- 消防工程施工承包合同简易版 推荐度：
- 相关推荐
简易消防工程施工合同范本（精选10篇）
在人民愈发重视法律的社会中，合同的类型越来越多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家整理的简易消防工程施工合同范本（精选10篇），欢迎大家分享。
简易消防工程施工合同 1
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为了保障人员的生命财产安全，保证消防设备能正常工作，一旦发生火灾，能真正起到自动报警和自动灭火的'作用。根据国家消防有关规定，现甲方将公司内所有的消防设施的维修工作委托给乙方。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：
第一条：维修的消防工程名称：xxx公馆消防维修工程。
第二条：维修的消防工程地址：xxx滨文路。
第三条：维修的消防工程范围：
1、 火灾自动报警系统;
2、 消防控制联动系统;
3、 消火栓系统;
4、 自动喷淋系统;
5、 二氧化碳灭火系统(包括浓度报警系统);
6、 七氟丙烷灭火系统;
7、 应急照明及疏散指示系统;
第四条：工程期限、费用及付款方式：
本次消防系统维修工期为二十天，自 20xx 年 月 日 起至20xx年 月 日止，维修单价按原签订的合同单价支付，费用为： 整(大写： 整)，支付方式：工程竣工验收后，支付80% ，竣工验收三个月后，如无质量问题再支付剩余的20%。
第五条：合同生效
本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自双方代表签字，单位盖章后生效，本合同有效期子20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
甲方(盖章)：
代表签字：
乙方(盖章)：
代表签字：
日期： 日期：
简易消防工程施工合同 2
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
依据《合同法》及有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、产品名称：
产品名称（项目） /规格型号/单 位/数 量/单 价（元）/总金额（元）
合计金额
二、交货日期及期限
三、质量要求及售后：
卖方保证本合同所列产品质量符合国家标准或企业标准，质量保证期为 个月。保修期自买方收到产品之日起算起。保修期内因产品质量问题发生故障或损坏，乙方免费修理或更换。因甲方使用，保管，保养不善等造成的产品质量下降，责任自负，维修视情按实际收费。卖方保证所供产品能够通过消防验收。
四、运输方式：
乙方负责。
四，付款方式：
五，买卖双方任何一方因故不能履约时，应在本合同签订一星期内提出书面协商意见，否则依法承担违约责任。发生争议由双方协商解决，协商不成，买卖双方均有权通过法律解决。
六，其他约定事项： 卖方提供消防验收所需的.其所供产品的全部资料，协助买方做好消防验收申报工作。
七，本合同一式 份，双方各执 份。有效期限：自双方签字盖章生效之日起至保修期满为止。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
简易消防工程施工合同 3
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
一、甲方职责
1、 向乙方提供发生事故所在地的详细位置，联系电话，联系人及有效的通讯工具和办法。
2、 发生事故后及时拨打乙方的.急救电话119，汇报发生的时间、地点、人员及伤情情况。
3、 协助乙方做好应急救援的准备工作。
4、 确保乙方在救护现场人身的防护措施，确保乙方救护人员的人身安全。
二、乙方的职责
1、 乙方接到甲方的通知后按具体情况做好一切救援准备，并派出消防人员赶赴事故现场进行扑救。
2、 尽最大可能抢救甲方的遇险、遇难人员，最大程度的减少人员伤亡。
3、根据甲方实际情况，可对甲方员工进行消防知识和消防器材使用的学习和培训。
本协议经甲乙双方签字或盖章后生效；本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 日 月
简易消防工程施工合同 4
购货单位：以下简称为甲方
供货单位：以下简称为乙方
经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条：产品的名称、品种、规格、数量、单价和金额116415。00元）
2、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）项执行：
（1） 以上产品均按照国家标准执行，乙方提供产品的出厂检验报告、合格证等证明。
（2） 乙方保证以上产品均能够通过铁岭市消防部门验收。
第二条：产品的.交货单位、交货方法、运输方式、交货地点。
1、产品的交货单位：华能铁岭风力发电有限公司平顶堡风电场升压站。
2、交货方法，按下列第（1）项执行：
第三条：对产品提出异议时间和办法。
甲方在经过铁岭市消防部门在本年度验收中，如果发现产品的品种、型号、和质量不合规定，应一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日内给予免费调换为合格产品。
