劳务合同

时间：2024-06-04 18:30:00 合同范本

劳务合同

　　在当今不断发展的世界，我们用到合同的地方越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的劳务合同，欢迎大家分享。

劳务合同

劳务合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方，其建设项目：建筑面积大约平方米。以后按实际面积计算，经甲、乙双方识图协商后商议拟订如下协议：

　　1、乙方承包工程项目及其内容：灰土以上，散水外沿以内1幢楼房全部土建工程项目。按施工图和变更图施工，增加项目按工程量计算。

　　2、工程质量：按中国现行施工规范施工、质量达到规范标准，达到合格，工程质量百年大计，甲乙双方要高度重视，要落实专人负责工程管理工作。

　　3、安全施工，以人为本，甲乙双方认真落实国家安全施工规定，做好安全施工工作，乙方施工人员参与施工人身意外伤害安全保险，资金由甲方购买，乙方明确专人主管安全除患，非安全培训人员不许参与施工，施工认真执行安全技术操作规程，认真做好各种劳动防护工作。杜绝伤亡事故，力争无大小工伤，如施工人员在工地出现一切不安全事故或人员伤亡由乙方自行负责，甲方概不负责。

　　4、承包价格及施工费结算：主体框架结构总包价建筑面

　　5、付款方式：按进度付款。基础完工后一次性付给乙方元整。主体一层封顶后甲方付给乙方人工费元整，主体封顶后按工程的80%计算付给乙方人工费。工程完工后一次性付给乙方总造价的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。

　　6、甲方工作：及时提供施工图和变更图，做好技术交底，及时供应施工材料，机械和脚手架板，安全防护用品，解决好职工住宿，水电供应。

　　7、节约用料，文明施工：施工模板，方木等多用材料，在施工中，量材使用，做好节约用料，拆除材料及清理按指定地点堆放，落地灰当天清理，及时与新灰混混合使用，更不许过夜，做好节约用料，工完场清，文明施工。

　　8、乙方组建施工班子：要有1人技术员，给甲方提供施工方案。乙方施工人员隶属项目部管理，工地施工人员务必听从，施工中提出的`安全施工问题，工程质量问题务必及时纠正，否则有权停止施工。

　　9、遵守项目部各项管理制度，门卫制度，用小型机械，工具防护用品由乙方打条，保管使用，竣工后交回，材料下车由方负责。

　　10、未尽事宜施工中甲乙双方另议。

　　11、本合同从签字之日起生效，付完款后合同自动失效。附一：合同签订后乙方交押保证金贰万元，乙方进入工地后退还乙方，如违约甲方不在退还乙方贰万元整。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

劳务合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方辽阳万达广场大商业的钢筋制作、安装工程，以包工的方式委托乙方施工。为了明确双方的职责与义务，遵照国家有关法律、法规，在平等互利的基础上特签订本协议，在施工过程中双方共同遵守执行。

　　一、承包范围及工作内容和要求

　　1、承包范围：施工图纸范围内的所有钢筋分项工程(包含设计变更、墙体拉结筋、桩头钢筋调直、地下室顶板及屋面钢筋网制安、悬挑外架的预埋钢筋)。

　　2、工作内容：承包范围内的钢筋的场内水平及垂直运输、卸车，调直，按施工图纸及规范进行翻样，加工制作及安装。滚丝安装制作等一切工序。乙方要及时提供钢筋翻样单壹份给甲方。

　　3、工程质量：必须严格按照施工图纸、设计文件和施工规范及操作规程进行制作安装，满足施工验收规范要求，钢筋分项工程质量等级达到优良。

　　二、承包方式、单价和结算付款方式

　　1、承包方式：乙方以包工的方式进行承包，乙方必须自带钢筋加工制作机械(断铁机，调直机、弯曲机，滚丝机、电焊机等所有与钢筋制作相关机械设备、工器具并带连接的电缆线)、操作工具，钢筋安装用的扎丝及一切所有钢筋连接所需的电焊条。一切安图纸要求施工，直径10以上的钢筋不允许出现40cm以上的短钢筋头，如有违反，则予以处罚。钢筋由甲方提供，乙方必须节约用料，不得浪费，若乙方浪费材料或理解错图纸引起多用材料，其相关费用按实从乙方结帐总额中扣除。

　　2、含承包范围、工作内容及承包方式中所有条款的工资、材料、机械、工具、劳动保护用品等。地下室及群房和主楼的钢筋安装制作一个单价，

　　3、计时工单价：在承包范围和工作内容外，若因甲方工作需要安排，所发生的计时工按___元/工日计算，由施工员安排、项目经理批准、第一总承包工程公司总经理认定。

　　4、付款方式：每月待建设单位付款后，甲方每月按乙方完成工作量的___%进行付款，并扣除予借费用。所有钢筋分项工程完工后年底付至___%，竣工验收后，工程款决算后___内付清尾款。

　　5、各种处罚金额直接从乙方包干总额中扣除。

　　三、工期要求：

　　1、乙方应配足熟练操作人员，满足甲方施工进度要求。

　　2、在项目开工及施工过程中，乙方未按计划完成施工任务，每延误一天扣罚1000元。

　　四、质量、安全、文明施工管理

　　1、本项目工程主体结构要求优良，乙方必须严格按照图纸、施工规范、施工方案进行施工，钢筋分项工程必须优良。钢筋制作及安装绑扎必须符合施工质量验收规范，对不符合规范要求的，乙方必须无条件返工重做直至合格。钢筋必须焊接牢固，符合滚丝验收规范要求，杜绝出现质量事故。

　　2、所有施工人员必须配备安全帽(由甲方购买，按实价拨给乙方)，安全带、雨鞋、雨衣、手套等。在施工过程中，乙方要确保安全，配备相应的安全用品用具，如因乙方违章操作及自身原因造成的安全事故，其一切责任由乙方自行承担。但甲方必须确保防护到位，如因防护未到位引起的事故，甲方负责。若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚50元。

