公司买卖合同(集锦15篇)
随着人们法律观念的日益增强，合同在生活中的使用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的公司买卖合同，希望能够帮助到大家。
公司买卖合同1
甲方：____________
乙方：____________
双方经友好协商，本着平等互利的原则，对煤炭买卖事宜达成协议如下：
第一条煤炭品名和数量
1.1煤炭品名：____________煤。
1.2数量：____________万吨
第二条交货方式
2.1到站交货
2.2发站：____________
2.3到站：____________
2.4收货人：____________
第三条质量要求
3.1煤炭的质量要求：乙方所提供的煤炭应当符合甲方提出的如下要求：
收到基全水分≤___%
收到基代位发热量,≥3___%
收到基挥发份≥___%
收到基全硫,≤___%
3.2所供应煤炭中不得含有任何可能会对卸输煤设施和、煤炭制粉系统及燃煤设备造成意外损坏的物质。
第四条数量确定和质量检验
4.1数量确定
以轨道衡检斤数量为准。
4.2质量检验
以煤炭到站时乌海煤炭产品质量监督检验化验结果为结算依据。如乙方对化验结果有异议时，双方可以协商解决。
第五条煤炭价格
5.1标准价格：指煤炭质量标准完全符合要求的全额含增值税一票价格。乙方向甲方销售煤炭的标准价格为元/吨。价格随行就市，具体价格由双方协商后双方签定的合同补充协议为准。
5.2结算价格：指煤炭到港全额含增值税一票价格。
5.3基本价格
5.3.1当低位发热量,≥___,按照下式计算：
基本价格=元/吨。
5.3.2.当低位发热量,≤___,按照下式计算：基本价格=元/吨。
5.4质量调整价
5.4.1当收到基挥发份___%时，第降低1%减价钱元/吨。不足___%按比例计算。
第六条煤款结算方式和结算期限：
以银行汇票、本票、支票、银行承兑汇票进行结算。
第七条违约责任
7.1如甲乙双方在采、制样过程中弄虚作假，另一方有权对责任方做出任何制裁。
第八条不可抗力
因地震、雷电、火灾、水灾、台风等人力不可抗拒因素导致一方不能履行合同，受影响一方应立即通知对方当事人，并积极采取补救措施，在受不可抗力影响的范围内，有关当事人可免除其责任。
第九条争议的解决
9.1因对本合同条款解释不一致、违约、终止而引起的争议、纠份或索赔应能过双方友好协商解决。协商不成，依法向人民法院起诉。
9.2争议解决期间除涉及争议的条款外，双方应继续履行本合同的其它条款。
第十条生效与期限
10.1本合同自甲乙双方签字后生效，本合同有效期自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
10.2本合同履行地为___。
10.3本合同一式两份，男乙双方各执一份。
10.4本合同未尽事项，双方可以签订补充协议。
甲方：____________乙方：____________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
公司买卖合同2
甲方：_______________(购方)
乙方：______________(供方)
为了调动果农积极性，促使红枣生产优质、高产，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。
第一条合同期限为______年，即从__________年______月____日起至________年______月_____日止。第二条甲方的权利义务1.甲方对乙方交售的红枣必须及时验收，及时付款。2.甲方评定红枣等级要按照无公害农产品规定的质量标准，不得任意压级压价。3.甲方应对乙方交售红枣提供种植技术及进行有关的技术培训工作。4.甲方有权不定期地对乙方进行抽样检测。5.甲方对乙方交售的不合规格的红枣，有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。
第三条乙方的权利义务1.乙方在完成交售任务前，不得私自出售红枣。2.为确保人民身体健康，乙方必须按照甲方无公害农产品果蔬的用药标准规定施用农药，严禁使用违禁农药，对药性、肥气未脱的红枣严禁上市。3.乙方完成向甲方交售红枣的任务后，有权自行销售。
第四条红枣质量、价格及办法1.红枣品种的等级价格，按觑定执行。乙方应分等级交售，甲方抽样验级。2.价格：日常收购按物价部门规定执行。3.红枣交售时间由甲方联络员与乙方负责人协商，提前一天安排次日应交售的数量，开出红枣预约通知单，乙方凭条办理交售。其交售与预约量允许上下浮动_________%。因数量、质量或交货期限不符合规定而被拒收的，由乙方自行运回;乙方拒绝运回的，因保管、保养不善所造成的损失由乙方承担。
第五条本合同内的品种、数量要求在正常情况下，按所订数量交售、收购，所订品种完成90%以上者，均按执行了合同对待。
第六条甲方违约责任1.在正常或预约的临时收购时间内，甲方无故不收购，造成红枣变质和运输等损失，或故意压级压价，应赔偿乙方的损失。2.甲方如拖延支付乙方红枣款的时间，应按银行关于拖延付款的罚款规定，向乙方偿付违约金。3.甲方如没有提供技术信息、病虫害信息，而使订单农户造成损失，应向乙方偿付乙方承包面积总投资_________%的违约金。
第七条乙方违约责任1.乙方非因自然灾害，未完成当年合同总数量的_______%者，应根据所欠红枣价款，比照银行拖延付款的规定，向甲方偿付违约金。2.乙方如在未完成交售任务前擅自出售红枣，每出售_______斤，应向甲方偿付违约金___________元。3.乙方如没有按甲方指导技术规程操作进行种植，而造成红枣损失，甲方一概不负责任。4.乙方如交售使用违禁农药喷洒的红枣，应按每百斤________元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡，乙方应承担一切责任。第八条不可抗力如因不可抗力的自然灾害造成红枣生产的损失，不以乙方违约论，甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。
