架子劳务合同

时间:2023-03-02 16:19:06 合同范本 我要投稿

架子劳务合同

  在不断进步的社会中,越来越多事情需要用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家整理的架子劳务合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

架子劳务合同

架子劳务合同1

  发包人 (以下简称甲方) 承包人 (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:

  第一条:工程名称及合同工期:

  (一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。

  (二)、合同工期:

  1、开工时间以开工报告日期为准。

  2

  第二条:工作内容:外墙钢管架搭设,四层一挑。通道口防护棚搭设,临边防护搭设,中空部位内架搭设,挂安全网、竹跳板铺设(层层满铺),转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。

  第三条:材料:安全网(密网、阻燃)、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装(槽钢材料甲供)。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。

  第四条:工程固定价格费用包干范围:

  1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(B/Y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

  2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。

  3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。

  第五条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

  第六条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。

  第七条:工程款支付:施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的`75%支付,主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%,余款待工程竣工验收合格后三个月付清。

  第八条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。

  第九条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

  第十条:工程质量:

  1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

  2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

  3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供

  材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。

  4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。

  5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200-10000元。 第十一条:安全施工:

  (一) 、安全施工与检查:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。2 、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  (二)、安全防护

  1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、

  使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

  (三)、事故处理

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十二条:其它:

  1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网(易燃)铺设竹跳板。

  2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。

  3、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

  4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理,按项目部指定地点堆放整齐,否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。

  6、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。

  7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定

  的材料及人工费等均由乙方自行负责。

  第十三条: 合同的生效与终止

  本合同经双方签字盖章后生效。

  本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。 第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  本合同未尽事宜双方友好协商解决。

  甲方(章) 乙方(章)

  代表人(签字)代表人(签字)

  合同订立时间:年 月 日

架子劳务合同2

  总包方:_________________(以下简称甲方)

  分包方:_________________(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》以及国家当地有关法律法规,并结合本工程的具体情况,双方本着平等互利,协商一致的原则,达成以下协议:

  第一条:工程概况

  1、工程名称:_________________

  2、工程地点:_________________

  3、建筑面积约:_________________平方米

  4、结构类型:框架剪力墙、砖混结构。

  5、架子类型:钢管扣件,双排落地式外脚手架。(悬挑架另行协商)

  第二条:承包范围如下:

  外脚手架搭拆、刷油漆、安全网挂拆、竹笆铺拆、四口五临边搭设拆除,提供木工棚、钢筋棚、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处,楼层内架钢管、扣件,每栋楼备料二层,以及材料的运输、看护。

  第三条:工程承包施工日期

  外脚手架_________天,木工内支撑架_________天,起算为甲方通知钢管材料进场之日起。如甲方工程使用超期,造成乙方工程不能按合同期完成所造成的经济损失,如钢管扣件、安全网、竹笆、看护人工费、材料的`损失费,由甲方承担损失费用,按建筑总面积为一体计算每天_________元,但在超期使用材料过程中所造成的安全事故,由甲方负责。另竹笆、安全网在超期时间使用时,

  如有损坏,甲方无任何条件向乙方要求更换新材料。

  第四条:工程质量

  钢管、扣件(钢管壁厚不少于_________mm扣件_________kg/个)符合太仓市行业规定,外脚手架搭设符合外排架规范,验收标准和安监验收。

  第五条:工程安全及文明施工

  执行建筑企业及项目部安全文明施工要求,接受建筑企业及项目部安全教育,遵守项目部纪律,违章作业接受项目部教育,发生工伤事故,按劳动保护条例处理。

  第六条:工程进度

  遵照项目部通知安排执行,主动配合工地顺利生产,不妨碍主体施工进度,违章造成的接受项目部处理。

  第七条:配合施工

  1、内排架钢管、扣件搭设过程中,应做到工完料尽,在完成作业面内,多余钢管扣件未清理完成,在多次通知项目部未做到落实的情况下,按实际发生租金费用损失向甲方签证。

  2、内排架钢管扣件在拆卸过程中,在完成拆卸某区工作面后三天内必须清理完成,并用塔吊吊到临时堆放点,堆放好钢管扣件,不得从高空抛下,不得随意切割钢管扣件,如必须切割钢管应相互沟通,做好损失记录,向甲方签证。

