35kv架空线路施工合同范本(通用12篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家整理的35kv架空线路施工合同范本(通用12篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
35kv架空线路施工合同1
甲方:X县供电公司
乙方:_________________X电力工程有限公司
甲乙双方遵循平等、自愿、诚实守信的原则,签订本合同。
一、甲方有X新建配变线路改造工程项目交于乙方施工,施工费用结算方式为材料总造价的20%,即235377.95元_____20%=47075.59元。
二、甲方提供施工所需的一切材料,均由乙方自行运输。
三、甲方负责协调施工中的一切事宜,乙方不得向用户收取任何费用。
四、乙方需向甲方申请履行工作票、操作票、做好保障施工人员安全措施,承担施工过程中的一切事故。
五、竣工验收:_________________乙方应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后3日内向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸等。竣工验收不合格的,乙方应采取补救,返工修复,所造成的费用由乙方承担。
六、付款方式(转账):_________________工程款验收合格后一次性付清,其它事项,双方协调解决。
七、本合同一式两份,双方各执一份,双方严格遵守合同。
甲方:_________________X县供电公司
乙方:_________________X电力工程有限公司
____年____月____日____年____月____日
35kv架空线路施工合同2
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
____________________________。
四、施工期限
自本合同签订之日起,至____年____月____日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金____元整,工程完工经验收合格后,于____年____月____日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容:
架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。
七、双方的权利和义务
1、甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2、甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3、乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4、乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八、违约责任
1、乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款____元。
2、工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3、工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
九、其它
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章):
乙方(签章):
负责人签名:
负责人签名:
____年____月____日
____年____月____日
35kv架空线路施工合同3
甲方:xxxxx建设管理处
地址:xxxx新华路80号
联系人:某某
联系电话:
乙方:xxxxx有限公司廊坊供电公司
地址:xxxx新华路105号
联系人:某某
联系电话:(自愿退股协议书)
丙方:xxxxx工程有限公司
地址:xxxxx开发区金源道
联系人:某某
联系电话:
传真:
开户银行:xxxxx曙光道支行
帐号:
廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要,对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定,甲、乙、丙三方协商达成如下协议。
一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。
二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。
三、丙方受甲方委托,负责该线路迁改工程施工。
四、甲方的权利和义务
1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用;
2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料;
3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作,确保群众的合法权益得到维护,确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便;
4、在廊沧高速公路施工时,不得出现危害电力设施安全的行为。
五、乙方的权利和义务
1、积极配合甲方的工作,按照甲方的施工进度要求提前做好线路的停电工作;
2、按照电力行业相关技术标准的要求,对迁改线路进行验收;对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求;
3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作,负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。
六、丙方的权利和义务
1、按照本协议约定,受甲方委托,负责线路迁改施工;
2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工,按照本协议约定的工期完成施工;
