工程承揽合同

时间：2022-12-28 15:38:15 合同范本我要投稿

相关推荐

工程承揽合同

　　在当今不断发展的世界，合同起到的作用越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编帮大家整理的工程承揽合同，欢迎阅读与收藏。

工程承揽合同

工程承揽合同1

　　发包方(甲方)：________________________________

　　承揽方(乙方)：____________________________________

　　甲方委托乙方对甲方工程进行承揽，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、承包范围：

　　第二条合同款项

　　本工程采用固定单价暂定总价的承包方式，依实际工程量结算;开立发票，发票必须符合国家税收法律法规的规定;合同单价已包含税费、保险、保固等所有费用;合同单价包含所有工程风险，除工程变更外不作调整;凡涉及合同价格变更的书面文件，必须有甲方盖章确认，否则甲方不承担责任。分项价格表如下。本合同全部工程总价为人民币元整(RMB)。总价含各种税金、保险、保固等直接、间接费用以及政府规定乙方应缴纳的各种费用等。无论工料价格上涨、金银汇兑变动到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或减少)合同价款。乙方承诺合同价款中已包括节假日施工费用。

　　第三条工程款结算方式及期限

　　全部工程竣工验收合格后并收到乙方开具的全额发票后个工作日内支付全部工程款的%，工程余款%作质量保证金，待质量保修期满(____年____月____日)后如无违约扣款事项，则在个工作日内无息支付。

　　第四条施工要求

　　1、符合设备说明书或技术人员要求。

　　2、参照甲方现有的标准施工。

　　3、乙方选用的为全新材料并应符合现行国家标准的规定。

　　4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解决，且需符合甲方的质量要求。

　　5、施工过程中，需要改动的施工，乙方需全力配合，听从甲方工程人员的安排。

　　6、乙方应遵守国家劳动法和地方政府有关用工规定，负责己方人员的安全和劳动保险，保证安全生产，乙方人员工作中的工伤事故，由乙方依据国家及地方政府的相关工伤保险条例处理，甲方不承担法律上的责任。

　　7、乙方必须保证施工质量及时间要求，经施工后如有质量问题应于24小时内应甲方要求到达甲方工程地点进行维修，确保生产的顺利进行;

　　8、乙方在施工中不得损坏相关设备，如果损坏甲方设备应该负责修复或承担修复费用;造成甲方生产及其它损失的应对全部损失承担赔偿责任。

　　9、乙方必须遵守甲方各项管理规定，甲方有权对工厂内发生的违反公司规章制度的行为进行处罚;

　　10、乙方工作中遇到意外困难时，可以向甲方请求提供技术支持，如有发生费用由乙方承担。

　　1、乙方应遵照《劳动法》等相关法令办理，并指派安全管理员及在工程方面经验丰富的工地负责人长驻工地，负责施工督导及施工人员管理，确实依照施工规范施工。对有特殊紧急抢修要求的，乙方应指派施工队伍常驻厂区附近，以便配合紧急抢修随时入厂作业(派驻费用已含在工程款中)。

　　2、乙方须依工程项目实施的要求事先备妥相关设备、工具、人员，以便甲方随时依工作需要联络乙方入厂检修。乙方应备妥必要的通讯工具并随时可与甲方联络。乙方应于甲方公司附近设立办公场所及检修人员驻地，以便配合紧急入厂检修。

　　3、乙方所有参与工程的人员，应按甲方出入厂规定提前向甲方申领出入厂证，并应遵守甲方的出入厂规定，违者依甲方《人员、车辆、物品出入厂门管理规定》处理。

　　4、乙方应将执行本合同的管理人员名单以书面形式送达甲方备查，如有变动，亦应立即以书面形式通知甲方。

　　5、凡甲方所发的函件，无论签送、挂号邮寄、传真或于〖监工记录表〗上通知，乙方均应切实遵照办理。如有异议，应于规定期限内(未规定期限者，以甲方发件后五天内为准)以书面提出，否则视为同意。

　　6、工程进行期间，甲方对施工质量、进度材料等有权随时加以查验，乙方应提出施工质量检验证明、材质证明或材料试验报告等资料供甲方查验。

　　7、乙方对该工程相关的技术文件应妥为保存，无论任何文件、在任何地点、任何时候等均应无条件保密，不得泄漏，否则应负契约及法律责任，若因此给甲方造成任何损失，应负赔偿责任。

　　8、本工程如与其它工程相互配合时，与其它工程承揽人的协调工作以甲方为主，乙方应无条件服从并配合。

　　9、乙方发现施工内容与现场有出入或须更换重要零部件时应通知甲方确认后方可施工。

　　10、乙方应随时保持施工场地清洁,做到工完场清。施工中所造成的垃圾，乙方应负责及时清理干净并汇总至甲方指定之垃圾放置场所(由甲方统一清运)，否则甲方可雇工清理，清理费用从其工程款中扣除。

　　11、因乙方所属工作人员的过错致使甲方遭受任何损失时，概由乙方负责赔偿。

　　1、乙方应严格遵守甲方各项规定,无条件配合甲方做好安全措施,按甲方规定办妥工作票、动火票等，再凭票施工。并甲方已将乙方施工区域存在的高压、易燃易爆等危险隐患在《安全告知单》中告知乙方，乙方已知悉施工区域的危险隐患及施工中的注意事项。若因此发生人员、设备伤、损事故、环境污染等，概由乙方负责，若给甲方造成损失，乙方应负赔偿责任，并从工程款中扣除。

