清包工合同

时间：2024-06-28 23:36:47 合同范本

清包工合同(15篇)

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的清包工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

清包工合同(15篇)

清包工合同1

　　水电清包工程合同范本

　　水电安装工程清包合同

　　甲方：盱眙儿童医院有限公司（以下简称甲方）乙方：江苏裕昌市政工程有限公司（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同：

　　一、工程概况

　　工程地点：望城县丁字镇彩陶源村

　　工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房

　　本工程层数2层，框架—剪力墙结构，总建筑面积约7000㎡。建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司

　　设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司

　　二、承包方式

　　包工不包主材的大清包方式

　　三、工程包干承包范围及内容

　　1、承包范围：

　　a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程；

　　b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工； c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。

　　2、承包内容：

　　a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容；

　　b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）；

　　c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用；

　　d 、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）；

　　e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用；

　　f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）；

　　g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。

　　四、施工范围界限

　　1、排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业

　　负责；

　　2、消防照明应急灯、疏散指示灯，管线预埋及灯具安装由消防专业负责；。

　　3、配电间低压屏开关出线以后的工作以及外墙立面灯具安装由乙方负责，室外排水、亮化工程以及水电临时设施维护不属于乙方包干范围；

　　4、给水干管就近施工至室外离外墙10m内阀门井内，室内排水干管就近接至室外离外墙10m内检查井内。地下及屋顶消防水箱、消防水泵、排污泵等给排水管道设备安装由消防专业队伍负责。屋顶生活水箱给水干管就近从消防水箱给水干管上开T接入，室外给水环管由消防队伍施工；

　　5、消防信号弱电工程及综合布线工程不属于乙方承包范围。

　　五、清包工期

　　与土建同时进场，同时竣工交验。

　　六、质量标准

　　工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。本工程必须达到质量评定合格等级，争创优良。

　　合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　1、本合同

　　2、本合同附件

　　七、标准规范

　　除本工程另有约定外，本合同适用标准规范下：

　　1、设计图纸中注明的与本工程有关的规范图集

　　2、执行国家、省市强制性规范条文

　　八、图纸

　　甲方应在乙方开工前三天向乙方提供图纸三套，与本合同有关的标准图集乙方自备。

　　九、清包合同价款及调整

　　1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定，合同包干单价中已包含，承包范围内一切人工工资，辅材费、措施费、机械费、技术装备费、超高费、施工管理费、利润，以及其他不可预见费和风险系数包干费用等，合同价款的计算方法：

　　a、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米（大写）贰拾元（￥ 20 元/m）包干结算。建筑面积按照1999年“湖南省建筑工程定额”关于建筑面积计算规范计算； b、材料价格调整：除甲方指定提供主材外。其余本工程所需安装辅材价格及人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑风险系数；

　　c、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。

　　2、双方约定合同价款的其他增减因素调整：

　　a、本项目合同包干范围内图纸会审、交底资料以后因建设方及甲方发生的工程量变更，产生增减工程价款累计金额在合同总价款±3%内（含3%）不予调整合同总价款；变更工程价款累计金额超过合同总价款±3%，扣除增减变更工程价款累计金额±3%后按实增减合同总价款。在工程竣工后办理结算；

　　b、签证工程：因各种自然因素和施工质量问题以及施工安排不当造成窝工、停工等不属签证范围。签证单必须明确具体金额（计时工按70元/工日计取）；

　　c、由于图纸存在明显错误，乙方未及时发现汇报，麻木施工造成的返工浪费损失全部由乙方承担；

　　d、单次发生的变更以及图纸存在的`设计缺陷，直接损失在贰佰元以内的不予签证。

　　十、工程款（进度款）支付

　　双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

　　1、工程形象进度必须满足本合同约定，（以甲方施工进度计划为准）主体全部验收合格，经上级质监部门认定后，15日内甲方付至合同总价款的40%；

　　2、外墙装饰全部施工完毕、外架全部拆除，经双方及监理验收合格后，20日内付至合同总价款的70%；

　　3、工程全部竣工交验达到合同约定要求，且工程结算资料全部上报建设方，双方按合同约定办理好损耗结算60日付至工程总价款的85%；

　　4、余款不计利息，待结算文件全部审计完毕后满6个月付至合同总

清包工合同2

　　业主 (以下简称甲方)：

　　联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：

　　联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同

　　一、工程概况

　　工程地址：

　　二、价格

　　清包工费：￥5200元，大写：伍仟贰佰元整

　　其中水电工元

　　木工元

　　瓦工元

　　油漆工元

　　垃圾清运费元

　　三、付款方式

　　1、施工队进场，预支生活费： 1000元

　　2、木工完成，付1000 元

　　3、瓦工完成，付1000元

　　4、工程竣工，付1800 元

　　5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付

　　四、设计

　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.

　　五、材料

　　1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.

　　3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.

　　4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.

　　5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.

　　6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.

　　7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.

　　8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.

