管理费、利润、风险费用、远征施工增加费、市容包检等各项规费和税金。乙方不得以任何理由向甲方提出增加开挖土方相关的'费用。
四、工程进度款付款及结算
凭验槽会签单进行工程量确认，按业主支付第一批工程款到后支付已完成工程量支付80%，余款在工程完工验收合格后一个月内付清。
五、甲方责任
1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。
2、甲方为乙方创造必备的施工条件。
3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。
4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。
5、甲方需借用乙方机械设备时，如乙方满足不了甲方需求，甲方有权向外单位租赁机械设备，乙方无权干涉。
六、乙方责任
1、乙方需按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。
2、乙方施工过程中应按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基杭排水、围护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也乙方承担。
3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关的规定处罚。
4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。
5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。
6、乙方在办理工程结算时应提供建安发票(税务统一发票)。
七、文明施工及安全生产
1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。
2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。
八、其它，在施工期间，因本合同承包范围发生的所有矛盾、经济纠纷等问题，一切由乙方解决。
九、本合同未尽事项或在履行过程中发生的争议，均由甲乙双方协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，可依法向当地人民法院起诉。
十、本合一式三份，甲乙方各执一份，业主一份。本合同及补充协议和合同具有同等法律效力，自签订之日起开始生效，工程完工款项结清后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 2
甲方：
乙方：
经乙方请求并取得甲方同意，乙方自愿将其自有的车牌号为______、出厂核定载重量为______吨的自卸车挂靠于甲方。为明确的双方权益和责任，经甲乙双方协商，一致达成如下合同条款。
一、挂靠时限：自20______年______月______日起至20______年______月______日止，本合同到期之前如乙方要求继续挂靠，双方可订立续挂合同，如本合同到期乙方无续挂要求本合同自动失效。挂靠期间乙方不得擅自解除挂靠，否则给甲方造成损失概由乙方承担。
二、挂靠车辆产权属于乙方，营运收益归乙方所有，乙方承担挂靠期间所产生的一切经济和法律责任。挂靠期间乙方应保证车辆运营所必须的各种证、照齐全，应缴纳的各种税、费和保险及时缴清。
三、自本合同生效之日起，挂靠车辆归甲方统一调度、统一使用，乙方须遵守甲方的`各种规章管理制度和国家的有关法律法规，不得一车挂靠多家，否则造成的损失概由乙方承担。
四、本合同一试两份，甲乙双方各执一份。本合同自甲方盖章、乙方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 3
甲方：
乙方：
为了确保土方运输安全，增强驾驶员安全意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本安全协议书：
一、驾驶员按时进入运输现场，服从甲方统一调度。
二、驾驶员必须具备准驾车型的资质；
三、驾驶员不开快车、报废车，不疲劳、酒后驾车；
四、驾驶员负责土方运输期间的`安全；
五、驾驶员必须定期不定期的对车辆进行维修和保养，始终保持车况良好；
六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责；
本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 4
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的法律、法规、遵循平等、自愿、互利、公平诚信共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商甲方同意将______义务和责任，特签订如下协议：
一、工程(装车)地点：
________________________
二、工程内容：
乙方装运车辆必须满足甲方施工要求，用自卸式汽车(装载容积程装车地点运至甲方指定的卸土场地。乙方组织车辆运输经营，自负盈亏。计划安排______辆以上良好汽车施工，进场时必须到位______辆。
三、工程量
暂定合同期限为______。如果甲方违约工程量以下每辆支付5000元一台给乙方作为赔偿。
四、工程期限：
乙方进场地后必须秉着认真负责的态度完成甲方的土石运输任务，直到工程合同方量完成为止。如未告知甲方，自行离开，甲方有权要求乙方赔偿每台车5000元作为甲方的损失。
五、运输价格：
从工地(装车)地点至卸土场地，按______/车辆起步价，每公里(每立方米)加元
六、结算价格