第九条本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十一条本合同有效期自__________年______月______日至__________年_____月______日止。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
公司买卖合同3
买受人：_________________
出卖人：______________
合同签订地点：______________
签订时间：______________
填写说明：
1、本合同为格式合同，可供签订塔机、施工升降机、等施工机械购销合同使用。
2、本合同文本不宜涂改，确需修改，请在修改处加盖双方公章，并附加说明。
第一条：产品名称、型号、数量、金额、供货时间、数量及配置说明：_______________
附1：□塔机备注
□1、合同订立后，乙方在收到甲方设备首付款及发货通知三日内，将所定设备的“基础图”、“平衡重图”及预埋支腿和第一节定位标准节准备齐全，由乙方运输至甲方指定地点，以方便甲方提前将基础施工完毕。
□2、乙方提供附墙框架及标准附墙距离的附墙杆，对非标准附墙距离的附墙架，乙方可根据甲方要求提供附墙杆及附墙框架制造，费用另计。
□3、本合同产品平衡重、外接电缆线以及辅助吊具。
附2：□施工升降机备注
□1、合同订立后，乙方在收到甲方设备首付款及发货通知后三日内，将设备的“基础图”、地脚螺栓和底架准备齐全，由乙方运输至甲方指定地点，以方便甲方提前将基础施工完毕。
□2、本价格为标准配置外接电缆线，附墙架采用__型号，附墙距离为_________米。如需其它距离的附墙架，价格另计。
附3：□其它
第二条：质量标准
产品必须符合国家及行业相关标准，乙方需向甲方提供相关标准一套。
第三条：出卖人对质量负责的条件及期限
按乙方《产品质量保修书》执行，保修期限自货到验收合格之日起计算，乙方应承担自交货起因产品质量而给甲方带来的一切损失、责任。
第四条：包装标准、包装物的供应与回收
整机为裸装，随机附件和随机文件用木箱包装，包装箱不回收。
第五条：随机备品、配件、工具数量及供应办法
按甲方确认的“发货清单”提供，随同主机发运。
第六条：货物验收及到达站和费用负担
1、验货：乙方负责运输至甲方指定地点____________建筑工地，在甲方指定地点验货。
2、乙方代办汽车或铁路运输，运费包含在合同总额中。
3、收货单位：______________公司
收货地址：______________潢施工现场
联系人：__________
联系电话：______
第七条：验收标准、方法及提出异议期限
甲方应在货到交货地后组织验收，验收符合交货要求的在“发货清单”上签字盖章买受人在验收时发现货物不符合合同约定时，需在验货后__天内向乙方提出异议，乙方接通知后应在___小时内作出答复，进行更换、调配以达到合同约定要求。
第八条：设备的安装、调试与培训
1.乙方应向甲方提供技术培训，以保证甲方操作人员能承担设备操作任务。
2.乙方应承担在设备安装调试期间操作本设备引起的一切机械、人身事故并承担责任。
第九条：违约责任
1、乙方迟延交货的违约责任：按每天______元计算
2、乙方所供货物质量缺陷的违约责任：按合同金额_____%承担违约金
3、甲方逾期付款违约金：按拖欠款项每天万分之一计取。
第十一条：合同争议解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决协商不成，均可依法向合同签订地法院起诉。
第十二条：其它约定事项
1、乙方应向甲方提供《产品质量保修书》作为合同的附件。
2、产品超过保修期，乙方应派人提供维修，配件费由甲方承担。
3、甲方验收货物后，应按合同约定支付款项，但因货物质量、使用故障和售后服务等问题，甲方有权拒绝支付剩余款项直至问题解决。
4、质量保修期间，甲方所购货物发生故障时，乙方应于24小时内派出售后服务人员至故障货物所在地开始维修或售后服务，超过48小时后，甲方将视乙方违约，乙方应承担因此而给甲方造成的一切损失，按____元/天计取。
5、甲方合同款付清同时后，乙方须向甲方提供国家统一完税发票。
6、运输费用由运输单位为甲方开出运费发票，由乙方代为转交甲方。
第十三条：其它
1、本合同所有附件，均与本合同一并使用且具有同等法律效力。
2、本合同一式四份由甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。本合同一经签约，双方必须严格遵守，并承担合同中各自的义务。
3、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。
4、本合同在甲、乙双方结清货款手续后即自行终止。
需方：____________供方：____________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________法定代表人：____________
联系电话：________________联系电话：________________
公司买卖合同4
同供货方：__________________(以下简称甲方)
购买方：______________________(以下简称乙方)