　　2、乙方应自行负责办理其全体人员的有关人身及财产保险，如于施工期间的人员、设备发生任何伤、损事故、环境污染等，概由乙方负责，若因此给甲方员工或第三人造成任何损失，乙方应负赔偿责任。

　　3、工程进行期间，乙方对各种可能发生的灾害或意外事故等,应预先办理保险并采取必要的防护措施(包括有关设施、设备上设置明确的安全警告标志等),如因预防措施不足所造成的一切损失，概由乙方负责赔偿。

　　4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前14天以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。甲方对防护措施的认可不免除乙方的任何责任。

　　5、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

　　第五条工期要求：

　　1、工程工期：

　　(1)开工日期：____年____月____日，甲方要求延期开工的，乙方应予配合，工期相应顺延。

　　(2)竣工日期：____年____月____日

　　(3)总日历工期：天;

　　2、施工的期限应当按照合同规定履行。一方要求提前或延期交付，应当提前与对方协商并签订补充协议，对提前或延期交付的工作成果按补充协议执行，补充协议没有约定或约定不明的仍以原合同为准。因为不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。本合同工程期限为甲方通知后天内完工。工程若有调整，甲方提前天书面通知。如系年约则可约定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具体施工时间以甲方书面通知为准。

　　第六条原材料的提供办法及规格、数量、质量

　　1、乙方必须依照合同规定选用原材料，并接受甲方检验。乙方隐瞒原材料的缺陷或者使用不符合合同、国家、行业标准的原材料施工影响工程质量时，甲方有权要求乙方更换、重作、减少价款，有关费用由乙方承担，由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

　　2、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

　　第七条技术资料、图纸提供办法

　　1、甲方应当(何时)提供技术资料、图纸。

　　2、乙方在依照甲方要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理的，应当立即通知甲方;甲方应当在收到通知之日起日内回复，提出修改意见。乙方在约定的时间内未得到答复的，有权停止工作。

　　3、乙方对于承揽的工作，应当严格保密，未经甲方事先书面同意，不得泄露给任何第三人，也不得留存任何技术资料及其复制品。

　　第八条验收标准和方法

　　1、符合现行国家或行业标准并符合甲方使用目的，以合同明确规定的图纸、质量要求作为验收依据。

　　2、乙方在自检合格后向甲方提交书面验收要求，甲方应在日内对乙方所完成的工作进行验收。验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明。

　　3、隐蔽工程必须在甲方检查验收合格签章后，方可进行下一道工序。

　　4、验收时如发现品质不符要求，乙方应于甲方指定时间内改善完成，逾期未完成的，甲方可不经催告径自处理，所需费用由工程款中扣除，如有不足概由乙方补足，因乙方逾期改善导致其他损失亦由乙方负责赔偿。

　　5、双方对工程质量有争议，且经协商无法达成一致时，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

　　第九条保修期及保修责任

　　1、本工程保修期为年(或月)，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如发现质量问题，除甲方使用、保管不当等原因外，乙方应在甲方指定期限内修复,其一切工料费用均由乙方负责。如乙方未在约定时间内修复，甲方有权自行修复或请第三方进行修复，所发生的一切费用由乙方承担。

　　2、乙方指定负责本工程的维护人员及其联系方式为变更，乙方应提前日书面通知甲方，否则甲方有权委托第三方修复，所发生的费用从保固费中扣除。

　　3、在保修期外，如甲方就本工程有关问题委托乙方修复，乙方应按成本价计费.

　　第十条乙方的违约责任

　　1、未按合同规定的质量完成工作，乙方应当负责修理，如果修理后的交付时间超过合同约定的日期，应当承担逾期交付责任。

　　2、完成工作的数量少于合同约定，乙方应当照数补齐施工，因此超过合同约定的交付时间的，应当承担逾期交付责任。

　　3、在工程现场，乙方进场设备保管责任由乙方承担。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当由乙方承担赔偿责任。

　　4、逾期交付项目(包括因返修、更换、补交等造成的逾期)，应当向甲方支付违约金，每逾期一天，按合同总额的%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方继续承担赔偿责任。

　　5、擅自调换经甲方验收合格的原材料或零部件，乙方应按甲方要求重作并赔偿甲方因此造成的损失。超过合同约定的交付期限的，应承担逾期交付的责任。

　　第十一条甲方的违约责任

　　1、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付违约金。

　　2、无故拒绝验收工程，应当赔偿乙方因此造成的损失。

　　第十二条合同的解除

　　1.乙方有下列情形之一者，甲方有权解除合同:

　　(1)乙方逾约定开工日期天，或甲方认为不能依限完工时;

　　(2)乙方无正当理由，自行停工达小时(或天)以上时;

　　(3)除不可抗力或甲方书面同意者外，乙方逾期完工达日以上;

　　(4)乙方不履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定的要求，经甲方通知后仍不履行或采取补救措施的;

　　(5)乙方声明或表明不能履行合同的;