　　3、乙方必须遵守现场文明施工的规定，各种材料要集中分类堆放，做好料牌。

　　4、乙方必须服从项目管理人员的指挥和调度，遵守甲方有关安全、质量、保卫等各种管理规定。

　　5、在施工过程中如图纸发生变更，乙方必须无条件予以执行实施，如已安装好的钢筋发生变更，其发生的费用，甲方按实予以认可。

　　6、乙方负责人应参加项目部要求其参加的'有关会议，每缺席一次扣款500元。

　　7、各班组间要团结友爱，互相尊重，如乙方人员在施工现场打架、闹事，发生的一切经济费用和刑事责任由乙方承担，甲方不负任何责任。另乙方除治安管理条例接受处罚外，根据情节轻重每次扣款100～500元。

　　五、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、负责对乙方进场人员进行“三级”安全教育以及遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面教育。

　　2、负责施工前和分阶段的技术交底工作，提供有关技术资料，并向乙方讲清技术质量、安全、节约等措施。

　　3、负责提供施工必须的大型机具。(垂直运输机械)

　　4、指派专人负责质量、安全、现场操作的检查指导和监督工作。

　　5、负责为乙方人员提供必需的食宿条件和安全用电照明。

　　6、负责遵守合同按期及时支付工程款。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方必须严格按照甲方进度计划，安排组织操作人员进场，如因乙方原因延误，造成一切经济损失由乙方承担，甲方有权另行组织其他人员进行施工，其所有费用及增加费用直接从乙方已完成的工作量中扣除。

　　2、乙方负责人必须住在现场，负责管理、组织、协调、配合甲方现场工作，服从甲方现场管理要求和各项工作指令。

　　3、乙方对自己所进场材料必须组织足够人员加强管理和看护，所发生的丢失或损耗均由乙方自行负

　　4、乙方进场人员必须持有外出务工合法证件，有效“身份证”“计划生育证”“务工证”“上岗证”等，并办理“暂住证”或“临时户口”，办证所需费用自理。

　　5、乙方必须按国家有关社会保险规定为工人办理相应的工伤等社会保险，其费用由乙方自行解决。

　　6、乙方应按照甲方工期、质量要求组织施工作业，遵守安全操作规程和甲方有关安全生产管理规定，如乙方材料质量原因和施工未按规范操作引起的安全事故，其全部责任由乙方承担。

　　7、未经许可不得将无关人员(含家属)带入现场，更不得留宿，违者按现场有关规定处罚。

　　8、乙方与相关单位或人员所发生一切经济纠纷，均由乙方自行负责，与甲方无关。

　　9、搞好乙方宿舍卫生，严禁使用明火、电炉等;不得起火做饭，一律在甲方食堂用膳。如发现使用明火、电炉或起火做饭，一经发现，即没收相应物品，并对班组按500元/次进行处罚。

　　10、向甲方提供现场人员身份证和名单，每次付款时，需造工资表并由班组人员签字。乙方人员在工作时间外所发生的一切事故与甲方无关。

　　六、若乙方在材料供应、施工质量、进度达不到甲方要求时，或其自身内部管理混乱，无法良好履行该协议，甲方有权单方面终止协议，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部赔偿;工资一律不予结算、支付，乙方进场的材料、机械设备等作为保证金一律不准出场，作为弥补甲方的损失归甲方所有。

　　七、施工中及协议履行期间，因不可抗拒的原因或建设单位原因而造成的停(窝)工等情况，乙方应无条件服从或退场，甲方不承担任何经济责任。

　　八、协议未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。

　　九、协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。协议自签字盖章之日起生效，工程款付清后自动终。

　　甲方代表：乙方代表：

　　______年____月_____日______年____月_____日

劳务合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　落寨小学学校电线接入时间较长，线路已经严重老化，且为裸露电线，极不规范，经常出现一些小问题。为了全校师生的生命安全及学校财产安全，经学校全体教师协商，决定改造线路。经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。

　　一、改造时间：即日起至20xx年11月28日前完工。

　　二、改造材料：由学校自备材料。

　　三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工过程中由于乙方操作不当造成师生人身安全事故、电器财产损坏，由乙方负全部责任。

　　四、施工费用：经甲乙双方现场勘测考查协商，预算工天为3天，200元/天×3天=600元。

　　五、施工要求：

　　1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。

　　2、布线要做到美观、大方、实用且用线槽布线。

　　3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲方材料，乙方要赔偿相应的.材料。

　　六、付款：施工完成经甲方检验合格，待甲方月底报账后全额付款。

　　七、本合同一式三份，甲方报账用一份，乙方一份，甲方备案一份。

　　八、因甲方现阶段处于特殊时期，此合同甲、乙双方签字立即生效，如果乙方因任何原因毁约，影响甲方正常教育教学次序，甲方有权要求司法机关介入。

　　甲方（法定代表）签字：乙方签字（或盖章）：

　　日期：______年_____月_____日

劳务合同4

　　劳动合同是指劳动者与用工单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。劳务合同是民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议，劳务合同不属于劳动合同，从法律适用看，劳务合同适用于合同法以及民法通则和其它民事法律所调整，而劳动合同适用于劳动法以及相关行政法规所调整。两者之间的区别如下：

　　从内容来看

　　1.劳动合同规定的是劳动者作为用人单位的一个成员，承担一定的工种或职务工作，并遵守用人单位的内部劳动规则和其他规章制度;用人单位负责分配工作或工种，按照劳动者劳动的数量和质量支付劳动报酬，并根据劳动法律、法规和双方协议约定提供各种劳动条件、社会保障和福利待遇。根据《劳动法》的规定，劳动合同应当具备以下条款：劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等必备条款。

　　2.而劳务合同的内容规定的是一方提供劳务另一方给付报酬，是在意思自治的原则下，当事人在法律规定的范围内约定的，法律未作强制性规定。

　　从适用的法律规范来看

　　1.劳动合同由劳动法律规范来调整，而劳务合同由民事法律规范来调整规范。

　　2.劳务合同在订立和履行的过程中必须遵循民事主体地位平等的原则，而劳动合同中的劳动者在签订劳动合同时，遵循平等自愿、协商一致的`原则，双方的法律地位平等。在劳动合同的履行过程中，劳动者必须参加到用人单位的劳动组织中去，担任一定的职务或工种，服从用人单位的行政领导和指挥，遵守劳动纪律，双方存在隶属关系。