　　9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

　　六、工期

　　从 20 年月日起至 20 年月日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天

　　七、材料搬运

　　甲方材料送至工程所在地的'楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

　　八、垃圾清运

　　1、垃圾袋装化

　　2、垃圾应日日清

　　3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所

　　九、劳动力管理

　　1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。

　　2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。

　　3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。

　　4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。

　　5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。

　　6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。

　　7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2(1人)人以上的施工人员。

　　8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。

　　十、施工机具

　　1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。

　　2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。

　　甲方

　　乙方

清包工合同3

　　业主(以下简称甲方)：联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：承包方式：包清工。

　　二、费用

　　清包单价：表格附后

　　付款方式：

　　1、施工队进场，三天内预付30%，即：￥30000x元

　　2、施工进度超过80 %，再次支付30%，即：￥30000x元

　　3、工程全部验收合格后付清余款，按实际工程量结算。

　　三、工期

　　从20xx年x月x日起至20xx年x月x日止，工期为天。

　　因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥500x元/天。

　　四、材料

　　1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。

　　4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　五、关于工程管理、项目变更的约定

　　1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　2、乙方在施工中应采取必要的'安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。

　　六、工程验收

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。

　　七、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：签约日期：

清包工合同4

　　鉴于甲方愿意聘用乙方为全日制的劳动合同制员工；

　　鉴于乙方愿意理解甲方上述聘用；

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《上海市劳动合同条例》及本公司的有关规章制度，在互尽告知义务的基础上，本着平等、自愿的原则，经协商一致签订本合同。

　　一、合同期限

　　第一条本合同为定期合同；

　　本合同的固定期限为：自年月日起至年月

　　日止，为期年个月，其中自年月日起至年月日止为试用期，为期个月。

　　二、工作资料

　　第二条甲方根据本公司实际情景制定了一岗多职的工作原则，基于这一原则甲、乙双方同意：

　　甲方聘请乙方在部门工作，主要从事岗位，该岗位为乙方的主体岗位；除主体岗位外，乙方上级主管可根据工作需要临时安排其它工作。

　　第三条经甲乙双方协商一致，可调整乙方的主体岗位。

　　第四条乙方应按甲方所规定的工作资料、范围及职责，按时、按质、按量的完成工作任务；甲方可对乙方工作进行考核。

　　三、工作地点、工作时间、劳动条件和劳动保护

　　第五条乙方工作地点：。

　　第六条劳动时间：

　　甲、乙双方同意执行定时工作制，甲方安排乙方的工作时间为：

　　星期一至星期五，上午8时至12时，午时1时至5时。

　　甲方应合理安排乙方工作任务，甲方因工作需求延长乙方工作时间时，乙方应配合，甲方允许乙方作出相应时间的补休。

　　第七条劳动条件：

　　1.甲方应供给贴合国家规定的劳动安全卫生标准的工作环境，保障乙方在工作过程中的安全和健康。

　　2.甲方根据乙方岗位的实际需要，按照国家有关规定向乙方供给必要的劳动保护用品。

　　3.甲方按国家规定，对女职工实行特殊劳动保护。

　　四、劳动报酬

　　第八条工资支付：

　　甲、乙双方确认，本合同所称“工资”是指甲方支付给乙方的工资，不包括奖金、国家及公司规定的各种补贴和津贴。

　　1.甲、乙双方同意甲方根据本公司先行工资制度标准确定乙方工资。试用期内工资元，转正后工资为元；乙方在按时、按质、按量完成工作任务的前提下（以人力资源部的考核及部门经理考核为准），奖金为元。

　　2.甲方于每月10日以货币形式支付乙方工资。

　　第九条甲方根据本公司实际情景制定了变岗变薪的制度，基于这一原则，甲、乙双方同意：甲方可在乙方工作岗位调整时对乙方的工资标准予以相应变更。

　　第十条甲、乙双方同意：甲方可根据生产经营的状况或乙方实际工作本事和工作表现（以人力资源部的考核及部门经理考核为准），适时调整乙方的工资。

　　五、福利待遇

　　第十一条甲方为乙方依法购买国家规定的社会保险。

　　第十二条在本合同有效期限内，甲方应按国家所规定的休假制度，予以乙方贴合条件的各类法定节假日，婚丧、生育等带薪休假待遇。

　　第十三条乙方患病或非因工负伤，需要停工医疗的`，由指定医疗机构出具病情证明，按有关政府规定的或甲、乙双方的约定享受医疗期和医疗期内的病假工资。

　　第十四条乙方因工负伤，需要停止工作理解治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期的时间由指定的治疗医院提出意见，并经本公司住所地劳动本事鉴定委员会确认。医疗期间享受企业职工工伤保险待遇，工资改发工伤津贴。

　　第十五条乙方因工伤亡或非因工伤亡等待遇，按有关法律规定及公司有关规定程序执行。

　　六、规章制度、劳动纪律

　　第十六条甲方制订的规章制度（适用全公司员工的），应经合法程序（职工代表大会）经过并公示。

　　第十七条甲方制订的专项规则（适用乙方的），签订本协议时已详尽告知。

　　第十八条乙方对甲方在签订本合同时已有效的各项规章、规则，表示已知并确认无异议。

　　第十九条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、操作规程及工作范围；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高职业技能。