3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工,符合国家及电力行业相关标准的要求,满足廊沧高速公路施工和运行要求;
4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系,设立专职安全监督人员,确保安全施工无事故;七、线路迁改工程内容
迁改工程设计文件中所涉及的工程内容:廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路,110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路,220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。
(详见设计文件)
八、工程费用及付款方式
1、根据迁改工程设计文件,经甲方、乙方与丙方协商一致,迁改工程费总计33000000.00元。大写:叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。
电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书
2、付款方式
(1)甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元,大写:叁仟万元;
(2)甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。
九、施工期限
1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工;
2、因以下原因,造成施工延误的,工期相应顺延:
(1)因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。
(2)因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻,工期延误;
(3)因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。
十、争议解决方式
协议各方在本协议履行过程中如发生争议,应通过友好协商解决,协商不成时,因本协议发生的一切争议,应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。
十一、其他事项
1、其他未尽事宜,另行协商;
2、本协议自三方签字盖章之日起生效,迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。
3、本协议一式拾贰份,甲方肆份,乙方肆份,丙方肆份。甲方:廊沧高速公路廊坊建设管理处(盖章)法定代表人:
授权委托人:
时间:20____年________月________日
乙方:xx电网有限公司廊坊供电公司(盖章)
负责人:
授权委托人:
时间:20____年________月________日
35kv架空线路施工合同4
甲方(以下简称甲方):
乙方(以下简称乙方):
根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。
一、工程概况及承包方式:
工程名称:
工程地点:
承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)
二、承包范围:
定制专用配线柜一个(2米x1.5米x0.5米),计____元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计____元;指定乙方采购接线端子,绝缘带,计____元;维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计____元;乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计____元。
三、工程期限及质量
工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天;
工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。
四、甲方责任及权利:
协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。
五、乙方责任:
1、明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。
2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责;搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿;结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;
六、合同价款与付款方式:
1、工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为____元整(¥____元);
2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款____元整(¥____元),本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于____年____月____日前一次性付清其余工程款____元整(¥____元)。
七、未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。
本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。
甲方:____乙方:____
法定代表人:____委托代理人:____
时间:____年____月____日
法定代表人:____委托代理人:____
时间:____年____月____日
35kv架空线路施工合同5
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为适应通信建设市场的发展,以实现强强联合,双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承包工程施工的事宜,签订如下协议,共同遵守执行。