　　法律责任后果不同

　　1.用人单位违反劳动合同可能承担行政责任、民事责任甚至刑事责任。比如用人单位侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁劳动者的，由公安机关对责任人员处以15日以下拘留、罚款或者警告;构成犯罪的依法追究刑事责任。

　　2.违反劳务合同一般只承担民事赔偿服务，而不涉及行政和刑事责任。

劳务合同5

　　甲方：科技有限公司

　　乙方：

　　一、适用对象和范围

　　甲方与一切具备国家法律法规规定的符合安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应劳务合同，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关淀粉投料、叉车作业、卫生清理及其它有关劳务活动。

　　如乙方未按本合同规定期限提交乙方派往甲方工作的员工的有关证明材料，又无正当理由的，甲方有权单方终止本合同。

　　合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

　　二、双方应当遵循的基本原则

　　1.双方安全生产监督管理人员应当坚持原则、忠于职守，严格按本协议的约定履行各自的权利、义务。

　　2.双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

　　3.乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章指导，制订并落实各项安全防护措施。

　　如乙方未按本合同规定与员工签订劳动合同，或支付员工的工资低于当地最低工资规定，甲方可责令其限期改正;乙方逾期未改的，甲方有权单方终止本合同。

　　4.双方必须严守技术秘密和业务秘密。

　　三、甲方的权利、义务

　　1.乙方人员进入公司劳务外包作业现场之前，甲方应以书面形式告之乙方本单位相关安全管理规章制度。

　　2.安全环保办公室为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方淀粉投料、叉车作业、卫生清理及其它有关劳务活动过程中的安全管理工作进行监督检查。

　　甲方无故未按期支付乙方本合同项下的劳务服务费用超过10个工作日的，乙方有权终止本合同;

　　3.甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须立即将检查情况向乙方通报。

　　4.甲方安全环保办公室对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议。

　　本合同期限自年月日起，至年月日止。合同期满前日内如甲乙双方均未提出终止本合同。

　　5.甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

　　6.甲方应当为乙方提供安全、规范的劳务作业现场，承诺不因其过错或消极不作为而给乙方造成安全隐患。

　　7.确定乙方进行具体安检工作的机构和责任人，建立完备、规范的安检记录档案，对从事特种作业的人员必须审核其是否具备国家认可的相关资质。

　　本合同在履行过程中，如甲乙双方所在地区劳动力价格及用工成本进行显著调整(如当地最低工资标准、员工福利待遇发生显著变化的等等)。

　　四、乙方的权利、义务

　　1.乙方严禁将承包劳务工作转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

　　2.乙方人员应当遵守甲方各项安全环保规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

　　甲方根据公司业务的需要，委托乙方为甲方进人事行业务外包服务;乙方根据甲方授权范围及服务要求。

　　3.乙方应具有安全管理组织体制(对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书)，在甲方劳务现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，联系电话，全面负责项目的安全、现场、消防工作。

　　由于派遣人员本人原因，完不成甲方规定的工作和任务的，或发生严重的人为事故的;不服从分配。

　　4.乙方人员进入甲方劳务现场前，必须到甲方安全环保办公室、行政办好一切入厂手续，接受安全教育，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换。

　　甲方应支付乙方元的业务外包费用，甲方提前支付乙方_____%的外包服务费用，剩余费用在工作结束_____个工作日内日结清。

　　5.乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

　　如双方需要，可在合同期满前_______月协商续签劳务外包合同。如合同期已满，双方不再续签合同。

　　6.乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

　　乙方在合同期内承担的甲方工程项目中的工作及责任的，在该项目未结束前，乙方不得未经甲方同意擅自解除合同，如果擅自解除合同。

　　7.乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品。

　　8.乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同事对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务。

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，根据平等自愿、诚实信用、互利互惠的原则，就甲方将部分工作岗位的工作任务外包给乙方进行劳务服务外包项目达成如下协议：

　　9.乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

　　甲乙协商上月_____日至上月_____日为劳务费的正常算周期，乙方向甲方开具相应金额的劳务发票。

　　10.乙方人员凡高处作业必须有专人安全监护，作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带(高挂低用)，扎好裤脚，戴好安全帽;不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施。

　　经发现，甲方有权要求乙方退回或更换，同时乙方必须保证出勤人数，不影响甲方的正常生产工作的进展，对于乙方支付员工的工资低于当地政府最低工资标准的，甲方有权要求其立即改正。

　　11.乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求，如需借用(租赁)甲方设备、工器具，应由双方协商办理租借手续，借用方应保证设备、工器具符合安全要求，租借方必须经行验收确认并作好书面记录，租借方一经接受使用。

　　乙方应保证严格遵守有关的人民共和国的法律、法规，特别是有关员工劳动保障或福利政策，同时承诺遵守甲方的包括安全生产，劳动卫生等各项指导原则。

　　12.乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入器作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，乙方不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金 1000 元。

　　乙方应为派到至甲方的员工办理合法的劳动用工手续，与其建立劳动关系并签订劳动合同。

　　13.在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行作业，甲乙双方必须严格执行有关专业管理制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，乙方必须提前将安全预防措施报送甲方在危险区域范围内的单位和甲方安全监督管理部审核。

　　未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺核化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病；

　　14.乙方人员在劳务期间发生的.伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

　　15.乙方应为在甲方劳务现场作业的人员依法缴纳工伤保险，并将相关证据报送甲方人力资源、安全环保办公室。

　　乙方应根根据当地政府的有关规定，按月支付其员工的工资，为其员工按规定投缴社会保险及支付其他国家规定相关费用。

　　16.乙方应按照甲方制定的劳动防护用品配备标准，为在甲方劳务现场作业的人员配备劳动防护用品，并监督员工正确佩戴。

　　乙方应教导其员工严格按照甲方的工作描述，生产操作规程等质量标准进行工作，意外产生的工伤。

　　五、违约责任

　　1.本协议履行期间，若因一方违约行为发生安全事故，违约方按其与对方所签订的相关业务合同标的金额(指合同结算金额) 3 %承担违约金。并向守约方赔偿因安全事故所造成的全部经济损失。