　　2、因上述原因导致合同解除时，乙方应向甲方支付违约金元，并应立即停工并依甲方指定期限负责遣散工人并将由甲方提供到场材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承揽商使用，且乙方未领的工程款，应待工程全部竣工，甲方一切损失获赔偿后，方结算支付余款给乙方，甲方亦有权直接从工程款中扣除乙方应支付的违约金工和甲方受到的损失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有权要求乙方承担赔偿责任。

　　3、解除合同时，乙方应缴还甲方提供的一切资料，如经甲方要求，乙方应继续承担保密义务。

　　第十五条不可抗力

　　在合同约定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，乙方应立即通知甲方，在乙方取得合法证明后，可免予承担责任;如果乙方延期交付工程，在合同约定交付期之后发生不可抗力的，不免除乙方的赔偿责任。

　　上述不可抗力系指严重自然灾害、战争、政府行为或其他不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

　　第十三条争议解决

　　本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成的，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。协商期间，非经甲方同意，乙方对争议以外工作不得停工，应继续履行本合约义务，甲方对争议的工程款可暂予止付，待协商处理完成后，再无息支付该工程款。

　　第十四条其他约定事项

　　乙方保证在本施工项目中以自己的设备、技术和劳力完成承揽工作。

　　第十五条附则

　　1、本合同附件包括，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以本合同为准。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。经双方签字确认的补充协议等书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等法律效力，内容如有冲突，以时间在后的为准。

　　3、本合同自双方签字或盖章之日起生效，除第九.3条外,保修期限届满且双方权利义务履行完毕之日终止。

　　5、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　发包方(盖章)：承揽方(盖章)：

　　甲方：乙方：____年____月____日：

工程承揽合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的________施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：

　　一、工程概况

　　1. 工程名称：

　　2. 工程地点：

　　3. 承包范围：

　　4. 承包方式：包工、包料、包费用

　　5. 工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。

　　6. 工程质量：本工程为合格工程

　　二、合同单价和付款方式

　　1. 合同单价：

　　2.实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。

　　3.施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格后付至合同价款的__%;工程竣工验收合格年后___日内，付至结算价款的__%;剩余__%作为质保金在竣工验收合格年后___日内一次性无息付清。

　　4.该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。

　　三、技术要求和质量标准

　　四、违约责任和安全责任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款__%的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的__%违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。

　　2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

　　五、争议或纠纷处理

　　1. 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。

　　2. 当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。

　　六、保修

　　本工程保修期为年在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后24小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

　　七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执份，乙方执份。

　　甲方：乙方：

　　签字签字

　　电话：电话：

　　甲方驻工地代表：

　　电话：

　　_____年___月____日

工程承揽合同3

　　甲方：___________法人代表：___________

　　乙方：___________法人代表：___________

　　甲乙双方经友好协商，本着互利互惠的原则，依据《中华人民共和国民法典》以及相关国家法律、法规，就花池护栏工程制作安装达成如下协议：

　　一、工程范围和工作内容

　　1、工程名称：__________

　　2、工程范围：工程护栏的制作安装施工。

　　3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

　　二、合同工期

　　本工程项目工期为日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　三、工程价款及付款方式

　　(一)工程价款

　　以上工程造价共计：_______元大写：_______元整

　　(二)结算方式

　　工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

　　四、施工期间的安全由乙方负全责，乙方要采取措施保证人员安全，在施工过程中，存放、保管好材料，防止学生在施工现场玩耍出现安全事故。并保证工程质量合格。保质期三年，保质期内因质量出现问题乙方须免费维修或更换。

　　五、施工要求：

　　护栏高度_______㎝;立柱为_______×_______方钢，_______m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为_______×_______方管，栏杆顶部为_______扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

　　六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。

　　甲方：(签章)___________乙方：(签章)___________

　　负责人：___________负责人：___________

　　代理人：___________代理人：___________

　　___________年___________月___________日___________年___________月___________日

工程承揽合同4

　　_______________(甲方)

　　_______________(乙方)

　　依照《_____》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计

　　2、设备购置

　　3、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按执行。

　　2、工程预算款总计：_______________元;

　　(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)

　　3、本工程款分2次结清，其中：

　　(1)、合同签订3天内应付工程款的70%

　　(计_______________元)

　　(2)、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方：_______________(盖章)乙方：_______________(盖章)

