建设工程合同

时间:2023-02-09 10:41:45 合同范本 我要投稿

建设工程合同范本(精选15篇)

  在当今不断发展的世界,合同出现的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小编精心整理的建设工程合同范本,希望能够帮助到大家。

建设工程合同范本(精选15篇)

建设工程合同范本1

  甲方(发包方):

  法定代表人:

  乙方(承包方):

  法定代表人:

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条工程项目

  1.1工程名称:。

  1.2工程地点:。

  1.3工程内容:。

  1.4承包形式:。

  第二条工程期限

  2.1合同工期总日历天数天

  开工日期:年月日。

  竣工日期:年月日。

  2.2如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延

  (1)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;

  (2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

  (3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。

  2.3因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

  第三条工程价款、结算及付款方式

  甲方付款前,乙方应提供发票。

  本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币(大写)(¥元)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。

  3.1本合同签订后日内,甲方支付人民币元工程款;

  3.2工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付人民币元工程款;

  3.3余款人民币元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。

  第四条建筑材料、设备的供应和采购

  4.1工程材料、设备由乙方采购。

  4.2乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。

  第五条施工与设计变更

  5.1甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。

  5.2甲方因使用功能提出的'变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。

  5.3设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。

  第六条工程质量管理及验收

  6.1工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。

  6.2工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。

  6.3工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。

  第七条安全施工

  乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第八条质量保修

  8.1本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。

  8.2在保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

  乙方保修联系电话:;乙方保修联系人:。

  第九条违约责任

  9.1乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的千分之三向甲方支付违约金(从工程款中直接扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付工程总价款的20%的违约金。

  9.2工程出现质量问题视为乙方严重违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中直接扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。

  9.3协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

  第十条纠纷解决办法

  因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十一条附则

  11.1甲方代表为,乙方代表为。

  11.2本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。

  签署时间:年月日

  甲方(盖章):

  联系人:

  联系方式:

  地址:

  乙方(盖章):

  联系人:

  联系方式:

  地址:

建设工程合同范本2

  总承包人:_________(以下简称甲方),地址:_________,电话号码:

  分包人:_________(以下简称乙方),地址:_________,电话号码:

  甲方与乙方达成协议,因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款载明于附表一内,作为承担总包合同工程的一部份。本着诚实守信,本总包合同的各条规定及相关事实,甲乙双方应充分如实告知相关当事人,甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于_________年_________月 _________日双方同意如下条款。

  第一条:工程名称:_________

  第二条:工程地点:_________

  第三条:工程范围:附件二。

  第四条:价款

  4、1工程总价:人民币_________元整,大写为_________(此项为投标价,支付以实际工程量为依据,此为税后价),乙方包工包料。

  4、2按20xx年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算,合同另有约定的除外。

  4、3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取_________%作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

  4、4此合同开工10天内,乙方向甲方交质量保证金_________万元,此保证金应在该分包工程验收完工后,15天内归还给乙方。

  第五条:工程期限

  5、1开工日期:_________

  5、2竣工日期:_________(以竣工报告为准)交付日

  5、3合同总工期:_________天

  5、4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地开始履行分包工作。乙方应辛勤以赴,不得耽误。

  第六条:付款办法

  6、1乙方进场5天内,甲方付给乙方进场施工费_________元。

  乙方施工至壹个月后,10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%,工程结束验收合格付至总工程款的90%。工程竣工后六个月内付5%。

  6、2工程竣工满一年后20天内5%付清(此项为保固金)。

  6、3水电费由甲方预交,费用从乙方工程最后一批工程款中扣除[水电费用是决算后机械费中的50%]

  6、4甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。

  第七条:本工程质量标准

  按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。

  第八条:代表

  甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表,有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件,此项人员的授权委托书作为本合同的.一部分。如发生变更,甲方应当自变更后即日书面通知乙方,因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承担。

  第九条:工地管理

  9、1乙方必须加强施工人员的安全 及职业技能教育,在施工过程中,必须保证安全,清除隐患,杜绝一切事故的发生。

  9、2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工,做到工完场清,垃圾归堆并运送指定地点。如不及时处理,经乙方书面确认,甲方可以于该期工程款中扣除20xx元以下罚款。

  9、3乙方进入施工现场后,不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。

  第十条:设备、材料、通行及配套

  10、1甲方提供乙方临时用房,以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。

  10、2凡本工程使用的由乙方提供的设备及材料,除甲方当即提出不合格外,均视为合格品。

  10、3乙方堆置器材设备之场所,应在甲方许可之范围内,不得妨碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工,应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。

  10、4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供,甲方应随时注意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯或其它设施之安全正常营运。

  第十一条:工程保险

  11、1乙方应对其员工购买保险

  11、2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则,如果涉及乙方应当享有保险单内利益,甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。

  11、3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。

  11、4除能证明因不可抗力或乙方故意或重大过失外,工期延长,应由甲方支付续保费用。

  第十二条:变更设计

  12、1双方得以按照下列情况改变其分包合同的工程:

  12、1、1经由本合同双方协商一致减少的事项。

  12、1、2为了甲方利益,由乙方可以书面提前10天通知甲方,变更或增加或减少的事项。

  12、2所增加或变更之费用,乙方可以按照签订到变更期间的相对高价定价。

  12、3减少之工程,甲方除承担乙方已购材料之损失外,还应支付乙方为此支付合理的费用。

  第十三条:工程延期

  13、1须延长完工日期时,乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方,但能够证明是乙方故意造成延期的除外。

