实用的委托合同范文合集七篇
在人民愈发重视法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的委托合同7篇，希望对大家有所帮助。
委托合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等互利和长期合作的愿望，经友好协商，就甲方货物运输及委托安装有关事宜，订立合同如下：
第一条 委托事项
乙方负责运输及安装甲方销售给用户的指定货物，主要指家具、电器及相关配件并不限于以上货物。
第二条 起、止运输地点及安装地点
起运地点为甲方仓库或门店，运输目的地由甲方明确指定，乙方须按照甲方指定的地点负责货物的装载、运输、卸货及安装。
第三条 委托费用
1、经甲、乙双方议定，甲方须支付的费用为所运货物销售价的 %。运输所产生的燃油费、人工费、过路费、车辆维修费、保险费等一切运输及安装所发生费用由乙方负责。
2、在合同期限内如遇有关运输及人工工资方面的政策性调整或价格调整，该费用不做调整。
第四条 双方约定
1、甲方委托乙方运输时应把货物的名称、规格、件数、以及收货人（单位）地址、联系人、联系电话等清楚的告知乙方。
2、每次运输甲方于起运前通知乙方，乙方按甲方要求，派出足够运输工具，准时装运，按时将货物送交收货方。运输车次由乙方统一安排，合理调度车辆，不得无故停止运输。甲方有紧急运输需要时，乙方设法当日派车启运。
3、乙方派出的车辆须各项证照齐全、手续完备，驾驶人员具有驾驶证及相应的运输驾驶经验，以确保甲方货物运输途中的安全。
4、乙方保证装载甲方产品出库前，按照甲方相关要求，以防雨布覆盖妥当，避免运输途中被雨淋或遭受其他污染。
5、乙方有为甲方保密的义务，严格遵守商业机密，不得向第三方泄露。
6、若因天气或人力不可抗拒等因素造成运输无法作业时，运输时间以实际情况顺延。
第五条 货物交接
1、派出现场人员（或驾驶员）在甲方交运单据上签名或盖章，即表示甲方委托交运的货物点收完毕，乙方须负责按甲方单据上所载内容，于双方约定期限内送达甲方指定目的地。
2、如乙方运输人为延误，造成收货人损失的费用由乙方承担。
3、乙方将货物运达目的地时，应要求收货人出具甲方约定的收货证件，并经确认无误后方可将货物交给收货人。
4、收货人在交运单据上签注异常事项或短少数量时，乙方应及时通知甲方，并于签注次日将相关资料即刻送交告知甲方处置。
5、货物送达目的地，若收货方因故无法收货时，乙方须及时通知甲方，并依甲方指示处理。
6、乙方须在货物送至目的地，收货人签收后，在甲方规定的时间内将甲方回执联或其他收货单证送交甲方，以便甲方结算。
第六条 运输安全
1、乙方对承运物品应负责安全送达目的地，运送途中如发生短少、盗窃、污染、损毁或侵占等，属乙方责任，乙方均应按甲方成本价赔偿甲方的损失。
2、运送途中如因意外事故而造成对第三者的民事、刑事责任时，均应由乙方负责。
3、车辆运输途中如发生车辆等交通事故，所造成甲方货物损失的，乙方应按甲方成本价赔偿甲方。
第七条 安装规定
1、货物在甲方装卸时由甲方负责，货物运送至目的地后，由乙负责安装，安装人员须具备相应的安装经验，保证安装符合甲方有关标准及使用户满意，由甲方用户签收确认表示到货及安装完成。
2、甲方可监督乙方安装人员作业，确保安装质量。
第八条 代收款
付款方式
1、运费定期结算，每月 日双方对帐确认后，以现金、银行汇票、转帐支票或电汇等形式支付。
2、乙方如有应罚扣或赔偿款时，甲方可从应付运费中直接抵扣。
第九条 其它
1、合同未尽事宜，按《合同法》规定执行。
2、本合同正本两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后即日生效。
第十条 合约期限
自20xx年 月 日至20 年 月 日止。合同执行过程中，如双方须对有关条款进行调整或补充，则由双方以补充协议方式签订。在合同终止后如双方仍须合同，该合同可续签。
第十一条 争议解决方式
本合同如有争议时，双方应协商解决，协商不成，发生诉讼纠纷时，可向当地法院诉讼解决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇2
甲方：______________物业管理有限公司
乙方(业主)：______________________
丙方(施工单位)：__________________
兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进行乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本协议书，具体条文如下，系叁方共同遵守：
1.应注意之事项
______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成下列目的：
(1)促使物业价值日增;
(2)减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题;
(3)避免扰及邻居;
(4)减少日后物业保养难题;
(5)确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。