　　乙方人员在工作期间发生工伤，乙方应承担工伤认定申请和劳动能力鉴定申请，甲方应积极配合。工伤认定申请和劳动能力鉴定申请后。

　　2.因乙方管理或操作不当产生的安全隐患，每发现一起，乙方承担违约金 50 元;造成生产安全事故的，每发现一起，乙方承担违约金 1000 元。

　　如乙方提供虚假资质证明材料，不具备履行本合同的合法资质的，甲方有权立即终止本合同。

　　3.除本合同第五条第一项和第二项以外，甲乙双方若有违反本合同约定的行为，没发生一项承担违约金 20 元。

　　如乙方未按本合同规定期限提交乙方派往甲方工作的员工的有关证明材料，又无正当理由的，甲方有权单方终止本合同。

　　4.因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

　　六、附则：

　　1.本协议与双方所签订的相关业务主合同具有同等法律效力。

　　2.本协议有效期，从年月日至年月日止。

　　七、协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

　　八、本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

　　九、本协议一式三份，甲方生产单位、乙方各一份，甲方安全环保办公室存档一份，甲乙双方代表签字盖章后生效。

　　十、本合同履行地：甲方所在地。

　　甲方单位盖章：乙方单位盖章：

　　代表签字：代表签字：

　　年月日年月日

劳务合同6

　　一、解除劳务合同协议书

　　甲方（用人单位）：

　　乙方（员工）：

　　双方于已于______年______月______就解除劳务服务关系一事协商一致，甲乙双方同意解除劳务服务关系，并达成如下协议：

　　1、甲乙双方的劳务关系于______年_____月_____日期解除，双方附属于劳务协议的权利义务同时终止。

　　2、乙方保证于______年______月______日前完成所有工作交接，办理甲方所要求的离职手续。

　　3、甲方无需向乙方支付任何赔偿或补偿。双方确认因劳务关系而产生的任何经济关系已经全部冻结。

　　4、乙方同意在劳务合同解除后仍然对本合同的内容以及乙方所掌握的的甲方的任何商业秘密承担保密义务。

　　5、本协议自签署之日起生效。

　　甲方：

　　乙方（签名、加盖指印）：

　　经办人：

　　身份证号：

　　xx年xx月xx日

　　二、劳务合同可以随时解除吗

　　1、约定的解除条件成立时可以解除合同关系；

　　2、经合同当事人协商达成解除合同的合意即可以解除合同关系；

　　劳务合同可以随时解除吗

　　3、遭遇了不可抗拒力的自然灾无法履行合同约定时可以解除合同关系。

　　劳务合同双方当事人为平等民事主体，可以在签订劳务合时约定随时解约应满足的条件；如解除合同中出现纠纷，将适用《民法通则》、《合同法》予以调整。

　　因此劳务合同关系可以随时解除。

　　三、劳务合同的特征

　　1、主体的广泛性与平等性。劳务合同的主体既可以是法人、组织之间签订，也可以是公民个人之间、公民与法人组织之间，一般不作为特殊限定，具有广泛性。同时，双方完全遵循市场规则，地位平等。双方签订合同时应依据《合同法》的公平原则进行。

　　2、合同标的'的特殊性。劳务合同的标的是一方当事人向另一方当事人提供的活劳动，即劳务，它是一种行为。劳务合同是以劳务为给付标的的合同，只不过每一具体的劳务合同的标的对劳务行为的侧重方面要求不同而已，或侧重于劳务行为本身即劳务行为的过程，如运输合同；或侧重于劳务行为的结果即提供劳务所完成的劳动成果，如承揽合同。

　　3、内容的任意性。除法律有强制性规定以外，合同双方当事人完全可以以其自由意志决定合同的内容及相应的条款，就劳务的提供与使用、受益双方意定，内容既可以属于生产、工作中某项专业方面的需要，也可以属于家庭生活。双方签订合同时应依据《合同法》的自愿原则进行。

　　4、合同是双务合同、非要式合同。在劳务合同中，一方必须为另一方提供劳务，另一方则必须为提供劳务的当事人支付相应的劳务报酬，故为劳务合同是双务有偿合同。大部分劳务合同为非要式合同，除法律有做特别规定者外。

劳务合同7

　　上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系__________省_______________二组，身份证号_____________，暂住__________市__________区_________________，电话：_____________。

　　被上诉人(一审被告)：_________________宁波__________州_________________厂，地址：_________________市__________区_____________

　　负责人：______________，138066_______________6

　　上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案，不服__________市__________区人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书，现提起上诉。

　　上诉请求

　　1、一审判决认定事实错误，证据不足，且适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判;

　　2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;

　　3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。

　　事实及理由

此致

　　__________市中级人民法院

　　上诉人：______________

　　代理律师__________

　　_____年_____月__________日

劳务合同8

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，以资共同遵守本协议所列条款。

　　第一条协议期限

　　因业务所需，甲方同意雇佣乙方在驾驶员岗位工作。本协议有效期为____年，自______年____月____日至______年____月____日止。

　　第二条劳务酬报

　　甲方将支付乙方劳务费人民币___元/月，并依法代为扣缴个人所得税。

　　第三条双方的权利义务

　　1、乙方驾驶甲方车辆发生交通事故，一切有关事务的处理均由甲乙双方根据国家政府有关部门作出的责任鉴定书、保险及国家相关法律规定协调进行，负责赔偿相关费用。乙方在交通事故负有全部或主要责任的，甲方赔偿受害人后，有权向乙方全部追偿。