第四条：结算方式
乙方产品进入甲方风电场升压站经过甲方验收后，乙方开具增值税发票，甲方交付乙方壹万叁仟肆佰壹拾伍元（￥：13415。00）人民币，待本年度通过铁岭市消防部门验收合格后交付乙方剩余叁仟元（￥：3000。00）人民币。
第五条：合同签订
经甲、乙双方签字盖章后合同生效，双方按照合同约定履行责任。合同一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
简易消防工程施工合同 5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，为明确双方责任和义务，结合本项目的实际情况，经双方友好协商签订下列条款，愿共同遵守。
第一条 工程概况
1、合同名称：
2、工程地点：
3、技术服务范围： 消防图纸设计、火灾自动报警设备编程（含修改地址编码）、消防设施检测和消防电气检测。
第二条 甲方责任
1、提供完整的装修图纸的电子版图，配合乙方提供装修设计出图、配合乙方报
审报验工作，包括提供应由甲方提供的所有资料。
第三条 乙方责任
1、 乙方协助甲方办理有关消防审批事项，提供应由乙方提供的相关资料。
第四条 合同价及付款
1、合同总价：人民币。
2合同签定后五日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的100%，即RMB：
第五条 违约责任及保险
发生甲方或乙方使合同无法履行的行为，应承担相应的'违约责任，包括：支付违约金（赔偿金）、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
第六条附则
1、本合同经双方签字盖章，甲方付款之日起生效，到双方各自履行完本合同规定的各项义务为止（包括保修期）。
2、如合同过程中双方发生争议，可向提交仲裁委员会仲裁。
3、本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份。
本页为盖章页，以下无正文。
甲方（盖章）：
甲方负责人（签字）：
日期：
乙方（盖章）：
乙方负责人或授权代表（签字）：
日期：
开户名：
开户行：
账号：
联系人：
简易消防工程施工合同 6
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，为明确双方责任和义务，结合本项目的实际情况，经双方友好协商签订下列条款，愿共同遵守。
第一条工程概况
1、合同名称：
2、工程地点：
3、技术服务范围：消防图纸设计、火灾自动报警设备编程、消防设施检测和消防电气检测。
第二条甲方责任
1、提供完整的装修图纸的电子版图，配合乙方提供装修设计出图、配合乙方报审报验工作，包括提供应由甲方提供的所有资料。
第三条乙方责任
1、乙方协助甲方办理有关消防审批事项，提供应由乙方提供的相关资料。
第四条合同价及付款
1、合同总价：人民币。
2合同签定后____日内，甲方一次性向乙方支付合同总价款的'100%，即：
第五条违约责任及保险
1、发生甲方或乙方使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括：支付违约金、赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
第六条附则
1、本合同经双方签字盖章，甲方付款之日起生效，到双方各自履行完本合同规定的各项义务为止。
2、如合同过程中双方发生争议，可向提交仲裁委员会仲裁。
3、本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份。
本页为盖章页，以下无正文。
甲方：
甲方负责人：
日期：
乙方：
乙方负责人或授权代表：
日期：
开户名：
开户行：
账号：
联系人
简易消防工程施工合同 7
甲方：_________
乙方：_________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》、《消防法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经甲乙双方协商，在20xx年5月7日签订合同的的基础上做如下修改补充：
1、修改第一条第三款，修改为：
开工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
2、修改第三条第三款，修改为：室内消火栓系统（第一条第二款的B项），聚酯车间的12套消火栓安装结束（该消火栓数量最终以图纸为准），经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的'65%。其余车间的15套消火栓安装结束（该消火栓数量最终以图纸为准），经甲乙双方认可，甲方支付至合同总价款的80%。安装施工范围全部结束，消防设施经过公安消防部门验收合格，出具建筑工程消防验收文件后，甲方付至乙方工程款为合同总价款的95%；乙方开具全额价款的正式发票。保修期满，甲方付清余款5% 。
3、_________年_________月_________日前，整个消防设施工程具备济阳县公安消防大队验收条件。
4、在执行本补充合同的同时，原签订的合同仍然有效。
合同订立时间：_________年_________月_________日
甲方（章）：_________