业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进行工程。若有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询
2. 装修及施工工程守则
单元的业主如需在该单元内进行装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进行装修工程，不得损及社区房屋的建筑结构。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：
(1) 在对该单元进行装修前，业主必须向管理公司提出书面申请(申请表如附件)，并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸(包括但不限于平面配置图、水电施工图)和资料。在不影响社区房屋结构、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进行审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批;
(2) 施工单位或装修公司在进行装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险”和“安装工程第三者责任险”(安装工程期间)。 投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。 未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准动工。
(3) 施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证后方可施工;施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对于门卫保安要求的作业规 登记等手续。
(4) 业主经管理公司同意对该单元进行装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施;
(5) 进行装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定当心保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时清除和运走;
(6) 管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。
(7) 因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责
(8)其他禁止项目
?? 业主不得
(1)改变任何渠道、管井及其他公共装置;
(2)悬挂或装设任何物件于窗外(绿化植栽除外但须注意安全);
(3)更改楼宇主要结构(如支柱横梁、结构墙、楼面及天花);
(4)装置神位或任何物体于单位外;
(5)更改原有屋外设计及外貌，例如不可击穿外墙装置空调机或其他用途;?
(6)在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。
(7) 空调机
社区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、安置于非指定位置(尤其是外墙墙面)。
(8) 电视天线
客厅及主人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。
(9) 抽气风扇
社区所有单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。
(10) 遮阳篷帐及檐篷
任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。
(11) 门窗
所有业主不得拆除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。
(12)装修工程施工时间：
为避免装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08：00至晚上20：00时，在此时段以外时间禁止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向管理公司申请施工许可，经审批通过以后才准许施工(但一定要遵循审批时要求的条件)。
甲方：乙方：
年月日年月日
委托合同 篇3
刑 事 辩 护 合 同
甲方：
乙方：广东盈商律师事务所
甲方是 ，因 涉嫌 罪，甲方决定委托乙方律师提供法律帮助和辩护，甲、乙双方经平等协商，自愿签订本合同，以便共同遵守。 一、甲方委托乙方的吴佳曦律师提供上述案件的法律服务，甲方根据案情，决定委托 张良斌律师、吴佳曦律师 提供 公安机关侦查 阶段、 检察院审查起诉 阶段、 法院审判 阶段的法律帮助和辩护服务，乙方表示接受。
二、甲方的责任
1、甲方应当提供委托授权必须的主体资料，包括身份证、户口簿、结婚证、亲属关系证明等的原件或复印件，并在提供的主体资料上签名和按指印。甲方保证提供的主体资料真实、有效。