　　2、乙方必须遵守甲方的各项规章制度，并负有保守甲方商业秘密的义务。

　　3、未经甲方同意，乙方不得将车用与甲方工作之外的任何目的，不得将车交给其他人驾驶，不得私拉乘客。

　　4、乙方如果患病及其他事宜不能提供服务，必须向甲方请假，不能因此影响甲方，负责甲方有权向乙方追偿损失。

　　5、休假期间未能向甲方提供服务，甲方免与支付相应天数的报酬。

　　6、乙方必须遵守交通规则，因违反交通规则、造成的罚款和责任概由乙方负责。

　　7、乙方在车辆进行维修、更换部件、加油等项目时，必须预先告知甲方，同意后乙方才能实施。如果发生乙方人为的汽车故障时，乙方应向甲方赔偿损失，甲方有权从报酬中直接扣除赔偿金额。

　　8、乙方雇用期间禁止饮酒、醉酒驾车，否则，经调查核实甲方有权单方解除合同。

　　9、在雇佣期间，如车辆在甲方指定的停车场被盗，与乙方无关(司机作案或与司机联合作案除外)，如乙方司机私自用车造成车辆丢失或被盗，乙方应赔偿甲方车辆损失及停车运行的一切损失。

　　10、甲方负责车辆的一切规费、保险、维修、保养、停放等的费用支出。

　　11、乙方在签订本合同时需要提供合格的体检证明(有体检资质的'医疗机构)。合同期内由于乙方隐瞒病情发生的病变后果自负，隐瞒病情经甲方调查属实立即解除合同。

　　第四条协议终止

　　发生下列情形之一，本协议终止：

　　本协议期满;

　　双方就解除本协议协商一致的;

　　乙方由于健康原因不能履行本协议义务的。

　　第五条协议的解除

　　甲、乙双方若单方面解除本协议，需提前___月以书面方式通知另一方。

　　第六条本协议终止解除后，乙方一周之内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失，应予赔偿。

　　第七条依据本协议第四条、第五条约定终止或解除本协议，双方互不支付违约金，违反本协议第三条规定义务的，支付违约金___元，给甲方造成损失的，予以赔偿。

　　第八条有关本协议的未尽事宜及因本合同发生的一切争议，应由双方友好协商解决，如协商不能解决时，诉诸人民法院。

　　第九条本协议一式___份，甲乙双方各执___份。

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表人：_________代表人：_________

　　电话：___________电话：___________

　　签定日期：_______年_____月_____日_______年_____月_____日

劳务合同9

　　甲方：______________________________

　　乙方：______________________________

　　经过甲乙双方充分协商，甲方将本工程第__________标段边坡防护及水沟工程交由乙方配合施工，为明确双方的权力和义务，特签订本协议，以供共同遵守。

　　第一条劳务项目概况

　　1、劳务项目工程名称：______________________________

　　2、劳务项目工程地点：______________________________

　　3、劳务项目工作范围：______________________________

　　第二条劳务承包方式及劳务价款

　　1、本劳务工程，采用包工、包料单价承包，劳务单价一次性包定，任何情况下不作调整。路堤边坡排水沟按__________元/m3，路堑边坡截水沟按__________元/m3，路堑边坡防护按__________元/m3，路堤边坡防护按__________元/m3，以甲方技术交底数量为基础按施工图示完成面积计量方量，经甲、乙双方共同收方签认的工程数量进行计价；

　　2、本合同的劳务单价包括为完成该工程由乙方从进场准备到全部交工验收并通过甲方验收所需的一切费用；

　　3、劳务价款由双方签认的实际工程数量乘以劳务单价确定。

　　第三条物资供应

　　1、本合同工程所需的材料均由乙方自行采购，但必须经试验检测合格，经监理工程师同意后方能使用；

　　2、乙方自行采购的材料需报甲方进行质量检验，未经检验的材料禁止进场。乙方使用未经甲方检验合格的材料，由此产生的一切费用由乙方承担。

　　第四条施工机械设备、料具及电力

　　乙方应当按照承诺投入劳务施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该施工机械设备及料具的使用、折旧等费用。

　　第五条工程质量

　　1、乙方严格按设计文件、现行规范、规则、验收标准组织施工；

　　2、乙方在施工过程中接受甲方及甲方主管单位、业主及监理的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。

　　第六条施工安全

　　1、甲方在乙方进场施工前，对乙方承担施工的工程要进行安全施工技术交底，提出安全要求，并进行安全监督检查；

　　2、乙方建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员及监理、业主等相关单位的监督检查，采取必要的安全防范措施；

　　3、乙方应对其在施工现场的劳务人员经常进行安全教育；

　　4、乙方应严格遵守甲方制定的有关安全管理办法；

　　5、乙方必须具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入，若由于安全生产所必须的费用投入不足导致的后果由乙方承担一切责任；

　　6、乙方已充分了解和认可本合同约定的劳务价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用；

　　7、乙方承诺：凡不属甲方原因引起的各种安全事故，均由乙方自理，甲方不承担任何责任和经济补偿。

　　第七条双方责任

　　甲方责任：

　　1、编制施工组织设计，全面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作；

　　2、指定技术人员和现场管理人员对施工作业面技术、工艺、质量进行全面、全过程管理及控制；

　　3、负责现场文明施工管理；

　　4、有权对劳务人员进行环境保护的教育；

　　5、甲方负责当地协调工作。

　　乙方责任：

　　1、按照甲方劳动力使用计划要求和合同约定，提供能够保证工程建设需要的具有专业技能的劳务人员；

　　2、乙方需按甲方路基施工进度控制本工程施工进度，不得滞后；

　　3、服从甲方技术人员或现场负责人的统一管理，按照施工规范要求施工；协助甲方做好劳务用工的各项管理；

　　4、加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，指定专人负责现场安全保卫工作；

　　5、劳务项目完成后，负责清理施工现场。

　　第八条工程验收

　　工程全部完工，按合同约定甲方及甲方主管单位、业主及监理进行交工验收，对在验收中提出的'问题，乙方应即时处理完成并报请甲方组织复验，验收合格后共同写出验收报告，报告中确定工程验收的数量、质量标准等。

　　第九条劳务工程款的支付

　　1、本工程的劳务工程款按月交验、工程完工清算的方式结算；

　　2、月度结算是按每月收方经双方代表签认的工程量及相应的劳务单价计算乙方的劳务工程款。甲方每月对乙方进行收方。26～30日双方签认收方数量，甲方根据以上资料在次月结算，甲方计量工程款到位后按计量的70%支付乙方计价工程款；