为双方协商确定价格为准，结算方式为______结算，保证在将乙方的.运输票据上交后的下午，24小时内向乙方支付工程量的款项，如违反合同由甲方负责。
七、甲方责任
1、甲方按双方约定的结算方式：按量及时结算，若有拖欠，乙方有权停工，并由甲方补偿乙方，支付每天每台车5000元/天作为误工费，直到甲方支付清拖欠的运输和误工费，乙方才正常开工。
2、如甲方不能保证正常动工(除如遇到暴雨不可抗拒的自然灾害、政府行为除外)使乙方停工，甲方每天向乙方支付运输车辆误工费500元整/天(甲方在天气允许的条件下每个月必须保证乙方有25天的正常工作日)，24小时作业，每15小时为一个正常工作日。
3、运输车辆自工地至倒料场的运输路线，所涉及到的超重，若遇国土局、路政、交警、环卫、村民委员会、城管等部门的相关事宜及社会关系等，均由甲方负责。
4、乙方车辆进场后，甲方必须保证第二天正常运输工作，如两天内甲方无法安排开工，甲方均按每台车停车一天补偿台班费500元给乙方车辆(队自角灾害和暴雨天气影响外)
八、乙方责任
1、乙方在施工现场工作中，做到文明施工，禁止在施工工地惹是生非，车辆装满土石料自行盖好车辆。
2、乙方要服从甲方现场管理人员的指挥安排，遵守甲方及施工现场的各项规章制度和安排损伤规程，杜绝酒后行车，严禁违章作业，由于乙方违章作业而引起的各种事故均由乙方自行负责。
3、乙方负责人需组建一组车辆管理班子，文明施工，进场前车辆和管理人员列表册报甲方备案和班里相关手续等。
4、工程运输过程中所造成的一切交通事故，甲方不予承担任何责任，乙方有权拒绝甲方提出冒险的施工安排。
九、其他事项
1、双方约定：甲方要求乙方在签字合同后按甲方通知为准调进______辆，根据实际情况双方协商是否加派车辆。
2、双方约定：在双方合作期间，乙方必须按照合同完成甲方的运输量，如乙方违约则赔偿甲方每台车5000元作为赔偿。
3、如发现管理人员和施工人员或驾驶员有不正当交易而损害任何一方的利益，则违约方必须向受害方赔偿一切经济损失。
4、合同的执行中如发生争议时，双方本着公平、合理的原则及时协商处事，协商无效则由当地仲裁机构仲裁。
5、乙方车辆只负责运输。
6、计方量方式：以每台车实际运输方量作为每台车最终结算方量。
7、如乙方在施工期间违约，甲方有权扣留现场施工车辆作为对甲方经济损失的赔偿抵押物。
8、乙方车辆应先向甲方提供车辆相关证件，便于输车辆通行证，在施工期间如发现乙方车辆因无事生端，自行到他人工地进行运输，经发现，每台车罚款人民币5000元，甲方指定施工的除外。
十、合同一经签署即具有法律效力
未尽事宜，双方另行协商，若需补充条款，经双方友好协商签字盖手印后与本合同具有同等法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 5
甲方：（托运方）
乙方：（承运方）
合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：
第一条运输任务
由乙方负责天河机场土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。
甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从（如遇人员及车辆的危险作业除外）
第二条合同期限
自_________年____月____日起至_________年____月____日止。
第三条运输起止地
起始地：天河机场到达地：
第四条运输车辆
乙方提供自卸式工程运输车辆：辆，载重量：吨。
第五条运费结算方式
所有车辆运费必须按日结算，乙方完成当天多少工作量，甲方必须当天支付乙方运费，连续两天甲方拒绝或者拖欠乙方运费，乙方有权单方面终止合同，并且本合同自动失效，车辆运费标准如下：
1.5公里至2公里之间（含2公里数值），每台车辆运输费：55元人民币。
2公里至2.5公里之间（含2.5公里数值），每台车辆运输费：60元人民币。
第六条运输质量和安全
工程环境安全运输保障：车里进入工地后，甲方必须创造好的施工环境，交警，交通，路政，城管，周边群众关系由甲方负责协调，由此造成的误工损失由甲方负责，但车辆违章肇事造成的损失由乙方负责。
第七条停工及生活费用
甲方无故停工不能超过三天，超过三天甲方必须付给乙方误工费及生活费用。
第八条运输管理
1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的`畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。
2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。
3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。
4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出申请。
第九条争议的解决
本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。
第十条其他约定
1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。
2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。
托运方（签字）：承运方（签字）：
签约日期：_________年____月____日 签约日期：_________年____月____日
土石方挖运简单合同 6
甲方：___________________________身份证：_________________________________(以下简称甲方)