甲乙双方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、合作关系甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1.甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货;
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;
3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;4.乙方月均计划消化甲方产品__________件，全年消化甲方产品__________件;5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：______________________________
二、供货品种及价格在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)。
三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1、现款现货结算(□是;□不是);
2、批结(□是;□不是)，甲方按每批件为一送货单位向乙方供货，次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款;甲方先向乙方发货，售后付款，便在第二次订货时，前批货款须先付清。
3、期结(□是;□不是)，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金_________元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金_________元。
五、协议期限本合作期限自_________年____月____日至__________年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。
六、其它本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方：__________
乙方：_________
食品厂(盖章)__________________
_____________________(盖章)
公司买卖合同5
供方:_________________
需方:__________________
地址:___________________
地址:__________________
联系人:_____________
联系人:________________
电话:________________
电话:__________________
为保护供需双方的合法权益,本着自愿,平等,互惠互利,诚实信用的原则,根据<<中华人民共和国民法典>>,经友好协商一致同意签订本合同,以资共同恪守履行.
第一条:合同标的合计人民币:(大写)_________________________________(小写)￥______________
第二条:供方对质量负责条件:_____________________________________________
第三条:交(提)货方式及地点_____________________________________________________
第四条:供货时间:___________________________________________
第五条:运输费用负担:_________________________
第六条:产品价格变动调整:______________________________________
第七条:包装费用负担:_____________________________
第八条:验收方法及提出异议期限____________________________________________
第九条:结算方式及期限________________________________________________
第十条:在同等条件下,需方应恪守老客户互惠互利的原则,不得随意擅自与第三方供应商合作.第
十一条:违约责任:(一)供方违约责任:(1)供方在交售产品时,未按原来样品质量标准或双方约定交付产品质量标准,需方有权拒收并退货。
(2)供方不按合同规定期限发货或交货,每天按合同价款________支付赔偿金.
(二)需方违约责任:
(1)需方在合同执行中,无正当理由退货,必须支付违约金______元.(
2)需方未按合同规定期限付款,每天按合同价款__________%支付滞纳金
(3)需方收货后未执行验收或验收后未在期限内提出异议的,视为该批产品质量符合合同规定，以后在生产过程中若出现什么问题,供方不承担任何责任.
(三)不可抗力:凡因发生不可抗力致使任何一方不能履行本合同时,遇有上述不可抗力的一方,应当即书面通知对方,并应在十日内,提供不可抗力的详情及本合同不能履行或不能部分履行,或需延长履行理由的证明文件,遭受不可抗力的一方由此而免责.
第十二条:保密条款关于本次交易和签订本合同的事实,以及与本次交易相关而获悉的对方经营方面的秘密等技术信息,供需双方应严格保密,除非得到对方书面形式的事先同意,不得将这此信息披露或者泄露给第三人
第十三条:合同附件:__________________
第十四条:其他约定事项
(1)合同正本一式两份,双方各执一份.
(2)本合同双方签字盖章后生效,在此之前与本合同文本意思表示相冲突或有可能引起本合同歧义的任何约定无效.,有未尽事宜,可进一步签订补充合同.
(3)本合同签订有效期自____年____月____日至____年___月____日止.