  3、在施工过程中因本工地施工人员发生偷窃,在人脏俱获的情况下,按偷窃价值金额五倍罚款,由项目部在外包人工款或工程款中代扣,偷窃价值较严重的移交司法部门处理。

  第八条:过程承包金额

  工程施工面积按_________年综合定额计算规则确定工程面积,承包金额小高层_________元/m2、多层_________元/m2、地下机动车车库_________元/m2。本工程建筑面积约_________m2。实际建筑面积以最终决算为准。

  第九条:工程付款方式

  1、楼栋封顶后支付总金额的_________%;

  2、落架清场后支付总金额的_________%;

  3、竣工验收后支付总金额的_________%;

  4、余款:待业主审计后付清。

  第十条:未尽事宜甲乙双方协商决定。

  第十一条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后即生效,待工期满、价款结清后生效。

  甲方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

  乙方(公章):__________________

  法定代表人(签字):__________________

架子劳务合同3

  甲方:项目部

  乙方:架子班

  根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工,为明确双方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、建筑面积:m2

  4、结构类型及高度:

  二、承包方式及承包内容

  1、承包方式:

  包工不包料(包括辅材),包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。

  2、承包范围:

  ①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层,包括:场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道,人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道,运输斜道,安全通道,所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。

  ②脚手架料的场内转运和材料出场装车,材料按项目部要求清理、堆码、进库;。

  ③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。

  ④按要求施工班组自备工具和自购辅材,包括:钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。

  ⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。

  三、劳务承包费用

  1、乙方完成规定的工作内容,施工质量达到优良标准,工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求,劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/m2。

  2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容,辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助,节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用,特别是安全风险。

  四、劳务款支付:

  1、工程自基础开始,主体完成至十六层时,甲方开始向乙方支付劳务款,本次支付数额为本合同完成工程量劳务费数额(建筑面积)的60%。其后,按建设单位(业主方)向项目部工程进度款的支付批准,由甲方向乙进行支付,支付数额为该批次时间段,本劳务合同完成工程量(建筑面积)劳务款的60%,至主体封顶验收通过后,付至本合同劳务款总额的80%,单位工程竣工验收后,付至本合同劳务款总额的90%,其余10%在单位工程验收合格半年后结清。

  2、劳务款支付时,需扣除乙方在该支付批次时间段内应向甲方所支付的违约金额,以及乙方所领取的餐票费用。

  3、付款必须经乙方申请,由甲方主管施工员、质检员、安全员、总工签署意见,项目经理签字同意后予以支付。

  五、工程质量

  1、乙方必须严格按照设计图、有关规范及技术交底进行施工,确保承包范围内的分项工程质量达到国家现行验收标准的标准,凡不符合国家规范和甲方要求,甲方有权令其返工,返工所有工料费用由乙方负责,返工后仍达不到要求或者不能按甲方要求及时返工,甲方有权指令相关班组协助其返工,返工所发生的费用由乙方承担。

  2、严格执行质量自检,互检,交接检"三检"制度,并做好记录,符合要求后,通知甲方专业施工员验收,没有甲方专业施工员验收记录,本工种施工程序没有完成,不能进行下一道工序。

  3、甲方专业施工员在施工过程检查中或验收时提出的整改意见,乙方必须照章执行,对拒不执行整改意见的,由乙方向甲方支付违约金。

  4、质量检查评定以甲方、监理、乙方三家进行验收的为准,其结果作为办理劳务费支付的依据。

  六、工期进度

  1)乙方必须对甲方下达的控制工期总进度计划、月进度计划进行分解,分解为周、日进度安排,并报甲方审批备案,进度必须按甲方计划按期或者提前完成。

  2)每月对乙方施工进度考核一次,由于乙方原因连续二次达不到工期要求,甲方有权勒令乙方无条件退场,并同时终止合同。

  3)传统节假日、法定节假日或农忙季节,乙方必须留守人员,按甲方要求完成规定的施工任务。

  4)因甲方原因造成的进度延误一天以上,工期顺延。

  七、安全生产、文明施工

  1)乙方应本着安全生产,文明施工的生产原则进行施工,在施工期间,积极配合甲方对班组的三级教育管理,做好班组自身安全,应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿内的清洁卫生。

  2)乙方作业层、施工现场及材料堆场和本工种垃圾堆放必须在甲方指定地点,做到堆码整齐,井然有序,否则甲方将指派专人清理,所用人工费在乙方结算中加倍扣出。

  3)乙方必须遵循安全规章制度,加强安全管理,各工种全部要求持证上岗。甲方提供合格的防护材料、机械设备;对不符合安全标准的材料、设备,乙方有权拒绝使用,乙方必须按照安全操作规程文明施工,不得冒险蛮干。对于违章指令,可以拒绝接受,班组长必须协调好各工种的施工环节,杜绝人为制造安全隐患,切实搞好安全生产,在施工期间如因乙方原因发生安全事故,事故费用全部由乙方承担,非乙方原因造成的安全事故,由甲、乙双方以及劳动监察部门会同一起分析事故责任,按照国家劳保政策及相关条例协商处理。