2、甲方应当实事求是，真实地向乙方律师陈述知悉的案件情况，以便乙方律师了解案情。案情发生新变化时，甲方应当及时告知乙方律师，以便辩护律师及时分析和依法处理。
3、甲方负责向乙方律师提供案件的证据材料复印件，原件由甲方保管。甲方于开庭时携带证据原件到庭用于庭审质证，或者由乙方律师出具借条借取证据原件用于开庭，开庭后退还甲方。如果法庭当庭收存证据原件，则乙方律师应当要求法庭记录在案，原件的退还由法庭按规定处理。
4、甲方提供的证据必须真实、合法、有效，不得弄虚作假，否则，将承担法律责任。
5、甲方如果提出证人作证的，甲方必须保证证人如实作证，不得诱导、唆使、收买证人作伪证或假证，否则，将承担法律责任。
6、甲方应按本合同约定支付律师费等。
三、乙方的责任
1、乙方律师应当依据法律规定，向甲方讲述律师辩护是依法维护被告的合法权益，辩护律师将严格遵守法律、法规，依法辩护，辩护律师可以发表对案件的观点和意见，但不包赢官司，不做任何虚假的承诺。
2、乙方签署本合同后，乙方律师即依法开始办理法律服务和辩护。
3、乙方律师应当及时向甲方通报案件进展情况，但涉及公安机关、检察院的案件证据或案情，依法不能披露的除外。
4、乙方根据案件需要，可以决定增加指派一名律师协助办理案件，具体名单由授权书确定，甲方表示同意。乙方增加指派律师不增加律师费。
四、告知事项：
1、刑事案件的侦查阶段期限、审查起诉阶段期限、审判阶段期限，由法律规定，如退回补充侦查等情形的，期限将延长，乙方律师依法作出解释，但不能作出具体测定。
2、刑事案件的二审，可能开庭审理，也可能书面审理（即不开庭审理），是否开庭由二审法院决定。
五、律师收费：
1、甲、乙双方约定，甲方向乙方支付侦查阶段、审查起诉阶段、法院一审阶段律师费人民币元整（￥元），于签订本合同时一次性支付。二审律师费人民币元整（￥元），于递交上诉状当日一次性支付。
2、甲方认为案件需要开支的其他费用，由甲方决定和承担。
3、甲方单方撤销委托或者妨碍律师工作的，或者犯罪嫌疑人、被告人拒绝辩护的，乙方所收律师费不退还，甲方还应当按照本合同约定支付未支付的律师费。
4、甲方签署本合同后，乙方代理过程中，犯罪嫌疑人或被告人因取保候审、无罪释放、办案机关撤销案件等情形提前释放的，甲方支付本合同约定律师费外，甲方同意另外增加支付律师费，具体数额由双方根据案情协商明确。
5、乙方无故单方解除刑事辩护合同的，应当退还已收到的全部律师费。
六、甲方委托乙方律师之权限，依“授权委托书”确定 。
七、本合同经甲、乙双方签章后生效，至 终结止。
八、本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二分，均具有同等法律效力。
九、因本合同相关事项发生争议时双方应先协商解决，协商不成的应向乙方所在地人民法院提起诉讼。
甲方：乙方：广东盈商律师事务所
代表人：
年 月 日 年 月 日
委托合同 篇4
地址：身份证号码：
乙方： 律师事务所
地址：电话：
鉴于甲方的丈夫 因被***市***区人民检察院指控犯有组织卖淫罪，案件将移送人民法院进行审理，甲方愿意聘请乙方律师为**担任审查起诉阶段和一审阶段的辩护人。
为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为**提供审查起诉阶段和一审阶段刑事辩护事宜达成以下协议：
一、甲方委托乙方律师担任被告人**审查起诉阶段、一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托，指派***律师、***律师担任被告人**的刑事辩护人。
二、甲方应：1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助；2. 按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。
三、 乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，在审查起诉阶段和一审阶段应当完成以下工作：
（1）查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料；
（2）会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述；
（3） 按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。
四、根据本案的具体情况和复杂程度，双方约定甲方向乙方支付辩护费壹万元和办案费伍仟元，共计人民币壹万伍仟元（￥15000元）。
辩护费包括本协议第三条所列规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。
办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的'全部费用，包括交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。