供方(盖章):_______________需方(盖章):_______________
代表人:______________代表人:_______________
开户银行:_________________开户银行:_________________
帐号:_______________________帐号:____________________
公司买卖合同6
法定代表人张庆辉。
委托代理人吴健生、林孝强，广东建升律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。
法定代表人叶凤娟。
委托代理人余超生，广东明祥律师事务所律师。
上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，向本院提起上诉。
上诉人上诉称，XX年1月1日，上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》，协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款：“与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定，应按上诉人的理解。上诉人认为，依以上条款的约定，如双方发生纠纷，应先协商解决，如解决不了，才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖，应先与上诉人协商，协商不成，才能起诉。否则，本案只能按一般地域管辖的规定，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后，没有与上诉人协商解决。因此，有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。
被上诉人答辩称，被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此，双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖，该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定，是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉，原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前，已与上诉人多次协商，协商不成才向人民法院起诉。况且，双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件，即使双方没有协商，被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商，协商不成才能向金平区法院起诉，否则，就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的理由根本不能成立，依法应予驳回。综上所述，上诉人纯粹是在玩弄文字游戏，所提理由根本不能成立，目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉，以维护被上诉人的合法权益。
本院经审查认为，本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定，应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定，是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内，其作为原审原告，依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉，原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立，依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
公司买卖合同7
合同编号：____________
甲方：____________签订地点：____________
乙方：____________签订时间：____________
根据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方本着公平、诚实和信用的原则，共同确定以下条款。双方买卖的工业品以下简称产品。
第一条产品名称、规格/型号/材质、品牌/产地、数量、价格。
1、详细内容见附件《采购清单》。
2、本合同总价为人民币_________________元，如果本合同附件中的总价与此条不相等，合同视为无效。
第二条技术要求、质量标准
1、按本合同附件技术要求和质量标准。
2、产品上是/否需要有甲方商标及联系方式，是/否允许有乙方商标及联系方式。
3、未完成交货期间，甲方如需要变更技术要求或质量标准，乙方生产上配合、协助。变更中双来往的电子邮件、书面信函等有关本合同第一条产品相关的任何技术、质量内容都可为本合同的附件。
4、变更后如果产生价格变动，双方另签合同。
第三条交货日期、数量
交货日期、数量依照本条第项协定交货。
1、一次交完，交货日期为____________。
2、分首次与量产交货，首次交货时间为________________，交货数量为____________量产一次交完，交货时间为____________________。
3、多次分批交货，交货时间与数量见附件。
4、在未完成交货期间，甲方如需要变更交货时间或交货数量，甲方需以书面信函或电子邮件与乙方沟通，在不给乙方带来经济损失的情况下变更交货期或交货数量。变更中双来往的电子邮件、书面信函等为本合同的附件。
5、乙方须定期、定量交货，甲方不接受提前交货、超量交货，更不接受迟交、少交。少交违约责任见本合同的第十一条。
第四条包装要求及费用
一、包装要求为本条第项规定的所有内容。
1、无内包装、商标、唛头但有外包装，外包装要求为：__________________
2、依照本合同的第一条。
二、包装费用为本条的第项，包装物不回收。
1、包装物由乙方提供，包装物和包装费用包含在本合同第一条总价内。
2、包装物由甲方提供，乙方负责包装，包装费用包含在本合同第一条总价内。
第五条交货地点
地点：____________。
收货联系人_______
电话__________。
第六条运输及费用
一、运输方式：____________，其它运输方式。
二、运输时产品下是否需要垫铺托盘，且托盘是否回收。
三、运输费用为本条第项规定。
1、价内运输
乙方负责运输，其运输费、装卸费、保险费等都已包含在本合同第一条总价内。
2、代办运输
根据甲方要求,乙方代为办理运输,其运输费、装卸费、保险费等由甲方承担。乙方预收运保费人民币________元，此费用与第二期货款一起支付乙方。乙方根据实际发生费用与甲方结算。
3、甲方自提，乙方不承担运输费用。
四、乙方应按照合同规定的到站发运。如有运输方式或到站的变动,甲方应在发运前及时书面通知乙方。
五、乙方应在合同约定的交货期前的合理期限内及时向有关运输部门申报运输计划,并在合同设备产成后积极组织发运,同时将运出的信息书面通知甲方。
第七条检验和验收
1、甲方签收乙方的产品交货单只能作为产品数量暂收凭据，不作为质量检验合格依据。
2、甲方按照第二条的技术质量要求为依据检验产品，检验合格后甲方出具《检验通知单》并盖检验章作为验收合格依据。如乙方对甲方的检验结果有异议双方可协商选择第三方权威机构检验，其相关费用的承担双方另外协商。
