购销合同

时间：2023-10-08 10:26:41 购销合同我要投稿

购销合同（通用7篇）

　　在人民愈发重视法律的社会中，合同的法律效力与日俱增，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的购销合同7篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

购销合同（通用7篇）

购销合同篇1

　　甲方：南平市南港建筑装饰有限公司三明分公司

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》及装饰行业管理的有关规定，经甲、乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上，甲方中国农业银行长汀金沙分理处木工托给乙方施工，为明白双方责任和有关事项，特定如下条款：

　　一、承包方式：单包工，该工程装修内容以甲方图纸设计项目为准（不包含甲方有偿提供清单内容），

　　二、工程质量：达到合格以上。凡由甲方自行采购的材料、设备，其质量问题有甲方负责。

　　三、工程期限：乙方自开工之日起

　　四、结算方式：按现场实际尺寸为准，以下为包工工资项目计价清单：如增加工程量（指报价清单以外的工程项目），按甲方确认的工程量和经双方协商确定的工程单价为准。

　　1、吊顶（含灯槽）按投影面积计算43元/平方；

　　2、铝扣板吊顶20元/平方；

　　3、背景墙58元/平方

　　4、高柜160元/米

　　5、矮柜150元/米

　　五、付款方式：工程开工十天后按完成工程量的45%支付工程预付款，在工程总结算后甲方必须付满实际工程总余额 95%的工程款，余下5%在保修期壹年内付清。

　　六、甲方责任：

　　1、审定施工设计图纸和施工技术指导，并提供装修设计图和施工图纸。如需乙方提供设计图纸和施工图纸应收设计费。审定后的施工方案所造成的返工，应补给乙方材料款及工资,如有特殊施工项目或特殊质量要求不属原施工范围内，双方应确认，由此增加的费用，由甲方承担。

　　3、工程完工时，应同乙方进行工程验收交接，验收合格后的20个工作日内进行工程总结算。

　　七、乙方责任：

　　1、组织施工人员安全有序的进行施工，按时按质按量完成工程任务。

　　2、严格按甲方设计图纸施工，认真听取甲方的施工意见，当工程质量不符合甲方设计要求时，乙方应立即免费整改。

　　3、施工过程中应做好影响周边环境的安全防范工作及邻里关系的'协调。

　　八、违约责任：

　　1、如乙方因未按约定日期竣工，则乙方应自逾期之日起每日按500元向甲方支付违约金。

　　2、合同生效后，一方当事人擅自解除合同的，应当及时通知另一方，责任方应承担本合同总造价

　　九、发生以下情形之一的，工期顺延：

　　1、工程量变化及设计变更。

　　2、不可抗力如自然灾害，政府规划，断水断电等人力不可抗拒的因素。

　　3、甲方同意工期顺延的其他情况。

　　4、甲方未履行本合同第五条（付款方式）以致影响工程进展的。

　　十、开工之日为甲方支付预付款的次日。

　　十一、在施工过程中分下列阶段进行验收：

　　1、材料验收

　　2、隐蔽工程验收

　　3、竣工验收

　　3-1工程完工后，甲方在接到乙方验收通知两个工作日内同乙方进行工程验收交接。双方在《工程验收单》上签字/盖章后，该工程验收合格。

　　3-2 不能在乙方指定的时间内前来验收，甲方应及时通知乙方，经乙方同意后可另行择定日期。但总的验收时限最长时间不得超过个工作日。

　　十二、未尽事宜，有待双方共同协商。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）

　　南平市南港建筑装饰有限公司三明分公司

　　日期：年月日

　　室内装修合同范本5

购销合同篇2

　　原告：王xx，女，汉族，现就职于xxxx市劳教所第x大队，电话：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地产开发有限公司，地址：xx市xx路xx号，法定代表人：张xx，电话：xxxxx

　　诉讼请求

　　1、解除原、被告双方签订的商品房买卖合同;

　　2、判决被告返还原告剩余房款339500元整;