　　第二十条乙方违反劳动纪律，甲方可依据本公司的规章制度，视具体情景给予不一样程度的行政纪律处分，直至解除本合同。

　　七、劳动合同的变更

　　第二十一条甲、乙双方经协商达成一致的，可变更本合同条款。

　　第二十二条订立本合同时所依据的法律、行政法规、行政规章、上海市有关政策及本公司有关规定发生变化时，甲、乙双方应变更合同相关资料。

　　第二十三条订立本合同所依据的客观情景发生重大变化，须变更本合同方可继续履行的，经甲、乙双方协商一致同意，能够变更本合同相关资料。

　　第二十四条变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由甲乙双方各执一份。

　　八、劳动合同的解除

　　第二十五条甲、乙双方协商一致，本合同能够解除。

　　第二十六条有下列情形之一的，乙方能够随时通知甲方解除劳动合同：

　　1.甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　2.甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者供给劳动条件的；

　　3.在试用期内，乙方必须10个工作日前以书面形式告知甲方，并办理交接工作。

　　第二十七条试用期满转正后，在合同期限内，除下列情形外乙方可解除劳动合同，但必须提前三十天以书面形式通知甲方；乙方若未提前三十天以书面形式通知甲方的，应赔付甲方一个月实际工资收入。

　　1.给甲方造成经济损失尚未处理完毕的；

　　2.被有关国家机关依法审查尚未结案的；

　　3.乙方因与甲方就出资培训深造或资助购房等有服务期约定，且服务期未满的。

　　第二十八条乙方有下列情形之一的，甲方能够随时解除本合同，并不支付任何形式的补偿金：

　　1.在试用期间被证明不贴合录用条件的；

　　2.严重违反用人单位的规章制度的；（以人力资源部的处罚为依据）

　　3.严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（以人力资源部的处罚为依据）

　　4.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

　　5.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情景下订立或者变更劳动合同致使劳动合同无效的；乙方供给的简历与实际不符的，乙方供给的学习经历与工作经历与实际不符的，乙方向甲方介绍的其培训经历、荣誉经历或职称、学历有虚假的情形视同为属于上述情形。

　　6.被依法追究刑事职责的。

　　第二十九条有下列情形之一的，甲方提前三十日以书面形式通知乙方或者额外支付乙方一个月工资后，能够解除劳动合同：：

　　⒈乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由甲方另行安排的工作的；

　　⒉乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作的；

　　⒊本合同订立时所依据的客观情景发生重大变化，致使原合同无法履行，经甲、乙双方协商，也不能就变更劳动合同达成协议的；

　　4本合同以及甲方规章制度所规定的其他情形。

　　第三十条乙方有下列情形之一的，甲方不得依照本合同第二十九条的规定解除劳动合同：

　　1.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；

　　（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动本事的；

　　（3）女职工在孕期、产期、哺乳期的；

　　（4）在本单位连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的；

　　（5）法律、行政法规规定的其他情形。

　　九、劳动合同的终止

　　第三十一条有下列情形之一的，本合同终止：

　　⒈本合同期限届满的；

　　⒉乙方开始依法享受基本养老保险待遇的

　　⒊乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

　　4.甲、乙双方实际已不履行本合同满三个月的；

　　5.本合同期限届满，但乙方有第三十条约定情形之一的，劳动合同期限顺延至该情形消失。

　　第三十二条甲方按法定程序宣告歇业、撤销、解散、破产的，本合同能够终止，但甲方应提前三十日书面通知乙方。

　　第三十三条乙方患职业病或因工负伤，被确认为部分丧失劳动本事的，劳动合同期限届满，经双方协商一致，甲方按规定支付伤残就业补助金的，本合同终止；

　　第三十四条合同双方若要求续签本合同，应当在本合同期限届满前三十天内，书面通知对方，经双方协商同意，能够续签劳动合同。

　　十、工作移交

　　第三十五条本合同终止之日起30日内或本合同任何一方作出解除合同书面通知之日起30日内，乙方必须履行工作移交义务，按照甲方移交规定程序全面、适当地办理移交。

　　十一、保密协议

　　第三十六条乙方在履行本劳动合同期间或离职后，对本工作掌握和了解的商业秘密有保密义务。乙方故意泄露甲方的商业秘密，由此给甲方造成损失，甲方有权要求赔偿。本条所指的商业秘密，是指不为公众所悉，能甲方带来经济利益、具有实用性并经甲方采取保密措施的技术信息和经营信息。甲方的客户及相关业务信息属于甲方的商业秘密。

　　十二、违约职责

　　第三十七条甲、乙双方任何一方违约，给对方造成经济损失的，须承担违约职责，具体赔偿额根据法律、法规和给对方造成经济损失的程度确定。

　　第三十八条乙方未按本合同第三十五条约定履行工作移交义务的，按该项工作移交所需要的期间为计算依据，以乙方解除劳动合同时上一个月的工资收入为标准支付甲方违约金。

　　第三十九条在本合同期限内，甲乙双方经协商另签专项协议的（如服务期协议、保密协议等），该专项协议为本合同附件，专项协议对违约职责的约定与本合同不一致的以该专项协议为准。