　　代表：_______________代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日

工程承揽合同5

　　甲方：

　　营业执照号：________________地址：________________

　　法定代表人：________________电话：________________

　　身份证号：_______________________

　　乙方：

　　营业执照号：________________地址：________________

　　法定代表人：________________电话：________________

　　身份证号：_______________________

　　经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方的装饰工程业务达成如下协议：

　　一、协议执行期限：

　　本协议又甲乙双方自行商谈，执行期限为______年___月___日至_____年___月___日

　　二、甲方权利：

　　1、甲方有权监督装饰工程的现场管理及文明施工。

　　2、甲方有权对乙方施工质量进行抽检与检验。

　　3、甲方有权对乙方施工材料进行封样及审核。

　　4、甲方有权对乙方的不规范行为提出相应的整改意见。

　　三、甲方责任：

　　1、甲方负责向乙方提供装饰工程项目。

　　2、开工前甲方负责向乙方提供经装饰工程项目单位简章确认后的施工图纸、工程报价及施工工艺说明，并向乙方进行交底，须双方签字认可。

　　3、甲方负责按照本协议中规定的付款方式及时给乙方拨付工程款项。

　　四、乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方与施工队进行沟通，确保工程的顺利进行。

　　2、乙方有权要求甲方按照协议及时拨付工程款，确保工程的顺利进行。

　　五、乙方责任：

　　1、乙方所派出人员须遵守合理的。

　　2、乙方所派出人员应能胜任施工中各个环节的工作任务。

　　3、乙方所对派出人员进行甲方企业文化的学习与教育。

　　4、乙方应遵守甲方现场施工管理中提出的各项合理要求。

　　六、工程变更：

　　在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。由同

　　双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

　　七、工期延误：

　　1、对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认，工期应当顺延：

　　工程量变化或设计变更;根据现场实际施工情况或经业主单位或甲方同意工期顺延及其它情况的;不可抗力;

　　2、对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

　　甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

　　甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

　　甲方责任造成工期延误的其他情况。

　　3、因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　八、质量标准

　　工程施工质量按甲方与业主签署的相关协议及甲乙双方施工前认可的相关标准执行。

　　九、工程验收

　　在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:材料验收;

　　隐蔽工程验收;竣工验收。

　　十、工程支付款：

　　合同签定后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款，即_________元;泥工完工后，发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款，即___________元;逢单项工程完工验收后,发包人按约定直接向承包人支付加项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直接向承包人支付工程款15%余额款,即_________元。

　　全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10.1条分多次付款,水电改造定位完工验收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。变更追加款随验收签名时同期付清,即每次支付5-20%工程款+变更项目差额。

　　其他支付方式：

　　1、工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单并签字，

　　2、发包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

　　3、工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

　　十一、违约责任：

　　1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

　　2、未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　4、发包人未按期支付每次工程进度款的，每延误一天向对方支付违约金发包价2元,十五天后乙方可中止合约。由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2元。

　　十二、附则：

　　1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。

　　2、本合同签订后工程不得转包。

　　3、本合同一式________份，双方各执________份。

　　甲方：乙方：

　　______年___月___日______年___月___日

工程承揽合同6

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着诚信原则，就甲方改造工程事宜协商一致，签订本合同。

　　1、设计依据、范围及相关技术要求。

　　根据甲方提供的数据，本污水改造工程设计参数为：

　　处理水量：QMAX：1500m3/d。

　　2、乙方负责的工程项目范围：

　　2.1.乙方负责污水处理MQIC反应器总体工程的工艺与土建设计、附件一所列设备采购与制作、安装与污水处理厌氧反应器调试(含颗粒污泥采购费用)，最终达到本合同出水水质要求。

　　2.2.乙方向甲方提供附件二设备、仪表采购的具体参数、品牌，由甲方自行采购。

　　3、甲方负责的工程项目：

　　3.1 甲方负责本项目的土建施工以及附件二的设备及配套设施的采购和安装;

　　4、工程进度

　　4.1、本合同签定生效后3日内,甲方向乙方提供设计所需的现场地质勘探报告，明确工程用地情况，污水来水方式、标高、位置、排水去向，并对所提资料负责。

　　4.2、乙方收到设计资料后，并由双方确认工程平面布置图后，7日内提供给甲方所有土建施工图纸，由甲方负责土建施工，土建工期为15天。

　　4.3、土建施工完成后，甲方提前3天通知乙方，乙方接到通知后7天内将主体设备物资(见第六条第二款)运到施工现场，甲方签字确认。

　　4.4、乙方在主体设备物资运到现场验收确认后，50天内完成罐体制作以及内部设备等附件一所列设备的安装工程，甲方签字确认。

　　4.5、乙方在具备调试条件(工程施工完毕并验收合格，水质符合合同要求，污水站人员仪器药品配备齐全)，接到甲方通知后3天内，开始颗粒污泥接种及厌氧调试，调试期为60天，达到合同规定的出水标准。

　　4.6、出水达标稳定运行三个月后，乙方书面申请甲方验收，甲方接到申请后组织验收。若无双方确认的理由，15个工作日内不验收则视为通过验收。

　　4.7、工程期间如遇连续停水、停电;甲方工程款未及时到位;其他人力不可抗拒因素等情况工期顺延。

　　5、双方协作内容

　　5.1、甲方工作内容：

　　5.1.1、合同签订后，甲方3日内提供4.1条提的条件。

　　5.1.2、甲方施工前提供场地的"三通一平"，免费提供施工用水用电。

　　5.1.3、调试时甲方保证提供的水质和水量符合合同规定，调试前甲方负责配齐化验药剂和配备6名操作工人跟班学习。

　　5.1.4、安装完成后，甲方操作工人应按规范对设施进行日常维护和保养。在调试期间所发生的水、药剂费、电费等运行费用由甲方承担。

　　5.2、乙方工作内容：

　　5.2.1、乙方负责MQIC的工艺土建设计(设计内容必须符合国家相关规范要求)、所负责设备的采购与制作、工程安装与调试。

　　5.2.2、在调试期间，乙方需向甲方提供调试大纲、操作规程和分析化验规程。并委派专业人员作为调试负责人，配备工艺、机械、电气、化验等相关技术工种人员承担整个MQIC的调试任务。