　　3、本案诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由

　　原告于20xx年9月10日与被告签订商品房买卖合同，约定由原告购买被告拟建造的位于xx县xxx的.一套面积为181.65平方米的商品房，该房屋为听枫苑t11号，交房日期为20xx年5月1日之前。协议生效后，原告如约向被告一次性支付总房款389500元。但是，被告却迟迟没有建造该房屋，超过交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直违反合同约定，未履行交房义务，导致原告的入住权利无法实现。双方在合同第九条中约定：“出卖人逾期超过45日未能交房的，买受人有权解除合同。出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。”尽管原告多次向被告主张要求解除合同，返还已付房款，但被告到目前为止只返还给原告房款50000元，迟迟不予返还剩余房款，未能承担相应的违约责任。现诉诸法院，请求法院判如所求!

　　此致

购销合同篇3

　　供方：____________

　　需方：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》，供需双方本着友好、平等、互惠互利的原则，签订本合同，以资双方信守执行。

　　一、本合同所列各种工艺品详细清单及收费标准如下表。

　　二、合同价款：

　　本合同所列工艺品计人民币：________元整(￥________元)，明细价款附后。

　　三、包装及运输：

　　供方必须采用在运输过程中不使合同货物受损的方法进行包装，并承担其包装费，货物的运输费用及在运输过程中的损坏由供方自行承担。

　　四、验收方法：

　　按照有关工艺品的行业标准(如无行业标准按厂家工艺标准验收)，因本合同标的物全部为手工制作，实际所供货物与样品难免有差异存在，因此验收时按实际到场货物为准。

　　五、货款的支付：

　　1、合同签订后7天内，需方预付供方合同总价款的50%，即人民币________元整(￥________元)作为预付款。

　　2、本着货到付款的原则，所有标的物到场验收合格后，需方在7天内支付余款，即合同价的50%________元整(￥________元)。

　　六、交货规定：

　　1、交货地点：供需双方约定交货地点为________________。

　　2、交货日期：合同签订后30天内交货。

　　3、运输费：供方承担。

　　七、双方责任、义务及权利

　　1、需方如在合同执行中途变更标的'物的规格及形状的，需征得供方同意，在和供方协商确认变更价款后方可变更，否则承担因此而引起的一切责任。

　　2、供方必须保证按时交货、如不能在约定时间内交货的，需经需方同意，未经需方同意擅自延长供货期的，承担因此引起的责任。

　　3、因供方原因导致标的物的规格、形状不符合本合同约定时，供方应进行更换；供方如提供替代产品的，其质量等级应等同或高于合同约定标的物，否则不予认可。

　　4、需方应按时支付合同价款，由于需方原因未能按时支付款项的，供方交货日期相应顺延至付款后第一天起算。

　　5、标的物到现场一经需方验收合格后，需方不得以任何理由更换，如因需方原因更换标的物，增加更换部分货款并将更换部分物品的交货期顺延三十天。

　　6、本合同所订条款任何一方都不得擅自变更或修改，如确需修改的，变更方必须与利益相关方签订补充协议，否则造成的一切损失由提出变更方承担。

　　八、合同争议的解决方法：合同发生争议时双方协商解决，协商不成的向供方所

　　在地法院起诉。

　　九、未尽事宜约定：

　　本合同未尽事宜双方协商补充，补充条款以附件形式与本合同具有同等法律效力，与本合同冲突的条款以协议条款为准。

　　十、合同份数、生效与终止

　　本合同壹式贰份，双方各执壹份，双方签字盖章后生效，履行完毕及款项付清后自动失效。

　　需方(盖章)：供方(盖章)：

　　负责人：____________负责人：____________

　　签订日期：____________年______月______日

　　买卖合同十大陷阱：