乙方：___________________________身份证：_________________________________(车队以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商达成如下协议：
甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。
乙方负责运输：运输地：__________________________________________
要求乙方车辆：______部(解放、东风王平头、斯太尔)；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米
运距：_______________公里！
运费：_________元！
结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)
此协议双方认同，在约定时间内于_____________________年_________月_________日乙方将施工车辆安排到现场
甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。
甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的`______%
违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。
乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。
此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。
甲方：________________________乙方：______________________
代表人：_______________代表人：_______________
日期：_______ 日期：_______
土石方挖运简单合同 7
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚实信用的.原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同如下：
一、供油范围
小官组土方工程铜官工地、挖机、运输车辆、机械等加油，乙方油车只在本工地加油，不在工地外加油。
二、合作资金模式
为保证资金，乙方先送达到标准柴油，油量金额计金额10万元整作为垫付金。
三、结算方式
乙方供油到垫付金10万元后，当天结清柴油金额，除垫付金外，乙方再供油，如有拖欠油款，乙方有权停止供油。
四、计价
乙方每次送供甲方工地机械、车辆的柴油与中石化油价同步。
五、乙方工作
乙方在接到甲方通知加油后，对工地所需机械、车辆进行加油，不得推迟时间，如乙方油车遇有交通安全事故，机械故障、延误机械、车辆工作包括加班、加点，需要维修，不能按时加油，甲方不能视同违约。
六、乙方责任
1、乙方所供油来源需经正规途径进货。
2、乙方与外界所有债务不与本项目相关。
3、如因油质问题导致甲方机械车辆零件损坏，修理、配件乙方承担。
七、安全
1、甲方必须提供乙方加油车辆停放的安全场地，服从乙方加油人员安排。
2、如乙方加油车辆在工地加油时发生安全事故，如是乙方责任，乙方承担。
3、如有管理部门对乙方管理，执法时，由甲乙双方出面协同处理，以利施工进行。
八、甲方责任
1、双方签约后，甲方将施工区域所属项目部的机械设备车辆等设备，交乙方统一加油，不得转交给第三方加油。
2、甲方本工地车队离开工地三日视为土方运输完工，从即日起壹月内结清所有款项（如有拖欠，按拖欠款每天千分之五的违约金由甲方付给乙方）。
九、双方签字生效，具有同等效力，合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方签字：乙方签字：
甲方证件号：乙方证件号：
电话号码：电话号码：
____年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 8
甲方（托运方）：
乙方（承运方）：
根据《中华人民共和国合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互利、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定以下条款：
一、工程地点：
贵阳市中天集团未来方舟
二、工程内容：
土石方运输。
三、工程数量：
土石总量为立方米以上，（分期、分阶段的安排施工）。乙方的车辆必须有壹年的运输方量
四、运输工期：
一年，以双方签字确认的开工日为起始日期。
五、工程造价：
甲方落实弃渣场，一切费用由甲方承担，税后包干单价：
（1）暂定为保福山倒土场、公里。单价：_____元每立方米。
（2）其他倒土场单价由双方协商决定。
六、结算方式：
开工后1天一结（遇节假日顺延，甲方支付乙方加油费用）于第二天20:00点以前，按100%结算，
甲方可自愿现场加油，车辆所加油款从运输费中扣除，甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格，当市场油价格升、降幅度超0.5元时，超出部分甲方负责补偿（当时现在油价______元）。
七、甲方责任：
1、甲方工地必须保证有足够的土石方方量供乙方运输，无论是甲方分阶段性施工还是其他原因必须保证乙方工作的连续性，一直到整个工程结束，保证每月作业率达80%以上（除自然灾害和人为不可抗拒的原因除外），甲方负责修复土石方运输道路，保证运输道路畅通，乙方所反映的路况甲方有责任及时与承建方沟通解决及时修复。甲方应按乙方车辆，安排足够挖机，不能有多台车辆排队的现象发生（最多不能超过三台车）。