第一条 工程名称:
第二条 工程范围:
第三条 工程开工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
第四条 工程质量:验收质量评定合格以上。
第五条 合作方式:通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业 绩的评定,并根据本工程的要求,甲方同意把乙方编组为: 通信线路光、电缆及管道施工队 。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。
第六条 工程内容:本项目包括以下 内容:
1、通信管道工程:采取包工包部分材料的方式,具体为:包辅助材料、管材、井框、井盖除外。
2、开挖自埋光缆:采取包工包部分材料的方式,具体为:包辅助材料。管材、井框、井盖除外。
3、架空光缆、墙壁光缆工程:采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。
4、顶管工程::采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。
5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程:采取包工的方式, 以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。
6、光缆成端、接续工程:采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。
第七条 劳务费单价及结算办法
1、劳务费单价为综合单价,按项目分为:
(1)管道工程:(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料)
(2)开挖自埋(不含水泥路): 20__0.00 元/公里(包恢复)
(3)开挖自埋(水泥路): 320__.00 元/公里(包恢复)
(3)架空杆路: 2200.00 元/公里里
(4)墙壁光缆: 3500.00 元/公里
(5)加挂光缆: 20__.00 元/公里
(6)管道光缆: 1300.00 元/公里(48芯以下)
(7)管道光缆: 1400.00 元/公里(96芯以下)
(8)光缆成端: 25.00 元/每芯(不足12芯安12芯机取,含接头不足12芯按12芯算每头)
(9)纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。
(10)工程辅助材料费由甲乙双方按现有市场价单价乘以建设单位验收认可的数量值。
2、劳务费价款支付与结算办法
(1)工程结算总额等于相应的工程单价乘以建设单位验收认可的 长度值。
(2)以建设单位验收后的数据为结算依据,在建设方验收后,15个工作日内,甲方需支付给乙方85%工程费作为工程进度款,乙方垫付的辅助材料费本次需结清,乙方收取辅助材料费时不需提供发票,但要有有效收据。
(3)施工中,甲方必须按月向乙方支付生活费、工人预支、汽车租车费、汽车油费、房租、水电及材料费(不超过当月完成工程费的70%)。
(4)验收后2个月内,甲方与乙方办理好工程结算后(包括工程量、材料、工程进度款等相关结算),15个工作日内与乙方结算工程款。
(5)甲方向乙方支付工程款时需是现金,不得以支票或转帐等形式支付,乙方每向甲方收取工程款时,乙方需提供有效收据。
第八条 双方职责
一、甲方
1、根据双方商定的分工范围:按规定的品种、规格、质量、数量和时间,将材料供应到乙方指定地点(每项工程的工程材料一般只送一次)。
2、提供工程施工设计图、工程委托函,负责对工程进行技术、安全交底,处理有关工程技术问题。
3、在施工期间,根据建设单位的进度要求督促工程进度,并监督乙方施工质量。检查施工安全措施,对乙方施工的质量、工期、安全负责。
4、乙方配合好甲方填写、编制竣工技术文件、组织竣工验收等工作。
5、按双方商定的方法向乙方支付施工费用。
二、乙方
1、指定专人负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作。
2、参加甲方组织的现场技术交底,及时向甲方提供施工方案和进度计划,做好开工前的准备工作,负责办理报建及产权手续工作。
3、负责工程材料的管理工作,严格按质量要求和材料配比进行施工,乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。
4、严格按照施工图及其说明组织施工,做好各项质量检查记录,主要材料须经甲方检查后方可施工,确保工程质量。如发现质量问题,乙方必须无条件返工,直至合格,甲方不承担返工费用。按照双方商定的分工范围,做好自筹材料的采购、供应和管理,并做好甲供材料的现场保管工作。
5、乙方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜,按时向甲方提交建设方需要的已报建的手续。所发生的一切费用,乙方自行负责。
6、按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。负责提供完整的竣工资料,并参加竣工验收。
7、乙方应建立的防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的`规定;妥善处理施工中发生的争议,解决施工中的涉外事宜,杜绝发生施工事故,承担在施工中发生的一切安全事故(包括工伤亡)及所造成的经济损失。
8、若由于乙方工程质量的问题而影响建设单位电路的开通及甲方的声誉受损,由乙方按结算金额的10%向甲方支付赔偿费。乙方逾期或因质量问题返工而逾期完工的,除了向甲方支付结算价10%的赔偿费外,每逾期一天,按工程合作施工总费用的千分之五向甲方偿付违约金。
9、负责缴纳支付工人工资保证金(可由甲方垫付,在支付给乙方的进度款或结算款中扣除)。及时支付民工或农民工的工资,不得借故拖欠,否则,由乙方承担法律责任。甲方有权检查和监督工或民工的工资发放情况。
第九条 违约责任和违约金等
1、乙方未按期开工的,甲方拨付工程款的期限顺延,预期 15 天未开工,甲方有权解除合同,并且因乙方违约所造成的损失由乙方承担,甲方有权向乙方提出索赔。
