工程质量合同15篇
随着时间的推移,越来越多的人通过合同来调和民事关系,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的工程质量合同,欢迎阅读与收藏。
工程质量合同1
编号:_________________
致受益人:_________________
鉴于(下称“被保证人”)与你方签订了编号为的(合同或协议名称),我行愿就上述合同或协议项下向你方提供如下保证:_________________
一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为(币种、金额、大写)。(下称“保证金额”)
二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的'有效期(保证期间,下同)为以下第_________种:
1.本保函有效期至________年________月________日止。
四、在本保函的有效期内,如被保证人质量不符合合同或协议的约定,我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后个工作日内,以上述保证金额为限支付你方索赔金额:_________________
(一)索赔通知必须以书面形式提出,列明索赔金额,并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章。
(二)索赔通知必须同时附有:
1.一项书面声明,声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;
2.证明质量不符合上述合同或协议约定以及被保证人有责任支付你方索赔金额的证据。
(三)索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址:________________________________
五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。
六、本保函项下的权利不得转让,不得设定担保。
七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除,本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩,我行均有权主张。
八、因本保函发生争议协商解决不成,按以下第种方式解决:
(一)向本行所在地的人民法院起诉。
(二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
九、本保函有效期届满或提前终止,受益人应立即将本保函原件退还我行;受益人未履行上述义务,本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。
十、本保函适用中华人民共和国法律。
十一、其他条款:_________________。
十二、本保函自本行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。
保证人(公章):_________________
负责人或授权代理人(签字):_________________
签发日期:_________________
工程质量合同2
甲方:___________
乙方:___________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:
____________
___________
_____________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的'防渗漏为___________年。
3.装修工程为_____________年。
4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年。
5.供热与供冷系统为_____________个采暖期、供冷期。
6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年。
7.其他项目保修期限约定如下:
____________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
_____________。
本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
甲方(公章):___________
乙方(公章):___________
法定代表人(签字):___________
法定代表人(签字):___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
工程质量合同3
合同编号:
工程名称:
委托方:
服务方:
签订日期: 年 月 日
委托方(以下简称甲方):
服务方(以下简称乙方):
经甲、乙双方友好协商,甲方的工程质量由乙方负责检测,特签订本合同。
一、检测范围
见证取样类: 水泥物理力学性能,钢筋(连接件)性能,砂、石常规,混凝土、砂浆性能,简易土工,混凝土掺加剂。
专项检测项目: 主体结构现场检测,钢结构工程检测。
备案类检测项目: 室内环境检测,墙体、屋面材料,饰面材料,防水材料,门窗,化学分析,建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务:
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定,并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务:
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测,确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样,甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样,甲方需填写检测委托书,明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的履行期限自 年 月 日 开始,至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计,结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行,文件未列项目经双方协商认定后收取。
2、检测费收取的.方法按每3000-5000元结算一次。
3、当工程竣工,甲方一次付清所剩余款,乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据,否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决
1、履行本合同如发生争议,应通过友好协商解决。
如协商解决不成,进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议,由双方共同认可的检测机构进行复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他