2、甲方负责土地资源、环保、村委、国土林业、交警有关部门的一切相关手续和费用，理顺与周边有关的社会保障问题，由甲方出面处理，费用由甲方解决，保证乙方不受耽误。
3、为了使车队正常运行，甲方与地方交警和运管部门达成有关协议，如在运输中有超载或撒漏的由甲方负责处理，如乙方在正常施工运输过程因甲方原因遇到交警、运管部门执法查扣车辆的，甲方应及时处理。车辆被扣超过24小时，需补偿乙方车辆每台每天500元。
4、甲方有责任和义务保证乙方车辆和人员的生命财产安全，如发生塌方或挖车操作等事故，责任和损失由甲方承担。
5、甲方负责工地的柴油供给，无论乙方车辆是否在甲方指定地加油，甲方不能以任何理由中断乙方车辆工地柴油供给。
6、甲方负责安排乙方停车住宿场地，所有费用乙方自理。
八、乙方责任：
1、乙方提供24-25m3以上双桥自卸车，乙方车辆跟甲方签订合同后擅自离场或无故停工的，乙方必须赔偿甲方损失，赔偿每台车10000元给甲方，若有特殊原因应提前五个工作日报甲方。
2、乙方保证进场到甲方工地的'车辆车况良好，每天最少工作20个小时以上，每月出勤率达80%以上（除自然灾害和人为不可抗拒的原因除外）。
3、在任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此所造成的一切损失由乙方有关当事人负责。
4、乙方在甲方保证道路畅通的情况下，乙方应有足够车辆进场，若乙方不能按甲方要求，甲方有权另行安排车队进场。
5、乙方车辆在运输过程中，由于自身原因发生任何事故，由乙方自行负责。
6、乙方车辆必须服从甲方的合理安排和调动。
九、违约责任
1、甲方不能收集乙方车辆运输凭证，不能单方面付款给司机或其他人，必须乙方或者乙方指定委派专人结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方负责人负责。
2、签订合同后，车辆进场，若甲方原因导致乙方连续三天不能作业或停工的（自然灾害和人为不可抗拒的原因除外）第四天起甲方补偿乙方每天每台车500元，乙方保留退场和中此合同的权力。
3、如果甲方不能及时结算运费或拖延不结，超过[24小时未能结清，乙方有权停工，与三天还没结清，乙方有权退场（节假日顺延），甲方补偿乙方每天每台500元。除应支付工程款本金之外，每天加收违约金按本金总额3%计算。
4、若因甲方原因（资金不足和其它任何原因）导致项目中途终止，乙方有权退场，甲方应支付乙方车辆返程费每台车10000元整。
十、其它事项：
1、协议在执行过程中发生争议时，双方本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果时则由当地仲裁机构仲裁。
2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效率。
十一、本协议合同一式两份
合同有效期壹年，甲乙双方各执一份，具有同等效率，本协议合同书自双方签订日生效，账清后自动终止。双方需严格遵守执行。
（双方身份证复印件附后）
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 9
甲方：
乙方：
乙方在充分了解甲方内容和施工方法的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和甲方的有关规定，由乙方进行劳务分包，为了明确双方的责任和义务，达成如下协议条款，共同遵守执行。
一、工期：______年______月______日到______年______月______日
按甲方要求工期完成，不可抗力因素除外。
二、承包范围：
1、范围及内容：本工程内容包括：甲方要求至完工的管沟土石方开挖，清淤、爆破、土方的就地消化等。
2、方式：乙方主要以劳务的形式进行承包，工程所有材料、水、电有甲方按工作消耗定额提供及供应，但一般的操作工具（铁板、铁锹）由乙方自行解决，费用由乙方承担，乙方人员的生活及住宿自理。
三、承包价格：混泥土每米______元，黄土开挖每米______元，柏油路开挖每米______元。
四、工程质量：必须达到甲方规定要求，如质量不合格造成返工，其返工部分造成损失乙方全额承担，乙方无条件返工至合格为准。
五、工程款的'支付：
六、安全：乙方必须严格按照国家有关安全文明施工管理规定进行施工，自行配备好必要的安全设施，在施工过程中造成的一切伤亡事故（包括行人）均有乙方负责责任。
七、双方的责任：甲方应做好周边关系的协调工作，
八、本合同未尽事宜双方协商解决。
九、本合同一式贰分，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
土石方挖运简单合同 10
甲方：_______________
乙方：_______________
为保证工程的顺利施工，乙方为甲方进行机械开挖沟槽，土方外运。双方本着互惠互利、平等的原则，合同内容如下：
一、期限：按照甲方要求进行施工；
二、合同价格：
挖掘机沟槽开挖按实际长度结算：25.00元/立方米(深度1.4米，宽度4米，含税金，提供发票)
三、结算方式：在规定期限内乙方施工完毕后，清理完现场，按实际验收数量进行结算，工程款一次性结清(未执行完毕，不予结算)。
四、双方的权利：
1、甲方的.权利：
(1)、提供开挖的深度，并进行监督；
(2)、提供地下管线具体位置，定位放线；
1、乙方的权利：
(1)、根据甲方提供的深度及宽度要求进行开挖、土方外运，并保证周围环境及人生财产安全，发生一切安全及质量事故，所造成的一切损失及赔偿由乙方自行承担；按照提供的具体地下管线开挖，不得违规，违规造成一切损失及赔偿由乙方承担。
五、本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，以上协议如有未尽事宜，可协商解决。