2、甲方不按期拨付工程款,拖延数额按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期违约金。
第十条 工程保修
工程竣工验收合格后,乙方对所负工程的质量负责保修3个月。保修期内,乙方在接到修理通知按建设方的时限内修理。确因施工责任造成的质量事故,所需费用由乙方负担。
第十一条 协议有效期及其它
1、本协议自签定之日起生效,有效期至工程完工验收结算结束 止。
2、乙方与其它单位发生的经济纠纷,由乙方自行解决,甲方不负任何连带责任。
3、双方发生争议时,应及时协商解决。协商不成时,可向广州市仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。
4、本协议未尽事宜由双方友好协商解决,以双方达成的共识作为协议的附件,协议的附件与本协议具有同等的效力。
5、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
35kv架空线路施工合同6
发包方:
总承包方:
第一条:工程概况
工程名称:输电线路铁塔防腐
工程地点:220千伏冯拉甲线1号-233号
承包内容:220KV冯拉甲线:1号-233号其间铁塔防腐 工程日期:自20xx年6月18日至20xx年6月30日 工程质量:合格
合同金额:687373.23元
第二条 工程造价及进度款拨付
1、工程预、结算确定原则:按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导性文件为依据编制工程预、结算。以省公司批准的工程概算控制工程造价。
2、按照预算定额确定合同造价,采用可调价格。
3、进度款拨付:施工单位每月15日前上报工程进度完成情况以及下月的工程进度计划,经过相关人员审批后按工程进度拨付工程款。
第三条 工程材料设备供应
1、发包人供应材料设备及价格确定:省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行,详见设备材料表。
2、采购承包人的材料设备及价格确定:除上述设备和材料外,因工程施工需要承包人自行采购的,其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。
第四条 竣工验收与保修
1、竣工验收:承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套,承包方组织(包括发包方)竣工验收。竣工验收合格后交付发包方使用。
2、保修期限为1年,保修期内承包方负责维修,维修费用在质保金内扣除(质保金为工程造价的5%)。如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用,由发包方负责。
第五条工程安全
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
第六条 争议的处理
双方因合同执行发生争议,双方应协商解决。
发包方(公章):
法人代表或法定委托人:
联系电话:
年 月 日
承包方(公章):
法人代表或法定代表人:
联系电话:
35kv架空线路施工合同7
甲方: (以下简称甲方)
法定代表人: 电话:
乙方: (以下简称乙方)
法定代表人:电话:
根据《中华人民共和国合同法》和国务院《建设安装工程承包合同条例》及建设部印发的《建设工程施工合同管理办法》,结合本工程的具体特点,甲乙双方经充分协商,达成如下合同条款,共同信守。
一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路,施工地点位于竹溪县丰溪镇,线路全长初测为 公里左右,具体计价长度以完工后实际测得数据为准。
二、甲乙双方商定:在线路选用材料设备和施工作业时,将严格执行国家建设部《66KV及以下架空电力线路设计规范》的规定,对于本合同中未标明相关参数的,均以《66KV及以下架空电力线路设计规范》相关条文的参数为准。
三、本工程按总价全包的方式,以每公里 元(小写 元)的含税价格承包给乙方,除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外,甲方不再承担其他任何费用。乙方必须严格按设计规范施工作业,如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。
四、双方约定:开工后 天内甲方不予付款,乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等。工程进行到第天时,甲方向乙方支付承包费中的 元(小写: 元),余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。验收合格后,甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费,但因工程质量不过关而返工产生的费用,全部由乙方自己负责,乙方不得要求甲方追加费用。
五、甲乙双方约定:甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。
六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。在施工作业过程中,乙方应指派专人负责安全工作,监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。甲方不再派出安全监督人员,但有权随时对施工安全进行监督,对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为,甲方有权制止或者要求乙方消除隐患,必要时有权要求停止施工,因此造成的损失由乙方负责。对于乙方在施工作业过程中发生的一切人身伤亡事故、交通及机械、设备事故等,均由乙方单方面完全承担责任,甲方不承担任何责任和费用。
七、乙方对本输电线路的工程质量负完全责任。乙方应规范施工。确保工程质量和线路通电后的安全。因质量不过关而造成用电工程中的财产损失、人身伤害等,应由乙方负责。双方约定:线路交工后一年内为质量保修期。
八、除安全施工外,乙方还应文明施工,避免与施工作业地域及周边其他人员发生纠纷,因乙方自己的原因引发纠纷而造成耽误工期、损失财产、人身伤害等,甲方不承担任何责任和费用。