　　十三、劳动争议

　　第四十条甲、乙双方履行本合同而发生劳动争议时，适用劳动争议程序。

　　第四十一条甲、乙双方发生的劳动争议可先行协商解决，也可自发生争议之日起六十日内向区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，不服从仲裁的一方，可自收到仲裁裁决书之日起十五日内向甲方所在地人民法院提出诉讼。

　　十四、其它约定事项

　　第四十二条甲、乙双方确认，在本合同中注明的地址、通讯送达地、联络电话是各类文书、文件送达地。若发生变更的，应当及时告知对方，未告知的，所发生的法律后果由未告知方自行负责。

　　第四十三条乙方在本合同中所签署的姓名和笔迹，确认为用于本合同履行期间（包括服务期内）对其他所相关文书的有效签名。

　　第四十四条乙方确认在签订本合同时，已了解甲方依法制订的各项规章制度，并愿予以履行。

　　第四十五条甲、乙双方确认公司制订的各项规章制度以及公司公告的各类通知，都是本合同的有效组成部分。

　　第四十六条甲方已经将公司的基本情景（包括乙方的劳动报酬、劳动条件等）告知乙方，乙方也已经了解该情景，双方在此基础上签订本合同。

　　第四十七条本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商处理。

　　第四十八条本合同如与国家、本市有关法律、法规相抵触时，按有关法律、法规执行。

　　第四十九条本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签定之日起须经甲乙双方签字盖公章后生效，两份合同具有同等法律效力。

　　第五十条本合同签订生效之日起，原劳动合同作废。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日____年____月____日

清包工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于本施工的具体情况两方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、施工名称：XX市大名县水榭花都一期车库

　　二、施工地点：大名县县城北环路

　　三、承包方式：清包人工费

　　四、承包范围：

　　本合同包含1—7#楼地下车库顶（含顶）以下的主体建筑劳务工作，给定的施工图纸范围内所有土建施工施工中的各项劳务，即包括清槽、放线、垫层制作及垫层以上模板制作安装及圆钉圆丝、钢筋加工及安装、架子施工、室内砌筑施工、混凝土浇筑、内墙抹灰。

　　甲方提供的材料有：所有周转材料和机械设备及塔吊、辅材、耗材、其余工具和圆钉圆丝由乙方提供。

　　五、开竣工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽误一天，扣施工款5000元，依次累计。耽误工期超过10天，甲方有权另行安排队伍施工，乙方无条件退场。

　　六、施工面积及单价：

　　1、按该施工设计图纸为准，计算项目总面积施工量。

　　2、项目总面积约16000平方米。

　　3、施工承包价：每平方米218元，不包括税金。

　　4、施工总价约348000元。

　　七、付款方式：

　　无预付款，本合同内容全部完工后5日内，甲方支付乙方70%施工款；三个月内支付剩余的全部施工款项。

　　八、两方责任：

　　甲方责任：

　　1、向乙方提供完整图纸，并进行图纸交流，如有变更应在第一时间通知乙方，避免造成不必要的损失。如不及时书面通知乙方所造成损失由甲方负责。

　　2、对施工质量严格把关，对不合格施工勒令期限整改，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　3、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水、居住场地和床。

　　4、协调施工大包方，保证施工材料及时无误地供应到现场。如耽误工期由甲方负责。

　　5、保证按时给乙方拨付施工款，按月累计停工5天，工作人员误工费由甲方负责，工期续延。

　　6、向乙方提供施工场地的施工地质和地下管线资料，

　　对资料的真实准确性负责。

　　乙方责任：

　　1、组建一支过硬的施工队伍，配齐各种技术工作人员、管理工作人员和作业工具，配备专职工作人员负责现场协调，安全文明施工；主要负责人保证吃住在现场。

　　2、乙方必须服从甲方管理工作人员指挥，严格遵守工地的一切规章制度，不得和主管部门及有关职能部门发生冲突；对有关部门提出的整改通知必须按时完成。

　　3、严格执行特种工种上岗，如：电焊工、电工等特殊工种。

　　4、严格规范施工，保证每个分项施工符合标准，凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。

　　5、施工中注意安全施工，杜绝伤亡事故的发生。

　　九、施工安全施工生产目标承诺：

　　1、杜绝重大安全事故，死亡事故为零。

　　2、杜绝重大设备、火灾事故。

　　3、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。

　　十、安全合同内容：

　　1、甲方必须对劳务工作人员进行安全保险费，如在施工中发生伤亡事故，费用在10000元以内由乙方全部承担，超过10000元的部分由甲方承担80%，乙方承担20%保险公司

　　给付保险金首先抵付伤亡费用。若属第三方所造成，而责任及所有费用由造成方负责，甲方进行协调解决处理。

　　2、甲乙两方必须自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》，以及有关的各项规范，自学遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定，切实保障施工工作人员的安全与健康。甲方做到主楼上的安全防护。

　　3、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职、兼职的安全员，应有各工种的安全操作规程，特种作业工作人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

　　4、乙方必须执行下列安全管理制度：

　　（1）根据施工内容、特点，甲乙两方应做好安全技术交底，并有交底书材料，两方各执一份。

　　（2）乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

　　（3）乙方生产负责人技术工作人员必须接受安全培训，考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。

　　（4）乙方的工长、技术员、机械操作工作人员等部门负责人以及各专业安全管理工作人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。