1、违约责任: 如有违约,按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
委托方: (公章)受托方: (公章)
代表人: 代表人:
经办人: 经办人:
开户银行: 开户银行:
工程质量合同4
甲方
乙方:
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对(工程全称)签订工程质量保修书。
1.工程质量保修范围和内容
1.1乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
1.2凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题和材料设备质量缺陷问题或其他缺陷,及由于乙方(指购买本项目房屋的客户)维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围。
1.3整体工程及各分部分项工程质量,经竣工验收符合合同要求,如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目,仍属乙方返修范围,乙方应按甲方要求进行返修。
1.4由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部直接和间接损失,由乙方无条件承担。如业主另有索赔要求,则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额,谈判结果经甲方和业主签字后立即生效,甲方负责知会乙方,并将乙方须承担的费用总额直接从乙方保修款中扣除,乙方予以无条件承认。
2.质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期以工程通过验收合格之日起计算,保修期限为:
1、基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程,为设计文件规定的(70年)的合理使用年限;
2、屋面防水工程、卫生间、厨房、阳台和外墙面的防渗漏(包括台风、暴雨等自然条件下的影响),为5年;
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年;
4、住宅领地凯旋帝景内的给排水设施、道路等配套工程,为2年;
5、供热及制供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、其他项目的保修期为2年。
3.保修的时间性
3.1渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的情况下,乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
3.2发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3.3其他情况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、维修项目。
3.4每个维修项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该维修项目本次维修完毕。所维修项目应保证在六个月内不再出现类似问题。
3.5违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理情况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。
3.6乙方承诺,无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任,在接到通知后,均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修,并在维修过程中与甲方及业主共同取证,以判断责任原因,不属乙方责任的,由责任方向乙方支付材料及人工费用。
4.维修质量的保障措施
4.1每个维修项目完成后要经业主和甲方验收签字方可,所维修项目的保修期限由维修合格之日起重新计算。
4.2维修工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净,如维修过程中给业主造成其他损失,则乙方应承担相应责任。
4.3如有下列情况之一发生,甲方有权另行聘请施工单位进行维修,由此引起的一切费用和责任由乙方承担。
a:接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题;
b:超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场;
c:超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务,且不主动向甲方报告;
d:对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题;
e:因现场返修人员服务行为造成客户强烈投诉。
4.4因乙方责任造成返修、赔偿的,乙方应按照以下标准赔偿甲方直接和间接损失:直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以下的,按照3倍计算;直接返修加直接赔偿的费用在20xx元以上的,按照2倍计算。
4.5按上述办法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方,无需征得乙方书面签收意见即可直接从乙方保修款中扣除。
4.6对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的`设计单位提出保修方案,乙方实施保修。
4.7质量保修完成后,由甲方组织验收。
5.乙方维修安排
5.1在工程保修期内,乙方必须委派两名全权代表(土建1名,安装1名)在现场办公,专职处理本工程的维修工作;如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日内予以更换。
5.2乙方保修负责人(默认人为项目经理):
a:通讯地址:
b:电话/手机:
c:传真:
5.3以上内容若有变动需及时书面知会甲方,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。
5.4每一住户,无论维修项目多少,全部维修人员均应一次到位。
5.5维修人员应按甲方制定的维修程序进行维修,服从甲方管理,服从业主的监督,统一着装、文明施工、文明用语,不得与业主发生任何争执,否则乙方向甲方支付违约金500元/每人次。
6.质量保修金的支付
质量保修金为工程结算总价的5%。
质量保修金的支付方式为:
6.1质量保修金返还的起止日期为:从工程竣工验收通过之日起,至合同约定的保修期限止。
6.2保修期满2年,监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内无息支付乙方工程质量保修金总价的80%。