3、如果首次交货的产品验收不合格，或不合格率达其交货批次的百分之_______，乙方应立即重新制做且______天内再次补交。补交的产品检验还不合格，甲方有权终止此合同。甲方不承担任何费用或不赔偿乙方的经济损失。
4、甲方不接受乙方返修、改制的产品。
5、在制作期间如果本合同第二条有变更的，变更前的产品依照之前的技术质量要求验收，之后的产品按照变更后的技术质量条款验收。
第八条质量保证
1、乙方保证产品严格按照本合同第二条生产制作，并且在各方面均符合本合同及附件规定的技术要求及规范。
2、产品质保
1)双方协定的质保期以及在质保期提供的易损件、配件见附件。此附件中的产品单价作为以后售后维修时单价计算参考依据。
2)此合同总价不包含售后维修时所更换的配件金额，以及维修费用。
3、产品在质保期内出现质量问题，按以下两点执行：
1)属于乙方责任的质量问题，乙方只需负责在甲方中国_______________________所在地提供技术培训、人力支持或配件。
2)属于甲方责任的质量问题，由乙方提供技术培训、人力支持或提供配件等，所有费用均由甲方支付。
4、运输途中所产生的质量问题，参照本合同第六条的运输归属方，其责任由运输归属方承担，双方不追究第三方责任。
第九条保密条款
双方就项目的实施以及合作过程中，甲方向乙方提供有关保密信息，且该保密信息属甲方合法所有。双方均对本合同保密条款所述保密信息予以有效保护。
一、保密范围
1、技术秘密，包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、技术指标、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、技术文档、相关的函电等等。
2、商业秘密，包括但不限于：甲方客户信息、价格、本合同的商务条款。
二、秘密来源及所有权
1.乙方从甲方获得的与项目有关或因项目产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。
2.乙方从甲方获得的前款规定的秘密的所有权属于甲方。
三、保密义务
对甲方的商业秘密，乙方在此同意：____________
1.严守机密，并采取所有保密措施和制度保护该秘密
2.不泄露任何商业秘密给任何第三方
3.除用于履行与甲方的合同之外，任何时候均不得利用该秘密
4.不复制或通过反向工程使用该秘密。乙方应当与能接触该商业秘密的员工、关联方等签订一份保密协议，此协议的实质内容应与本协议相似。
四、例外约定
商业秘密甲方同意上述条款不适用于下述情形：____________
1.该商业秘密已经或正在变成普通大众可以获取的资料
2.能书面证明乙方从甲方收到技术资料之前已经熟知该资料
3.由第三方合法提供给其的资料
4.未使用甲方的技术资料，由乙方独立开发出来的技术。
五、返还信息
乙方收到甲方的书面返还要求，乙方应立即归还全部秘密资料和文件于甲方，包含该秘密资料的媒体及其任何或全部复印件或摘要。如果该技术资料属于不能归还的形式、或已经复制或转录到其他资料或载体中，则应删除。
六、保密期限
本协议涉及到的商业秘密保密期限为委托加工合同终止后十年。
第一十条发票和结算条款
一、乙方已交产品并且已验收合格的，乙方应开具正规的电脑发票给甲方，发票的种类为增值税专用发票，普通发票。
二、付款期限，依照本条第款协定付款
1、限期付款：____________在产品、发票验收完成后，依发票上的日期开始计算30天、60天、90天内结算。在付款期限快到之前，乙方有权提前提醒甲方，如甲方资金运转需要延长付款期限需告知乙方。
2、分期付款：____________见本合同第一条。
3、清款交货：____________甲方先付清本合同中总价的款项后，乙方立即发货，但乙方须向甲方提供质量保证函，作为质量担保。
三、付款方式
第一条总价超过伍万元以上银行承兑汇票，伍万元以下银行转账
四、在付款期限及已延长付款期限内，不计算应付款利息等任何附加款项。
第一十一条违约责任
1.除不可抗力外，双方有违反上述约定中任何条款均视为违约，应承担违约责任和相关的经济损失。
2.本合同生效后，如有特殊情况而需要终止合同的，经双方协商同意后可终止本合同。不符合本合同允许终止合同的条款，单方终止本合同需赔偿另一方相关的全部经济损失。
3.损失构成包括但不限于：____________资料购置费、研发费用、生产成本、因乙方违约造成甲方对第三人的违约责任、侵权获得的利润、对泄密者的调查费用、律师费用及诉讼费用等。
第一十二条其它
1、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方签名盖章时起生效。
2、为节约双方的工作时间，本合同总价在人民币伍万元以下传真件的法律效力等同原件，其他情况传真件无效。
3、附件：___，附件属本合同不可分割部分，具有同等效力。
4、双方发生争议时，应双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。
5、本合同自交付产品质保期满及全部货款付清时自动失效。
甲方：____________
单位名称：____________
地址邮编：____________
开户银行：____________
帐号：____________
经办人：____________
法人代表：____________
电话：____________
乙方：____________
单位名称：____________
地址邮编：____________
开户银行：____________
帐号：____________
经办人：____________
法人代表：____________
电话：____________
公司买卖合同8
购货单位：_________
供货单位：_________
第一条其产品名称、规格、质量、单价、总价等。
第二条产品包装规格及费用________
第三条验收方法_____________
第四条货款及费用等付款及结算办法__________
第五条交货规定
1.交货方式：_______
2.交货地点：_______
3.交货日期：_______
4.运输费：________
第六条经济责任
1.乙方应负的经济责任
产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_________计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的_________%的罚金。
产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值________%的罚金付给甲方。
产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_的罚金。
乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。
2.甲方应负的经济责任
甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款总值_%的罚金。
甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。
甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之_的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。
属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_________的罚金。
甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_计算付给乙方，作为延期罚金。
乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_作为罚金付给甲方。
第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_%的补偿金。
第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与甲方协商。
第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可按下列第种方式处理：
1、提交_____________________仲裁委员会〔仲裁委员会〕仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同一式__份，由甲、乙双方各执正本一份、副本_份。
订立二手工程机械买卖合同人：________________
甲方：______________乙方：___________________
代理人：_________________代理人：______________
负责人：___________负责人：_________________
地址：__________________地址：____________________
电话：__________________电话：____________________
开户银行、帐号________开户银行、帐号_________
________年________月________日________年________月________日
公司买卖合同9
出卖人：
住所地：
买受人：
住所地：
甲、乙双方根据《民法典》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方集装箱达成以下买卖合同条款。
一、产品名称、型号、数量：
1、质量标准：符合国际海运过程中要求的各种标准，适用于正常存货。
2、乙方对产品质量的特殊要求：无
3、乙方对产品包装的特殊要求：无
三、产品价款产品的单价：人民币2元运费：人民币20元总价：人民币24000元。
四、产品交付甲方产品交付方式为：甲方送货产品交付地点为甲方所在地，交货时间为合同生效后7天，若乙方对甲方产品有特殊要求的，甲方应当在乙方提供相关确认文件后7天内交货。但乙方未能按约定付款甲方有权拒绝交货，乙方未能及时提供相应文件的，甲方有权延期交货。在合同约定期限内甲方违约未能及时交货的，产品的灭失、毁损的风险由甲方承担;产品交付后或乙方违约致使甲方拒绝交货、延期交货的，产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。
五、价款结算乙方应在本合同书签订____日内向甲方支付货款24000元，甲方在收到货款当日或次日须将集装箱安全及时送达乙方所在地。若因甲方延迟送货，由此给乙方产生不必要的损失，损失由甲方承担。
六、合同的解除与终止双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方根本性违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知到对方。
七、商业秘密乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息均为甲方的商业秘密。无论何种原因终止、解除本合同的，乙方同意对在签订和履行本合同中知悉的甲方的商业秘密承担保密义务。非经甲方书面同意或为履行本合同义务之需要，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密。
八、不可抗力因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，双方终止合同的履行，各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后，双方需要继续履行合同的，由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方，应当于事件发生后____日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的，过错方应当承担赔偿责任。
九、其他约定事项
1、乙方联系人或授权代表在履行合同过程中对甲方所作的任何承诺、通知等，都对乙方具有约束力，具有不可撤销性。
2、签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方对甲方任何人员的个人借款，均不构成乙方对甲方的预付款或已付款款项。
3、乙方联系地址、电话等发生变化的，应当及时通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的联系方式无法与乙方联系的，由乙方承担相应的责任。
4、本合同未约定的事项，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力。
5、乙方应当在签订合同时向甲方提供其合法经营的证明文件。
6、签订本合同时，双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同，同等法律效力。
十、争议解决本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、明示条款：甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读，完全理解每一条款的真实意思表示，愿意签订并遵守本合同的全部约定。
十二、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。
十三、本合同书一式四份，双方各执二份。
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
公司买卖合同10
合同编号
卖方
买方
根据《中华人民共和国民法典》、《饲料和饲料添加剂管理条例》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就饲料买卖的`有关事宜达成如下协议。
第一条饲料基本情况
产品许可情况
单价
金额
合计人民币金额：
第二条质量要求
1.饲料产品不得使假、掺杂，符合饲料标签的质量指标和《饲料卫生标准》等安全卫生要求，绝不含有违禁添加物质。
2.其他质量要求。
第三条交付方式
1.付款方式及期限
选择下列第项执行：
合同签订后，乙方支付甲方定金元;甲方交货后，乙方于 年 月 日支付货款，定金抵作货款或返还。乙方付款后，甲方应开具销售凭证。
签约后在签约地点以现金支付，甲方给乙方开具销售凭证。
其他付款方式及期限。
2.交货方式及期限
选择下列第项执行：
合同签订后，在签约地点当场交货。
甲方于 年 月 日送货给，运输方式。运费由方承担。送货地点。
乙方于 年 月 日到指定地点提货。
其他交货方式及期限。
第四条验收
1.甲方交货时必须提供产品质量检验合格证、规范的产品标签。
2.乙方应核对产品标签、质量合格证和清点数量。
第五条保险。
第六条违约责任
1.甲方交付的饲料不符合质量要求的，乙方有权拒收，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。违反《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十条或产品中含有违禁添加物质的，乙方有权解除合同，给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。