　　（5）乙方工人入场一律接受安全教育，合格后方准进入现场施工。

　　（6）乙方的特种作业工作人员的配置必须满足施工需要，并持有劳动部门核发的`特种作业临时操作证，持证上岗。

　　（7）乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

　　（8）乙方必须设立专职安全工作人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

　　（9）乙方必须执行安全防护措施，设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。

　　（10）乙方必须执行安全防范制度。

　　十一、现场文明施工及其工作人员行为的管理：

　　1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，必须符合现场标准化布置的要求。

　　2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务工作人员发生任何违法或妨碍治安的行为，否则由此造成的一切损失和费用由乙方自已负责。

　　3、乙方的工人和管理工作人员要举止文明，行为规范，遵章守纪，对人有礼貌，禁止上工时喝酒寻衅闹事。

清包工合同6

　　业主 (以下简称甲方)：联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：承包方式：包清工。

　　二、费用工装装修合同范本清包工费：￥大写：

　　付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：￥元

　　2、施工进度超过元

　　4、双方款项往来，均应出具收据。

　　三、工期

　　从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥元/天。

　　四、材料

　　1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的准确性。

　　4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。

　　6、乙方提供的材料数量误差在5%--10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或者材料、设备无法退回的损失将由乙方承担。

　　7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性。

　　五、工地现场管理

　　1、现场禁止使用明火。

　　2、现场禁止吸烟。

　　3、油漆材料必须和其他材料分开放置。

　　六、关于工程管理、项目变更的约定

　　1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的.安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　3、保持现场卫生，施工现场每天完工之后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。

　　七、工程验收

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工之后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。经验收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能继续施工。返工费用及造成的损失由乙方承担。

　　八、争议解决

　　本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或者协商解决不成时，可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。

　　九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：签约日期：

清包工合同7

　　用人单位（甲方）：

　　联系方式：

　　承包人（乙方）：

　　身份证号码：

　　联系方式：

　　按照国家、省、市有关劳动法律、法规、规章规定，招用（以下称乙方）为泥水工承包人。双方根据“平等自愿、协商一致”的原则，签定本合同，确立劳动关系，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。

　　一、工程概况：

　　1、工种名称：泥水工

　　2、工程地点：惠州博罗县石湾镇一品中央8栋206室

　　3、承包范围：（1.拆除并运走入户花园花坛矮墙、栏杆基座瓷片、接待区与办公区之间隔墙、办公区与主卧房之间隔墙及书房、办公区、主卧房、客房的飘窗窗台、。2.砌筑办公区与主卧房之间的衣柜隔墙并批荡。3.全屋厨卫阳台地面及墙面的防水涂刷。4.主次卫生间的沉池回填和混凝土浇灌找平。5.全屋厨卫墙面及全屋地面、踢脚线、门槛石（含杂物房、阳台及露台）砖类的铺贴.6.厨柜地柜预制水泥板柜身制作并贴瓷片。7.厨房排水管包管.8.水电管路线槽的修补及其他泥水相关的修边修补）。

　　4、承包方式：人工总价包干（人工费总价为壹万元整）。

　　5、本工程自年月日开工，于年月日竣工（如因乙方本身因素导致超过工期一天扣除总工款2%）

　　二、付款方式：

　　完工验收合格后付款%，其余%为质量保证金（天后证明无质量问题付清全部余款）.

　　三、施工工艺及标准：

　　基本要求

　　1.必须在水电管线布置完毕，并经检验测量合格后，方可进入泥工施工阶段，以免造成返工，铺贴前要把工地清理干净，贴墙砖时要把墙面用水湿润再贴。铺地砖时先用水泥浆刷一遍后再贴。【毛墙除外】

　　2.厨房，卫生间贴墙，地砖时要先保护好上下水口，防止水泥砂浆流入下水道。

　　3.泥工的工作特点是湿，脏，水泥，砖渣。垃圾多对施工现场环境及公司形象影响较大，故每一位施工员都一定要做到完成一处工程，马上清理施工现场的垃圾，在铁皮上和彩条布上和水泥砂浆。

　　一．改动门窗位置

　　1一定要保证墙体上门洞或窗洞的宽度不超过（门叶，窗叶）的宽度加门套线。

　　2通过吊线，打水平尺，量角尺等方法确保墙体上门洞方正，窗洞两侧现地面垂直，所有转角是90度。

　　二．防水处理工程

　　1.清理基层，粉水泥，砂浆，待水泥完全干固后，使用比较好的防水涂料，均匀粉刷在墙面，地面上。水泥防水剂的使用一定要按照说明书上的比例操作，水泥防水的使用一定要按照说明书上的比例操作。

　　2.包下水管时，特别注意不准封闭下水管道上的检修口。

　　三．墙地砖工程

　　1.对进入现场的墙地砖进行开箱检查看材料的品种规格是否符合设计要求，严格检查相同的材料是否有色差，仔细查看是否有破损，裂纹，测量其宽窄，对角线是否在允许偏差范围内（2MM），检查平整，渗水度以及是否做过防污处理，发现有质量问题，应详谈告业主，请业主选择退货，如果业主坚持要用，须请业主签字认可。