6.3保修期满五年,监理单位、物业管理单位及甲方对保修质量无异议后7天内办理完成保修金结算,甲方在收到完整的结算手续后无息支付乙方工程质量保修金总价的20%。
6.4若甲方垫付维修费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;所有保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的,甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除,仍不够的,以法律手段追回。
7.其他
7.1乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,继续提供适当维修服务,并按最优惠价收取费用。
7.2本保修书:作为施工合同附件,由施工合同双方共同签署,在工程有效寿命内一直生效。
甲方(盖章):乙方(盖章)
签字:签字:
日期:年月日日期:年月日
工程质量保修协议书3
委托方(甲方):_________
设计方(乙方):_________
甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行室内装饰工程设计。为保证工作顺利进行,双方特签订本协议供共同遵守执行。
第一条 工程概况
一、工程地点:_________
二、设计内容:_________
三、设计面积:_________
四、设计规格
第二条 价格、计价和支付方式、时间
一、本工程设计费为人民币(大写)_________元。
二、本工程设计费按:每平方米设计费_________元。
建筑面积平方米×元/平方米=_________元。
三、付款方式:
1.协议一经签订,甲方3天内应付首期款协议总额_________%,计_________元。
2.乙方提交设计方案,甲方3天内应付款协议总额_________%,计_________元。
3.设计图纸完成提交后,甲方3天内付清设计余款协议总额_________%,计_________元。
4.如有增加设计项目,设计费另计。
第三条 违约责任:
1.协议经双方签字生效后,任何一方需变更协议内容,应经双方协商一致后重新补订协议。
2.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提供资料作较大修改以致造成乙方设计需返工时,双方须另行协商,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
3.甲方应按本协议第二条规定的金额和时间向乙方支付费用,甲方如果逾期付费超过10天以上,乙方有权暂停履行下阶段工作并通知甲方,直至终止协议。
协议终止后乙方收取的设计费不予返还甲方。
4.协议生效后,在协议履行期间,乙方逾期完成委托任务,应向甲方支付违约金协议总额的_________%。
5.甲方擅自解除协议,乙方收取的设计费不予返还甲方。乙方擅自解除协议,乙方应付还甲方双倍设计费。
第四条 争议解议
1.协议履行期间如发生争议,双方协商友好解决。
2.协商不成,可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。
第五条 未经乙方同意,甲方不得将乙方提供的设计图纸,方案文件向第三方复制或转让。如发生以上侵权行为,乙方有权索赔。
第六条 协议生效
1.本协议由甲、乙双方盖章、签字后生效。
2.补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.本协议签订后不得转包。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
工程质量合同5
发包人:_________________________(以下简称甲方)
承包人:_________________________(以下简称乙方)
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:____________________________________________________________。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的.该工程合理使用年限。
⒉、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年。
⒊、装修工程为____________年。
⒋、电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年。
⒌、供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期。
⒍、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年。
⒎、其他项目保修期限约定如下:___________________________________________________。
8、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
⒈、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施。由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋、质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
1、双方约定的其他工程质量保修事项:______________________________________________。
2、本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
甲方(签章):______________
乙方(签章):______________
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
工程质量合同6
甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方,为了确保建设工程的质量,明确甲、乙双方责任,特订立如下工程质量检测合同:
检测项目
1、静载试验(承载力)
2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任
双方责任
1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。
2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。
3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。
二、工程质量检测
1、管理部门
国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。
省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理,并负责检测机构的资质审批。
市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。