乙方（章）：_________
地址：___________________________
地址：___________________________
简易消防工程施工合同 8
甲方：
乙方：
签订时间：产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
交（提）货时间：合同签订后一个月内由供货方送至采购方指定地点。合计人民币金额（大写）
一、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限
符合国家相关标准、规范要求，质保期为交货之日起一年，所供相关产品若不满足质量要求和技术标准，供货方免费更换。
二、交（提）货的方式
供方将全部货物运到需方工地现场
三、运输方式及到达地（港）费用的负担汽运，费用由供方负责
四、合理损耗及其计算方法
五、包装标准、包装物的供应和回收
包装符合相关要求，包装物免费，不回收
六、验收标准、方法及提出异议的`期限
货到工地现场后，三方依据相关标准共同验货，提出异议期为货到现场一周内
七、随机备品、配件工具数量及供应方法
八、结算方式及期限
1、方按合同中约定的货物交付给采购方，并在采购方当期工程款中扣除。
2、供有效材料发票。
3、购方向甲方开人等额有效的材料发票。
十、担保
十一、违约责任
由违约方承担全部违约责任
十二、解决合同纠纷的方式
向人民法院提起诉讼。
十三、其他约定的事项甲方必须提供所需货物详细的技术参数，如疏散指示灯的指示方向，安装方式（壁挂、吊装），灭火器的大小、药剂种类等。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
简易消防工程施工合同 9
甲方：(委托方)
乙方：(受托方)
签订地点： 省 市(县)
签订日期： 年 月 日
依据《中华人民共和国合同法》和国家相关技术规范，以及四川省地方标准《电气防火安全技术检测导则》(DB51/325-20xx)工程项目电气防火安全技术检测问题，经协商一致，签订此合同。
一、检测的内容：(打√)
1、变配电所(箱变) ( )
2、室内低压配电线路 ( )
3、照明装置和一般低压用电设备 ( )
4、插座 ( )
5、接地和等电位联结 ( )
6、特殊场合 ( )
二、甲方的.协作事项：
1、合同生效后，向乙方提供该项目电气系统设计图及设计说明书、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的合格证及相关资料。
2、保证该项目已完全完工，并满负荷运转超过二小时。 规定，本着平等、双赢的原则，双方就甲方投建的
3、检测时，项目负责人指派相关技术人员、施工单位应到现场配合。
三、乙方责任：
1、公平、公正、实事求是检测，重大问题提出供整改;
2、检测完毕，出具该工程项目的电气防火安全技术检测报告;
3、归还甲方提供的相关项目资料;
四、检测费用及付款办法：
1、参照川函20xx/254号文件规定，本项目电气防火安全技术检测按 元/㎡元计，计费面积 ㎡，共计为 元整(￥ 元)
2、付款办法：
(1)合同签订生效三日内，预付50%检测费，即人民币 元，(大写： 元)。
(2)检测完毕，甲方领取检测报告时，一次性付清余款。
(3)如工程复检，按合同总金额的20%-50%收取复检费。
五、其他
1、违反本合同，按国家合同法承担相关违约责任;
2、本合同一式两份，双方各执一份，未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
简易消防工程施工合同 10
甲方：_________
乙方：_________
甲方承建之_________，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
1、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。
2、方式
3、甲方责任
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
4、乙方责任
(1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，做到文明、安全施工、工完场清。
(4)负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的'施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的‰或元向甲方支付罚金。
6、付款方法
(1)甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。
(2)质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
7、其它
(1)若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【简易消防工程施工合同】相关文章：
简易工程施工合同11-22
简易工程施工合同(11篇)04-16
简易工程施工合同15篇11-24
简易工程施工合同格式02-14
简易工程施工合同11篇02-19
工程施工合同范本(简易)07-14
消防工程施工合同11-01
消防工程施工合同03-27