　　5.2.3、乙方负责为甲方培训6名专业操作人员，确保操作人员掌握完整的技术资料和操作规程。

　　5.2.4、乙方在本工程竣工后，提供完整的竣工图4套给甲方。

　　5.2.5、在运行过程中，遇到问题必须现场解决的乙方应在接到通知后48小时内赶到现场。

　　5.2.6、乙方负责的安装内容，在安装期间出现的任何安全事故由乙方自行负责。

　　6、合同价款及支付方式：

　　6.1、合同总价款(含税)：￥7日内支付合同总价款的30%。

　　6.2、罐体加工完毕，MQIC三相分离器、MQIC汽水分离器、MQIC泥水分离器送至甲方安装现场后，双方确认签字后甲方5日内付至合同总价款的70%;

　　6.3、乙方罐体施工完成，验收合格甲方5日支付至合同总价款的80%;设备安装完成，调试成功验收后甲方5日内付至合同总价款的95%;同时开具全额普通发票;

　　6.4、剩余合同总价款的5%作为质保金，调试验收合格稳定达标运行后12个月内付清。

　　6.5、支付方式：转账

　　7、违约责任

　　7.1、合同执行过程中，单方终止合同或违反合同条款，经催告后未能改正的，致使合同无法继续履行，违约方应向守约方赔偿经济损失并支付合同余额的10%的违约金。还应当退还所收合同款项。

　　7.2、甲乙双方应严格履行各自的义务，无双方共同认可的原因，不履行合同义务超过2个月，视为违约，违约责任执行上条。

　　7.3、如甲方原因(如甲方提出设计变更有误、工程款延期、调试期间需要提升水量而没水等)，工期顺延。

　　7.4、甲方提供设计的资料(土建、工艺)有误造成的损失由甲方负责。如因甲方原因(处理水量、水质不符合合同要求等)不能通过验收，由甲方承担损失。乙方继续负责为甲方调试，相关乙方人员的差旅费、交通费、人工工资由甲方负责。

　　7.5、污水处理工程达到合同约定指标，视为工程达标合格。

　　7.6、在正常情况下，调试期为60天，若60天达不到合同约定指标，乙方负责改造半年(因改造产生的所有费用由乙方承担)。

　　7.7、本工程和服务中的技术成果(不包括甲方自主研发成果)归乙方所有。双方应各自为对方所提供的资料予以保密，未经提供方书面同意，不得泄漏传播给他人及其他单位，否则违约方应承担相应的民事经济赔偿责任和法律责任。

　　8、其他约定事项：

　　8.1、合同纠纷的解决：因本合同所发生的纠纷，由甲乙双方友好协商解决。协商不成，可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　8.2、送达事宜的解决：所有通知可用电报、传真、电子邮件或邮政快递发出，用电报或邮政快递发出的通知或书信，以电报、邮政快递交发之日或者邮件、邮政快递发出邮戳日期为送达日(但如果发出当日为国家非工作日，则在下一个工作日开始日被视为送达日，如果收件人拒收电报或邮政快递，同样以电报交发之日或者邮政快递发出邮戳日期视为送达日);用传真发出时，发出的传真机自动显示收件人的电传号码及接收代号时视为送达。

　　9、质量保证及售后服务承诺

　　9.1、乙方对其提供的专用设备(MQIC反应器内所有设备)质保期为调试验收合格投入正常使用后五年。

　　9.2、乙方保证其有相应资质及能力履行本合同。保证为本项目提供的货物是全新的、使用的材料、构件、设备、管件等是未使用过的，且是符合技术附件要求的材质和先进的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求(或国家相关标准)。保证MQIC厌氧反应器经过正确安装、合理操作和维护保养，在十年寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的材料、构件、设备等。

　　9.3、针对今后污水处理工艺运行状况，乙方提供全面的技术支持。对于该项目，自接到甲方反馈信息之时起， 12小时内作出工艺调整措施。如需要现场处理时，乙方专业人员将在48小时内赶到现场处理问题，完成有关的服务内容。在必要的情况下，乙方应派人长住现场进行跟踪服务。

　　10、本合同一式四份，自双方签字盖章之日起生效，双方合同义务履行完毕后中止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程承揽合同7

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。

　　一、工程地点：迎宾XX以西，西安XX以北。香港城一期场区土方挖运。

　　二、承包范围及内容：场区土方挖运。

　　三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

　　四、工程承包价格及计算方式按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

　　五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方责任负责测量土方标高

　　九、乙方责任

　　1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。

　　2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的任何事项与甲方无关。

　　3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。

　　4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

　　5、乙方应配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

　　7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

　　十、争议的解决

　　存在争议时双方协商解决，协商不妥时采用法律诉讼解决

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程承揽合同8

　　甲方：_________________广告装饰有限责任公司

　　乙方：_________________

　　乙方承揽甲方位于________县________镇________街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：