2、检测机构
检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。
专项检测机构根据检测项目又分为:_________________地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测。
3、资质要求
根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析,检测机构资质的要求包括以下3点:
专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件: _
(一)专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币,见证取样检测机构不少于80万元人民币;
(二)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;
(三)有质量检测、施工、监理或设计经历,并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的.专业技术人员可不少于6人;
(四)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中,使用属于强制检定的计量器具,要经过计量检定合格后,方可使用;
(五)有健全的技术管理和质量保证体系。
4、专项检测机构除应满足基本条件外,还需满足下列条件:
(一)地基基础工程检测类
专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备注册岩土工程师资格。
(二)主体结构工程检测类
专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名,其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。
(三)建筑幕墙工程检测类
专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程质量合同7
发包人(全称):___________________________________________________________________承包人(全称):____________________________________________________________________
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对________________________________________________(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:_________________________________________________________________________.二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:
⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的.该工程合理使用年限;
⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为______________年;
⒊装修工程为____________年;
⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为________________年;
⒌供热与供冷系统为__________________个采暖期、供冷期;
⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为________________年;
⒎其他项目保修期限约定如下:
_____________________________________________________________________________.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
⒋质量保修完成后,由发包人组织验收。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他双方约定的其他工程质量保修事项:__________________________________________________________________________.本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章): 承包人(公章):
法定代表人(签字): 法定代表人(签字):
年 月 日 年 月 日
工程质量合同8
甲方:_________
乙方:_________
甲乙双方充分协商,甲方同意乙方参加_________工程施工。为明确双方权利义务,共同努力保证施工安全、工程质量及工期,特签订本合同,共同遵守。
一、工程承包范围及内容
二、双方责任甲方:
1。乙方进场前,做好场地的三通一平。
2。桩位的放验线,施工材料的到位。
3。派驻工地代表,协商解决施工过程中的.问题,并协调与第三方的关系。
4。协助乙方解决进退场时的运输及吊装。
5。协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。
6。负责清除地面及地下障碍物。
7。负责办理暂住手续,并支付相关费用。乙方:
1。根据施工要求,保质、保量、按期完成项目。
2。做好施工原始记录。
3。按照甲方的进度计划施工,服从驻地代表的管理。
4。严格把好质量关,如因乙方施工原因造成工程质量不合格,乙方必须返工,费用自理。若乙方质量达到要求,而其它机组没有达到质量要求,甲方不得扣工程款。
5。严格按照操作规程进行施工作业,确保施工安全,如发生事故,乙方自负并解决,与甲方无关。
三、质量标准按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。
四、综合单价_________。
五、付款及结算方式_________。本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份。
甲方(盖章):_________
乙方(盖章):_________
代表(签字):_________
代表(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程质量合同9
甲方:XX市建筑安装工程公司
乙方:XX市汽车销售服务有限公司
XX市汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程由甲方承建,施工过程中乙方同意甲方与肥城市盛业建筑安装工程有限公司合作完成钢结构工程部分。现甲乙双方关于该工程存在的质量缺陷,达成协议如下:
1、现经山东剑威工程建设监理有限公司第七分公司出具的监理工程师通知单提示该工程中的1#、2#、3#存在质量缺陷如下:
(1)有的'墙板、顶板安装、打胶,个别部位不符合规范要求;