  4)其他条款详见《工程项目部管理制度》此作合同附件。

  八、双方职责

  一、甲方职责

  ①甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李、自购餐具)。

  ②甲方组织对乙方施工人员进行工程质量、安全生产、文明施工上岗培训;

  ③甲方根据生产情况安排乙方工作,并对乙方进行分项工程技术交底和技术指导,解决施工中遇到的.技术难题。

  ④甲方为乙方提供除乙方自备机具、辅材外的材料和施工机具。。

  ⑤甲方提供临时水源、电源至各楼层。

  ⑥甲方按合同约定及时支付劳务费。

  2、乙方职责

  ①、乙方必须组织具有上岗证技术熟练的架子工施工操作人员及相应的管理班子进入现场,必须严肃认真的将本工程概况及有关规章制度向所有施工人员交底,凡交代不清或未交底由乙方负责;交底内容包括:a工程概况及质量条款b安全责任制度及规范c工期限制天数的实施控制d各种规章制度及文明施工要求;乙方严禁雇佣童工。

  ②、自带机具必须有明显标志,并附清单交给甲方以便退场时清理;

  ③、乙方必须按照工程图纸、甲方的施工方案、工艺标准、技术交底以及现行建筑施工规范以及甲方其它要求组织施工,必须按期、保质、保量、安全地完成所承担的分项工程;

  ④乙方必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方统一指挥调度,保证政令畅通。

  ⑤乙方必须把所需材料计划提前一周报给甲方,乙方施工人员在施工过程不得随意更改架子搭拆,如有浪费甲方材料,乙方按材料损失价值加倍向甲方赔偿;

  ⑥乙方必须爱护甲方提供的施工机具,如有损坏或遗失,照价赔偿;

  ⑦乙方施工人员统一着装,统一雨衣,文明施工,自觉维护周围环境,不得损坏场内任何公物和树木,如有损坏照价赔偿。

  ⑧乙方在施工中必须遵守安全生产有关规定,做好安全生产教育。

  ⑨乙方人员严禁在工地施工区域和住宿区内使用电炉等设备取暖做饭,禁止乱搭、乱接各种电线。

  九、材料使用规定

  进场的钢架管、钢丝、安全网、扣件及扣件螺杆螺帽等材料,使用前乙方须提前向甲方申报所用材料计划并填写领料单,清理架管按进场的规格100%经甲方验收后入库,如有必要的损耗,需说明原因;扣件及扣件螺杆螺帽按99%交验入库,超出规定损耗部分乙方照价赔偿。

  十、其它事项

  1、签定劳务合同后,乙方进场人员必须证件齐全,不得有三无人员和犯罪人员,必须将进场人员造册报给甲方,所报花名册人员必须与相应人员本人身份证名字相符,并配合甲方办理当地行政工作。乙方必须保证其队伍工作人员的稳定,不能随意增减人员,如有变动必须在三天前向甲方提供其变更人员名单,乙方应在甲方指定和同意的时间内增减劳动力,否则按每增减人数差额由乙方向甲方支付违约金。

  2、乙方指定等同志为现场负责人,负责与项目部及各班组的协调工作,乙方负责人不得擅自离岗,且每天早晚均要向甲方专业施工员报到,如需离开必须征得甲方主要负责人同意,并委派代理负责人,如因现场负责人擅自离岗造成的其他影响,乙方承担其所有经济损失责任和相关责任。

  3、施工过程中,如无甲方指令、乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方无条件赔偿甲方一切损失,并根据对工程的影响程度由乙方向甲方支付1000元至10000元的违约金。

  4、乙方必须做好承包范围内的成品、半成品保护工作,不得破坏其它成品和半成品,否则按损失状况加倍向甲方赔偿。

  5、乙方承包工程范围工作内容不得转包,否则将无条件退场,并同时终止合同。

  6、乙方必须随时做好雨、雪天的施工准备,配备雨、雪天施工所需劳保用品,所有劳保费用已包含在承包单价内,甲方不另承担。

  7、如乙方不履行合同,其余款作为支付甲方违约金。

  8、本合同未尽事宜,另行补充。

  以上条款自双方签字之日起生效,工程款支付完毕,合同自动解除;本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。