　　陷阱一：买卖的标的物为大陆禁止流通的物品

　　如象牙、枪枝、**、**、珍稀动植物、迷信物品、淫秽物品、**物品、没有注册商标的人用药品、烟草制品等。

　　陷阱二：买卖的标的物为大陆限制流通的物品，没有办理相关手续

　　如违法或违章建筑、寺庙、著名建筑物或文物古迹、海关监管物品、一些***品等。

　　陷阱三：卖主对买卖的标的物没有处分权

　　如拾得物、盗窃物、他人委托保管的物品、被查封、冻结的物品等。

　　陷阱四：主体不具备相应民事行为能力

　　陷阱五：企业超越经营范围经营，并且违反特许经营规定

　　如卷烟、雪茄烟、烟丝、烟草专用机械、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材等。

　　陷阱六：没有代理权或者超越代理权限代理他人买卖

　　陷阱七：合同没有以书面方式订立

　　如土地使用权买卖、房地产买卖、技术买卖、作品的发行权转让等。

　　陷阱八：没有经公证机关公证

　　如土地使用权的买卖、外销商品房的买卖(上海、江苏等地区)、国有企业的产权出售、有价证券买卖等。

　　陷阱九：未履行审批、登记、公告等手续

　　如汽车买卖合同应到车管部门办理过户登记手续、进口农药应经农业行政主管部门登记、全民所有制单位转让专利权应经上级主管机关批准并经中国专利局登记和公告、中国单位或者个人向外国人转让专利权应经中国专利局批准等。

　　陷阱十：无法履行的合同防范措施

　　大陆法律、行政法规禁止流通、限制流通的物品有很多，外商在订立买卖合同时，一定要先搞清楚买卖的标的物是否是禁止流通或者限制流通的物品。

购销合同篇4

　　日期：20xx年xx月xx日

　　合同编号：

　　甲方：宁波经济技术开发区中基翔飞贸易有限公司（购货方）

　　乙方：台州黄岩新浪潮工艺礼品有限公司（供货方）

　　一、品名、规格、单位、数量、单价、金额

　　1、乙方的货物质量、技术要求除无特殊约定外，应由甲方或者外商指定的检验机构出具验货报告或外商派员检验的验货报告为准。

　　2、乙方的.产品如属于国家法定出口商检范围内的，乙方应办理检验检疫手续并承担相应费用。

　　三、交货时间、地点、方式

　　1、乙方应根据约定安排生产并保证能按时、按质、按量交货。

　　2、乙方根据指令应按时负责将货物送至甲方或者外商直接指定的地点，费用由乙方承担。

　　四、包装标准要求以及其他

　　1、符合出口包装的标准要求。

　　2、乙方对出口货物以及包装如涉及商标、专利等其他知识产权纠纷，乙方自行向权利人承担相应的法律责任。

　　五、结算方式及期限

　　甲方在收到外商货款后，根据乙方开具的真实、合法的增值税专用发票、外商的验货报告以及双方签署的其他结算协议书在扣除甲方应收取的费用后个工作日内将货款支付给乙方。

　　六、违约责任

　　1、如乙方货物存在质量问题、延期交货等原因导致外商索赔或不付款给甲方造成损失的，乙方承担一切法律责任。

　　2、如甲方在收汇后不付款或者付款不及时，应当承担付款责任并承担乙方造成的利息损失。

　　3、乙方在此确认，因乙方产品质量、延期交货等原因，导致甲方部分或者全部未收汇，乙方放弃要求甲方支付未收汇部分货款的权利，自愿承担该风险责任。

　　七、解决合同争议的方式

　　本合同在执行过程中如发生争议，双方首先应友好协商解决，当协商不成时向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　八、其他约定的事项

　　本协议未尽事项双方另行协商，如有其他约定的则按其他约定办理。

　　甲方（盖章）：宁波经济技术开发区中基翔飞贸易有限公司签字：

　　乙方（盖章）：台州黄岩新浪潮工艺礼品有限公司签字：

购销合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　总则

　　甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、诚实守信、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方就甲方提供的“铭亿”系列产品销售事宜达成一致。签订如下协议，以资双方共同信守。