甲方：_______________乙方：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
_______________年___月___日 _______________年___月___日
土石方挖运简单合同 11
发包人：(甲方)
承包人：(乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，甲方同意将土石方工程承包给乙方，为明确双方职责，特制定以下条款，以兹共同遵守：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
资金来源：
二、工程承包范围：
本工程施工设计图纸、图说所明确的工程内容。主要包括土石方开挖、平场及下平场后形成的部分挡墙等，开挖土石方约10900m3，本工程土石比为1：9(土占开挖土石方的10%，软质岩占开挖土石方的90%)。
三、工期：总工期45日历天。开工日期：以发包人通知的时间为准。
四、工程质量标准：达到国家有关施工质量验收规范要求，并验收合格，平整后按施工图设计标高误差在-100mm范围内。
五、合同价款：
执行____市__年相关计价定额以及__年《建设工程费用定额》及相关配套文件，其中材料价格、人工价格按照施工期间《工程造价信息》公布的____地区信息价的'平均价格执行，造价信息上没有的材料价格，按发包人市场询价后核定的材料价格执行，总价下浮10%后进入结算(其中由发包人核定的材料价差部份不予下浮)。
六、工程款支付：
工程完工经发包人和有关部门进行竣工验收，在竣工验收合格后，乙方提交的竣工结算经发包人(或委托中介机构)审核后，在15个工作日内一次性支付结算价款。
七、工程保修：自工程竣工验收合格之日起一年。
八、承包人提供的材料和工程设备
本工程所有材料由承包人自行采购，必须符合国家、行业标准及设计文件要求;材料进入施工现场承包人须提前24小时通知监理工程师和发包人进行监督验收，凡验收不合格的材料一律不准用于该工程建设且立即清理出场。
九、违约责任
1、乙方不按施工规范进行施工，且拒不整改，甲方有权终止合同。
2、乙方因拖欠人工费等原因拖延或停止施工，并造成延迟工期，甲方将对乙方工期延误进行2000元/天的处罚。
3、乙方施工质量达不到要求，且无力整改达到要求，甲方有权终止合同。
4、乙方应对施工区域周边农作物、建构筑物等采取防护措施，在施工过程中若有损坏，乙方进行修复并承担相关费用。
十、安全文明施工
乙方进入施工现场，必须严格执行国家颁发的安全生产法规及甲方施工现场安全生产规章制度，保证过往人员安全、严禁违章作业，若发生安全事故，由乙方承担全部经济和法律责任。
十一、其它
1、本工程所需水、电由承包人在指定地点接入。
2、工程结算审计费用：承包人报送的竣工结算经中介机构审核后，若审减率≤10%，所发生的审核费用由发包人承担;若审减率>10%，所发生的审核费用由承包人承担。
3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，经双方签字盖章后生效。付清工程款后自动失效。
十二、合同生效
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土石方挖运简单合同 12
甲方：______________
乙方：______________
本着诚信合作、互惠互利的原则，甲方将启东检测中心业务大楼工程的土方挖运工程分包给乙方，经甲乙双方协商一致特订立本协议。
一、工程名称及地址
工程名称：
工程地址：
二、工作内容
机械挖运土方至甲方指定地点，本工程要求现场堆土。
三、单价：9.5元/m3包干（含机械进出场费、汽车转运费、机费、
交通部门及环保部门的相关手续）。
四、工期
乙方必须在甲方规定的时间内完成挖运土方工程，如延期处以每天按工程金额10%的罚款。
五、工作要求
1、乙方必须按照甲方提供的灰线及标高进行施工，不得少挖，严禁超挖。如有违反挖掘规定而产生的损失由乙方全部承担，并处以工程总金额10%的罚款。
2、汽车转运土方必须按照甲方要求数量、指定地点堆放，不得私自外运。
3、乙方在挖掘过程中，如发现地下沙层或其他有价值的物品应无条件归甲方所有，并配合甲方将砂或该物品运到指定位置。
4、土方挖掘工程量按照实际方量进行收放，经双方签字确认后作为结算依据。
5、在挖运土方工程的施工过程中所发生的'一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任及经济损失。
6、若乙方中途无故停工，甲方有权要求乙方无条件退场，并拒付所有工程费用，并由乙方赔偿甲方应此造成的一切经济损失。
7、在挖土运输过程中如遇到交通及城管等部门检查，一切事务均由乙方处理承担。
六、付款方式
土方挖运完毕一个月后付至工程款的80%，余款等回填土结束后一个月内付清。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，待工程款付清自动失效，如有异议双方协商解决。
甲方代表签字：______________
乙方代表签字：______________
______________年______________月______________日
土石方挖运简单合同 13
甲方：________身份证号：________甲方住址：________
乙方：________身份证号：________乙方住址：________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，甲方将白鹤滩电站工地土石挖运工程承包给乙方施工，现就有关具体事项订立如下协议，便于甲乙双方共同遵守执行。
一、工程地点：
四川省宁南县白鹤滩镇。
二、工程名称：
白鹤滩电站左岸导流遂洞出水口边坡土石方挖运。
三、工程内容：