  甲方代表(签字):乙方代表(签字):

  年月日年月日

  电话:

  (身份证复印件)

架子劳务合同4

  甲方:公司

  乙方:架子工承包班组长

  经甲乙双方协商,甲方同意将楼的架子工人工费分包给乙方,为了进一步加强管理,明确双方的责任,保质保量按期完成本工程的施工任务,特签订此合同,望共同遵守执行。

  一、甲方的权利和义务

  1、甲方应为乙方提供必要施工场地及所需的大中型工具设备。

  2、甲方为乙方所提供的设备、材料、工具必须及时的到达施工现场,并为乙方提供必备的施工条件。

  3、甲方对乙方完成的工作内容及时检查验收,发现问题应及时处理。

  4、甲方有权对乙方施工不符合要求的项目进行停工、返工、罚款等处理,由此造成的全部经济损失乙方承担。

  二、乙方的权利和义务

  1、乙方在施工中必须服从甲方领导的统一指挥和安排,不得擅自停工、施工、我行我素。

  2、乙方承包工程内容:所有相关配套工程及全部工序。

  1、基础脚手架搭拆。

  2、所有搭设(内、外、吊、跑道、满堂脚手)脚手架安拆、返跳板、“四口”过道到临边等所有防护拦等。

  3、根据工地需要搭好上料口,各工种所用跳板等均有架子工负责。

  4、架子工拆除后的铁丝、钢管堆放到指定地点。

  5、按工地需要绑扎各道工序的脚手架。

  6、工地发现安全隐患应及时整改。

  7、外墙挂安全网。

  8、安全网的搭拆、龙门架安拆、各种标语及安全门的搭设。

  9、质量、安全、文明施工、工期、劳动纪律等各项指标,达到内控标准。

  3、施工中的劳力安排:为保证施工能够顺利进行、保证工期、保证质量,必须安排足够的力工、技工等人员。

  4、乙方在施工中必须作到工完场清,拆除的脚手架及跳板、三角架等物品必须按甲方指定位置归好垛,不准随便乱扔杆、木、铁线等。

  5、乙方在施工过程中必须对周转材料进行保护,不准任意折断、摔断等。发现有质量不好的材料可以不使用。

  6、乙方对所签订的工期、工程质量及各种安排必须保证完成和实施,如有违约甲方有权对其班组进行处罚,情节严重的`追究其责任。

  7、乙方对施工现场的所有工具、设备不得损坏,若发现双倍罚款并追究责任,特别是机械设备不得随意使用,若使用必须经过甲方有关人员批准后方可使用。

  8、乙方对施工现场的所有建筑材料、物品不准偷窃,若发现双倍罚款并追究责任。

  9、在施工中所有施工人员必须经过技术交底、安全交底、安全教育方可上岗。

  10、乙方不得以工地木料作为燃料,如发生按实际价格双倍罚款。

  11、现场人员严禁酗酒、打架斗殴、随地大小便等违法乱纪的现象发生,若发生每次每人罚款1000元,情况严重的交有关部门处理。

  12、因风、雨、停电及不可抗力所造成的停工乙方自己负责。

  13、施工前乙方应与甲方签订安全生产合同书,方可进行施工,施工人员若发现安全隐患应及时向甲方有关人员报告,并立即整改。

  14、乙方所有的施工人员都必须认真执行甲方的各项规章制度,对于甲方所开展的各项活动必须积极参加。

  15、架子工的所有安全防护品均由乙方负责。

  16、在本合同规定的工作范围内,乙方应按章操作、文明施工,乙方人员若发生安全和人身事故,由责任方承担所有费用。

  三、工期:20xx年月日至20xx年月日。

  四、质量标准:各分部分项工程均达到合格标准。

  五、承包价格:按建筑面积每平方米8元计算。

  六、承包形式:包工不包料,消耗材料不准超定额含量。

  七、结算方式:甲方每月按乙方完成工作量的80%支付给乙方,其余的20%工程竣工验收后一次付清。

  八、违约责任:本合同履行过程中如有单方违约,由违约方向守约方支付合同总额的20%作为违约金。

  九、合同履行中发生争议,由甲乙双方协商解决,不愿协商或协商不成的,可向当地人民法院起诉。

  十、合同条款如需补充,双方可以根据具体情况结合有关规定签定补充条款,与本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执壹份,双方签字之日起生效。