　　第一章双方的法律关系

　　1.1)在本合同期内，甲、乙双方均为独立的事业者，双方之间不存在任何的隶属、

　　投资、雇佣、承包关系;双方的权力、义务均依照合同法规定各自承担自己的权力和义务，双方属销售合作关系。

　　1.2)本合同受中华人民共和国法律的约束和保护。

　　第二章合作方式

　　2.1)乙方必须对甲方经营的产品销售充满信心，并具有一定行业销售工作经验。

　　2.2)乙方须有一定经济实力和合法的经营资格，并重视合同，守信用。

　　2.3)乙方向甲方提出销售申请，经甲方确认同意自合同签订之日起乙方

　　在省市(地区)(区)县区域内开展“铭亿”系列产品的经营活动。

　　2.4)乙方向甲方承诺年销售额___________万元(自

　　至年月日)，甲方返还总销售额的5%作为奖励。

　　第三章授权经销

　　3.1)甲方在此授权乙方于本协议有效期内在甲方指定的行政区域(以下称销售区

　　域)内销售甲方的产品，成为甲方产品的经销商。

　　3.2)尽管有上述授权，但甲方仍保留权利，自行将其产品出售给销售区域内的主

　　要客户，主要客户名单及其不时的修改由甲方随时以书面方式通知乙方。除非双方另有约定，乙方不得向销售区域内的甲方主要客户销售甲方的产品。但甲方自行出售的价格不得低于甲方按照本协议书规定在当时出售给乙方的货品价格单上的价格。

　　3.3)乙方的经销权不是独占和排他的。甲方仍保留权利，自行决定授权其它的销

　　售商在该销售区域内销售甲方的产品。但甲方出售给其它乙方的货品价格不低于甲方按照本协议书规定在当时出售给乙方的货品价格单上的价格。

　　3.4)甲方和乙方之间仅限于甲方产品经销的关系，为互相独立的合同缔约方双方。

　　因此，乙方不得以或试图以甲方或其任何关联公司或附属公司的合伙人、代表、代理人或特许商的身份开展业务或以明示或暗示的方式作如此表述。在任何情况下，乙方不得因本协议书而被视为与甲方或其任何关联公司和附属公司有上述关系。乙方应以本人身份进行产品销售，并且为自身利益与顾客签订购销合同，并且应自行独立承担其在该等购销合同项下的义务和责任。乙方不得代表甲方签订任何合同性文件或作出任何承诺、声明、保证或陈述。乙方违反前述规定所签订的合同性文件和作出的任何承诺、声明、保证或陈述对甲方在任何情况下均不具有约束力。

　　第四章甲方的权力和义务

　　4.1)甲方负责提供产品，可随时对乙方的经营状况进行指导。

　　4.2)甲方应有统一的全国性招商广告，并协助乙方创建招商平台。

　　4.3)甲方举行统一促销活动时，乙方可参与并按统一部署执行。

　　4.4)合同生效后，为使乙方迅速占领市场，甲方可代为乙方在区域内发展经销商

　　及下级代理商，但级别之间的产品差价，应全部返给乙方。

　　第五章乙方的`权力与义务

　　5.1)乙方必须严格遵守区域保护政策，不得跨区域开展经营活动。

　　5.2)乙方制定自己区域内的产品供货价格体系。

　　5.3)乙方发展的经销商经营行为均视为乙方行为，甲方不承担任何连带责任。

　　5.4)乙方按甲方的统一部署参加甲方的促销活动，并严格执行甲方的活动规定和

　　政策。

　　5.5)与甲方保持密切性的商务沟通联系(在本合同中乙方向甲方提供的传真、电

　　话号码为固定不变的通信联络方式)

　　第六章合同效力、免责、违约金、争议、期限等

　　6.1)因不可抗拒的因素影响合同的执行，双方互不承担责任。甲方所有的宣传文

　　字、图片、音像等不作为甲、乙双方的要约条件，在甲方说明中所展示的各种广告宣传资料不作为本合同的相关事项或条款补充，并不是对乙方经营获利的承诺。

　　6.2)甲、乙双方执行合同若发生纠纷，应以协商的精神解决，在无法协商的情况

　　下，任何一方可向合同签约地人民法院提出诉讼。

　　6.3)本合同期限为壹年，即从年月日至年月日止，

　　合同期内，乙方如无违约行为，期满前1个月可申请续签，经甲、乙双方同意，可续签合同，甲方不再收取任何费用。乙方未提出续约申请则视为本合同期满自行终止。

　　6.4)本合同一式两份，甲、乙双方各一份，具有同等法律效力(复印无效)，本

　　同双方签字之日生效。

　　甲方：乙方：__________代表：__________代表：__________地址：地址：__________电话：__________电话：__________签约时间：________签约地：_________