　　一、工程内容

　　乙方承揽的工程项目：过街广告位宽________米，高________米的广告位广告布安装，时间为________年________月________日。

　　二、甲乙双方义务与责任

　　1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布)，乙方按甲方要求进行安装。

　　2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。

　　三、工程造价及付款方式

　　1、乙方承包单价：________元(人民币)/平方米

　　2、乙方完工后经甲方验收后付款。

　　四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。

　　五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　签字(盖章)：________________签字(盖章)：________________

工程承揽合同9

　　浙江五洲工程项目管理有限公司 (甲方)

　　建德市龙源电力有限公司 (乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

　　乙方受甲方委托, 承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 具体事宜双方明确如下：

　　一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：

　　1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试

　　二、有关技术及服务要求：

　　1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配

　　合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。

　　2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有

　　关质量、技术标准。

　　3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。

　　4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。

　　三、工程款项及费用的结算：

　　1、工程款结算按<浙江省建设安装定额20xx版、预算管理制度及规定>执行。

　　2、工程预算款总计：102496元；

　　（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）

　　3、本工程款分 2次结清，其中：

　　(1) 、合同签订3天内应付工程款的`70%

　　(计70000元)

　　(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。

　　4、工程款的结算以审计决算为依据。

　　四、施工及竣工验收：

　　1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等) ，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。

　　2、乙方应在20xx年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。

　　3、施工期间, 甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。

　　4、乙方在施工期间应注意安全, 做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所

　　造成意外事故和损失，由乙方自负。

　　5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。

　　五、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　六、合同双方代表签字盖章后生效。

　　七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

　　甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

　　代表：代表：

工程承揽合同10

　　承揽方：以下简称甲方;

　　定作主：以下简称乙方。

　　甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

　　第一条　甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费等。

　　品名

　　规格

　　单位

　　数量

　　加工费

　　单价

　　金额

　　第二条　加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担等。

　　定作物名称

　　完工时间

　　检验时间地点

　　检验标准

　　与方法

　　包装标准

　　包装费承担

　　(加工定作物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保存，作为检验的根据)

　　第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担等。

　　定作物名称

　　交付时间

　　交付地点

　　运输方法

　　运输价款承担

　　第四条　乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

　　材料名称

　　型号

　　规格

　　质量要求

　　计量单位

　　数量

　　单价

　　总价

　　图纸、技术资料及交付时间

　　第五条　原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输等。

　　材料名称

　　交付时间

　　交付地点

　　交付数量

　　包装要求

　　检验方法

　　运输方法和运费承担

　　第六条　加工费结算办法与时间。

　　第七条　乙方应于年月日前向甲方交付定金元;乙方应于年月日前向甲方交付预付款元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。

　　第八条　甲方的违约责任

　　1、甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

　　2、甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

　　3、因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

　　4、甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的 ‰偿付违约金。

　　5、甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值 %的违约金。

　　6、由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

　　第九条　乙方的违约责任

　　1、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　2、乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值 %的违约金。

　　3、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

　　4、乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

　　5、乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

　　6、乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。

　　第十条　不可抗力

　　在合同规定的履行期内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予承担违约责任。但甲方应当采取积极措施，尽量减少损失，如不可抗力的损失是在合同规定的履行期以外发生的，不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的，乙方应当承担责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

　　第十一条　本合同发生纠纷时，双方协商解决;协商不成时，可以向人民法院起诉。

　　本合同于年月日生效，合同履行完毕即失效。

　　本合同一式份，甲乙双方各执一份，公证处、物价局、建设银行各存一份。

　　承揽方：　　　　　定作方：

　　地址：　　　　　　地址：

　　法定代表人：　　　　法定代表人：

　　签约日期：年月日

工程承揽合同11

　　建设方：___(以下简称甲方)

　　承包方：___(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

　　一、工程概况

　　(1)工程名称：___

　　(2)工程地点：甘肃玉门黄花农场

　　(3)工程范围和内容：本房为___跨钢结构厂房，规格：长___米；宽___米檐高___米，按图纸施工。

　　(4)建筑外包面积：___平方米。

　　(5)工程总造价：本工程总造价人民币(大写)：___，(小写￥：___)

　　二、钢结构施工准备

　　(一)甲方：

　　(1)做好建筑红线以外的“三通”，负责进场道路的维修，保证施工材料能运达到场。

　　(2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、要求能满足施工用水、用电的需要，做好红外线以内场地平整，拆迁障碍物等工作及提供相应资料。

　　三、钢结构工程期限

　　(1)根据需要，商定工程总工期为天(日历天，以甲方预付款到帐之日起计算)，___年___月___ 10日至___年___月___日规定范围内的全部施工完毕，如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的，工期相应顺延。

　　四、钢结构工程价款的支付与结算

　　(1)本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

　　(2)本合同签订后，甲方须付预付款___%计人民币___元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的___%计人民币___元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的%，计人民币___元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的___%，计人民币___元作为工程款，