(2)门窗、女儿墙个别部位安装不符合规范要求;
(3)所有采光板未按照设计图纸、图集施工;
(4)屋檐安装不符合规范要求。
双方认可以上质量缺陷属于未按图纸施工的所有质量问题,均非地基工程或主体结构质量问题,该工程再无其他质量缺陷。
2、双方协商扣除甲方工程款中的26万元作为肥城市成润汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程所有质量缺陷的全部赔偿金,甲方对本工程不再承担任何维修义务和赔偿责任。
3、乙方根据具体情况自行安排维修,不得以其他任何理由向甲方提出索赔请求。因乙方怠于维修造成质量缺陷扩大及产生的损失,不得向甲方索赔。
4、本协议与双方原签订的建设工程施工合同及质量保修书冲突之处,优先适用本协议。
5、本协议自签章之日起生效。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
__年__月__日
__年__月__日
工程质量合同10
甲方:
乙方:
甲乙两方本着互谅互让的.原则,综合考虑各方实际情况,就 年 月 日 年 月 日期间,因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理,影响乙方如期装修入住的赔偿问题,经双方协商,现达成和解协议如下:
一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿,乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔,不再要求甲方承担任何相关的责任。
二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方(签字):
乙方(签字):
签约日期: 年 月 日
签约地点:
工程质量合同11
甲方:
乙方:
受甲方委托,乙方承担号楼节能工程质量检测工作,为明确双方职责尽快完成检测工作,根据《中华人民共和国民法典》的规定,特签订本合同,甲乙双方必须严格执行。
一、检测依据
50411—20__《建筑节能工程施工质量验收规范》
50189—20__《公共建筑节能设计标准》
45/T 393—20__《民用建筑节能检验规范》
45/T221—20__《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》
二、检测内容、数量及单价
1、墙体节能工程
1)相同材料、相同工艺、相同做法墙体构件(外墙保温系统)传热系数检测抽检数量每个单体建筑不少于1组,检测费单价为元/组,计组,共元。
2)外墙节能构造:根据《建筑节能工程施工质量验收规范》附录C规定一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。暂按一种墙体计算,抽样数量为组,检测费单价为元/组。
2、屋面、墙体节能工程
1)屋面、墙体保温材料每种材料导热系数按《建筑节能工程施工质量验收规范》4。2。3条规定2万平米以下3组,2万平米以上6组。检测费单价为单种材料导热系数元/组,计组,共元。
3、建筑外窗节能工程
a)单层玻璃遮阳系数(可见光透射比)检测抽1组,检测费为元/组。计组,共
元。
4、配电与照明工程
a)电线截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽,每个单体建筑最少抽2种规格,检测费为元/规格,计种规格,共元。
b)电缆截面、电阻率检测按每单位工程同厂家10%规格抽,每个单体最少抽2种规格,检测费为元/(规格·每芯),计规格x芯=组,共元。
三、检测费用及付款方式
1。检测费用:合计元优惠至八折进行结算,检测费用计元(元整)。(最终检测费用按实际检测数量为准)
2。付款方式:本协议签订后一周内,甲方支付总检测费用的%给乙方。乙方向甲方提供最终检测成果报告后,甲方一次性支付完检测费余款,甲方付清款项前,乙方应向甲方提供全额发票。
四、甲方责任
1。负责提供检测所需的设计图纸等技术资料;
2。负责按本合同及相关国家标准规范要求送检测样品至乙方试验室。
3。按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
五、乙方责任
1。乙方严格按现行规范或规程及本合同要求组织检测,为工程提供准确、科学和公正的.服务;
2。乙方对检测报告质量负责。检测工作按照相关国家及地方相关标准、规范、条例、要求进行;
3。按单位工程完成所有检测工作后,7个工作日内,乙方按每个单位工程向甲方提交检测报告一式肆份;
4。负责提供等金额的正式检测发票。
六、其他
1。本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,均具有同等法律效力。
2。本合同如遇不可避免的客观原因,而导致无法全部按规定执行,必须修订或终止时,由甲乙双方协商解决。
3。本合同履行过程中,如有争议,双方应当协商解决。协商不成时,可向合同履行地人民法院提起诉讼,并依据《中华人民共和国民法典》中的有关规定处理。
4。甲方对检测报告若有异议,应在收到报告之日起10天内向检测单位提出。安排双方认可的具备相应检测资质的单位进行复检,复检结果与原检结果相同,复检费用由甲方负责;复检结果与原检结果不符时,复检费用由乙方负责,乙方按有关规定重新检测,并出具合格报告,承担由此造成的一切损失。
5。本合同自双方法定代表人或授权人签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
法人代表:
法人代表:
(或授权人):
(或授权人):
开户行:
户名:
帐号:
签订日期:__年__月__日
签订日期:__年__月__日
工程质量合同12
建设单位:__________________集团有限公司。
设计单位:__________________建筑设计有限公司。
质监单位:__________________建设工程质量安全监督站。
监理单位:__________________建设监理有限公司。
施工单位:__________________集团建筑营造有限公司。
一、质量评估依据
1、建设监理合同、施工合同。
2、工程设计图纸。
3、国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定统一标准》、《建筑工程质量评定标准》。
4、监理巡查记录和监理收集的工程质量保证资料。
二、基础工程
(一)、基础工程概况
本工程基础采用桩基与承台条基相结合,桩基采用____________和____________静压预应力混凝土管桩,共____________根桩。持力层____________层(砂质粉土层),有效桩长____________米,桩压力均超过单桩竖向承载力极限标准值____________KN。
(二)工程施工概况
1、基础工程施工日期:______年______月______日——______年______月______日。
2、在基础施工过程中,对所有进场材料进行检查,均符合设计和规范要求,对管桩的焊接、基础钢筋、基础砼、砖基均按要求进行隐检。对静压预应力管桩的砼浇捣均进行旁站监理,对静压管桩的垂直度、水泥、砂、碎室的级配随时进行抽查,符合设计和规范要求。
(三)、基础主要分项工程质量评述
1、土方分项工程