　　3、甲方应当按照经审核签认的劳务工程验工单，并按验工总价的30%预留质量保证金，待监理对本项目进行交工验收后一个月内向乙方支付余额。

　　第十条合同的解除

　　如乙方转包或再分包工程；或偷工减料或使用不合格材料或违章操作造成工程质量严重不合格；乙方连续30天完不成甲方计划要求严重影响工期要求等，甲方可解除合同，并由乙方承担责任。

　　第十一条其它

　　1、本合同自双方代表签字后生效，在双方完成了相互约定的工作内容并经验收合格，甲方支付完毕劳务工程款后，该合同自动失效；

　　2、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着实事求是、合情合理、互谅互让的原则另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力；

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方代表：______________________________（签字）

　　乙方代表：______________________________（签字）

　　合同签订日期：__________年__________月__________日

劳务合同10

　　发包方：______________（以下简称甲方），承包方：______________（以下简称乙方），身份证号码：______________，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋制作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。

　　一、工程名称：______________

　　二、工程地点：______________

　　三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：

　　1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作：以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机具和辅料。

　　2、辅料由甲方提供，乙方领取后在结算工程款时扣留。

　　3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。

　　4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。

　　5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。

　　四、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。若出现一起安全、质量责任事故，由乙方全部白行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。

　　五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

　　六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款_______元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

　　七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

　　1、每个工期段达不到进度要求的.罚款_______元；

　　2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调_______%。

　　3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，已完工的工作量按合同单价的__________%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方白行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。

　　八、承包单价及付款方式：

　　1、承包单价：本工程钢筋工程按实际完成使用钢筋的净工程量计算，钢筋制作、绑扎、安装的桩基单价为_______元/m，城台基底单价为_______元/m，基础地梁至三层单价为_______元/m，安全文明施工费为_______元/m，合计_______元/m，焊接工资本层清付。（箍筋制作在外）标准层至屋顶单价为_______元/m，安全文明施工费_______元/m，合计：_______元/m。

　　（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月_______日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

　　（2）工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼制作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。_______%的工程款，依次类推。其余部分待主体收工验收合格后_______天内付至已完工程量的_______%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

　　（3）乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

　　（4）乙方应按月提供考勤情况。

　　九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。

　　十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。

　　甲方（盖章）：______________

　　负责人（签字）：______________

　　日期：______________

　　乙方（盖章）：______________

　　负责人（签字）：______________

　　日期：______________

劳务合同11

　　甲方：____________（以下简称甲方）

　　乙方：____________（以下简称乙方）

　　乙方身份证号：________

　　乙方家庭住址：________

　　为了便于甲方投资经营的便利店能够顺利运营，甲方决定聘请乙方作为该店的______，根据经双方友好协商，本着自愿，平等的原则，达成合同条款如下，以资共同遵守：

　　一、合同期限

　　合同有效期自______年______月______日至______年______月______日止。合同期满即终止执行。因工作需要，在双方完全同意的条件下，可续订合同。

　　二、工作岗位

　　1、经双方协商，乙方在合同期内于甲方经营的便利店内从事营业工作。

　　2、如因工作需要，乙方必须服从甲方安排，调动工作地点。

　　三、工作时间

　　每天8小时（收银员、营业员），店长为10小时，每月休假2天（根据各门店实际情况而定，由各门店店长批准自行调整），大夜班所有员工不得无故请假。

　　四、劳动报酬

　　1、工资由底薪和提成组成：底薪为每月______。每月基本销售任务额为______如果未完成无提成。超出任务额的部分按公司薪资架构执行。

　　五、劳动纪律

　　1、员工必须遵守国家的法律法规。

　　2、员工如毁损或遗失店铺财物的，依市场价格予以赔偿甲方。

　　3、盘点少货的，由乙方按照丢失货品的'卖价的8折赔偿给甲方。

　　4、员工不得私自销售与本店无关的任何商品，每发现一次罚处500元。

　　5、员工不得低于标价或高于标价销售店内产品，每发现一次罚处500元。

　　6、员工须做好每次销售记录，做到日清日结，并自觉接受甲方监督。如乙方有账目差错，造成损失的，由乙方负责赔偿。

　　7、乙方与客户结算时，注意查验客户钱币真伪，一旦收到假币，乙方须承担100%的损失。

　　8、乙方必须加强防火防盗安全意识，杜绝一切安全隐患。不得使用电磁炉、电烤炉、热得快等大功率电器，切记做到人离电关，火熄气关，保障自身及其客户安全。

　　9、乙方保证店铺必要的经营、生活用电，杜绝浪费。

　　10、乙方须每日做好店铺的清洁整理工作，保持展柜、橱窗、货物、卫生间的干净卫生。

　　六、奖励

　　1、乙方不享受补休假政策，但可享受按职位等级最低每月______元的全勤福利。

　　七、法律效力

　　本合同正本一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。签约双方接受上述条款的约定，现自愿签字确认。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　______年______月______日

劳务合同12

　　甲方：[公司名称]

　　地址：[公司地址]

　　法定代表人：[公司法定代表人]

　　电话：[公司联系电话]

　　乙方：[员工姓名]

　　身份证号码：[员工身份证号码]

　　联系电话：[员工联系电话]

　　鉴于甲方需要雇佣乙方从事相关工作，甲、乙双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：

　　一、工作内容

　　1、乙方应按照甲方的要求，认真履行所承担的工作，完成工作任务。

　　2、乙方承担的'工作内容、岗位和职责等详见聘用合同附件。

　　二、工作时间和地点

　　1、工作时间：具体工作时间安排根据甲方的工作需要和乙方的实际情况而定。

　　2、工作地点：乙方的工作地点在[具体工作地点]。

　　三、薪酬和福利待遇

　　1、薪酬：乙方的月薪为[具体金额]元人民币，支付方式按照甲方规定执行。

　　2、奖金和其他福利待遇：乙方在工作期间可能获得的奖金和其他福利待遇按照甲方相关规定执行。

　　四、保密义务

　　1、乙方在工作期间和离职后均应履行保密义务，不得泄露甲方的商业秘密和机密信息。

　　2、乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。

　　五、违约责任

　　1、若乙方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

　　2、若甲方未按约定支付乙方工资、奖金或其他福利待遇，乙方有权要求甲方及时支付，并承担相应的违约责任。

　　六、其他事项

　　1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同期限为[具体期限]。期满后如需续签，由双方另行协商。