　　2.计算瓷砖用量时以实际使用量x2-4%的损耗。

　　3.贴砖前，应检查各面的直度及表面平整度，检查阳角是否方正，如果超过允许值，必须把基层粉末抹平整后再开始贴砖。

　　4.贴面前，应充分考虑砖在阴角处的压向，要求从进门的角度看不到砖缝，一般先进门对面的然后再贴面，先贴切整板央，在贴下水管道处的阳角。

　　5.贴砖时，应先确定腰线的高度，（一般在1M左右，而且腰线不会被地柜，吊顶等物遮挡）

　　6.贴釉面砖之前，必须用水浸泡充分，以保持瓷砖镶贴牢固：同时在粘砖时，应在墙砖上抹一层厚度适宜的釉灰，用橡皮锤敲打平整，使四角都有水泥，以防墙砖贴出空鼓现象。

　　7.贴墙砖时，必须吊垂线和水平线，以保证墙砖的垂直度，表面平整度及纵横砖缝相互垂且对齐。

　　8.在阳角处，必须采用瓷砖的原边磨45度角相拼粘贴，使两砖在交角处吻合好成90度，并保证水泥顷之间饱满，无崩楞掉角及空角，无锐利锋口。

　　9.在拐角处非整砖宽度小于500MM时，应采用两块非整砖来代替整砖和非整砖，并将两块非整砖分开贴在墙面的两侧边缘处，以保证很好的视觉效果。

　　10.贴墙地砖时应注意压向，必须墙砖压地砖。

　　11.贴厨房、卫生间的地砖时。应适当放坡以现场实际最大坡度放（坡度为4—8MM），并保证能使地面残水从地漏流尽而不积水。阳台坡度为8—15MM（不封的话）。

　　12.贴地砖时，应先考虑从哪里贴起，既美观有不使砖的`损耗最小，其次，拉纵横水平线时，应保证房间的最高处水泥砂浆有20MM，同时，应清扫地面并将地面浇湿后刷水泥浆，再贴砖，以防地砖起壳。

　　13.贴地砖时，基层用粗砂，水泥按3：1的比例加适量的水调和，达到既拧的紧有散的开的状态后找平拼板，再在地砖上抹一层素水泥灰进行粘贴，用橡皮锤敲打，使其四角与四周砖角平齐，并保证砂浆充实无空鼓（既找平）。

　　四、安全约定：

　　1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

　　2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共各国消防条例》和其它相关的法规、规范。

　　3由于甲方确认的图纸，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

　　4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

　　五、违约责任：

　　1.乙方应保证承包期内不能缺工，若乙方没有合理原因缺工3天以上并且未预先通知甲方，甲方有权要求乙方退场并另安排其它泥水班组进场施工，所发生的费用由乙方承担。

　　2合同期内，乙方不能以任何理由要求增加工程款，且未经甲方同意不能中途退场，如中途退场，所完成工程之款项不予结支。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。

　　3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

　　5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

　　6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　六、争议或纠纷处理：

　　1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　2当事人不愿通过协商、调解或者协商调解不成时，双方可选择两种方式解决：

　　（1）向东莞市仲裁委员会申请仲裁。

　　（2）向人民法院起诉。

　　七、附则：

　　本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。

　　12.2本合同履行完成后自动终止。

　　甲方：乙方：

　　盖章：盖章：

　　年月日

清包工合同8

　　托方（甲方）:__________________

　　承接方（乙方）：___________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定托乙方进行位于辉映江山小区5幢1101室装璜（水电工工程）。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同。

　　一、施工内容：套房整套水电安装，包括切槽、配管、布线、插座开关、灯具安装及冷热水管、水龙头安装等一切有关套房水电装修工程。

　　二、工程

　　价款：每平方按室内面积30元计算。

　　三、质量要求：

　　全部工炒国家水电工程规范标准施工，并严格按照甲方指定线路安装，各种灯具安装位置正确，端正平整、牢固可靠，各种灯具全亮。

　　四、付款方式：

　　现金按进度付款。

　　五、违约责任：

　　甲方在应付款日期不付款属违约行为，乙方有权停止施工；乙方未按质量要求完成工作属违约行为，甲方有权不支付乙方相应工费；

　　六、安全责任：

　　乙方需负责施工现场的安全，严防火灾，文明施工，并防止因施工造成的.管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。施工过程中发生的一切意外事故由乙方负全责。

　　七、本合同双方签定后即生效；本合同一式两份，甲乙双方各执一份

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　证件号码：证件号码：

　　联系电话：联系电话：

　　签约地址：

　　签约日期：

清包工合同9

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：区街单元室

　　二、形式结构：层式室厅厨卫

　　三、工程项目：

　　1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80_80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25_40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30_30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30_30瓷砖，要求平整。

　　2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的.装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费元人民币。

　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣500元押金，年月__日至年月日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字(盖章)：签字(盖章)：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

清包工合同10

　　发包方(简称甲方)：_______

　　承包方(简称乙方)：_______

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规;遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立本合同，并严格执行。