五、辩护费及办案费应于本协议签订之日一次性给付，至迟不超过本协议签订之日起的三天，如甲方不按期全额付清上述费用的，则本协议自动终止。
六、如果乙方无故终止履行本协议，辩护费全额退还甲方；如果甲方无故终止，辩护费不予退还。
七、甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后，乙方律师应及时向检察院、一审法院提交辩护手续，并会见被告人**。
八、本协议有效期限，自生效之日起至本案本审终结止。（判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼。）
九、 本协议一式两份，双方各持一份。如需变更，另行协议。
甲方： 乙方： 律师事务所
签约时间：签约时间：
篇二：刑事案件辩护委托合同-一审阶段(自首都律师)
刑事案件辩护委托合同 （一审阶段）
编号:
甲方： 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 乙方： 北京市鼎知律师事务所
地址: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦1017 邮政编码：100031电话：010—66416519传真：010—66418608
鉴于， 因涉嫌 被检察院指控，现案件已/或将移送人民法院进行审理。 鉴于，甲方愿意聘请乙方律师为担任一审辩护人。 为此，甲、乙双方经充分协商，达成以下协议：
第一条 委托
甲方委托乙方律师担任被告人一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托，指派 律师、律师担任第一审辩护人。
第二条 双方的义务
（一）甲方的义务
1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助；
2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。
（二）乙
方的义务
乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，在法院第一审阶段应当完成以下工作：
1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料；
2、会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述；
3、按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。
第三条 辩护费及办案费
根据本案具体情况和复杂程度，双方约定：甲方向乙方支付辩护费元和办案费元， 共计人民币 元。
辩护费包括本协议第二条第（二）项所规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。
办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用，包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式。除非甲方同意，无论乙方的实际办案支出是否超过该费用，甲方均无另行给付的义务。
第四条 支付时间
辩护费及办案费应于本协议签定之日给付，至迟不超过本协议签定的次日（如遇法定节假日时，可顺延至法定节假日后的第一天）。
第五条 责任
如果乙方无故终止履行本协议，辩护费全额退还甲方；如果甲方无故终止，辩护费不退还。
第六条 特殊规定
甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后，乙方律师应及时向一审法院提交辩护手续，并会见被告人，委托的最终生效以被告人本人同意由乙方律师为其担任一审辩护人为准。
如果被告人本人不同意乙方律师为其担任一审辩护人，乙方应及时通知甲方及一审法院，并协商部分退还辩护费及剩余办案费，双方终止履行本协议。
第七条 协议有效期
本协议有效期限，自生效之日起至本案一审终结止。（判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼）。
第八条 本协议一式两份，双方各持一份。如需变更，另行协议。
甲方： 乙方：北京市鼎知律师事务所
签约时间： 签约时间：
委托合同 篇5
委托方：（ ）（以下简称甲方） 合同编号：
受托方： （以下简称乙方） 经费科目：
乙方在（ ）（ ）设备采购及服
招标中（招标编号为： ），中标下列设备/仪器：
[第一条] 产品名称，规格，数量，单价，金额，原产地列下表： （ 单位：人民币）
序号序号
产品名称
型号规格
单位
数量
单 价
金额
原产地
合计金额：（大写） （$： ）
进口设备详细规格及技术配置见合同附件。
[第二条] 合同金额： 进口设备（仪器）合同价款总额为人民币 （$： ）
[第三条] 付款方式：合同签订后五日内，甲方将合同价款总额的95%即人民币
汇入乙方保证金帐户（保证专款专用，不得挪作他用），以便乙方及时到国家外汇管理局办理换汇手续和到银行开出信用证；余款5%即人民币 在设备安装调试验收合格后15天内支付。
[第四条]设备/仪器交货地点：由乙方负责送到湖南大学内甲方指定的地点。