九、双方约定: 年 月 日开工,年月 日前完工。乙方应按照约定的日期完成工程,因特殊原因需要延后的,甲乙双方可协商完工日期,若延后较短时间,可不签订新协议;若延后时间较长,双方应签订备忘协议。无特殊原因不能按时完工的,乙方承担违约责任,因此给甲方带来经济损失的,乙方应给予赔偿。施工期间,乙方不得找借口终止施工,若中途无故停止施工,甲方有权更换施工队伍并有权拒绝结算承包费;已支付的承包费,甲方有权索回,乙方拒绝归还的,甲方有权通过诉讼渠道解决。
十、线路完工后交付前,乙方应做好工程的保护工作,保护期间发生的各种器材丢失、损害由乙方负责。
十一、违约责任。双方约定违约金数额为元(小写:元)。违反本合同条款未造成现实损失的,违约方向对方支付违约金;违约行为造成现实损失的,违约方除向对方支付违约金外,还应赔偿相应的损失。
十二、本合同自双方签字盖章之日起生效。
十三、合同正本一式四份,甲、乙双方各持两份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
签订时间: 年 月日
35kv架空线路施工合同8
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合工程具体情况,双方达成如下协议共同遵守:
一、 工程名称:
二、 工程范围及内容:
三、 承包方式:乙方包工包料,按设计施工。
四、 工期要求
五、 质量标准:以 验收通过为准。
六、 合同价款:
七、 工程款支付:
合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。
八、 违约责任:
1. 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计。
2. 因乙方原因,未按本合同规定工期按时竣工,每延误一天,乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金,并承担由此给甲方带来的全部损失。
九、 其他:
1. 质保期内,由于本工程质量问题,造成第三者意外伤害,由乙方承担全部责任。
2. 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。
3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续,甲方予以协助。
十、 争议:
本合同履行过程中如发生争议,双方协商解决;协商不成时,任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。
十一、合同份数:本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。具有同等法律效力。
十二、合同生效:本合同自签字盖章之日起生效,合同履行完毕终止。
甲方(公章): 乙方(公章):
____年____月____日 年 月 日
35kv架空线路施工合同9
甲方:_______(以下简称甲方)
乙方:___________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的原则,为保护双方合法权益。结合工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守:
一、 工程情况:
1、甲方电路改造地点:____________
2、承包方式:全强电供电部分,按____要求,包清工方式(不包含线管粉刷和弱电部分)
3、甲方负责提供合格的主材和辅料,乙方自带工具负责施工人员调配
4、合同大约工费总价为2780元,(10元/M)(结算按实际距离计算)
5、工期自20xx年6月17日开工,至20xx年6月23日竣工,工期7天(特殊情况顺延。)
二、付款方式:
工程竣工验收7日内,甲方一次性将工程款全部转入乙方账号。(______________________________)
三、保修期限:
至甲方验收当天起,12个月内免费维修(除人为、不可抗力、特殊原因不在保修期内)
四、甲方的责任:
1、向乙方提供电路改造施工条件及房屋有关图纸和开工意向。
2、委派专人配合乙方施工。
3、保证材料合格到位,不影响乙方工程进度。
4、若乙方提供配件及辅料甲方需按成本价付款。
五、乙方的责任:
1、施工中一些安全责任由乙方承担。
2、施工中各项目均规范、安全、正规操作。
六、有关事项和工程验收:
1、甲方的施工现场应符合施工要求,乙方在施工中也应做好各项防护措施。
2、乙方施工完毕提前1日内向甲方说明验收工期,验收以约定附件为标准。有不符合规定的,乙方应及时修改,一切都符合规定时,双方在验收附件签字为验收结束,甲方如有其它合同以外的增设项目,甲乙双方另议增项工价,另外报增项表格,同意并签字后施工。
七、违约责任:
1、由于甲方协调工作及材料等问题产生的延误,均由甲方全部承担,双方可协调给予乙方怠工补偿,短时间除外。
2、由于乙方原因,造成的拖延和质量问题,则乙方承担全部责任。
八、合同附则:
1、合同的各项预算均不含税票,乙方给甲方以收据为准。
2、合同未提及事项,由甲乙双方协调解决,合同中甲、乙方的有关争议,双方处理不了的,任何一方均可上诉有关法律机构。
九、本合同自甲方、乙方两方签字、盖章之日生效。本合同共3页,一式两份,甲、乙两方各执一份。
甲方:____________乙 方:______________
委托代理人: 委托代理人:
地址:______________地址:_________________ 签定时间:20xx年 6月13日 签定时间:20xx年 6月13日
35kv架空线路施工合同10
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称: 制冷系统改造工程
2、工程地点:有限公司厂区内
3、工程造价:人民币 万元(大写: 元)
4、承包方式:包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求:六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水
箱等招投标文件内容。