2.一方迟延交货或迟延支付货款的，应当每日按照迟延部分货物价款%的标准向对方支付违约金;迟延超过日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。
3.其他违约责任。
第七条其他约定事项
第八条争议解决方式
本合同项下发生的争议，由双方协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的，选择下列第种方式解决：
1.提交上海仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院提起诉讼。
第九条本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方共同协商签订补充协议。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
卖方
买方
营业执照注册号
营业执照注册号
法定代表人
法定代表人
委托代理人
委托代理人
地址
地址
开户银行
开户银行
账号账号
联系电话
联系电话
签订地点
签订时间 年 月 日
签订时间 年 月 日
公司买卖合同11
买方：
卖方：
经双方友好协商，乙方将二手挖掘机一台出售给甲方，并达成以下协议：
二手挖掘机整机总价人民币元，型号：
交货地点
运输方式：乙方负责联系车辆，甲方承担运费人民币元。
付款方式：整机运送到抗峪村委会院内后付款元，待试用一周，确认该机无故障，支付余款元。如果出现发动机、液压泵、破碎锤，主机故障，乙方无条件把已付款24小时内退回甲方。乙方收款账户：中国农业银行
卡号：
开户行：
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可依法向密云县人民法院起诉。
本合同自双方签章之日起生效。
本合同一式三份，由甲方执两份、乙方执一份。
甲方：______乙方：______
地址：：________
电话：__________
电话：________
公司买卖合同12
甲方(卖方)：__________
住所：__________
电话：__________
甲方法定代表人：__________
甲方委托代理人：__________
乙方(买方)：__________
住所：__________
电话：__________
乙方法定代表人：__________
乙方委托代理人：__________
合同履行地：__________
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：
第一条乙方工程的地点及名称：__________。
第二条乙方因工程需要，自(公历)__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约__________吨。
第三条乙方工程日期：自(公历)__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日完工。
第四条交易方式
1.在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切职务行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;
2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的订货通知在天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;
3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;
4.前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。
第五条钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，其他按国家标准理算。
第六条钢材的价格：按送货时，当地优质钢价每吨加元。
第七条交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。运输费用由承担。
第八条质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。
第九条验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。
第十条结算及付款方式
1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此吨款项乙方可于合同终止前最后个月(即：年月日起至年月日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月日)同货款一同结算;
2.对于甲方最初个月(即年月与年月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的吨货款外，乙方应于送货之日起个月内予以结清其余货款;
3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并要求甲方予以送货的，乙方应于该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算;
4.付款方式：。
第十一条违约责任
1.若乙方对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的吨钢材货款外)未在送货之日起个月内予以结清，甲方可终止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日计算逾期违约金;
2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前日通知甲方，并于通知到达甲方之日起日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项的违约金;
3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款的违约金;
4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达到日，甲方有权单方终止合同，乙方须于终止合同之日起日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日向甲方支付逾期违约金;
5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的的逾期违约金;
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于__________日内付清所有货款，若逾期，则每逾期一天按所欠货款总额向甲方支付逾期违约金。
第十二条纠纷解决方式
若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向人民法院起诉。
第十三条其他约定事项
1.约定钢材厂家为：__________等厂家;
2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计为一个约定结算月;此后以此类推。
3.每月__________日作为结算日;