　　(3)工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

　　(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济责任。

　　(5)本合同结算方式：___。

　　五、附则

　　(1)本合同一式___份，甲乙双方各执一份。

　　(2)本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。

　　(3)本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　附：

　　甲方：___

　　乙方：___

　　法定代表人：___

　　委托代理人：___

　　电话：___

　　本合同签订日期：___年___月___日

工程承揽合同12

　　定作人（委托方）：________________（以下简称甲方）

　　承揽人（施工方）：________________（以下简称乙方）

　　根据《_____________》及相关法律法规规定，本着平等自愿、诚实守信原则，双方经充分协商，就乙方为甲方承揽安装电线、电缆达成如下协议：

　　第一条：工程名称

　　乙方承揽的________________电线电缆安装工程。

　　第二条：工程地点（________省________县________镇________村到________村境内）

　　第三条：工程价款及付款方法

　　甲方应于竣工验收后当日内将工程款支付给乙方，支付方式为：现金。

　　第四条：工程期限

　　施工期限为________年________月________日开始至________年________月________日结束，施工期限为10个日。

　　第五条：工程质量标准

　　乙方安装的工程质量应符合国家标准及地方的规定，同时也应符合甲方的要求。

　　第六条：承包形式及材料设备供应

　　乙方承包方式为包工不包料，乙方准备施工设备及相应人员，甲方负责提供施工所需的材料（材料清单另外附件）。

　　第七条：甲方义务

　　1、甲方应于开工当天向乙方提供施工图。

　　2、甲方应在开工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方签字确认。

　　3、施工前甲方应为乙方整理出现场，施工后甲方应为乙方施工提供相应的便利

　　4、甲方负责监督乙方的施工进程。

　　5、施工完工后三天内甲方负责组织验收工作。

　　6、按协议履行付款义务。

　　第八条：乙方义务

　　1、乙方进驻甲方工程工地后，应严格遵守甲方的规章制度，不得损坏甲方的财物。

　　2、乙方接收材料后应妥善保管甲方的材料，保证材料不丢失或不被损坏。

　　3、乙方自行承担施工人员和本人的食宿及相关_____，做好安全保障措施，如出现安全事故，由乙方全部负责。

　　4、乙方按施工图负责组织施工，按期竣工。竣工后，五天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

　　5、乙方应保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九条：违约责任

　　1、甲方应按工程所需提供材料，如因甲方未能按时提供材料，导致乙方工期延长，乙方不承担责任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丢失或损坏的，乙方负责赔偿同种规格及品牌材料，由此造成工期延误的，乙方应按日支付违约金，每日违约金为合同总价款的________‰、

　　3、乙方应按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承担违约金人民币：_________________元整。（大写：_________________元整）

　　第十条：本合同自双方签字盖章后生效，本合同正本一式两份，双方各一份。

　　第十一条：乙方签字确认的材料清单为本合同附件，与本合同具备同等法律效力。

　　第十二条：本合同未尽事宜，双方协商解决，可签订补充协议。本合同履行期间双方发生争议，协商解决，未能解决，双方同意提交甲方所在地法院裁决。

　　甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

工程承揽合同13

　　承揽方:_______________有限公司分公司(以下称乙方)

　　定作方:_______________有限责任公司(以下称甲方)

　　根据《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合工程具体情况可经甲乙双方友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。

　　1、承揽名称：_______________

　　a、承揽项目名称：_______________

　　b、承揽项目地点：_______________

　　c、本工程自_______________年_______________月_______________日开工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。

　　d、承揽方式：包工不包料。

　　e、承揽价格：

　　以实际粘贴面积_______________元计算。

　　f、工程量计算方法：

　　每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。

　　2、承揽工程内容：

　　窗台SBC120防水层、屋面SBC120隔气层、防水层、屋面SBS防水层、厨房、卫生间防水层。

　　3、质量标准：

　　a、材料由甲方自行进场。

　　b、施工质量：按照防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。

　　4、付款方式：

　　工程完工验收后天内，结算全部工程款，置留工程总造价的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。

　　5、验收方法：

　　工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承诺工程质量保修5年，5年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝维修，甲方可以不付给乙方预留的%保修金，若因人为或结构变形等其它原因造成的渗漏水，承揽方不负责。

　　7、工期：根据定作方的要求而定。

　　8、安全施工条例：

　　1)、定作方应向承揽方有关人员进行有关的特殊安全管理规定介绍。由于定作方未进行有关特殊安全管理规定介绍造成安全事故，定作方应承担一定责任。

　　2)、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。

　　3)、由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负责。

　　9、纠纷的处理：

　　发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。

　　10、期限与其它：

　　本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年维修期过后、当日维修款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同

　　如有未尽事宜，应双方进行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的20%作为违约金和由此引起的一切费用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。

　　定作方：_______________承揽方：_______________

　　定作方代表：___________承揽方代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

工程承揽合同14

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根据〈_____〉及其它有关法律、法规的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方充分协商，一致同意，特签订以下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1、工程地址：_______________。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：_______________天(日历_______________天)。在甲乙双方认同可以开工、材料进场的第二天计算工期,开工日期为_______________年_______________月_______________日。

　　第二条甲方责任，权利和义务

　　1、甲方提出设计思路、项目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通电等工作，使之达到乙方装饰施工要求。

　　3、做好乙方开工现场准备工作，清除影响施工的障碍物，安排好乙方施工所需水、电，并承担相关费用。

　　4、根据乙方要求及时做好工程验收工作。

　　第三条乙方责任、权利和义务

　　1、指派项目责任人，按合同及规范要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。

　　2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定;严格按甲方认定的图纸或按照图纸变更通知和做法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参加竣工验收，编制工程结算。