(1)、保证项目:基础土质符合设计要求,并未受扰动。
(2)、土方分项工程质量检验批共2个分项,其中合格2项,合格率____________%。
2、桩基工程
(1)、进场的管桩符合设计和规范要求。
(2)、桩的静载力经试验符合设计要求,对桩身按要求____________根桩进行动测试验,其中Ⅰ类桩____________根,Ⅱ类桩____________根,无Ⅲ、Ⅳ类桩,桩身完整符合设计和规范要求,桩位偏差符合规范要求。
(3)、桩分项工程质量检验批1项其中合格1项,合格率____________%
3、钢筋分项工程
(1)、保证项目:基础工程钢筋经检查合格证及现场抽样合格;钢筋焊接,经现场抽样试验合格,钢筋帮扎的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置均符合规范规定。
(2)、钢筋分项工程质量检验批:基础钢筋共3个分项,其中合格3项,合格率____________%。
4、砼分项工程
(1)工程采用__________________普通硅酸盐____________级水泥,每批进场水泥均出具质保书和试验报告,经抽查确认质量合格,砼用水、粗细骨料,经检查均符合施工规范和有关标准的规定,现场砼按试验所提供的配合比配制,原材料按规定计量、砼搅拌、施工养护符合规范要求。试块均按规定取样制作,砼试块制作监理人员旁站监督砼强度评定合格。
(2)、砼分项工程质量评估:工程砼共有4个分项,其中____________项合格,合格率____________%。
5、砖砌体分项工程
(1)、基础采用普通粘土砖,经查出厂合格证及砖力学试验报告,确认砖材料已达到要求,砂浆试件留置组数和做法均符合设计及施工规范要求,砂浆强度评定合格,现场砂浆饱满度抽查均达到____________%以上。
(2)、砖砌体分项工程质量评估,砖基工程有1个分项,其中1个分项合格,合格率____________%。
6、防潮层
(1)、保证项目:防水砂浆的原材料、外加剂、配合比、分层做法符合设计要求和施工规范规定,水泥水泥砂浆防水层各层之间粘结牢固无空鼓。
(2)、水泥砂浆防水层质量检验批1项,其中合格1项,合格率____________%。
7、模板分项工程
(1)、模板分项工程满足了砼施工的强度、刚度、稳定性要求,要点部位的模板支撑方案均进行了仔细的'认证,均符合施工规范规定。
(2)、模板分项工程质量评估:模板工程4个个分项,其中4个合格,合格率____________%,模板分项不参与分部工程评定。
三、基础工程质量评估
根据系统的核查技术资料和查看工程实况,基础分部工程的质量保证资料齐全,组成基础的原材料质量合格,基础观感符合要求,基础分部质量验收合格。
四、监理结论
该工程基础分部保证项目符合要求,合格率____________%,质量等级评定为合格。
__________________建设监理有限公司
__________________年__________________月__________________日
工程质量合同13
发包人(全称):
承包人(全称):
为保证(工程名称)在合理使用期限内正常使用,双方协商一致签订工程质量保修书,承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修期内,质量保修范围及保修内容双方约定如下:
二、质量保修期
双方根据国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下:
1、道路工程?年;
2、地下污水管线?年,地下雨水管线?年;
3、桥梁工程?年,地下桥涵工程?年;
4、地下人行通道?年;
5、其他约定:
质量保修期从工程竣工验收合格之日算起,分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理,承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故,承包人接到事故通知后应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保双方约定质量保修范围及保修内容的工程质量,因承包人原因致使保修范围内工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。
4、对于涉及结构安全的`质量问题,应当按照相关的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,双方积极采取安全防范措施;由发包人委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的%(工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%)。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为:
(大写)元(人民币)。
质量保修金银行利率为:
五、质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人双方共同签署,其有效期至保修期满。
发包人:(公章)
承包人:(公章)
法定代表人:
法定代表人:
__年__月__日
__年__月__日
工程质量合同14
编号:__________
北京建设工程质量检测行业协会制
使用说明
一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程管理条例》等法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,签订合同前仔细阅读。
二、签订合同前委托人应验看检测机构的《企业法人营业执照》、《资质证书》等相关证明文件。
三、查询本市检测机构名单可登录北京市住房和城乡建设委员会网站。
四、对合同有关条款,双方需约定更多内容的,可另行附页。
五、本合同书中,凡双方约定认为无需填写的条款,应在该条款填写的空白处划(/)表示。
六、本合同示范文本自20__年1月1日起试用。今后在未制定新的版本前,本版本延续使用。
合同编号:___________
甲方(委托人):_________________
乙方(检测机构):_______________
检测机构编号:__________________
根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3结构类型:
1.4监督单位:
1.5开工日期:竣工日期:
1.6其他:
第二条检测项目
甲方委托乙方的检测项目:
□见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测
□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测
□其他:
具体的检测项目、数量及检测参数见附件一。
第三条检测依据
检测依据为现行有效的国家、行业及北京市相关标准。
第四条检测费用的结算方式
本合同收费标准执行北京市物价局京价(收)字[20__]181号文件规定的收费标准及《北京建设工程质量检测收费标准指导价(试行)》[见附件二(略)],以上标准之外的检测项目收费标准委托双方可商议定价。