　　第一部分工程概况

　　工程名称：九州医药C区分拣车间钢结构

　　工程地点：太原市小店区

　　工程结构：门式刚架

　　第二部分承包内容及总要求

　　一、承包方式包工、包机械、包质量、包安全、包验收、包工期、包成

　　二、工程承包内容和价格

　　1、承包内容：(1)C区钢结构车间的檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙板的安装。按照实际

　　(2)C区天沟安装，安装费：总计4000元。

　　三、承包工期要求

　　1、开工日期为_______年_______月_______日，竣工日期为_______年_______月_______日，总工期：_______天。

　　2、乙方须按质按量如期完成所承包工程。

　　第三部分付款方式

　　1、进场付3000元进场费。

　　2、彩钢板安装完成付到80%

　　3、验收合格后付到95%，剩余5%作为质保金，在质保期满后，无偿一次性付清。(质保期为一年)

　　第四部分质量要求

　　1、本工程质量标准为_______合格

　　第五部分双方责任

　　一、甲方责任

　　1、向乙方提供完整的施工图、设计变更通知和相应的技术交底通知等。

　　2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工,负责技术监督工作,监督乙方合理利用和使用材料。

　　3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育,并组织乙方负责人及技术人员对施工组织设计等文件学习。

　　二、乙方责任

　　1、乙方应严格执行安全、文明施工的有关规定,如因乙方违反相关规定而发生人身伤亡、伤害及财物损坏等安全事故，一切责任由乙方承担。

　　2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容,严格按图施工。

　　3、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修改等文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊,应立即通知甲方，以便甲方能与总包单位进行沟通并作出相应的`更正、确认。

　　4、分项工程完工后,甲方人员会同监理、总包单位验收未达到质量标准要求时,乙方应及时返工。

　　5、完工后保证工完场地清，不留任何施工垃圾及余料。

　　第六部分保险

　　乙方必须按规定为从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险、社会医疗保险等。

　　第七部分其他

　　一、双方违约责任

　　1、合同签订后，不经双方协商同意，不得随意变更或解除，由此影响施工计划造成的经济损失由变更方(或解除方)赔偿。

　　二、合同生效和终止

　　1、双方签字盖章后生效，结清工程款时失效。

　　三、其他未尽事宜双方相互协商并签订补充协议，与本合同具有同等效力。

　　四、本合同发生纠纷时，甲乙双方应及时协商，协商不成时可向工程所在地的人民法院起诉。

　　本合同一式贰份，双方各执壹份。

　　发包方(甲方)：_______(公章)承包方(乙方)：_______(公章)

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　联系电话：_______联系电话：_______

　　______年______月______日______年______月______日

清包工合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，双方就清包事项达成一致，订立本合同。

　　一、工程概括：

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、工程总建筑面积：

　　4、年至XXX，(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元天)。

　　二、承包方式：包清工(保质量、保进度、保文明施工)

　　三、承包范围：

　　1、本工程安装水、电、暖、消防。

　　(1)强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。

　　(2)弱电、布管、二次配管、(不包含穿线、安装及调试)。

　　(3)给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。

　　(4)排水、预留、楼内主管及支管安装。(不含楼外雨水管道)

　　(5)暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。

　　(6)消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。(不含消防电穿线及调试) 以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。

　　四、付款方式：

　　1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的'前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。

　　2、进入安装阶段按每月75%结算。

　　3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，____月后一次付清。甲方将山东成武工程楼以㎡清包给乙方。

　　五、工程机械：所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担(除胶带、锯条、C胶水)。

　　六、文明施工、安全生产：乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：乙方：身份证号：身份证号：XXX

清包工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概括：

　　1、工程地点：

　　2、工程名称：

　　3、工程总建筑面积：

　　4、xx年至xx年xx月xx日，（因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元/天）。

　　二、承包方式：包清工（保质量、保进度、保文明施工）。

　　三、承包范围：

　　1、本工程安装水、电、暖、消防。

　　（1）强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。

　　（2）弱电、布管、二次配管、（不包含穿线、安装及调试）。

　　（3）给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。

　　（4）排水、预留、楼内主管及支管安装。（不含楼外雨水管道）

　　（5）暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。

　　（6）消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。（不含消防电穿线及调试）

　　以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。

　　四、付款方式：

　　1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的`30%。

　　2、进入安装阶段按每月75%结算。

　　3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月后一次付清。

　　甲方将山东成武工程楼以/㎡清包给乙方。

　　五、工程机械：

　　所有工具由乙方负担，并保证良好的使用性，工具消耗品由甲方负担（除胶带、锯条、PVC胶水）。

　　六、文明施工、安全生产：

　　乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方：乙方：

　　身份证号：身份证号：

___年___月___日 ___年___月___日

清包工合同13

　　发包人：

　　承包人：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：xxxxxxxxxxx。

　　1.2工程内容及做法(详见附表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

　　1.3工程承包方式：双方商定采取清包承包方式。承包人包工，发包人提供材料

　　1.4工程期限xx天，开工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日。

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：xxxxxx元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列方式提供：发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份