  甲方:公司乙方:架子工代表

  工地代表:工地代表:

  20xx年月日

架子劳务合同5

  甲方:_________(以下简称甲方)

  乙方:_________(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律法规,结合项目部有关管理条例,本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。双方同意签订本合同,以资共同遵照执行。

  具体条款如下:

  第一条工程概况

  1、工程名称:星空、观源21#、24#楼

  2、工程地点:山东省德州市平原县南外环北面

  3、分包性质:星空、观源21#、24#楼外架搭设工程劳务分包

  4、架子类型:钢管扣件、双排落地式外脚手架。(包括悬挑架)

  第二条承包内容

  1、本工程为包清工,外脚手架搭设、拆除、刷油漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除,提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。【注】;包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。

  2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星期申报,反之如有出现待料情况乙方自理。

  第三条结算及付款办法

  1、本工程按建筑面积每平方米11元。

  2、本工程无预付款。

  3、基础工程(±0.000)封顶完成验收后,由甲方将形象进度预算上报开发商,开发商在7日内安排审计,审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;

  4、三层主体封顶完成后,由甲方将形象进度预算上报开发商,开发商在7日内安排审计,审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)

  5、六层主体封顶完成后,由甲方将形象进度预算上报开发商,开发商在7日内安排审计,审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的`70%;(扣除上次已付款项)

  6、九层主体封顶完成后,由甲方将形象进度预算上报开发商,开发商在7日内安排审计,审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;(扣除上次已付款项)

  7、主体封顶,二次结构全部完成,并通过中间验收达到合格为止,由甲方将形象进度预算上报开发商,开发商在7日内安排审计,审核完毕经开发商、甲方双方签字后30日内付总造价的80%,余下20%三个月后一次性结清。

  第四条合同工期

  1、承包日期从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

  3、发现工人不带安全帽,每人每次罚款50元。

  4、发现工人随地大小便,每人每次罚款50元,并罚清理干净。

  5、发现工人赤膊施工,每人每次罚款50元。

  第五条工程质量

  1、本工程质量应达到设计和图纸要求,严格按国家质量标准验收。

  2、乙方必须按照设计要求和国家规定的质量标准施工,必须按开发商和监理、设计要求施工。在施工时发现有错误,须立即向甲方或监理部门提出,并取得文字变更和洽商手续后方可继续施工,否则后果自负且工期不予以顺延。

  3、乙方在施工期间由于生产工人技术素质力量薄弱,施工操作不当,组织管理不善,责任意识不强,造成工程出现质量事故,工期滞后需再次重新施工,所发生的人工费由乙方全部承担。

  4、乙方在施工过程中确保分部分项工程达到验收一次通过。

  第五条文明施工

  1、乙方应严格执行国家颁发的“文明施工现场管理标准”和行业有关规定,加强科学管理,坚持文明施工,做到施工作业场地料尽场清地干净,作业区必须执行谁施工谁负责的指导原则,施工用料采取即用即清即归(类)堆,人走脚下清,施工现场必须达到无垃圾和环境污染,上级突击检查时应积极配合不得拖延,乙方没有达到市优文明安全工地根据大合同相应处罚。

  2、乙方应按甲方的文字(书面交底)安全技术交底完成,如有不文明的现象,应立即纠正整改,否则应受到相应的经济处罚,如有打架、斗殴、偷窃的一律按有关规定给予最低500~5000元经济罚款,一切损失由肇事者和乙方负责,并追究其责任,再分别作出事故处理,情节严重交有关司法部门处理。

  第六条安全责任

  1、乙方必须贯彻国家和政府、行业主管部门颁布实施的安全生产法律法规,严格遵守甲方颁布的安全规章制度,安全技术交底《施工现场安全管理条例实施细则》。并严格按安全操作规程组织施工,把安全各项工作落实到每一个环节和每一个人,认真抓好“安全”预防预控工作,加大安全检查力度和责任措施,乙方要派兼职安全员管理好安全生产。

  2、乙方入场人员必须遵守各项安全规章制度,甲方有权监督,有权处罚乙方违纪违章和不良现象。

  3、乙方必须服从项目部各项安全管理,不得私自更改施工方案,不得借工作之便冒险作业,不得拆卸安全防护设施,不得破坏各种安全警示标志,作业人员不得刁难安全员的监督检查工作,否则均应受到100~500元的经济处罚。