[第五条]设备/仪器交货日期：第一笔货款支付后（ ）天内交货。
[第六条]设备/仪器技术质量要求，人员培训及售后服务：详见技术协议。
[第七条]甲，乙方责任与义务：
甲方的责任与义务：
负责与国外供货商洽谈货物配置清单，并将与外商商谈确定后的货物配置清单及相关技术要求交乙方。
如因人力不可抗拒的自然灾害而不能履行合同，应及时通知乙方并提供相应证明文件，以便乙方对外交涉。
合同货物到达甲方后，如发现包装及货物残缺，品质不符合合同规定等情况，甲方应立即通知乙方，由乙方及时向当地进出口商检局提供检验，取得商检证书后，在对外索赔有效期内（90天）对外交涉索赔。
负责将进出口机电产品申请表，免税申请表盖
后交乙方办理机电批文，并负责提供免税证明材料，申请免税报告。
若海关要求现场查货，甲方应派技术人员陪同。
乙方的责任与义务：
负责对外签订外贸购货合同，并确保合同的有关条款符合国际贸易惯例。
负责办理对外购货合同的填单，开证，催货，审查单据，及时对外支付货款等相关手续。
负责合同项目下进口货物进口机电批文，海关免税，商检和长沙报关手续，所有费用由乙方承担。
负责办理对外索赔手续及解决执行合同过程中出现的其它问题。
货物交甲方验收合格后，及时与甲方办理财务结算手续。
[第八条] 违约责任：
（一）乙方违约责任：乙方所交的设备品种，型号，规格，质量不符合合同规定，甲方有权退货及收回已付货款，并由乙方支付合同价款总值百分之五的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
（二）甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同价款总值百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
（三）甲方或乙方违约金最高限额不超过合同价款总值百分之十。
[第九条] 索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔。在甲方同意的前提下，乙方应采用下面一种或综合的方式理赔：
同意拒绝收货并且退还给甲方拒收货物的金额，同时承担所有直接的损失和费用，包括：利息，银行费用，运费，保险费，商检费，报关费，仓储费，对拒收货物的监管，保护费用等。
根据货物不符合合同及技术协议的程度，损坏的程度，甲方损失的金额，降低货物的价格。
替换新的与合同中所规定的规格质量一致的部件，承担所有的费用和对甲方所造成的损失。
若乙方在收到索赔30天后没有回复，则将视为乙方已经默许接受了甲方所提出的索赔。
[第十条] 合同争议的解决方式：本合同在执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；也可由合同签订地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决： 提交长沙仲裁委员会仲裁。
[第十一条] 其他
本合同签订后，甲乙双方应按合同规定执行合同的各项工作。
本合同自签字盖章后生效。
本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。
本合同一式六分，甲方执四份，乙方执二份。
合同附件：
甲方：湖南大学
乙方：
项目单位（院，系）领导签字：
项目负责人签字：
年 月 日
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
邮编：
邮编：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
合同签订地：
委托合同 篇6
委托方： （以下简称甲方）被委托方： （以下简称乙方） 甲、乙双方在自愿基础上，经平等协商，根据诚实信用原则，依据《中华人民共和国合同法》之规定，订立本委托书。
一、委托事项
甲方自愿将在远安盛世中央所购买 层 号的商铺委托交由乙方招商。
二、委托期限
委托期限 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。委托期满后，乙方将商铺的使用权及经营权无条件归还甲方。
三、委托权限
1、在本委托书第二条所约定的期限内，为市场培育期，甲方全权委托乙方进行上述商铺的招商，并代表甲方与租赁户签订《租赁合同》。甲方就 号商铺的经营所得在上述期限内不再做任何诉求。
2、在本委托书第二条所约定之期限内，乙方有自由选择合法承租人的权利。
3、合同期满后，如甲方仍继续出租商铺，同等条件下，乙方或者原经营方拥有优先承租权。
四、甲方的权利和义务
1、本委托书约定期满后，甲方有按时收回商铺的权利。
2、在本委托书所约定的合作期内，甲方不得擅自解除本委托书。
3、本委托书有效期内，甲方若转让本委托书约定商铺的所有权及产权，应与受让人约定继续履行本委托书为转让该商铺所有权及产权的附属条件，或受让人向乙方书面承诺继续履行本委托书；因丧失民事行为能力者，其继承人、法定代理人仍应继续履行本委托书。
4、根据乙方的要求提供该商铺有关证件和资料，并协助乙方办理能合法经营之证照。
5、在本委托书有效期内，甲方不得干预乙方合法使用本商铺的权利。
五、乙方的权利和义务