A、组合式空调机组安装:组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台,单位冷量250W, 房间总冷量125KW,风量18000(m3/h),机组冷量129.8 KW,落地式机组。21、22号变频器配电室2台,单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。23、24号变频器配电室2台,单位冷量617.2W, 房间总冷量170KW,风量18000(m3/h),机组冷量180KW,落地式机组。
B、辅材及冷冻水管安装:包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装:包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
D、水箱及配套设备部分:包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司,电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司,叶轮的材质为HT250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚:底板20mm,侧1:20mm,侧2:16mm,侧3:12mm,侧4:10mm,顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
E、土建部分:包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备
(一)甲方
1.负责工程周围的疏通工作,协调乙方与甲方各部门之间的关系,保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作,甲方指定为工地代表,进行技术及安全施工监督,由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方:
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派
3.遵守甲方安全管理规定,与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求
工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工,未按期完工,延期一天,扣除0.3%的工程款。如因甲方原因,不能按期完工,须经甲方认可,工期顺延。
四、工程安全和质量管理
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定,与各部门配合好,服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工,不得随意更改设计及施工方案的内容,如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走,并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料,主材样品,经甲方认可后,方可使用。
五、工程价款确定及支付
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求,按合同价结算。未能达到合同要求,按有关规定扣罚。
2、付款方式:本工程不拨预付款。工程完工验收合格后,无质量问题,支付工程款90%,留10%为质保金,一年后,复检合格,支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收
按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任
(一)乙方的责任:
1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的,所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任:
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任,竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式五份,甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
3、本合同签订后,甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款。
甲方(盖章):乙方:(盖章)
甲方代表: 乙方代表:
合同经办人:
签订时间: ____年____月____日
35kv架空线路施工合同11
项目名称:
合同编号:
甲 方
乙 方:
工程地址:签订地点:
空调管道改造工程合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
为了明确双方责任,分工协作,确保本工程如期完工,根据国家颁发的<<中华人民共和国合同法>>、<<建筑法>>,就甲方货梯井道上方空调管道改造安装工程,结合本工程实际情况,经双方协商一致签订本合同,共同遵守。
一、施工范围:
甲方货梯井道施工区域空调供回水管道拆除、移位以及根据现场调整至货梯井道外侧敷设管路,并在安装完毕后恢复管道的防腐、保温橡塑风机盘管的拆除与分支管路的移位等工程。
详细施工范围见经甲方审定的施工图纸。
二、承包方式:
乙方包工包料。
三、工程造价:
双方商议决定本工程为包干价,包工包料安装费总计:¥ 元,大写( 元整) ;因乙方作为施工方,应对本合同所述工程项目进行熟悉了解,确保工程达到验收使用标准,所以合同报价为双方确定最终价,如在施工过程中工程量有所增加,乙方不另收费用。
四、付款方式:
1、工程全面完工并经验收合格七个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的95%,即人民币¥.00元,大写( 元整),以银行电汇的形式支付。
2、合同总金额剩余5%的工程款,即人民币¥ 元,大写: ( 元整)作为质保金,在质保期(自工程验收合格并经甲签字确认之日起算贰年)内无任何质量问题的,甲方于质保期届满后七个工作日内,一次性将余款支付给乙方,以现金电汇的形式支付。
3、乙方应在甲方支付第一笔款项时,应向甲方开具合法有效的全额工程费发票;甲方见票付款。