4.1双方同意按照实际发生检测项目及数量计算总检测费。
4.2检测费按每月进行结算,并由乙方提供检测费结算单,甲方需在接到结算清单15日内支付检测费。逾期支付费用的,每日按支付费用的______%向乙方支付滞纳金。
4.3本工程的检测费末次结算通知发出后,甲方需在90天内办理最终检测费的结算,逾期支付,则向乙方每日支付检测费的0.5%作为滞纳金。
4.4甲方对检测项目及费用有异议的,应及时与乙方进行协商,但不得以各种原因拖欠检测费用。
4.5甲乙双方签订好合同后,甲方应给乙方预付款。
4.6其他付款方式:_________________________________________________。
第五条甲方的权利义务
5.1甲方须向乙方提供委托检测的工程概况,并制定该工程的试验计划。
5.2甲方应对样品的真实性、代表性负责,同时详细填写检测委托单。
5.3委托检测前,甲方应将甲方代表、见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。上述人员发生变更时,甲方应及时书面告知乙方。
5.4委托“见证”检测前,甲方必须提供“见证取样和送检见证人告知书”,送“见证”检测样品时附“见证记录”。
5.5现场检测项目,甲方应提前_______日将现场检测日期通知乙方。并提供必要的外部工作条件。需要时见证人员应到场进行见证。
5.6甲方不得以任何方式要求乙方修改检测数据出具虚假检测报告。
5.7双方签订本合同后,当工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时,甲方应及时办理本合同变更登记手续。
5.8甲方应根据合同,及时支付检测试验费。
5.9甲方有权对乙方未按标准检测和违法违规的行为向相关执法部门进行举报。
第六条乙方的权利义务
6.1乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的证明资料。
6.2乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
6.3乙方应严格执行现行有效的规范规程、检测标准,保证检测的公正性、准确性、及时性和有效性。
6.4乙方应在甲方通知的日期(双方约定)内进场开展检测活动。
6.5现场检测由于抽样的风险性及抽样后工程的开放性及特殊性,乙方只对当时现场检测出的检测数据/结果负责。
6.6乙方现场检测时应遵守工程安全管理规定及其他工程现场管理制度。
6.7对于已纳入本市建设工程检测信息管理系统内的.检测项目,乙方应使用该系统实施检测和管理,并及时出具检测报告。
6.8检测结果不合格的,乙方应及时通知甲方。
第七条违约责任
7.1因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
7.2乙方未按照合同约定时间提交检测报告,每逾期一日应按相关检测项目检测费用的______%向甲方支付违约金。
7.3检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测。
7.4其他违约责任:________________________________________________。
第八条其他约定事项:_____________________________________________。
第九条争议的解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式_____份,甲方执______份,乙方执_______份。
甲方:(盖章)_________________乙方:(盖章)_________________
住所:_________________________住所:_________________________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
委托代理人:___________________委托代理人:___________________
开户银行:_____________________开户银行:_____________________
账号:_________________________账号:_________________________
邮政编码:_____________________邮政编码:_____________________
单位电话:_____________________单位电话:_____________________
传真:_________________________传真:_________________________
联系人:_______________________联系人:_______________________
联系人手机:___________________联系人手机:___________________
合同订立时间:_____年____月___日
合同订立地点:_________________
附件一
委托检测的检测项目、标准及收费一览表
第_____页,共______页
备注:如果填写内容超过表栏的容量,可另附纸作为附页。
工程质量合同15
总承包单位:_________________(以下简称“甲方”)
分承包单位:_________________(以下简称“乙方”)
甲方通过考核,选择乙方承担根据《中华人民共和国产品质量法》、《建筑工程质量管理条例》以及国家、当地政府、有关部门关于工程质量方面的法律、法规,规定,结合甲方质量管理的有关规定,为保证分包工程质量,经甲乙双方协商一致达成如下工程质量保证合同书:
1、开工前,甲方向乙方进行技术交底介绍施工现场情况,乙方必须按《建设贯彻质量管理条例》及相关规定,建立健全质量管理体系,建立质量记录,接受甲方审查,乙方应按技术交底组织施工并遵守甲方施工现场的.有关规定。
2、乙方必须遵守甲方的各项规章制度,严格按现行施工验收规范、标准及质量体系文件规定组织施工,服从甲方领导和质量管理人员的监督和检查,配备持证(国家认证)的专职质量员,并根据工程特点,制定完善的施工方案和质量控制措施。
3、进入施工现场前,乙方必须对施工人员进行质量教育和技术交底,并制定质量计划和作业指导书,报甲方项目部质量部门备案。
4、每道工序必须进行“三检制”;自检合格后,报甲方验收,并按规定向项目部填报质量计量周报、月报表。
5、特殊工种必须持证上岗,并将持证上岗人员登记册及证书复印件报项目部门备查。
6、乙方施工质量不符合合同及标准规范要求时,应由乙方承担责任,按甲方整改通知要求限期进行返工、返修至合格,并赔偿由此造成的一切损失,甲方质量监督部门可根据《建筑工程质量奖罚制度》规定进行分析处罚。
甲方:_________________
___________年_______月_____日
乙方:_________________
___________年_______月_____日
【工程质量合同】相关文章:
工程质量合同02-27
工程质量合同02-27
建设工程质量检测合同10-27
建筑工程质量检测合同10-23
建设工程质量委托检测合同02-02
工程质量保修协议03-03
殡仪馆工程质量保修合同10-31
建设单位工程质量合同11-29
建设单位工程质量合同11-09