  13、2本工程施工期间,甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。

  第十四条:验收

  14、1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时,甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。

  14、2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时,乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后,由甲方验收。

  14、3乙方在验收前3日,将验收日期以书面通知甲方,如甲方不能按时参加,须提前2日书面通知乙方,因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。

  14、4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的,乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可,通知的验收日期即视为验收合格之日,作为支付合同价款的依据。

  14、5本工程竣工并经甲方验收合格后,乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。

  第十五条:违约及损害赔偿责任

  15、1一方如有下列情事之一者,另一方可终止或解除本合约,一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。

  15、1、1一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。

  15、1、2一方要求停工达15日,除能证明是不可抗力或另一方之故意或重大过失除外。

  15、1、3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞,或一方显无能力支付工程款。

  15、2本合约依上述原因而终止或解除时,或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件,一方仍得依法向另一方求偿。

  15、3除能够证明是乙方故意不按时进场施工的,甲方应赔偿乙方违约金15万元。

  15、4除能证明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期,甲方应按每人100元/天对乙方承担赔偿金,并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。

  15、5甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等,每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。

  第十六条:纠纷处理

  甲乙双方如对本合约条款发生争议,双方应平等协商,协商不成,由苏州市相城区人民法院管辖。

  第十七条:其它

  17、1合约时效:本合同经双方盖章后生效,自付清尾款后终止。

  17、2合同份数:本合同一式四份,甲乙双方各执贰份。

  17、3本合约正本之印花由双方各自贴销。

  17、4一方提供之地址为可送达之地址,如果变更应及时通知,否则按照合同约定地址投递即视为送达。

  附件

  1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不提供)

  2、甲方提供图纸一览表,双方认可的施工图

  3、甲方提供的设施、材料清单

  4、甲方指定之负责人授权委托书

  签约日期:_________年_________月_________日

  甲方:_________

  甲方担保人:_________

  乙方:_________

建设工程合同范本3

  建设单位:_________,以下简称甲方;

  设计单位:_________,以下简称乙方。

  根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  一、工程名称

  甲方委托乙方承担_________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________。

  二、甲方义务

  1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。

  3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  三、乙方义务

  1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_________年_________月_________日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_________份,技术设计文件一式_________份,施工图设计文件一式_________份。

  2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的'需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。

  3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  四、设计费

  甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_________元。

  五、违约责任

  1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。

  六、其它

  本合同自_________年_________月_________日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。

  本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。

  建设单位(甲方)(盖章): _________ 设计单位(乙方)(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

建设工程合同范本4

  甲方:身份证:(以下简称甲方)

  乙方:身份证:(车队以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商达成如下协议:

  甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的`畅通。

  乙方负责运输:运输地:

  要求乙方车辆:部(解放、东风王平头、斯太尔);车箱长

  5.3米、车箱宽

  2.3米、车箱高

  1.4米

  运距:公里运费:元

  结算方式:按车次结算,24小时结算一次(以现金方式结算)

  此协议双方认同,在约定时间内于________年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅

  甲方负责联系住宿地方,乙方车队自己交房租。

  甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费:工程总费用的%

  违约罚金:乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排,违约方应付给乙方违约金每车500元天。乙方车队没按约定到达工地并施工,违约方应付给甲方违约金500元天。

  此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

  甲方:乙方:

  代表人:代表人:________年____月____日

建设工程合同范本5

  (甲方)委托人(施工承包方):_________________________________________

  (乙方)居间人(委托受理方):_________________________________________

  工程名称:___________________________________________________________

  依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条,第四百二十六条之规定,经当事人双方协商一致,订立如下条款,共同遵照执行

  工程条款:

  (一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。

  (二)、居间酬金付款办法:按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元,分____次税后现金支付。具体按:

  (三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。

  (四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的`经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任。

  (五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。

  (六)、签约地点:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同范本6

  发包人(全称)(甲方)

  承包人(全称)(乙方)

  依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿,公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:盱眙县机动车保姆城

  工程地点:盱眙县龙泉转盘西南侧

  工程内容:框架结构;局部4—15层;建筑面积77851。99平方米

  工程立项批准文号:资金来源:自筹。

  二、工程承包范围

  承包范围:图纸设计范围内土建及水电安装工程

  三、合同工期

  开工日期:以经审批的开工报告为准

  竣工日期:从开工日期顺延至合同工期合同工期总日历天数:540日历天。

  四、质量标准工程质量标准:

  符合国家验收标准,备案合格

  五、合同价款

  金额(大写):暂定价人民币(大写)柒仟柒佰捌拾伍万壹仟元(¥7785。10万元)按20_________《江苏省建筑与装璜工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》及现行的相关定额、文件等结算并经有资质部门审核后的总价下浮10%作为最终结算价(其中最终结算时钢材、商品混凝土价格须经甲方相关人员签证认可后按实计算,不参加下浮,人工费按淮安市有关文件执行不下浮。无框玻璃门、窗不在本合同价款内,如承包方施工另行商定)。

  六、组成合同的文件

  组成本合同的`文件包括:

  1、本合同协议书

  2、本合同专用条款

  3、明确双方权利、义务的纪要、协议

  4、本合同通用条款

  5、投标书、招标文件和中标通知书

  6、施工图纸

  7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

  8、工程预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、

  本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、

  发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式付合同价款及其他应当支付的款项。

  十、

  合同生效

  合同订立时间:

  合同订立地点:

  本合同双方约定签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________?乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________?法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日?_________年____月____日

建设工程合同范本7

  分包合同编号:总包合同编号: 甲方:

  乙方(分包单位名称):

  合格分包商编号:

  依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据甲方与建设单位签订的总承包合同,双方就宁波钢铁有限公司五丰塘焦化化产工程施工进行协商并达成一致,特订立本合同。

  1.工程概况

  ①工程名称:

  ②工程地点:

  ③工程内容:冷鼓系统、脱硫系统、硫铵系统、粗苯及终冷洗苯系统、油库系统、制冷站及循环水系统、中控变电所、管网基础、室外地坪、排水沟、储水池基础等土建工程。

  2.分包承包范围:冷鼓系统、脱硫系统、硫铵系统、粗苯及终冷洗苯系统、油库系统、制冷站及循环水系统、中控变电所、管网基础、室外地坪、排水沟、储水池基础等图纸范围内除防腐地面工程外的所有土建工程 。(甲方可根据现场实际情况及工程进度调整乙方的承包范围内容)。

  3.工程工期

  ①开工日期: 20xx年 1月31 日

  ②竣工日期: 20xx年 5月30 日(按业主及甲方安排的网络计划完成各主要节点)

  4.工程质量

  ①乙方按照工程施工图纸、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程质量评价标准》及现行工程施工质量验收规范的要求进行施工,并接受甲方代表及建设单位(监理代表)的监督检查。

  ②乙方必须按照甲方编制的施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。

  ③工程质量等级:合格

  5.承包方式:工程分包

  6.双方责任

  甲方责任:项目经理的姓名:职务:项目经理

  ① 开工前提供施工用水、电源接口;施工用水、电管(线)由乙方自行敷设,符合平面审批规定,并负责设施的维护管理以及水电源接点处计量表的安装,水电费用按表计量,分摊损耗后在结算时扣除。负责临建设施的搭设,发生的费用由乙方按比例分摊。

  ②开工前提供施工图及有关技术资料;

  ③开工前做好总包工程施工组织设计,并向乙方交底;

  ④负责审批进度计划和施工方案;

  ⑤负责监督乙方施工质量和施工进度。

  ⑥负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。

  ⑦办理与业主的工程预(结)算手续,乙方提供相关资料。

  ⑧按分包合同的约定向乙方拨付工程款。

  乙方责任:

  派驻本工程的负责人的姓名: 职务: 项目经理 (乙方必须保证派驻本工程的负责人每月驻现场不少于25天,如需离场必须向甲方负责人请假,经同意后方可离场)

  ①开工前天按照甲方编制的总体施工组织设计,对分包工程的质量、环境、职业安全健康管理进行策划,编制分包工程的施工组织设计等,报送甲方及建设单位审批。负责施工过程中的资料编制与整理;

  ②根据施工图提供情况,开工前 5 天编制已供施工图预算报甲方审批或备案,并每月按甲方要求于本月 20 日前向甲方报送实际完成工程量清单和预算及下月进度计划;

  ③服从甲方的统一指挥和调度,接受甲方专业部门的检查和监督;

  ④精心组织施工,确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;

  ⑤按照甲方统一要求,做好施工现场的安全、保卫、消防工作,遵守业主及甲方下发的规章制度,确保施工现场达到文明工地标准;

  ⑥做好施工现场的环境保护工作,对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制,使其符合甲方管理标准要求;负责施工厂区的临时围挡,围挡形式要符合业主的要求;

  ⑦在施工中发生质量事故,应当及时采取补救措施,并及时向甲方报告。并承担乙方原因造成的费用损失;

  ⑧在施工中必须遵守建设工程安全生产的有关规定,严格按照《建筑施工安全检查标准》组织施工,制定出详细的安全防护措施并严格执行,采取必要的安全防护措施,清除事故隐患,发生的安全事故由乙方负责,并承担相应的'费用(包括各种行政处罚);

  ⑨乙方管理人员、工程技术人员、关键岗位人员(质量员、安全员等)及特种作业人员(电工、电气焊、架子工、机动车驾驶、起重设备操作)应经过相应能力资格培训,并取得证明其能力的资格证书,甲方有权检验其证书并保留复印件。

  ⑩建设单位供应的材料设备,乙方负责安排劳务及机具装卸、运输,相关费用已在总价包干项目中,不在单独计取。

  11其它责任及处罚:

  由于乙方和材料供应商等等任何第三方所发生的任何经济纠纷,由乙方负责处理,甲方不负责连带责任。乙方不得使用甲方名义与供应商等任何相关单位签订合同,一经发现按合同价款的1-3倍进行处罚。

  乙方与建设方接触不得有损害甲方的言行,一经发现,甲方有权对乙方进行不低于工程造价5%的罚款。

  甲方支付的工程款,乙方首先用于支付工人工资,避免工人因工资问题上访现象发生,乙方必须按《劳动法》与工人签定劳动合同,否则发生问题甲方不承担由此引起的任何责任,甲方将按合同价款的10%并不低于50000元对乙方进行罚款。

  7.材料及设备供应

  ①建设单位和甲方供应的材料设备:(详见附件4)

  乙方领用甲方供应的材料时,必须指定人员专人负责,领料人员名单及授权书要在开工前报项目部备案。

  ② 从建设单位或甲方领取的材料设备必须有质量合格证、材质证明书,对

  质量有疑义或与国家规定不符时,必须进行复验。

  ③ 乙方供应的材料设备:

  除建设单位及甲方供应的材料外,其他所有材料均由乙方自购并保证质量。 ④乙方供应的材料设备应按照合同约定及设计和有关标准要求供应,并提供产品合格证明和技术说明书及检验试验证明,对材料设备的质量负责,在材料设备到货前48小时通知甲方清点。在使用前,乙方应及时对有复检、复验要求的材料,按批次及时进行实验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。乙方所定大宗采购合同应报甲方登记。

  ⑤乙方应向甲方提供重要物资供应商名录及相关资料,供应商应满足甲方管理标准要求。

  ⑥乙方库房布置、材料堆放、标识等应满足甲方管理标准要求。

  ⑦乙方应对其在用设备、计量器具进行登记台帐,明确操作者,并对其进行培训,使其持有操作证。

  ⑧乙方应确保其使用的计量器具已检,并在周检有效期内,计量器具检测报告交项目经理部备案。

  8.隐蔽工程验收

  工程具备隐蔽条件的,乙方进行自检,并在隐蔽前72小时以书面形式通知甲方验收,需要时甲方通知建设单位和监理单位代表参加验收。乙方准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽。验收不合格,乙方在工程师限定的时间内返修并自检合格后,通知甲方验收,验收通过后,方可隐蔽。

  9.工程竣工

  ①工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图4份(甲方2套,建设单位2套); ②工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告;

  ③甲方收到竣工验收报告后按建设方要求组织进行初步验收,并给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;

  ④甲方初步验收合格后,由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因分包工程使总包工程不能通过竣工验收的,由乙方积极返修,并承担修改的费用;

  10.工程结算

  ①工程造价:暂估 1000万元(壹仟万元人民币)。

  合同价款结算方式:甲方与业主结算完成后,甲方按照结算规则(见表),按下列公式1计算出乙方应得工程总价,作为本工程结算依据,甲方不支付与业主结算内容外的任何费用。

  公式1:乙方结算工程总价=一标段工程总造价C×92 %税金及规费;

  按公式1计算的工程价款已综合考虑不再单独计取的费用包括:直接工程费、间接费;综合费用;施工技术措施费、施工组织措施;乙供材材料价差;甲供材料设备保管费、甲供材料设备场内二次倒运卸车费及保管费;临时设施、冬-

建设工程合同范本8

  工程名称:______________________________

  工程地点:______________________________

  合同编号:______________________________

  (由勘察人编填)

  勘察证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  勘察人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部

  国家工商行政管理局监制

  二000年三月

  发包人___________________________

  勘察人___________________________

  发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。

  根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:__________________________________________________

  1.2 工程建设地点:______________________________________________

  1.3 工程规模、特征:_____________________________________________________________

  1.4 工程勘察任务委托文号、日期:________________________________

  1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求:____________________________________________

  1.6 承接方式:__________________________________________________

  1.7 预计勘察工作量:__________________________________

  第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

  2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

  2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

  2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

  2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

  2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

  第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。

  第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

  4.1 开工及提交勘察成果资料的时间

  4.1.1 本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工,__________ 年______月______日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。

  4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

  4.2 收费标准及付费方式

  4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

  4.2.2 本工程勘察费预算为__________元(大写____________________),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计__________元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度__________%时,向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款,计__________元;勘察工作外业结束后_______天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%,计__________元;提交勘察成果资料后勤10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

  第五条 发包人、勘察人责任

  5.1 发包人责任

  5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

  5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

  5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等

  ),并承担其费用。

  5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

  5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

  5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

  5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费______元。

  5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6。1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。

  5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

  5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的.其他责任。

  5.2 勘察人责任

  5.2.1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

  5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外,并根据损失程度向发民人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。

  5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

  5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

  5.2.5 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

  5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

  第六条 违约责任

  6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。

  6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其近工勘察费用由勘察人承担。

  6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

  6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

  第七条 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第八条 其他约定事项:_______________________________________________________________________

  第九条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:

  (一)提交____________________仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。

  本合同一式_________份,发包人_____份、勘察人_______份。

  发包人名称:____________________ 勘察人名称:________________

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:(签字)____________ 法定代表人:(签字)________

  委托代理人:(签字)____________ 委托代理人:(签字)________

  住所:__________________________ 住所:______________________

  邮政编码:______________________ 邮政编码:__________________

  电话:__________________________ 电话:______________________

  传真:__________________________ 传真:______________________

  开户银行:______________________ 开户银行:__________________

  银行帐号:______________________ 银行帐号:__________________

  建设行政主管部门备案:__________ 鉴证意见:__________________

  (盖章) (盖章)

  备案号:________________________ 经办人:____________________

  备案日期:________年____月____日 鉴证日期:____年____月____日

建设工程合同范本9

  订立合同双方:

  拆迁建设单位(以下简称甲方):____,

  地址:____邮码:______电话:___________

  法定代表人:_________职务:____________

  被拆迁人(单位)(以下简称一方):____市(县)____区(镇)____街(路)____号房主

  (代表人):姓名、性别、民族、出身年月、身份证号码。

  根据国家、省、市相关建筑安装工程的建设需要,经市规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方平等协商一致,达成本合同,以资共同遵守执行。

  第一条 乙方在甲方批准征收用地范围内共有____结构的住房__幢__间,共__平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交与甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于__年__月__日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)__平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当调整,但对压缩面积就按房地产管理部门的`规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾,可以就房屋面积置换和货币补偿等方式)。