土石方挖运(包括清挖工作面、施工便道挖运及施工道路整修，在乙方施工范围内)，运距4千米以内，如超过4千米每增运500米运价另算。
四、工程单价：
土方挖运单价：壹拾元(10)元/方，石方挖运单价：壹拾叁点伍元(13.5)元/方。按实际测量的板方计算，柴油价格8元/升计算，如市场油价变动，本合同油价不变。
五、工程工期：
总工期12个月时间。
六、承包方式：
单项全额承包。挖运所产生的一切费用由乙方承担，建筑营业税由甲方承交。
七、工程计算
乙方工程计量以甲方与发包方结算工程量为准。
八、工程款结算
甲方按月支付乙方所完成工程量70%的工程款(扣除燃料、借支)，挖运单项工程完工必须一个月以内办理工程结算，所有工程款在甲乙双方工程量结算后一个星期以内付清。
九、其他要求：
1、乙方要按照甲方要求时间、要求配置的人员和设备进场，不得招用童工和智障人员，不得使用不合格的机械产品;
2、乙方在施工中要绝对听从甲方的管理和指挥，严格遵守工程施工管理条例和执行安全操作规程施工作业，若有挖运跟不上进度、不听从甲方正确合理的安排指挥，甲方随时有权与乙方解除协议并有权要求索赔误工损失。
3、乙方要确保安全文明施工，严格遵守各项管理制度，严格执行安全操作规程，一切安全责任由乙方承担，甲方不承担任何安全责任。
4、如果乙方违约造成中途退场，必须承担甲方的.相关损失费用。
5、如因甲方的原因耽误乙方挖运，所产生损失全部由甲方承担。
6、如发生纠纷，双方约定由保山市人民法院解决。
十、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
1)甲方有权对乙方的人员和施工进行全面管理;
2)甲方有权对乙方的违规行为和人员进行处罚;
3)甲方要为乙方创造良好的施工环境、提供必备的施工条件;
4)甲方要按合同及时支付乙方工程款;
2、乙方的权利和义务
1)乙方应严格按甲方现场技术人员要求进行施工，确保施工安全质量和进度。
2)乙方要接受甲方的管理，积极配合协调甲方全面推进工程进展;
3)乙方有权要求甲方提供必备的施工条件;
4)乙方有权要求甲方及时按协定支付工程款;
十一、此合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交办公室存档备查。
此合同自签订之日起产生法律效力，甲乙双方不得反悔。
甲方(法定代表人)：________乙方(法定代表人)：________
开户银行帐号：________开户银行帐号：________
联系电话：________联系电话：________
________年________月________日
土石方挖运简单合同 14
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：
一、工程名称：
二、工作范围： 项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。
三、合同价款
1．基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价： 元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。
2．在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。
3．综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。
四、工期要求：
以 项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担。
五、管理责任
1．乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起 壹 个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户： 户名： 帐号：
2．乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。
3．乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除。
4．乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。
5．如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。
六、付款方式：
1．本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。
2．每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的`增值税发票。
3．土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。
4．土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。
七、安全施工及环境保护：
1．乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任。
2．渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。
3．乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。
4．渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。
八、双方的权利与义务：
1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜；
