【必备】购销合同合集五篇
随着法律观念的深入人心,合同的用途越来越广泛,合同是企业发展中一个非常重要的因素。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编整理的购销合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
购销合同 篇1
供方:______。
需方:______。
根据《中华人民共和国合同法》、《农副产品购销合同条例》等有关法规、
政策的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。
(一)品名、计量单位、数量
(二)产品质量与标准:供方出售给需方的鲜蛋应符合国家的.收购规格即新鲜完整、不破损、不变质,保持鲜蛋表面清洁,不沾附泥污等物。
(三)包装要求:由自备或向需方租用硬塑箱及木箱,由供方付给需方押金与使用费。
(四)价格或作价办法:全年实行季节差价。按上级规定,收购季实行最低保护价,鸡蛋每斤1.08元,补贴饲料3.5斤,鸭蛋每斤0.85元,补贴饲料2.5斤。
(五)收购地点:______。
(六)交货方式及运费负担:供方鲜蛋送往需方仓库,必须自备车辆、船只或其它运输工具,需方收货后则应按实际数量,每百斤补贴运输费,损耗__元,交食品站不补贴运杂费及损耗。
(七)验收方式与期限:供方将鲜蛋送到后,需方依次过磅照验,在24小时内验收完毕(星期日例外),逾期验收由需方补贴损耗1%。
(八)货款结算方式:需方通过验收后,应向供方及时支付现金或汇款。壳蛋按照8.5斤结算,流清、烊黄按好蛋6折结算,饲料按实际数量结算。
(九)超欠幅度:交售数量分月在合同规定数量超欠5%以内不作违约论处。
(十)违约责任:供方违约每欠交一斤鲜蛋,应补给需方损失0.10元。需方违约拒收一斤鲜蛋,则补给供方损失0.20元。
(十一)其它:供方现存生产鸡蛋__只鸭蛋__只,若需淘汰更新,须经双方协商同意,才能减少货数量,白壳鸡蛋按收购价收购,不补贴运杂费和饲料。
本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,不得单方任意变更或解除,若遇不可抗力,不能履行合同时,应及时向对方通报,以书面形式办理变更或解除手续。
本合同正本二份,购销双方各执一份,副本分别送____单位。
本合同有效期自年月日至年月日止。
供方代表签字(盖章)年月日
需方代表签字(盖章)年月日
鉴证机关(盖章)年月日
购销合同 篇2
甲 方: 地 址: 法定代表人:
乙 方: 地 址: 法定代表人:
甲、乙双方经平等协商,依据相关法律法规达成本《购销协议》,以资共同遵守。
一、 订购列表
二、 付款方式
乙方应在协议签订后3日内以现款或电汇方式支付上述金额总计人民币 元。
货物交付
1、 甲方负责送货上门。
2、 乙方付清全部货款前,货物所有权属于甲方。
三、 检验甲方凭原厂外包装完好向乙方交货,乙方应按《出货清单》所列产品名称、产品型号、产品描述、数量、箱数、原产地当场验收。如乙方对上述信息或货物原厂外包装状态有异议,应在《出货清单》上详细批注,并将批注后的《出货清单》立即交付给甲方。若乙方根据《出货清单》签收,且未进行异议批注,则视为货物已经完好交付给乙方。
四、 发票
在甲方收到乙方全额货款后,甲方根据乙方需求开具增值税专用发票或增值税普通发票。
五、 违约责任
1、 本协议签订后如乙方单方要求解除的.,乙方支付的预付款作为违约金将不予以退还。
2、 如乙方未按约定付款的,发生在货物交付前,则甲方有权拒绝交付;发生在货物交付后,则乙方应按未付货款每日万分之八的标准另行支付违约金。
六、 其他
1、 保密条款:甲乙双方交易之所有内容,未经对方同意,任何一方不得透露给第三方。
2、 争议解决方式:如在执行本协议过程中发生争议,合同双方应友好协商解决,若协商不成,均可向甲方所在地法院提起诉讼。
3、 本协议一式两份,双方各持一份,自双方加盖有效章后生效。本协议的传真件与正本具有同等法律效力。
甲方:
盖章: 乙方: 盖章:
年 月 日 年 月 日
购销合同 篇3
甲方(客户):
乙 方:
本着更好的为客户服务的宗旨,推进上地装饰“一生爱家”的主导思想,甲乙双方经过协商,甲方委托乙方代购主材,并达成如下协议:
一、代购主材产品选购:
甲方前期选购主材产品时,乙方将根据甲方的居室要求推荐并挑选符合设计风格和要求的主材并计算准确的所需数量。
二、代购主材产品明细:
甲方选定主材产品后,乙方需按照甲方最终确定的产品明细填写《主材报价表(预算)》,并与甲方核实相关主材名称、型号、规格、颜色、价格等项目,合同范本《装修购销合同范本》。甲方审核无误后,签字确认。后期产品配送即以此《主材报价表(预算)》为依据。《主材报价表(预算)》详见附件1。
三、代购主材货款、佣金及付款方式:
(1)主材报价总额(小写)¥ 元(大写 ) 主材报价详见附件1。
(2)付款方式:本次付款分为两次结清,在该合同签订之日起三日内需付清总款的80%,产品安装完成后甲方予以结清余下20%的款项。
四、代购主材产品供货:
甲方交纳该合同的合同全额后,乙方保证其所提供的主材符合国家相关标准。
五、代购主材验收方式:货品验收采取(两种方式任选其一,并在相应位置签字) (a)甲方自行派人验收,验收人: 联系方式: 甲方签字: (b)甲方委托乙方验收,验收人: 甲方签字: 特别声明:考虑到各方面因素,建议甲方选取(a)方式验收,以免出现不必要的争议!