　　第四条工程项目

　　1、振升平开窗，双层钢化中空玻璃，单价_______________

　　2、玻璃幕墙，博克兰玻璃，单层贴膜，_______________的铝材做骨架，单价_____________

　　3、上海双雄铜门厂，单价_______________

　　4、隐形防盗网，单价_______________

　　5、推拉门：单价_______________

　　6、阳光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚钢化玻璃，单价_______________

　　7、卫浴门，_______________元/条

　　8、室内门，_______________元/条

　　9、美步楼梯，甲方指定样式，单价_______________元/m

　　第五条工程质量及验收

　　1、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，须通知乙方，另约定验收日期，但甲方应承认竣工日期。如甲方在约定时间内未能组织验收，则视为验收认可。

　　3、在成品或半成品未办理验收移交手续前，甲方不得提前使用，如提前使用可视同该部分验收认可合格。

　　4、如因验收不合格的工程而须返工的，乙方应承担相应的责任和造成的一切损失。

　　第六条付款方式

　　合同总金额：(大写)_______________元(小写)_______________元

　　1、乙方完成1.2.3项的工程时，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程经甲方验收合格后，由甲方向乙方支付总工程款的95%，余下5%作为保证金6个月后再支付。

　　第七条本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，经双方签字之日起生效;

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　签订日期：_______________年_______________月_______________日签订日期：_______________年_______________月_______________日

工程承揽合同15

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承揽单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。

　　第一条工程概况及承包范围

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程范围和内容：

　　1、承包范围：钢屋盖（含中间钢柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣单层彩钢板+50mm厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。

　　2、工程建筑面积：13534.91平方米（暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算）。

　　3、结构：轻型钢结构屋盖

　　4、层数、建筑高度：详见施工图纸

　　5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。

　　第二条合同价款及调整

　　一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为（大写）:人民币贰佰元整每平方米（￥200元/m2）；暂定合同总价为：2706982元（贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整）。

　　二、双方约定合同价款的其他调整因素：

　　1、调整方式：

　　（1）遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。

　　（2）遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。

　　（3）遇业主方要求因图纸变更而增加的工程内容。

　　（4）以上各项经业主或监理签证后予以调整。

　　2、调整原则：

　　（1）合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。

　　（2）合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。

　　（3）工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

　　（4）增加的工程量务必确定增加价款。

　　三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款（补充协议或工程联系单）。

　　第三条合同价款的支付与结算

　　一、工程款支付：

　　1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30 %备料款，计人民币￥812094.6元

　　2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30 %进度款，计人民币￥812094.6元。

　　3、主体钢构件安装完毕,屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25 %进度款，计人民币￥676745.5元。

　　4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10 %进度款，计人民币￥270698.2元。

　　5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。

　　6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减。如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。

　　7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。

　　二、结算：

　　1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。

　　2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。

　　3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。

　　4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。

　　5、追加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。

　　6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。

　　三、其他事项：

　　1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票(85%增值税发票，15%当地劳务税票)。

　　2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。

　　3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。

　　4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。

　　5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。

　　第四条工程期限

　　一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。

　　二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

　　1、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；

　　2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；

　　3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；

　　4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；

　　5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；

　　6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；

　　7、人力不可抗拒的因素而延误工期；

　　8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，

　　及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；

　　9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。

　　第五条施工准备

　　一、甲方：

　　1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。

　　2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。

　　3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。

　　4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。

　　5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续；协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。

　　6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。

　　二、乙方：

　　1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

　　2、乙方在甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。

　　3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。

　　4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。

　　5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。

　　第六条双方的职责

　　一、甲方的职责

　　1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；

　　（2）有权对乙方工程量的增减核实确认；

　　（3）有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；

　　（4）有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。

　　2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

　　3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。

　　二、乙方的职责

　　1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：

　　（1）乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。

　　2、乙方根据图纸合同的要求采购工程所需要的材料，并提供产品合格证。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。

　　4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。

　　第七条施工与设计变更

　　正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。

　　施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。

　　甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。

　　如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时，应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。

　　经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。

　　第八条安全施工

　　一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

　　二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。

　　三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。

　　四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

　　五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。

　　六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。

　　第九条工程质量

　　一、工程质量标准：合格。

　　二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。

　　三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。

　　四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发

　　现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。

　　五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影

　　响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。

　　六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。

　　八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5 %，保修期为一年。

　　第十条工程验收

　　一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道

　　工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。

　　二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中

　　间验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。

　　三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料

　　之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：

　　1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。

　　2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。

　　3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。

　　4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。

　　5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复，否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。

　　五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。

　　第十一条奖励和违约责任

　　一、奖励

　　1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方万元。

　　二、乙方的违约责任

　　1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。

　　2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。

　　3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的，应按《中华人民共和国民法典》等相关法律规定赔偿损失。

　　三、甲方的违约责任

　　1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。

　　2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。

　　3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。

　　4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。

　　第十二条解决合同纠纷方式

　　合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。

　　第十三条附则

　　一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。

　　二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效；工程验收符合要求，结清工程款后终止。

　　三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　签订地点：___________签订地点：___________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【工程承揽合同】相关文章：

工程承揽合同10-22