  4、如应乙方管理不当而造成安全事故,一切损失均由乙方负责。

  5、如因乙方原因发生重大质量事故及安全事故,甲方有权将乙方清理出场,由此发生的经济损失由乙方负责。

  6、乙方在未完工前,无理要求出场则不计已做工程量,对甲方另调派施工班组所产生的费用由乙方承担。

  7、工地禁用60岁以上及18岁以下民工,严禁有癔病、心脏病、高血压、疾病等进入工地施工,每个工作人员必须有自我安全保护的安全意识。

  8、乙方承担强制性每人100元,如有不参与保险人员所发生的一切事故及费用均由乙方负责,剩余部分由甲方负担,工地施工人员必须配带身份证以于备案。

  第七条违约责任

  双方不得无故违约,若乙方中途无故退场,甲方扣除乙方实际发生的工程量得50%。

  第八条协议生效与终止

  本合同自甲乙双方签字盖章之日生效,完成约定的全部施工内容交验收、编制审核结算工程全部价款付清之日告终止。

  本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。甲方双方签字盖章生效。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

架子劳务合同6

  架子工班组劳务合同

  (项目部制定初稿)

  甲方:重庆第六建设有限责任公司 “西苑佳居”A标段项目部 乙方:

  经甲、乙双方共同协商,甲方将“西苑佳居”A标段 #楼工程“外脚手架工程”施工劳务分包给乙方。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国建筑法》及其它法律法规和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确双方的权利和义务,特签订本合同。

  一、承包劳务范围

  本工程 #楼外脚手架的搭设、拆除及临边防护等工作。

  二、劳务作业的内容:

  1、外架搭设前应做的准备工作:

  (1)熟悉本工程外架搭设施工方案,掌握甲方对该工程外架搭设的质量要求及安全技术交底;明确搭设的具体做法。

  (2)按照外架搭设施工方案和技术交底,制定材料计划单,材料计划单报项目部模板工长(栋号工长)及项目技术负责人审批。

  2、本工程从第一层(如有地下室从地下室起)至第七层为落地式双排钢管脚手架,第八层起采用型钢悬挑双排钢管脚手架,每六层一段。按此要求的搭拆及材料吊运。

  3、进出工地的安全通道的搭拆。

  4、所有楼层的邻边防护搭拆及材料搬运。

  5、按四川省安全文明标化施工工地的管理要求定期和不定期打整其工作面和周边防护用工。

  6、凡有关脚手架搭设和安全防护的内容全部在内。

  7、安全防护设施恢复用工。

  三、承包方式

  按建筑面积以平方米方式计算劳务费,进行结算并包干。

  四、承包单价

  1、外脚手架搭设全过程按建筑面积计算: 元/㎡(大写 每平方米)包干(包括第二条全部内容在内)。

  2、为了体现优质优价、文明施工,上述工资单价是指按照外架搭设技术标准达到合格,工期按照要求,安全文明施工达到规定的要求的总单价,其中工资总额70%为基础工资,30%为质量、安全、文明施工及工期评分劳务费,按照工期要求无大的安全事故,完成质量合格施工任务即可获得基础工资,质量、安全、文明施工及工期评分劳务费评分办法按照项目部的有关规定执行(附后)。

  3、零星计时工:技工 元/工日;普工 元/工日。

  4、承包内容外的工作内容单价:协商定价。

  5、备注:

  (1)以上承包单价在施工合同中不以任何理由做调整。

  (2)建筑面积计算依据,按照国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T 50353-20xx)计算,计算时按照结构尺寸计算,暂定为平方米(不包括地下室,最终以甲乙方办理结算的数据为准)。

  (3)承包单价包含了预埋连墙件的安装和拆除费用。

  (4)承包单价包括甲方提供给乙方的劳保安全用品【手套、安全帽(带)等】,费用由乙方负责。

  (5)甲方支付给乙方的劳务费包含《劳务法》及公司规定的各项费用。

  (6)本分项工程原则上不发生计时工。特殊情况由责任工长同意、安排并及时办理计时工签证单,事后补办无效。

  五、劳务付款方式

  1、乙方承诺垫资施工至主体层,甲方开始付款。

  2、达到垫资部位后,正常情况,每月25日开方前,甲方组织管理人员及乙方负责人共同对其当月完成量进行质量检查,其质量检查依据现行规范及技术要求,质量达标,则由栋号工长开出该班组当月实际完成产值劳务方单,并经责任工长审核签字后交项目经理,并附上质量检查表、工期检查表、工序交接单等。反之,质量不达标者不开方单,直接整改、返工,经重新检测达标后,在下月方单中补开。