六、代购主材验收规定:
(1)货到甲方工地,甲方或甲方委托方及供货商共同检验货品。如供货商产品经双方检验确有不符合国家质量标准的事实,乙方须协调供应商无条件退货,并有义务协助甲方追究厂商的产品质量责任。
(2)验收通过后,甲方及甲方委托人需在供应商的相关单据上签字确认。如届时甲方或甲方委托人因个人原因不能到达现场签收,则视为乙方将产品按甲方要求送达(即:甲方对相应产品花色、型号、数量及质量无异议)。
(3)部分材料需工厂制作,现场安装。对此甲方需在安装完毕后进行验收。
(4)签定《主材代购协议》后,由乙方按施工进度组织主材按时到现常材料到场时甲方或甲方委托人与乙方共同及时验收,以便乙方进行施工。(如甲方不能到现场,由甲方委托人验货,以相应的委托书为准)
七、代购主材退、补货:
(1)施工中需补货时,乙方需提前三天通知甲方到乙方财务处补齐货款。如甲方不能及时到乙方财务补齐货款,乙方可告知甲方,并以其他产品的余款予以补足。如甲方在乙方财务交纳的主材代购款余额不足时,乙方有权利单方终止代购行为,待余额补足后继续为甲方提供代购服务。由此造成的工程不能如期交工,则视为甲方同意工期顺延。
(2)签定《主材代购协议》后,定制产品和特殊产品(门、门窗套、橱柜、衣柜柜体、衣柜柜门、墙纸、石材等)退单或减项减量需缴纳发生额的.全额款项。
(3)货到工地后因甲方原因退货,甲方须向乙方支付材料来回托运费、损耗和退货费用。若已经施工甲方另外支付乙方该项目的施工费、材料费、拆除费等。
(4)主材商家若不提供免费运输、搬运,则相应费用由甲方承担。
(5)因不可抗力因素导致本工程所选用主材成都市场缺货,甲方需同意乙方代购同等档次材料代替。
(6)主材的生产及安装周期不在工程约定的工期内,具体的安装时间详见各产品订货单。
(7)甲乙双方关于主材委托代购的相关事宜均以书面形式签字确认。
八、代购主材产品结算:甲方所定主材退、补货完毕后,需带全供应商给的送、退、补货凭据与乙方核对实际发生主材明细,按照代购产生实际金额进行结算,多退少补(享有乙方优惠活动的,待交纳工程尾款后,一并结算)。
九、有效期限:本协议自签订之日起生效,甲、乙双方结算完毕后,协议自行终止!
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(委托人)签字: 乙方(委托人)签字:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
购销合同 篇4
原告:XXXX技术有限公司,住所地XX市XX区XX村南大街X号。
法定代表人:张XX,总经理。
电话:010-XXXX被告:XXXX有限公司,住所地XX市XX区X路X号。
法定代表人:李XX,总经理。
电话:010-XXXX 案由:买卖合同纠纷
诉讼请求:
1、判令被告支付原告货款152100元及违约金50766元(暂计算至20xx年7月15日),合计202866元;
2、本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:
20xx年2月10日至3月12日,原告与被告以传真的方式签订三份《产品购销合同》,合同均约定原告为被告供应CISCO交换机,货物总价款为162100元。双方约定了交货地点、验货及付款时间,逾期付款应自逾期之日起每日支付合同总额的3‰的滞纳金。合同签订后,原告依约于当日将货物发出,并由被告签收。但被告并未依约履行付款义务,仅支付货款1万元。经原告多次催促,被告均以帐户无足够现金为由予以拖延,并于20xx年6月7日向原告出具《承诺书》一份,其承诺自愿按合同条款支付违约金。被告至今尚欠原告货款162100元。
为维护原告合法权益,特向贵院提起诉讼,请求人民法院依法支持原告的'诉讼请求。
此致XX市XX区人民法院
具状人:XXX技术有限公司
20xx年7月4日
购销合同 篇5
甲方(供货方): (以下简称甲方)
乙方(需货方): (以下简称乙方)
甲、乙双方经友好平等协商,就农药供货一事,自愿签订本合同,合同条款如下:
一、商品名称、商标、规格、计量单位、数量、价格商品名称商标牌号规格、含量单位数量单价合计金额
略
合计金额大写:
二、质量标准及要求:甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的.农药质量标准,随产品附送同批产品的生产批号、开据正规发票,并保证产品的有效期。
三、送(取)货方式及运费:合同生效后15日内发货,甲方负责将产品运往乙方指定地方,其运费由甲方承担。
四、包装标准及费用负担:产品包装需按照国家农药包装相关规定进进行包装,包装费用由甲方承担。
五、验收方式:产品包装要完好,生产批号与产品批号须一致,如有破损,乙方按照本合同规定产品的销售价格乘以破损产品的数量扣除货款。
六、结算方式:预付总货款的 ﹪,待乙方收货并验收后付 ﹪,农药使用后 天付清佘款。
七、违约责任:
1.甲方责任:甲方应按合同规定如期间乙方提供符合国家标准的方正农药系列产品,并对产品质量负责。如因甲方供给的农药质量问题(或延期供货)造成乙方损失的,则甲方按 元/亩赔偿乙方损失。
2.乙方责任:乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明用药,如乙方不严格按甲方产品说明用药产生药害或其它病害,甲方不负责任。八、八、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
【购销合同】相关文章:
建材购销购销合同03-03
购销合同样本-购销合同04-01
购销合同[精选]08-19
【经典】购销合同08-22
(经典)购销合同09-09
[精选]购销合同09-06
购销合同(精选)08-22
(经典)购销合同08-31
购销合同(精选)08-26
(精选)购销合同08-26