  第二条 乙方应于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后__日内一次付给乙方搬迁费__元。

  第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予过渡费补助:

  1.乙方自行找房周转,每人每月补助__元;

  2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助__元;

  3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助__元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。

  4、拆迁安置过渡期届满后,甲方仍未就一方原地址安置的,应按照市人民政府相关规定给与一次性 补助。

  第四条 甲方安置乙方的住房位于__,共__套__间,__层__号,配有__等装备。

  第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)__等__人一致签字同意__作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人__领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。

  第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的__%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付__元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付__元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。

  乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金__元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。

  第七条 其它:____。

  本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,交__市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委__等单位各留存一份。

  建设单位(甲方):____(公章)

  代表人:____

  拆迁户(乙方)代表人:____(盖章)

建设工程合同范本10

  合同编号:建字____________第_________号

  项目名称:____________________________

  签定地址:_____________________________

  ______________年___________月_________日

  甲方(委托方):_________________________

  乙方(受托方):_________________________

  根据《中华人民共和国合同法》之规定,就工程建设项目的技术服务工作内容,经甲、乙双方共同商定达成如下协议,共同恪守践行。

  一、工程服务职责

  ①帮助甲方组织指导规划、设计的整体构想与图纸的完成。

  ②解决工程建设中的`技术问题。

  ③完善并督促施工管理中的相关事宜。

  二、工作岗位

  在工程建设期间,甲方要聘任乙方为_______,并签发相应的聘任证件,按聘任工作岗位纳入相应的组织机构,并行使该责任权利。

  三、甲乙方职责

  1、甲方要为乙方安排好相应的工作场所、创造工作环境。

  2、甲方要根据乙方所需选派相应的工程人员,协助工作。

  3、甲方要积极支持乙方工作,求大同存小异,及时解决出现的矛盾纠纷,保证工作顺利进行。

  4、乙方要根据工作需要,全力协助配合甲方完成既定目标任务。

  5、乙方在工作中发现问题要及时向甲方汇报,及时沟通尽快解决,不能让问题成堆。

  四、服务费用

  1、乙方工作期间的所有食宿、差旅、交通费(含配备工作车辆、司机)通讯费、办公费均由甲方负责,费用为实报实销,发票下账。

  2、乙方工资的相应补助。

  ①工资按月计,每月_________元

  ②工地补助计,每月_________元

  ③生活补助计,每月_________元

  ④上述三项不含税费。

  3、工作期间福利待遇按国家规定,由甲方根据需要发放。

  4、乙方每月视工作需要有相应的休息日。

  五、服务期限

  ①服务开工期限以甲乙方签订合同为时限。

  ②终止期限视工程具体建设完后另议确认。

  六、其他

  甲乙双方互助互利、认真落实,共同遵守合同条款,双方均不得违约。

  其他未尽事宜由双方另行协商,按补充文件签约并实施。

  本合同一式三份,由甲方(甲方财务、办公室)乙方各执一份,签约后合同可生效。

  甲方:__________________乙方:__________________

  日期:__________________日期:__________________

  住址:__________________住址:__________________

  电话:__________________电话:__________________

建设工程合同范本11

  甲方:乙方:

  经甲乙双方充分协商,就乙方委托甲方制作

  事宜达成如下协议:

  一、项目名称:

  二、制作工艺、数量和其他

  三、合同总金额:人民币(元)

  四、完成时间:________年____月____日前完成制作安装并交乙方进行验收。

  五、结算方式:乙方先付甲方订金

  元,甲方应开具收据给乙方。甲方按乙方要求在规定时间内严格按报价工艺完成相关物料的成品制作、安装并交乙方进行验收。在乙方验收合格后,乙方凭甲方开具的收据一次性付清本合同尾款,共人民币元(

  )。

  六、双方权利及义务:

  1、乙方必须按合同时间付款,逾期未付款者,每逾期____日,乙方按应付款的千分之五(5‰)收取违约金,直至所有款项付清为止。

  2、乙方提供的'样版、设计图等不够清晰,规格不符,甲方已要求更改,但乙方没有更改而按样品做出产品时,一切责任由乙方承担。

  3、甲方出具的样品、报价单、价格表、订单确认等文件资料的打印、书写或其他的错漏,可以更正,且甲方对此类错误不承担任何责任。

  4、如甲方不能准时按质按量制作完成,每逾期____日应按合同总金额的百分之三(3%)向乙方支付违约金;

  5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求,乙方有权要求甲方重做,并由甲方承担重做费用。

  6、甲方经两次重做后仍不符合乙方要求,乙方有权解除合同,甲方应将已收款返还给乙方,由此造成的损失由甲方承担。

  7、履行本合同产生的任何争议,由双方友好协商解决,协商不成,双方同意向提请裁决。

  七、本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具同等法律效力;本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效,直至双方权利义务履行完毕后自动失效。未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:乙方:

  甲方法定代表人:

  乙方法定代表人:甲方经办人:乙方经办人:________年____月____日________年____月____日

建设工程合同范本12

  采购方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方):

  第一条 目的和背景条款

  1.1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致基础上,本着自愿、公平和诚信的原则,就芦山县根艺苑广场建设项目所需的材料供应事宜签订本合同,以资共同遵守。