  3、甲方每月支付乙方本月方单产值(产值计算按基本工资加评分工资)的80%,在该分项工程施工完毕后,甲方再付乙方已审定的10%,付至90%。

  4、全部单项工作完成之日起,三个月内付清全部工资。

  5、特殊情况,当甲方资金困难时,乙方承诺:自愿垫资2~3个月人工费进行施工,不得因此而停工。

  6、平时班组民工生活费由乙方负责人自行解决。

  7、方单报审与人工费发放流程

  (1)方单报审流程

  1)每月20日由班组负责人整理本月完成楼层的`检查验收单→填写结算申请表→安全员签字→材料员签字→栋号工长签字→责任工长审核→项目经理审批→责任工长开方单→发放人工费

  2)各流程管理人员写明奖惩,附依据及原始资料;

  (2)人工费发放流程

  班组负责人编制工人工资表,工资表总量应和方单匹配,落实到人头→该工资表由安全员审核,检查是否与入场教育签字表匹配→责任工长审核,检查是否与教育培训记录匹配→项目经理组织或指定人员将班组人员召集后发放工资,班组到场人员必须达到2/3,发放时每个工人本人签字(按印章或手印),然后发放工资。

  (3)付款条件及方式

  1)每月20号乙方上报已完工程量,当月已填写检查记录并经管理人

  员签字确认的工作面方可作为已完工程量进行结算,经项目经理审批后作为发放工资的依据。

  2)工资当月结清,开具方单后15日内支付全部人工费。

  六、质量要求及承诺

  1、本工程文明施工达到省文明施工标化工地,质量目标达一次性验收合格。

  2、乙方必须严格按照施工方案、技术交底,有关规范进行施工和验收,确保该工作质量一次性合格标准。尤其保证横平竖直,间距一致,连墙牢固的要求。具体要求按照施工方案的内容。

  3、凡属乙方错误抄平放线、不按规范,不按书面技术交底(甲方交底)等要求施工,造成返工,一切损失和责任均由乙方承担。

  4、每验收批搭设完成后先由班组长通知分管工长和质检员自检合格后,再由分管工长通知责任工长检查,第一次连续两次检查不合格,第二次开始每一次检查不合格,甲方对乙方处以200元罚款,并赔偿由此给其他班组造成的窝工损失。

  5、乙方对质量检查不合格的部位必须及时组织人员返工、整改。若造成大量返工或严重阻碍下一道工序施工,甲方应赔偿返工所需的材料或其他班组损失。

  6、乙方施工中每道工序穿插搭接前其工作面必须工完料清后经三方(项目部、各工序交接班组负责人)共同交接验收,并在工序交接验收单上签字认可。

  8、乙方承诺:若本分项工程原因达不到省级文明施工标化工地,则该分项工程的基本劳务费按80%结算。

  七、工期目标、要求及承诺

  1、本工程工期紧、任务重,质量要求高,安全文明施工要达到省文明施工标化工地,对基础、主体、装饰工程为建设单位要求的关键节点,故

  乙方必须引起高度重视,保质保期完成。若非因甲方原因不能按期完成,甲方将处以乙方该分项工程费劳务总价2%管理费的罚款。

  2、甲方责任工长负责制定每月阶段工期进度计划,乙方负责人必须签字认可(有争议的进行协商,协商不成的由项目经理裁定)。乙方不得无故拖延不签,超过两天视为认可。

  3、阶段工期进度计划一经排定,甲、乙双方必须遵照执行,进度完成情况,作为当月甲方支付乙方劳务费的重要依据之一,乙方拖延一天,甲方将延后3天支付乙方劳务费进度款,并以此类推。乙方必须垫资当月劳务费进行施工,并不得因此停工。

  4、乙方若连续两个月拖延阶段工期,甲方将没收其缴纳的保证金20xx元。

  5、乙方承诺:若因乙方原因拖延本条款第一条规定之节点工期,处以每拖延一天1000元的罚款,并扣发工期进度奖。

  八、安全文明施工目标及要求

  1、本工程安全文明施工目标:必须达到“省标化工地”。

  2、乙方人员必须严格遵守甲方制定的各项规章制度、管理条例,甲方有权对其违章、违纪人员处以罚款。

  3、施工期间因乙方人员违反安全操作规程、安全技术交底或工长安排,造成安全事故,出现意外自伤或伤害他人,费用和责任按有关规定执行。

  九、施工过程管理

  1、乙方所有人员必须严格遵守甲方制定的现场文明施工、安全生产、治安消防等各项规章制度,若有违反将按有关规定处罚。

  2、乙方人员进场后三天内必须如实上交所属工人身份证复印件并造具花名册交甲方资料员收集、归档。若拖延不交的,处以乙方10元/人·天罚款;长期不交人员,必须清退出场。乙方人员的家属和小孩禁止进入施工现场,违者一经发现,处以乙方50元/人·天罚款.