　　第四条发包人义务

　　4.1开工前xx天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

　　4.2提供施工期间的水源、电源;

　　4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

　　第五条承包人义务

　　5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

　　5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

　　5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;

　　5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期

　　第七条材料的提供

　　7.1由发包人提供的材料、设备(发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

　　第八条工期延误

　　8.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

　　8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

　　8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

　　8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准：xxxxxxxx。施工过程中双方对工程质量发生争议，由xxxxx部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人承担。

　　第十条工程验收和保修

　　10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单

　　10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续家庭居室装饰装修工程结算单

　　10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为xx月。验收合格签字后，填写工程保修单。

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1双方约定按以下方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：工程进度过半指：xxxxx

　　11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后xx日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具收据。

　　第十二条违约责任

　　12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的'经济损失。

　　12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金xx元。

　　12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金xx元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：

　　(一)提交xxxx仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)xxxx元(此费用不在工程价款内)。

　　14.2施工期间，发包人将外屋钥匙xx把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁xx把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午xx点xxx分至xxx点xxx分;下午xxx点xxx分至xxx点xxx分。

　　第十五条其他约定事项

　　第十六条附则

　　16.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2本合同签订后工程不得转包。

　　16.3本合同一式xx份，双方各执xx份，xxxxxx部门xx份。

　　16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：xxxxx 乙方(公章)：xxxxx

　　法定代表人(签字)：xxxxx 法定代表人(签字)：xxxxx

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

　　家庭装修清包工合同样本

清包工合同14

　　业主 (以下简称甲方)：联系电话：

　　施工队(以下简称乙方)：联系电话：

　　甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：

　　一、工程概况

　　工程地址：承包方式：包清工。

　　二、费用

　　清包单价：表格附后

　　付款方式：

　　1、施工队进场，三天内预付30%，即：￥30000 元

　　2、施工进度超过 80 %，再次支付30%，即：￥30000元

　　3、工程全部验收合格后付清余款，按实际工程量结算。

　　三、工期

　　从年月日起至年月日止，工期为天。

　　因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥500 元/天。

　　四、材料

　　1、由乙方向甲方提供需购材料清单，甲方及时采购材料供施工方使用。

　　2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的`费用。

　　3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件

　　的准确性。

　　4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。

　　五、关于工程管理、项目变更的约定

　　1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发现问题应及时通知甲方，由甲方负责解决和协调。

　　2、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并按照物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。

　　七、工程验收

　　甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。

　　八、争议解决

　　九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　签章：签章：

　　签约日期：签约日期：

清包工合同15

　　甲方：业主

　　乙方：施工队

　　根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市保护消费合法权益条例》，《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一. 概况

　　装饰施工地点：

　　住房结构：室厅厨卫阳台，施工面积＿＿＿平方米

　　二. 价格

　　清包工总费用：￥＿＿＿＿元，大写(人民币)：_______________ 元

　　其中

　　水电工：＿＿＿＿元

　　木工：＿＿＿＿＿元

　　瓦工：＿＿＿＿＿元

　　油漆工：＿＿＿＿元

　　垃圾清运费：＿＿＿＿＿元

　　材料搬运费：＿＿＿＿＿元

　　其他费用（注明内容）_______________________元。

　　经双方认可，在施工过程中施工内容如有小的变动，双方将不更改工程款，当有大的变更时应在变更前友好协商，按实另计。

　　三. 工期

　　自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日开工，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工，工期＿＿天。

　　以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的，则相应顺延竣工日期。如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行（如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工7至12天）。

　　四. 设计

　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五. 材料

　　甲方负责采购需用材料，应为符合设计要求的合格产品。

　　乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

　　未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。

　　如若甲方授权乙方购买所需材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。

　　乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量，核对数量和配件的准确性，发现质量或或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料抵现场后，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。

　　乙方应做好对施工完成的成品保护工作

　　乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按材料价格双倍补偿给甲方。

　　六. 付款方式

　　工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：

　　工程款付款时间表

　　付款时间付款内容金额

　　协议签订完毕，正式开工三日内预付 1000

　　钢架；水泥隔层完工后并经甲方验收本项目全部

　　强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收本项目全部

　　瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后本项目全部

　　完成木工工程，并由甲方验收通过后本项目全部

　　完成油漆工程，并由甲方验收通过后本项目全部

　　竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天本项目全部

　　保修尾款

　　七. 关于工程质量及验收的约定

　　甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。《1》《2》

　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　凡每一单项施工项目完工后，双方应在工程质量验收单上签字确认。（详见附表）

　　工程验收标准，双方同意参照市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定

　　八. 垃圾清运处理

　　乙方应尽可能将垃圾袋装化，并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。

　　九. 工地现场管理和安全

　　1. 甲方提供的施工要求及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的`管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　2. 施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

　　3. 乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。

　　十. 违约及违约责任

　　1．合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金支付给对方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的，每逾期一天应按每天50元作为违约金支付给乙方。

　　3．甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

　　4．乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　5. 工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　6. 工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙

　　十一纠纷处理方式

　　因工程质量双方发生争议时，双方应先协商调解。

　　协商不成可向争议所在地法院提起诉讼