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字和盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
甲方单位(章)__________乙方单位(章)__________
甲方委托代理人：__________乙方委托代理人：__________
代理人身份证号码：__________代理人身份证号码：__________
电话：__________电话：__________
甲方单位开户行：__________乙方单位开户行：__________
账号：__________账号：__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。
公司买卖合同13
出卖人：_________________
买受人：_________________
兹就机器买卖事宜，达成如下协议：
第一条甲乙双方约定有关后记机器的买卖事宜甲方卖出，乙方买进。
第二条买卖总金额为_________元整。乙方依照下列方式支付款项予甲方。
本日先交付定金_________元整。
甲方必须在________年_____月_____日前将后记的机器安装于乙方总公司所在地的工厂。乙方未支付的余款，俟交货时一次付清。
第三条甲方于第二条第项乙方支付余款同时，应将后记机器的所有权移转予乙方。
第四条在甲方尚未将机器交付予乙方之前，若有故障、毁损或遗失时，应由甲方负责，亦即乙方免除支付价金义务。
第五条甲方保证后记机器所具有的性能与说明书相符，并须在第三条交付前先行试机，以证明其性能。
第六条有关后记机器的品质、性能，由甲方对乙方保证，并以三年为限。在此期间，若非乙方的过失而发生自然性故障，甲方负有赔偿损失及修理的义务。
第七条若发生第六条的情形，虽经甲方修复，而机器仍然无法操纵，或其性能降低长达一个月时，乙方可依据下列方式选择其一，向甲方提出要求。
换取同种类机器。其条件为乙方须就已使用该机器的时间长短支付货款，每一年乙方应支付甲方相当于第二条总金额五分之一款项。
退还机器。但甲方得扣除乙方使用机器所应付如前之款项，其余定金退还予乙方。有关使用机器的时间，其计算方法则无论乙方是否使用，规定从第三条甲方交付机器日始至乙方提出退还机器要求之日止，为使用时间。
第八条乙方若未能在第二条日期前支付余额以交换机器，则甲方毋需催告，本合同视同作废，甲方得将该机器搬回。
有关前述甲方的机器搬运费、安装费以及搬回时所需的一切费用，应由乙方负担。甲方除上述权利外，尚可将定金没收，作为损害赔偿。
第九条甲方若未能在第二条所列日期前交付机器，乙方得向甲方催告，于十日之内交付机器。在此期限内，甲方若仍然无法交付，则本合同视同作废。乙方得请求甲方退还第二条之定金以及与定金同额的损失赔偿。
第十条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：
提交__________仲裁委员会仲裁
依法向人民法院起诉。
第十一条其他约定事项：_____________________________________________
本合同一式三份，当事人及见证人各执一份为凭。
出卖人：_______________
买受人：_______________
__________年_______月________日
公司买卖合同14
买方：___________有限公司
卖方：___________有限公司
双方兹就买卖茶具事宜，订立本件契约，条款如下：
一、买卖标的：仿古茶具精品、次品各一百组。
二、价金：精品每组人民币___________元整，次级品每组___________元整，合计___________元整。
三、送货地点：甲方公司所在地或其所指定的地点。
四、送货日期：乙方应于订约后一个月内按甲方指定的地点、组数如期送达。如有迟延，应依迟交部分的货款每按千分之二计罚违约金，乙方不得有异议。
五、清偿费用：原则上运送费、包装费由乙方负担。惟甲方所指定送货地点不在___________市___________县两界内，按实际里程数每公里___________元酌收运送费用。
六、甲方或其指定受领之人世间于受领第一条的茶具后，应即时验收。茶具如有瑕疵，应于受领后七天内以书面通知乙方更换，逾期乙方不负瑕疵担保责任。
七、甲方应凭乙方所开出的统一发票及送货签收单将货款一次付给乙方。
八、本契约一式二份，甲乙双方各执一份为凭。立契约书人：
买方：___________有限公司公司地址：___________代表人：___________住址：___________身份证统一号码：___________营业执照号码：___________
卖方：___________有限公司公司地址：___________代表人：___________住址：___________身份证统一号码：___________营业执照号码：___________
___________年___________月___________日
公司买卖合同15
卖方：签订地点：
买方：签订时间：_____年_____月_____日
第一条标的、数量、价款
标的名称
牌号商标
规格、型号
机号
生产厂家
计量单位
数量
合同金额
金额大写
第二条付款方式、时间
买方选择以下第2种方式付款：
（一）、一次性全额付款：买方应在合同生效后90日内按照合同价格一次性履行支付义务。
逾期部分按照银行1年期基准利率上浮20%收取滞纳金。
(二)、其他付款方式，具体为：_____。
第三条质量标准：执行厦门厦工工程机械股份有限公司标准。
第四条卖方对质量负责的条件及期限
（一）三包期限：买方接车后12个月或20xx工作小时，先到为准。
（二）卖方对保修期内，因三包范围内的质量问题引起的故障负责。三包范围执行《质量保证书》及附件。
（三）对买方转卖或转租的第三方，可享有与买方同等的三包服务。
第五条检验标准、方法及期限
自买方收到货物之日起当日内，由双方共同试车，按照国家标准进行验收。买方应当在收到货物当日内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知卖方，买方怠于通知的，视为标的物的数量或者质量符合约定。
第六条包装标准：裸装。
第七条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按卖方装箱单验收。
第八条标的物所有权
标的物所有权自买方完全履行支付货款义务时转移，买方未完全履行支付货款义务的，标的物所有权属于卖方所有。
第九条交货方式、地点
标的物不需要运输，在_____将货物交付买方,验收标的物。
第十一条本合同解除条件
双方当事人协商一致，以书面形式解除。
第十二条违约责任
一方当事人违反本协议的约定，给对方当事人造成经济损失的，由违约方进行赔偿。
第十三条争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成，按下列第2方式解决。
（一）提交仲裁委员会仲裁。
（二）依法向合同签订地的人民法院起诉。
第十四条合同生效时间
本合同自双方当事人签章时生效。
第十五条合同份数
本合同一式二份，双方各执一份。
第十五条其他约定事项
卖方：买方：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
时间：_____年_____月_____日时间：_____年_____月_____日
【公司买卖合同】相关文章：
公司买卖合同05-08
公司买卖合同11-06
公司卷帘买卖合同04-22
公司门窗买卖合同04-22
公司衣服买卖合同04-22
公司易货买卖合同04-22
公司货物买卖合同04-22
公司设备买卖合同05-28
公司股份买卖合同11-13
公司买卖合同范本12-28