架子劳务合同7

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方: (以下简称乙方)

  为了确保“”项目(下称本项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目 的单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称: 。

  2、工程地点: 。

  3、工程价款约(人民币大写): (工程价款按本合同约定按建筑面积结算)。

  二、劳务承包范围

  乙方按甲方提供的幢号等为依据,具体承包内容如下:

  1、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作。

  2、所有相关的工具、材料乙方负责卸车及堆放整齐。

  3、所有外脚手架工程、安全棚、安全通道、防护设施。

  4、施工电梯的安全防护架、塔吊的安全操作平台、三保四口五临边等工作。

  5、所有钢管扣件、安全网、竹板、油漆、铁丝等架子所用材料由乙方自行购买。

  三、劳务承包方式:

  1、本劳务工程采用包工包料的形式,即人工费部分用具的包干形式进行承包。

  2、施工工具均在承包范围。

  3、工程开、竣工时间:

  3.1、开工时间: 年 月 日,竣工时间: 年月 日具体以甲方提供的工期计划为准,详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用。

  3.2、总日历工期:总日历工期 天,从开工之日开始计算,在此工期内,乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准,分段工期必须保证总工期。

  四、劳务工程质量

  1、 乙方必须熟悉施工图纸、制定搭设脚手架操作方案,应绘制搭设脚手架布置方案图(特别是悬挑部分)必须有详细布置方案图。槽钢悬挑不得超过18米。 2、 对工人要进行技术交底,严格按照搭脚手架的施工规范及经项目部审定的脚手架施工方案进行施工。特殊工种操作人员必须提交操作证。

  3

  、 乙方现场施工人员必须听从甲方现场管理人员的指挥及安排不得盲目施工,凡是发现不合格的项目,乙方应迅速返工,影响其它工种施工进度损失及返工损失均由乙方负责。

  12、 脚手架搭设检验标准(允许偏差值)

  13、凡发现乙方未按以上要求规定进行搭设,罚乙方承包人/次,并督促整改到位。

  14、乙方所承包的.劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者,则合同单价下浮5%作为结算承包单价。

  五、劳务款结算依据及结算单价

  1、上述结算单价包括乙方劳务的人工费、材料费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干,甲方不应再向乙方支付其他任

  何费用。

  2、以上费用包含因在外租房(施工现场不允许居住生活)工人来回上班等各项因素费。

  六、劳务工程其它费用的确定

  1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工,若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况,必须按甲方的计时工管理办法及签证程序,由甲方现场代表签字认可,并注明工时和单价。同时,因工程设计变更,在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算,超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量,同时,因上述情况产生的一切损

  失均由乙方承担。对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证,否则无效。

  2、计时工工资:技术工按 150 元/工日计算,普工按 120 元/工日计算,该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。

  3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的,超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方,并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

  七、履约保证金和劳务款结算支付程序

  1、乙方进场向甲方缴纳质量保证金元,主题封顶后甲方一次性退还给乙方。

  2、乙方进场后,自带生活费三个月第二个按照形象进度付工程款的。主体完工后拨至总承包人工费的%。经建设单位、设计、监理、市质监站竣工验收合格后,三个月内拨至结算总价的%,余款为保修费,保修期为一年。

  3、承包单价:

  八、安全施工

  1、在施工过程中,如发生安全事故,造成人身安全伤亡事故在一万元以内乙方自行承担,一万元以上的乙方上报甲方由甲方负责,或上报有关部门处理解决。

  九、甲方责任

  1、提供必要的施工图纸,做好技术交底,按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。。

  2、提供施工用水、用电接口(水电费用由甲方承担)。

  3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。。

【架子劳务合同】相关文章:

架子工劳务合同11-02

架子工劳务的合同12-30

架子工劳务的合同12-30

架子工劳务合同11-02

架子工劳务分包合同最新11-29

架子工合同10-08

架子工合同03-09

建筑架子工合同03-17

架子承包合同03-10