  第二条 材料交货地点、供货期限2.1 交货地址:芦山县芦阳镇磷肥厂

  2.2 供货起止时间:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

  第三条 供应要求及价格单位3.1 供应价格

  3.2上述价格为到货价,且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。

  第四条 结算和资金支付条款4.1 结算方式:4.2 约定的结算期限:

  4.3送到工地,甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格,有关材料质量应按本合同第五条约定办理。

  4.4每月8日前,供需双方对上月供应量进行核对,并办理有效签字手续。

  4.5付款方式和期限:第五条 质量标准和验收

  5.1 乙方应对供应材料的质量负责。

  5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准,符合业主要求。5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验,初验合格的,甲方签收;初验不合格的,甲方退回乙方,由此引起的`损失由乙方自担;如果本项工程对材料验收有特殊要求的,应按此规定办理;甲方初验合格,不意味材料最终完全合格,甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收,如发现质量不合格或不能满足施工要求,甲方应立即通知乙方更换或作退货处理,乙方应立即作出处理,并承担相关损失和费用,否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

  第六条 甲方的责任和义务

  6.1 甲方应根据施工进度,提前____2___天向乙方提供货要求通知,通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

  6.2 乙方按时送达材料后,甲方应及时组织初验,初验合格的,及时签收确认,初验不合格的,通知乙方退货或作换货处理。

  第七条 乙方的责任和义务

  7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料,如不能按时供应,或供应的材料不合格,由此给甲方造成的损失,乙方应负责赔偿。。

  7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

  7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度,并负责乙方人员及设备的安全。

  第八条 甲乙双方其他约定条款

  8.1 在预拌混凝土供应中,如需更改约定的重要技术数据,要求更改

  的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方的同意。

  8.2 材料使用后甲方若发现质量问题,应在____24___小时内书面通知乙方,甲乙双方应及时协商解决。

  8.3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有,不存在权利瑕疵,如若引发侵权责任由甲方承担。

  8.4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前,产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

  8.5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准,如发生变更须以书面方式通知对方。

  第九条 违约责任

  9.1乙方不能按期交货的,应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金,并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准,应当承担合同总造价的1%的惩罚性违约金,如不能继续履行合同的,甲方有权单方面解除合同。

  9.2因不可抗力造成本合同不能履行的,任何一方均可解除合同,并互不承担违约责任。

  第十条 争议解决条款

  10.1 因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决

  10.2 如仍未解决,依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  第十一条 合同生效及其他

  11.1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式 贰 份,甲乙双方各执 壹 份,每份具有同等法律效力。

  11.2 本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  11.3 本合同附以下附件:_________

  甲方(签章):________电话:_________________________

  乙方(签章):_________电话:________________

  年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同范本13

  施工单位:_________(以下简称甲方)

  承包单位:_________(以下简称乙方)

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司_________防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、总则:

  1、工程名称:_________

  2、工程地点:_________

  3、工程内容:根据公司_________工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5c厚),屋面防水工程采用“_________”聚氨酯防水涂膜(找平层上作基层处理)。

  二、承包方式: 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。

  三、工程造价: 厨卫间聚合物防水每平米_________元;屋面_________聚氨酯防水每平米_________元。结算时按实际面积结算。

  四、质量标准: 乙方应确保公司生产基地_________楼防水工程达到优良标准,严格参照_________有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。

  五、双方责任:

  1、甲方责任:

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任:

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及_________建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送_________检验合格后使用。

  (2)配合xx公司_________基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的'各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。

  六、付款方式: 本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95%给乙方,留5%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。

  七、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方(盖章):_________

  乙方(盖章):_________

  甲方代表(签字):_________

  乙方代表(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程合同范本14

  甲方:

  乙方:

  为了加快施工进度,保证工程质量,做到文明施工,强化现场管理,明确双方的责任和义务,规范双方的行为,经双方协商,甲方将青青家园三期12#楼室内外及屋面防水工程分包给乙方,签订该合同以便规范双方行为。

  一、工程名称:青青家园三期12#楼

  二、承包内容及范围方式:

  1、本工程图纸设计所含的所有防水工程(室内、外)

  2、范围:

  a、地下室室内全部防水(筏板底1.5mm厚SBS防水,其中配电室三道设防1.5mm厚SBS防水,地下室外墙防水±0.00下2.0m处。

  b、±0.00以上室内、卫生间、厨房、地面防水高出四周墙面200mm

  c、屋面防水、二道设防(1.5mm厚SBS)

  三、材料及工艺要求:

  1、地下室外及卫生间、厨房、筏板底均为1.5mm厚的SBS防水卷材

  2、屋面防水层为1.5mm厚SBS卷材两道。

  四、承包方式:包工包料

  五、工期及质量要求:

  1、地下室垫层完成后开始完成地面防水,有效工期天完成。

  2、地下室外墙防水,有效工期天完成。

  3、其他屋面、室内防水,有效工期天完成。

  (注:如遇到不可抗力因素的影响,根据影响程度,经双方协商,工期顺延。)

  4、品质:严格执行现行施工规范及强制性标准和有关施工工艺标准要求。验收执行(GB50345—20xx)(GB50108---20xx)有关规定。

  5、质量等级:

  A、主控项目全部合格。

  B、一般项目合格率≥90%。

  六、承包价格计算方法:

  1、价格:金帅牌1.5mmSBS防水23元/㎡屋面1.5mmSBS防水两道43元/㎡

  2、计算方法:各分项全部按照实际测量为依据结算面积。

  七、结算条件及付款办法:

  1、结算条件:

  a、无质量安全事故发生。

  b、经各方验收合格后。

  C、必须按约定工期完成。

  2、付款方式:完工后分期分段结算,经各方验收合格后,一次性结清该工程人工费并预留10%质量保证金,此保证金从结标之日起计五年后无质量问题方可付清。

  八、双方职责:

  1、乙方职责:

  A、乙方进场前应提供单位资质证书,职工上岗证及健康证,一并备案

  B、原材料进场后积极配合甲方、监理、建设单位共同取样,复试合格后,方可投入使用。

  C、乙方施工员进场后要服从现场管理,听从安排,确保施工质量和施工安全。

  D、规范施工,合理安排,现场做到工完场清,文明施工,搞好现场卫生,剩料及时回收,严禁乱堆乱放乱抛。如因乙方人员未做到场清工作,由甲方派人实施,所发生的费用从乙方工程款中扣回。

  E、杜绝在施工现场打架及从事一切违法活动,施工过程中严禁违规操作。

  F、施工时必须保证安全,否则发生的一切不安全事故均由乙方全权负责,甲方概不负责。

  G、乙方食宿自理,不得在工地留宿。

  H、乙方所带的`施工用具、原材料等进场后应设专用库房,自行保管,丢失自负,注意防火安全。在施工中应配备足够的防护用品,御防中毒事故发生。

  2、甲方职责:

  ①、为乙方创造良好的施工环境。

  ②、负责对施工人员进行技术安全教育、培训、御防职业病。③、搞好现场施工协调工作,及时对施工现场进行检查。④、工程完成后,现场组织验收及时结标、拨付工程款。

  九、补充条款:

  1、该合同自双方签订之日起生效,工程完工至结算完后本合同自行失效。

  2、要求乙方具备防水工程资质,属专业防水施工单位。

  3、施工所用的设备、工具乙方自理。

  十、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。

  甲方:乙方:

  电话:电话:

  现场负责:现场负责:

  电话:电话:

  年月日

建设工程合同范本15

  甲方: 乙方:

  甲方将 部分工程施工承包给乙方,为明确双方义务及责任,经双方协商,达成如下协议。

  一、工程内容: 单价价为:元/㎡。大写: (明细见附件清单)

  二、质量要求:

  1)、工程施工质量按国家及地方的现行质量标准执行和检验验收。

  2)、施工及以及流程依据甲方技术员提供的技术交底。

  3)、甲方提供工程所需的基础数据资料及施工图纸。

  三、承包方式:清包工

  四、施工范围以图纸及工程量清单内容为准。

  五、付款方式

  1)按施工进度结算:每月25日按工程进度结算人工费的80%。

  2)支付方式银行转账(承包人提供唯一银行账号并签字确认)

  3)全部完工七天以后,经甲方及监理验收合格,完成竣工验收等程序,扣除质保金后,其余款项结清。

  六、施工工期: 20xx 年 月 日至 20xx 年 月 日前完成本协议

  书之施工内容。

  七、决算方法:

  1)、决算依据以实际完成的竣工工程量为准,单价以本协议清单单价为准。

  2)、质量保证金按结算人工费的5%,保修期2年。

  八、质量验收及保修:

  共6页第1页

  1)工程中途验收是指甲方及工程建设单位、监理对本工程按验收规范进行验收。乙方在工程施工工序完成自检后书面提交验收申请单,甲方汇同工程建设单位、监理进行验收。

  2)工程峻工后,经甲方报建设单位、监理。最终由质检站进行验收(根据实际情况而定)

  3)工程峻工后,乙方需向甲方提供峻工所需的数据资料,会同甲方完成

  峻工图纸制作。

  4)验收过程中发现乙方的质量有问题,甲方以书面形式通知乙方进行修改,乙方必须在24小时以内组织人员进行整改完成。由此产生的费用及工期由乙方承担,材料损失视实际情况扣款或处罚。如由此引起的设备损坏由乙方负责赔偿。

  5)保修条款:工程保修按2 年执行,甲方接到业主报修后立即通知乙方,乙方必须在48小时以内到场并在限期内解决。由于乙方施工、安装原因造成的由乙方提供上门服务维修。工料自负。若乙方在规定时限内未能及时到场并处理,甲方有权另行安排其它人员进行维修,由此产生的费用由乙方承担,从乙方质量保证金中加倍扣除。如是由于设备材料问题,人为破坏及不可抗拒力损坏等原因,产生的维修,由甲方支付给乙方服务费用。(费用金额在工程完工后,双方协商。)

  九、工程保险:

  甲方提供乙方入场施工工人意外伤害保险。(有人员调换时乙方应第一时间通知甲方上交到场人员身份证复印件由甲方人员进行办理保险事宜如乙方延误上报造成的一切后果由乙方承担)

  十、甲方责任:

  1)甲方配专职项目经理对该项工程进行管理。

  共6页第2页

  2)甲方提供施工所需的材料设备、配件及辅助材料。

  3)甲方提供施工所需配电箱(三级箱)及施工类脚手架(吊篮)。

  4)甲方按合同准时支付工程款。由于未及时支付工程造成的施工进度不能按要求完工,由甲方承担责任。

  5)甲方提供施工所需一切图纸及资料。

  6)甲方提供现场的用水用电条件,不得向乙方收取费用。

  十一、乙方责任:

  1)在合同签定后5日内提交《施工进度计划》报甲方批准执行。完成情况可作为支付工程款依据。

  2)乙方按甲方每月施工进度计划要求,向甲方提供施工进度计划和材料申请计划,确保工程按期完成。

  3)应派出具有组织施工和协调能力的、认真负责的领队和技术员实施现场施工管理。

  4)乙方必须服从甲方项目经理的管理和指挥。做到令行禁止,否则甲方有权提出相关人员离场。并对负责人进行处罚。乙方及时另选派有经验,服从管理的工人补充。

  5)乙方必须接受甲方的技术管理,做好技术交底交接,按图施工,未经甲方许可,不可擅自更改设计,由于未经允许擅自更改原设计施工造成的质量问题、其它问题或施工延误,由乙方承担一切损失。工程变更及增项必须由甲方文字确认后方能施工,如有违反扣除施工工费并将施工班组清离退场。

  6)乙方应向甲方提供施工人员名单及上岗操作证书等所有相关文件,乙方负责办理外地人员务工证,便于甲方实施有较管理。

  7)乙方负责管理施工人员安全、消防、卫生及现场一切事物。

  共6页第3页

  8)乙方负责自备施工所需的'施工工具,设备及设施及易损工具类(钻头、

  锯片、切割片、焊条等),电源未端。借用物品要及时归还并保证完整无损,否则照价赔偿。

  9)乙方负责施工材料,设备,工具等的二次搬运工作及由施工产生的垃圾及尾料等清理工作清理到指定位置。

  10)在工程验收总结算之前配合甲方提交工程结算书。

  11)乙方必须按要求合理使用材料,材料损耗控制在合理范围内,做到不浪费,不挪用,不损坏,不丢弃,并且施工班组有义务看管好本公司设备及材料,并随时回收尾料及包装。如有违反按材料原价双倍赔偿。

  12)乙方人员不得私下带料出场,一经发现立即清退并对乙方进行相应材料价值五倍罚款。数额巨大移交公安部门处理,并保留追究法律责任权利。

  xx)乙方不得将甲方交与的工程进行转包。如发现类似情况。乙方应承担本合同总额20%的违约金。并承担由此而产生的一切损失。

  14)乙方对甲方提供的设备入场前要作出检测,并签字接收,如有在安装过程中造成的破损、毁坏或丢失由乙方负责赔偿。

  15)乙方施工过程中需配置电工(持证上岗)处理用电接线和用电设备及线路维护。

  16)乙方管理人员有责任管理教育乙方人员在施工现场不得进行盗窃,赌博,等违法行为,不得进行与本工程无关、法律允许以外的行为,如有违反自行承担相应责任。

  17)乙方有义务提供义工,甲方合理安排乙方有义务组织人员配合。

  十二、安全责任:

  1)在施工期间,乙方的特殊工种必须持上岗证,如发生违章操作引起的

  共6页第4页

  事故或造成甲方、监理等相关方面的处罚,由乙方承担。

  2)乙方应采取一切有效防范措施,以确保施工人员和物料安全。如乙方人员发生伤亡事故或导致乙方以外人员伤亡以及财产损失的。乙方应

  尽力保护好现场,以利有关部门进行勘察鉴定,由此而产生的费用由乙方负责。

  3)乙方需做好安全管理教育工作,每周有安全会,每日有班前会,做好安全施工交底及安全施工方案。做好三级安全教育工作。

  4)安全违规处罚依据《安全生产奖罚制度实施细则》执行,如有规定重叠依照最高标准执行。

  十三、文明施工:

  乙方须遵守文明施工条例,及工程建设方等相关条例规定。违反者接受处罚。

  十四、工期条款:

  1) 由于乙方原因导致工期延误,则每延误一天,罚款 元。

  2) 由于甲方原因导致工期顺延,甲方提供乙方工人生活费,按实时施工工人数每人每天 元。

  3)甲方材料供应不及时,工期顺延,有不可预测的自然因素,工期顺延。

  4)甲方通知停工工期顺延。

  其它条款:

  1)乙方认可合同附件:A、安全责任合同。B、工地员工守则。

  2)本合同签字生效后,双方不得违约,否则违约方承担一切责任。

  3)待本协议各项条款执行完毕后,本协议自动终止。

  十五、备注:

  1) 本合同单价和总价结算以人民币为结算单位。

  2) 项目施工增量时计算方式:增量项目单价=合同工费单价×总工费报价让利比例(例如总工费100万元让利10万则让利比例10%)

  十六、此合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。

  十七、附件共( )份与合同同效。详见附件列表。

  共6页第5页

  十八、不详事宜可再行协商签订补充协议。

  十九、争议解决

  争议发生后的14日双方进行协商,协商一致的签订书面协议;未协商或协商未果的可请仲裁或起诉。

  二十、保密要求:乙方应保证不向第三方泄露本工程任何信息,期限不因合同完成而终止。如乙方违反造成损失的由乙方负责并承担法律责任。

  甲 方: 乙 方:

  联系方式: 联系方式:

  甲方代表: 乙方代表:

  年 月 日 年 月 日

  共6页第6页

【建设工程合同】相关文章:

建设工程招标代理委托合同_建设工程合同07-26

建设工程合同10-11

工程建设合同12-23

建设工程合同10-31

工程建设合同11-16

建设工程借款合同10-21

建设工程的借款合同10-04

建设工程借款合同09-13

工程建设借款合同10-30

建设工程合同的变更10-17