1、在本委托书所约定的委托期内，乙方有权选择该商铺自己经营、转让、与他方合作经营之权利。
2、本委托书所约定的商铺在本委托书约定之期限内之物业管理费、水费、电费、治安费等由乙方负责。
六、违约责任
1、若因甲方原因致使乙方不能实施或经营方不能充分实施本委托书，其法律责任由甲方承担。因此致使乙方受到经济损失的，甲方应在乙方实际受损之次日按乙方实际损失额赔偿乙方；若甲方延期支付赔偿，则按乙方实际损失额的日千分之一计算滞纳金。如造成经营方损失的，由经营方向乙方提供真实证明，一切损失由甲方按实际损失额承担。
2、若因乙方不能按时支付物业管理费、水费、电费、治安费或不遵守商场的管理规定等原因，致使甲方受损，乙方按甲方实际损失额赔偿甲方。
七、本委托书的订立、效力、履行、终止、解释、纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
八、本委托书双方签字盖章之日起生效。
九、本委托书拟定一份，双方签字后由乙方持有。
甲方（签章）： 乙方（签章）：
代 表： 代 表：
联 系 电 话： 联 系 电 话： 年 月 日 年 月 日
委托合同 篇7
委托方：
受托方：
20xx年月北京
委托合同
一、委托内容：
受（甲方）的委托（乙方），依据中华人民共和国国家标准（GB50325—20xx）《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括：室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物（TVOC）。
二、委托方案及费用：
本次共计检测点（/点）。检测费用总额为元，人民币（大写），该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。
乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时，由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。
三、甲方责任：
1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料；
2、为乙方提供验收检测工作所需的检测条件，充分通风，验收检测前3天不应进行任何可能释放出挥发性气体的施工作业；
3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件，协调乙方与现场各单位的关系；
4、按照合同约定支付费用。
四、乙方责任：
1、认真负责收集原始资料，依据依据中华人民共和国国家标准（GB50325—20xx）《民用建筑室内环境污染控制规范》使用有效器械进行验收检测；
2、保证验收检测结果的科学性、可靠性；
3、与施工现场各单位做好协调工作，保护被检产品（含半成品）；
4、检测完成后日内交付检测报告。
五、违约责任：
1、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付费用，每迟付一日，应向乙方支付合同总款千分之一的违约金；
2、乙方未能在合同约定的期限内向甲方交付检测报告，每延迟交付一日，应向委托方支付该项成果合同总款千分之一的违约金；
3、因甲方未能履行责任（本合同第三部分“甲方责任”）而导致乙方未能在合同约定的期限内交付检测报告或检测实施时，乙方不承担责任，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失；
4、当一方的违约是由于对方未履行实行合同规定的责任而造成的，则应视双方具体违约情节减免责任；
5、若甲方单方面中途终止本合同，乙方不退还甲方已经支付的费用，并有权要求甲方付清乙方已完成工作的相应费用并赔偿因此而导致的损失；
6、若乙方单方面中途终止本合同，乙方需退还预付款，甲方有权要求乙方赔偿因此而导致的损失；
7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内，由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。
六、不可抗力：
不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时，双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大，并及时通报情况，并在确认为不可抗力后，协商责任的减免和合同的继续履行等问题。
七、合同争议：
本合同生效后双方均应诚意信守；合同执行中若发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款：
1、合同执行中有需要补充、修订的事宜，应经协商后签订补充协议；
2、合同自双方签字盖章之日起生效；
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方：乙方：
（盖章）（盖章）
代理人：代理人：
（签字）（签字）
日期：
年月日日期：年月日
【实用的委托合同范文合集七篇】相关文章：
粤公网安备 44010602002712