2．甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；
3．开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；
4．乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；
5．工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。
6. 乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。
7．乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。
九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
甲方（章）： 乙方（章）：
委托代理人： 委托代理人：
身份证号码： 身份证号码：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
土石方挖运简单合同 15
甲方：
乙方：
为了按时保质完成公路路基施工任务，明确双方责任和经济关系，依据《合同法》及相关法律法规，遵循公平，诚信及互惠互利的原则，经双方协商达成一致，特订立本合同如下：
一、工程地点：
316国道外迁云梦县地段路基工程大汪村地段(K37+853-K38+395)。
二、工程工期：
按工程总体施工计划安排路基土方施工于20____年1月30日至20____年8月30日，若遇雨天或其他非人力不可抗拒因素，工期顺延。
三、工程量：
该路段路基土方大约60000m，以实际完成数量为准。
四、工作内容：
土场临时征用，排水、清楚不合格土，便道的修建改造及养护，土方运输及完工后土场和便道的协调处理。
五、合同价款及结算方式：
本合同为单价合同，合同价为税后12元/m，含清理不合格土及便道、结算数量按填筑到路基上的压实方数量计33
六、付款办法：
工程款项按月支付：每月20日由乙方按完成工程量报甲方核实并签证确认后，甲方在一星期内按确认工程量的60%拨付给乙方工程完工结算并确认乙方在该工程中没有经济纠纷后，甲方在两星期内按结算工程款的90%拨付给乙方，余款三个月内付清。
七、甲方责任：
1.加强现场管理，合理安排施工，开工前必须对乙方进行技术交底。施工时甲方派专人在现场指挥填筑和控制标高。
2.组织安全文明施工，确保施工现场安全畅通及整洁，不违规指挥。
3.乙方将土方送达现场后，甲方要保证质量的前提下尽早检平压实并检测，及时为乙方提供合理的施工段面。
八、乙方责任：
1.乙方做好施工现场地下管线和邻近建筑物，构建物的`保护工作。
2.乙方必须派专人配合现场施工按甲方要求的时间，地点将合格的土方送迭施工段面，并服从甲方现场人员的管理。
3.乙方必须做好周边群众的协调工作，不得无故停工否则造成损失由乙方负责。
4.土场的临时征地，排水，清除不合格废土以及便道的修筑、改造和维护，土方装车、运输、卸车和完工后土场、便道的协调和处理均由乙方负责。
5.乙方负责从取土场至施工现场整个过程的安全工作和一切外来的干扰。
6.乙方的施工人员和机械必须遵守国家和地方政府的相关规定，在整个施工过程中产生的一切责任由乙方自行处理。乙方在施工前应将参与施工的人员及机械报甲方备案。
九、违约责任：
1.如甲方违约不履行合同规定的责任和义务乙方有权终止合同并追究甲方的违约责任，甲方承担赔付合同价款10%的违约金。
2.如乙方违约不履行合同规定的责任和义务或不能按工期完成承包的工程任务甲方有权终止合同并追究乙方违约责任，乙方承担赔付合同价款lO%的违约金。
十、协议未尽事宜由双方协商解决，协商不成，交由仲裁机构仲裁。
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，签字之日生效。
甲方签字：
乙方签字：
日期：
土石方挖运简单合同 16
发包人（全称）：______________
承包人（全称）：______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：北京市朝阳区十里堡J1号楼配套公建项目土石方工程。
工程地点：北京市朝阳区十里堡1号。工程内容：土石方开挖、外运、消纳及配合边坡支护施工等内容。
二、工程承包范围承包范围：楼座的土石方开挖、外运及消纳等及配合边坡支护施工等内容。
三、合同工期开工日期：按发包方正式书面通知为准。
竣工日期：
合同工期总日历天数20天
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
外运部分______________元/m3。现场倒运______________元/m3。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条件。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的.期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效。
合同订立时间：20____年7月17日，合同订立地点：北京市朝阳区十里堡甲1号院
本合同双方约定签订之日起生效
发包人：______________（公章）
承包人：______________（公章）
日期：
【土石方挖运简单合同】相关文章：
土石方挖运合同（通用12篇）07-30
土石方挖运合同（通用8篇）09-23
土石方挖运承包合同05-08
土石方挖运施工合同书05-01
电站导流遂洞土石方挖运合同04-09
土方挖运合同06-09
土石方挖运工程承包合同范本（精选11篇）10-30
人工挖运土石方回填土劳务承包合同04-29
土石方拉运合同04-27