五、工程工期:
本工程有效工期为 20 天,按合同签订之日起计算,因不可抗力,工期顺延。
六、工程施工质量安全及其它:
1、乙方在施工中,由项目负责人负责施工中的一切事宜,包括工程进度及工程质量,与甲方及甲方委托的监理密切配合,乙方必须严格按施工说明进行施工,并按合同规定时间如期完工,不留隐患。
2、乙方施工时,应保护成品,如造成损坏由乙方赔偿,注意施工安全,如因乙方原因造成的一切后果由乙方承担责任(包括但不限于人员伤亡、财产损失的民事赔偿责任及安全事故的行政处罚责任等)。
3、乙方在动用电焊等危险操作时,应派专人看火,施工现场准备好灭火工具,作好防火措施和计划。
4、为了保证工期的正常进行,由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;如逾期竣工,每逾期一天,乙方按合同总款的万分之五 向甲方支付违约金。
5、此工程应按照施工图纸施工,任何一方不得随意更改方案,如遇施工技术、质量问题,双方协商解决。
6、甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。
7、甲方在开工时负责提供材料库房,施工现场,水源,电源,(水电费用由甲方承担)。乙方为甲方安装空调所用的材料、工具由其自己保管。
8、甲方负责办理工地相关施工手续,协调各管理部门,配合乙方施工。
9、工程竣工后,乙方向甲方及甲方委托的监理提交竣工报告,并于验收三天内签具工程竣工证明书。
10、本合同自双方签字盖章后生效,合同生效后,如单方面解除合同,解约方须向对方支付合同总额的30%作为违约金。
11、合同生效后的七日内,组织机具和施工员工进场,乙方应按施工需要的施工机具计划和人员需用计划配备施工所需的施工机具和施工人员。
12、施工场地整洁卫生的要求:乙方交工前必须做到工完料尽场地清,施工用过的地方必须恢复到原来的地貌,做到文明施工。
13、乙方须按国家的质量要求及消防安全要求进行施工。
14、安全施工和文明施工:乙方应遵守国家的法律、法规、甲方的各项管理制度,对参与施工的全体人员,要加强安全教育,做到安全文明施工,确保安全生产,并接受甲方对安全文明施工的检查,对违反规程、制度所发生的安全事故,均由乙方承担所有责任。
15、乙方在施工过程中,必须按照甲方及甲方委托的监理一体化管理体系标准实施项目管理工作,对质量、环境、职业健康安全进行全面控制与管理,确保甲方管理方针、目标的实现。
16、乙方应亲自完成本合同约定的承揽义务。
17、乙方应办理施工场地内施工人员生命财产和机械设备的保险等各类保险,并支付一切费用。
18、质保期内,乙方维保人员应定期为本合同所列空调系统进行维护,发现任何故障,乙方维保人员应在征得甲方同意的前提下采取相应的维修措施,并将维修内容记录后经甲方相关人员确认。如因乙方违反本条规定,对发现的故障隐患没有及时向甲方通知,导致设备出现部件损坏的,乙方应及时维修,造成甲方损失的乙方承担赔偿责任。
19、乙方将提供每天24小时,每周提供7天应急维修,乙方承诺在接到报修电话后两小时内出现场予以处理,所有的应急维修必须是快捷高效的,并将维修内容记录后经甲方相关人员确认。
20、对空调系统的易损易耗配件要备库存, 设备发生损坏时,能及时更换。如因乙方违反本条规定导致设备无法及时得到维修,造成甲方损失的乙方承担赔偿责任。
七.合同生效日期:
双方签字盖章后开始生效,待工程款全部结清后失效。
八.争议或纠纷处理:
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可应协商解决。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由合同签订地人民法院诉讼解决。
九、本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份。
十、本合同附件:
附件一:报价清单一份
甲方(盖章):乙方(盖章):
法人或委托代理人签字:
开户银行及帐号:
签订日期: ____年____月____日 签订日期: ____年____月____日
35kv架空线路施工合同12
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:
一、工程地点
场队。
二、工程性质
包工包料。
三、工程造价
四、施工期限
自本合同签订之日起,至 年 月 日前全部完工。
五、付款方式
工程开工前甲方向乙方支付现金 元整,工程完工经验收合格后,于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。
六、工程内容:
架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。
七、双方的权利和义务
1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。
2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。
3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。
4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。
八.违约责任
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款 元。
2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。
3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。
九.其它
1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
负责人签名: 负责人签名:
年 月 日 年 月 日
【35kv架空线路施工合同】相关文章:
电力架空线路施工技术论文08-18
35kV线路配电化建设模式探讨09-11
线路安装施工合同书12-25
线路施工安全合同协议书11-07
线路施工安全协议10-16
浩辰CAD架空线路图框插入教程12-03
35kV线路避雷器在电网中的防雷应用研究09-11
线路施工安全协议范文10-23