　　2、本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

劳务合同13

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规和政策规定，甲方将广安《中源国际》项目所有泥工分项工程的机具、辅材人工费分包给乙方。为了明确双方在施工过程中的责任、权力和义务，遵循平等互利、自愿、公平和诚实守信的原则，特订立如下协议，以便共同遵守：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：广安城南《中源国际》；

　　2、工程规模：约34000平米；

　　3、工程类型：框支剪力墙结构

　　二、质量标准：

　　本工程质量标准达到国家现行施工验收规范规定的合格标准。

　　三、承包性质：

　　综合单价包干。

　　四、乙方承包范围和工作内容：

　　浇筑、所有预留洞的后补、所有门窗过梁现场预支及安装、填充墙砌体、内外墙钉铁丝网、内外墙抹灰、外墙装饰（含主题结构外墙钢筋预埋环割除、穿墙螺杆孔堵塞及外墙砖清洗干净等全部工作内容，商业部分装饰除外）屋面处理（含找平层、刚性层、屋面瓦粘贴及清洗干净等所有工作内容）楼地面清理打磨、楼梯间（含休息平台、梯步）水泥豆石砂浆找平抹光、电梯前室贴地砖（含踢脚线砖、电梯门套饰面砖及表面擦洗干净）挡水线及装饰线抹灰或贴砖、门窗内收口抹灰或贴砖、交付验收前补烂、建筑垃圾清理、楼地面卫生清扫干净交付验收、验收后质量保修期内维修补烂等。

　　各种砂浆搅拌，各分项工程的洒水养护工作；不可自卸材料的下车人工；钉制高凳等、内外墙施工脚手板铺设；配合；水管（塔机、搅拌机、施工电梯、料斗、楼层供电主电源、供水主管除外）等所有低值消耗品由乙方负责。厕所、施工围墙、道路硬化等泥水工作。如有加班作业，生活费由乙方自理。

　　五、承包单价：

　　以建筑面积计算为人民币（大写：____元整），最终面积以审定的施工图纸按照四川09预算定额建筑面积计算规则计算

　　六、付款方式：

　　1、基础及地下二层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%；

　　2、地下一层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%；

　　3、地上二层及转换层混泥土浇筑完毕后拨付工作量的90%；

　　4、标准层开始修建时按照月进度拨款，乙方每月25日报当月已完工程量的报表，甲方在10日内核定并确认进度款，于次月30日前按分项进度款支付表给支付乙方劳务费。

　　5、乙方收取的工程款必须首先保证劳务费用的支付，乙方支付的劳务费必须当月报花名册给甲方。

　　七、合同履约保证金：

　　根据双方协商，乙方在签订合同之日向甲方缴纳人工工资、工程工期、施工安全、施工质量保证等合同履约保证金（人民币）贰万元（不计利息），该保证金于乙方承包范围内所有工作全部完成验收合格后一个月内甲方一次性退还给乙方。

　　八、安全文明施工、工程质量、工期要求及奖罚

　　1、安全文明施工

　　（1）所有进场作业人员必须按甲方项目部要求按时如实上报本人身份证复印件一份，施焊作业人员必须向甲方提供有效的焊工操作证原件。

　　（2）如有违章将无条件接受甲方（包括施工、业主、监理、安监等相关单位）违章处罚；

　　（3）现场管理人员的.正确指挥和管理，乙方现场管理人员必须做到管生产必须管安全，不得违章指挥、冒险蛮干，认真做好班前安全交底记录，做到事前交底、事中勤查、发现隐患先整改后作业，发现违章及时制止，争创施工现场安全生产班组。

　　（4）在贰万元以内（含贰万元）的由乙方全额承担；发生事故费用（每人次）在贰万元以上的部分，经保险公司赔付后，甲方承担超过部分的误工等人工损失及因此导致总工期延后额相应罚金。

　　（5）料尽、场清。否则甲方有权对乙方罚款100—500元/次。

　　（6）乙方作业人员在施工中应爱护甲方机具设备，不得故意损坏，严禁偷盗甲方财物，如有发生，甲方有权对乙方进行相应罚款处理，情节严重者将移交公安机关处理。

　　（7）自行负责。情节严重或不服从甲方调节移送当地公安机关处理，因上述行为影响施工现场正常施工，甲方有权对肇事人员所属班组作相应处罚。甲方有权直接从应付乙方当月劳务进度款中扣除

　　（8）乙双方必须确保电话畅通，乙方必须按时参加甲方组织的各种会议，无故不接电话、不参加会议者，甲方有权按100元/次对乙方进行处罚。

　　（9）乙方工作人员在施工现场必须佩戴安全帽或安全绳，如有违规行为，每人次罚款50元，甲方可直接从应支付劳务费用中扣除。

　　2、施工质量要求

　　（1）质量标准：必须符合现行国家施工规范要求，各分项工程必须达到合格标准。因乙方原因造成的返工及相关损失全部由乙方自行负责，同时乙方无条件接收甲方处罚100—500元/次。（收平压光、覆盖薄膜并拉线浇筑避免开裂；砌体施工质量要求：轴线位移≤接搓平整，色泽一致、表面无开裂、无空鼓、无掉砂现象；外墙面砖施工质量要求：里面垂直度≤留缝均匀、色泽一致、无缺角掉砖。）

　　（2）工期要求：于20____年____月____日开工至20____年____月____日完工。

　　九、材料使用要求

　　1、乙方必须在使用前一个星期向甲方上报材料计划单，经甲方项目部审核后，甲方必须在乙方使用前一天内组织材料进场；

　　2、乙方在施工中，负责对所用各种材料进行妥善保管，有效利用，严格控制损耗率，每班所拌砂浆必须用完，如乙方在施工中管理不善造成甲方材料损失或故意浪费甲方材料，甲方将对乙方进行材料浪费处罚200—500元/次，且根据材料损失的多少对乙方进行扣款。

