桥梁建设工程施工承包合同书

时间:2024-04-10 10:35:01 承包合同 我要投稿
  • 相关推荐

桥梁建设工程施工承包合同书

  在人民愈发重视法律的社会中,很多场合都离不了合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编精心整理的桥梁建设工程施工承包合同书,希望对大家有所帮助。

桥梁建设工程施工承包合同书

  甲方:___________

  乙方:___________

  依照《中华人民共和国民法典》相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就本工程的有关事宜达成如下合同条款:

  第一条工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程总造价:总造价中包括各种材料费、运费、试验费、加工安装费、税金等。乙方向甲方开具正规发票。

  4、工程内容:详见乙方提供的工程图纸及预算书(不含刷油、防腐、隔热保温及管道支架、顶管)。

  5、承包方式:包工、包料。

  6、质量要求:符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求。

  7、合同工期工期:安装工期为天,开工时间根据甲方书面通知进场施工,阴雨天顺延。

  第二条双方责任和义务

  1、甲方责任和义务

  (1)向乙方提供设备、材料的存放地点;

  (2)协调施工现场不同施工单位的交叉作业的关系,及时处理有关问题,乙方负责本工程与市政、规划、城管等有关部门协调工作;

  (3)按合同约定向乙方支付工程款。

  (4)在乙方工程完工后,甲方组织人员对其工程质量进行验收。

  2、乙方责任和义务

  (1)施工过程中的用水,用电由甲方提供;

  (2)乙方按图纸施工,如有变更,必须有甲方书面签证,否则发生的一切费用均由乙方承担。

  (3)乙方必须对管理人员及施工人员的安全施工由乙方承担;

  (4)工程竣工后,向甲方提供所有的工程验收资料;

  第三条工期约定

  1、乙方在合同签订后,应严格按照确定的合同工期开展施工;

  2、因甲方原因而造成的停工,除工期按竣工的天数向后顺延外,甲方还应承担乙方由此造成的实际损失;

  3、如遇不可抗力因素,而造成乙方无法施工的,可经双方协调并通过书面形式确定顺延工程期限。工期予以顺延。

  第四条工程质量及保修约定

  1、本工程施工工艺、原材料及施工质量,乙方保证符合国家、行业标准和合同约定、相关技术规范要求;

  2、验收后如因乙方原因造成返工的,乙方承担返工费用和义务。

  3、本工程保修期为壹年。

  第五条付款方式合同签订三日内付工程款总价,工程安装完成总工程量的80%时付总价款一次性。

  第六条合同履约保证

  1、本合同自双方签订之日起,甲乙双方须本着诚信的态度如实履行本合同。如因甲方资金不到位,乙方有权停止施工,延误工期由甲方负责。

  2、本工程在合同签订后须在一年内施工完成。如未全部完工,对剩余工程量,依据当时市场价格重新计划,价格上浮在5%以内不予调整,超过5%按实调整计价。

  第七条争议的解决办法

  1、本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商调解的办法解决;

  2、甲乙双方协商或调解不成时,应向工程项目所在地的人民法院起诉。

  第八条其他

  1、本合同甲方委托;乙方委托为项目责任人,电话:___________双方项目责任人对本工程现场问题的处理,具有法律效应;

  2、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,并与本合同具有同等效力;

  3、本合同其他未言明事项,一律按《中华人民共和国民法典》规定执行;

  4、本合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后生效,至合同工程竣工验收,保修期满后自然失效。

  5、双方确认的《工程预(决)算表》是本合同的有效组成部分。

  6、本合同一式贰份,双方各执壹份,并严格执行。

  甲方(盖章)签字:____________

  乙方(盖章)签字:____________

【桥梁建设工程施工承包合同书】相关文章:

建设工程施工承包合同书02-11

桥梁工程施工承包协议04-09

建设工程施工合同书12-29

建设工程施工合同书02-08

建设工程施工合同书02-23

建设工程施工劳务承包协议12-16

承包建设房屋合同书12-13

承包建设合同书范本02-01

桥梁维修工程施工承包合同02-07