购销合同篇6

　　甲方（供货方）：（以下简称甲方）

　　乙方（需货方）：（以下简称乙方）

　　甲、乙双方经友好平等协商，就农药供货一事，自愿签订本合同，合同条款如下：

　　一、商品名称、商标、规格、计量单位、数量、价格商品名称商标牌号规格、含量单位数量单价合计金额

　　略

　　合计金额大写：

　　二、质量标准及要求：甲方供给乙方的产品必须达到国家规定的农药质量标准，随产品附送同批产品的生产批号、开据正规发票，并保证产品的.有效期。

　　三、送（取）货方式及运费：合同生效后15日内发货，甲方负责将产品运往乙方指定地方，其运费由甲方承担。

　　四、包装标准及费用负担：产品包装需按照国家农药包装相关规定进进行包装，包装费用由甲方承担。

　　五、验收方式：产品包装要完好，生产批号与产品批号须一致，如有破损，乙方按照本合同规定产品的销售价格乘以破损产品的数量扣除货款。

　　六、结算方式：预付总货款的 ﹪，待乙方收货并验收后付 ﹪，农药使用后天付清佘款。

　　七、违约责任：

　　1．甲方责任：甲方应按合同规定如期间乙方提供符合国家标准的方正农药系列产品，并对产品质量负责。如因甲方供给的农药质量问题（或延期供货）造成乙方损失的，则甲方按元／亩赔偿乙方损失。

　　2．乙方责任：乙方使用甲方产品必需按甲方产品说明用药，如乙方不严格按甲方产品说明用药产生药害或其它病害，甲方不负责任。八、八、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。经双方签字盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年月日年月日

购销合同篇7

　　甲乙双方经过协商，就购买甲方汽车达成一致协议如下：

　　一、标的车辆简况：

　　汽车品牌：

　　型号：

　　车身颜色：

　　坐椅颜色/材质：

　　发动机号：

　　车架号：

　　产地：

　　制造商：

　　自排挡或手排挡：

　　新车或二手车：

　　出厂日期：

　　甲方所交付的车辆如果是新车，甲方保证其所交付的车辆不是返修车、库存车，且应为零公里车(因办理手续、提车而进行的必要移动除外);甲方所交付的车辆如果是二手车，甲方保证：车辆没有被抵押、没有被司法机关查封，里程表上的记录是真实、可信的，没有对其进行任何里程回拨。

　　二、价款：

　　乙方须向甲方支付的总价款为人民币，该金额由以下几部分构成：

　　1、车价;元

　　2、购置税;元

　　3、保险费元;

　　4、牌照费元;

　　5、本合同第五条第款的代办费元。

　　乙方不再承担任何加急费、手续费、运费、出库费等费用。

　　三、交车方式：

　　交车地点：交车时间：

　　付款方式：付款时间：

　　四、甲方同意向乙方无偿赠送以下设备、配件和提供如下的免费服务：

　　五、经乙方的书面委托，甲方可向乙方提供以下服务，乙方打勾选定如下服务项目，同时应按甲方和保险公司、银行、车辆登记机关的要求提供相应所需的文件和证明。

　　甲方完成上述代办事宜后，应将相应的牌照、发票、保险单等票据凭证完整地交给乙方，乙方按票证据实支付。

　　因办理上述手续而产生的代办费由双方约定，甲方亦可免收代办费。甲方的代理行为应在乙方的委托授权范围内进行，否则后果自负，如因此给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