　　十、违约责任

　　1、乙方积极配合甲方且按时退场后总额的70%支付乙方劳务费，剩余保证金及劳务费作为甲方另择班组费用补贴。

　　2、甲方不能按约定时间支付乙方劳务进度款，造成工人停工及相关损失由甲方负责。

　　3、乙方施工质量不符合要求，由乙方返工整改，并赔偿给甲方造成的全部损失。

　　4、乙方工期滞后，质量事故等，影响甲方正常生产及相关单位形象和利益的，乙方应赔偿甲方相应损失，并承担500元/次的违约金；甲方因上述情形单方解除本协议将不承担任何违约责任。

　　5、本协议其他条款约定的违约金及处罚条款按约定执行，且合同约定的所有罚款及扣款均在支付当月进度款中及时扣除。

　　十一、争议和仲裁

　　1、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充协议；

　　2、乙双方各持一份，具有同等法律效力，经双方签字并乙方向甲方缴纳保证金后生效。该工程竣工验收并付清所有款项后，合同自然失效。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人：身份证号码：

　　电话：电话：

　　日期：

劳务合同14

　　一、劳务合同中劳动者不享有社会保险待遇

　　案例：

　　宋某在北京工作已经3年了，一直在某公司做销售员。公司和她签订劳动合同时说，由于她没有北京户口，不能签订劳动合同，只能签订劳务合同。不料，她突然患病住院，医药费用去了几万元。这时她才想到自己还没有办理社会医疗保险。她找公司要求按医疗保险的相应标准报销医药费，公司却回答说，你与公司签订的是劳务合同，公司不承担医药费。

　　点评：

　　在建立劳动关系时，一定要看清与单位建立的是什么关系，劳动合同与劳务合同一字之差，在性质上却是相差很大的。劳动合同才受《劳动法》的保护，劳动者才能享有劳保待遇；劳务合同却是一种民事合同，是受《民法通则》与《合同法》调整的，劳动者是不能享受劳保待遇的。

　　二、国外公司办事处与中籍职工只能签订劳务合同

　　案例：刘小姐是新加坡某公司驻京办事处员工，月薪四千元。当时刘小姐进公司时，是看到该公司在网上公布的招聘广告才去的。工作四年后，此办事处又招进了一批年轻的员工，这些员工的月薪只有两千多元。为了减少开支，公司解聘了刘小姐。刘小姐不服，向海淀区劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁，要求经济补偿，结果被告知不予受理。

　　点评：

　　国外公司办事处在国内没有用人权利，不能与中籍职工建立劳动关系。如果办事处想招聘职工，必须通过外服公司才行。所以，在此关系中，职工必须先与外服公司签订劳动合同，再由外服公司与国外公司办事处签订劳务输出合同。如果职工没有通过外服公司而是直接与国外公司办事处建立了“劳动关系”，签订了“劳动合同”，这种合同本身是无效的，在实践中劳动仲裁机关不受理此类纠纷，在法院诉讼阶段，法院把这种关系认定为一种劳务关系，而劳务关系是得不到经济补偿的。

　　三、退休后只能成立劳务关系

　　案例：

　　李师傅退休后又被单位返聘，但是他发现这一次单位不再给他上各种劳动保险了，对此他十分不理解，于是就去申请了劳动仲裁，仲裁认为李与单位之间的关系不是劳动关系，而是一种劳务关系，于是驳回了李师傅的仲裁请求；他不服，开始起诉，一审二审都被驳回。此案被中央电视台报道。

　　同时，也发生相似的一个案例：王师傅退休后被某公司聘用，当时约定的是月薪8000元，20xx年4月至8月这五个月的工资报酬公司一直拖欠不给。于是王师傅就直接向法院进行起诉，要求支付劳动报酬。单位提出了管辖权异议，认为公司与王师傅之间的关系是一种劳动关系，应该先经仲裁才能诉讼，所以请求法院驳回王师傅的诉讼请求。法院审理后，认为王师傅已经退休，退休后与单位就不能再形成劳动关系，而应是一种劳务关系。所以法院驳回了单位的管辖权异议，依法进行了案件的审理。

　　点评：

　　在我国现行实践中，退休后的职工再与单位建立用工关系的，一律以劳务关系对待。虽然这一点在理论上还有争议，但是目前仍然是实践中的惯常做法。

　　四、事实劳动关系可以转化为劳务关系

　　案例：

　　李先生与北京某有限公司维持了三年的'劳动关系，但是一直没有签订劳动合同。在此期间，李先生的月薪是8000/月，但是每月都扣发百分之二十作为风险抵押金。20xx年9月，李先生跳槽，并去海淀区人民法院起诉公司，要求公司返还风险抵押金。公司在提交答辩状期间对法院的管辖权提出异议，认为李与公司之间的关系是劳动关系，双方所产生的纠纷是劳动纠纷，应先由劳动争议仲裁委员会作出仲裁，才能向法院起诉。所以请求驳回李先生的诉讼，转由劳动部门仲裁解决。海淀法院经审查后，认为被告没有提交劳动合同，也没有提供其他证据证明劳动合同主要条款的存在，所以认定原告与被告之间的关系是一种劳务关系，据此，以（20xx）海民初字第599*号民事裁定书驳回了被告的管辖异议。

　　点评：

　　事实劳动关系本来是一种劳动关系，但是由于它没有书面合同，所以劳动关系中的很多权利义务无法确定，这固然对单位有很多好处，可同时对单位也有很多弊端。对此种关系，劳动者可以随时要求终止，同时由于没有书面合同，单位同时也无法证明两者之间的具体的关系性质。如果劳动者要求以劳务关系的性质来对待的话，用人单位将会很被动的。

　　以上四点，仅仅是劳动合同与劳务合同在实践中的一点点比较典型突出的区别。其实两者之间还存在有很多相互包容相互转化的关系。这些以后有机会再来谈。