　　1、代理乙方向保险公司购买有关汽车保险;代办费：

　　2、代理乙方向有关银行提出并办理汽车贷款;代办费：

　　3、代理乙方参与汽车牌照的投标;代办费：

　　4、代理乙方为所购汽车上牌;代办费：

　　5、乙方要求的其他服务。代办费：

　　六、质量和维修：

　　1、甲方向乙方出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准和汽车行业标准。如果汽车制造商的企业标准高于国家标准或行业标准的，则必须达到企业标准。甲方出售的车辆应当与随车提供的产品说明书或车辆使用书的质量状况相一致。

　　乙方对车辆的特殊质量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车或合法的进口汽车。

　　3、甲方向乙方出售汽车时要真实、准确、完整地介绍所销售车辆的基本情况，并提醒乙方注意有关车辆的非缺陷性的瑕疵状况，不得做虚假陈述或隐瞒车辆的真实状况。

　　4、甲方在向乙方出售车辆时必须向乙方提供以下书面文件：

　　(1)汽车销售发票;(2)车辆合格证、海关进口证明和商品检验单(进口车);(3)保修卡或保修手册;(4)中文说明书;(5)随车工具及附件清单;(6)车辆行驶证、登记证及以往维修记录或维修单位和所投保的保险公司的名称、地址、电话(二手车)。

　　5、乙方在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

　　6、乙方在购车时应对所购车辆的使用性能及外观进行认真检查、确认。

　　7、如乙方使用、保管或保养不当造成的问题，由乙方自行负责。

　　8、甲方应当在交车时向乙方提供车辆交接单一份(见附件)，由乙方对该车的外观、使用性能进行检查、确认。

　　9、甲方及车辆生产商应保证车辆在正常行驶状况下的安全性，而无安全隐患，《产品说明书》或《产品使用书》应对安全操作方法、安全装置的时效、安全性的检测等作了详尽说明，并向乙方作了明确的告知。销售方及生产商应保证车辆在有效期内，所有《产品说明书》或《产品使用书》所载明的安全装置都处在有效的使用状态。

　　10、汽车在购买后，由买受人负责与生产厂家的特约维修站联系、解决，但甲方应提供联络、沟通及协助的便利。甲方及车辆生产商应建立一定数量的特约维修站，并保证车辆能及时获得修理，汽车零部件充足，收费合理。

　　七、违约责任：

　　1、任何一方违反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的.约定交付车辆，或交付车辆质量不符合本合同条件的，或车辆有潜在的隐蔽瑕疵无法在交接时查验的;乙方不按本合同规定支付车款;不配合对方办理车辆贷款、保险、上牌的;任何一方违反保证、承诺条款或不履行协作配合义务，致使对方不能实现合同目的的，均须承担违约责任。守约方有要求降低价款、无偿修理(七日内修理完成)、支付违约金(以每迟延一日，以车辆总价款的5‰计算)、换车、继续履行本合同、解除本合同的各项权利，上述权利可由守约方根据不同情况合理选择。

　　2、如属于在汽车交车以前出现的质量问题(包括外观)，甲方未向乙方明示的，乙方有权按照本条前款规定追究甲方违约责任。但甲方有证据表明对质量问题没有过错，甲方是不知情的，则甲方可以免责。

　　甲方虽

　　然已向乙方交车，但在甲方按照本合同第5条提供相关服务如上牌、代办保险时造成车辆损坏的，甲方应当及时免费修理，乙方有权要求甲方适当降低车价或赔偿损失。

　　车辆的主要部件和系统如发动机、电路系统、油路系统、制动系统、方向系统出现故障而1年内经2次修理后仍不能修复的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，甲方应承担相应的法律责任。情形严重的，乙方可以解除本合同。

　　甲方提供的汽车由于各种部件发生质量问题，造成车辆频繁维修，而影响到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方赔偿损失;问题严重导致车辆无法正常行驶的，且甲方隐瞒车辆真实状况的，乙方可以要求解除合同。

　　八、争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决;协商不成，任何一方均可以采取以下方式解决：

　　1、向甲方所在地法院提起诉讼;

　　2、向乙方所在地法院提起诉讼;

　　3、向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁。

　　4、向上海仲裁委员会申请仲裁。

　　九、合同文本：本合同一式肆份，双方各执贰份。

　　十、合同效力：