- 相关推荐
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案（精选6套）
在社会的各个领域，我们或多或少都会接触到试题，借助试题可以检测考试者对某方面知识或技能的掌握程度。还在为找参考试题而苦恼吗？以下是小编整理的二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案，仅供参考，希望能够帮助到大家。
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案 1
一、单项选择题
1.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于( )。
A.指定代理
B.表见代理
C.委托代理
D.法定代理
答案：C
解析：参见教材11页。委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
2.下列权利中，属于用益物权的是( )。
A.房屋租赁权
B.建设用地使用权
C.土地所有权
D.船舶抵押权
答案：B
解析：参见教材16页。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
3.使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的( )。
A.地域性
B.期限性
C.财产权和人身权的双重性
D.专有性
答案：D
解析：参见教材22页。权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。
4.关于抵押的说法，正确的是( )。
A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
答案：C
解析：参见教材33页。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。选项A,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。选项B, 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则，该转让行为无效。选项D,抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。
5.两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是( )。
A.徇私作弊罪
B.重大责任事故罪
C.玩忽职守罪
D.串通投标罪
答案：D
解析：参见教材43页。串通投标罪.《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。
6.在城市规划区内以划拨方式提供国用土地使用权的建设工程，建设单位用地批准手续前，必须先取得该工程的( )。
A.建设工程规划许可证
B.质量安全报建手续
C.施工许可证
D.建设用地规划许可证
答案：D
解析：参见教材48页。在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方政府土地主管部门申请用地，经县级以上政府审批后，由土地主管部门划拨土地。
7.某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期证( )。
A.重新核验
B.自行延期
C.继续有效
D.自行废止
答案：D
解析：参见教材50页。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
8、关于投标报价的说法，正确的是( )。
A.报价可以低于成本，但不可以高于最高投标限价
B.低于成本报价是指低于社会平均成本报价
C.报价低于成本的，评标委员会应当否决其投标
D.报价不可以低于成本，但可以高于最高投标限价
答案：C
解析：参见教材80页。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。
9、《建设工程施工合同(示范文本))》(GF-2013-0201)主要由( )三部分组成。
A.总则、通用条件、专用条件
B.总则、分则、附则
C.总则、正文、附件
D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款
答案：D
解析：参见教材128页。2013年4月住房和城乡建设部、工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款三部分组成。
10、关于人民法院管辖权的说法，正确的是( )。
A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
B.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
答案：D
解析：参见教材305-307页。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。选项A,有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。选项C,人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。
11、关于建设工程见证取样的说法，正确是的( )。
A.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担
B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检
C.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可
D.试样的真实性只能由取样人员负责
答案：B
解析：参见教材269页。在施工过程中，见证人员应按照见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。见证人员和取样人员应对试样的代表性和真实性负责。
12、关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是( )。
A.发包人可依据其单方以上变更合同
B.合同变更内容约定不明确，推定为未变更
C.合同变更与工程变更范围一致
D.合同变更协议自签字之日起生效
答案：B
解析：参见教材122页。当事人协商一致，可以变更合同。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
13、关于借款合同的说法，正确的是( )。
A.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效
B.借款合同为有偿合同
C.借款合同必须采用书面形式
D.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效
答案：D
解析：参见教材159-160页。选项A，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。选项B，借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。选项C，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。
14、关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是( )。
A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致
B.对备案的中标合同不得进行协商变更
C.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议
D.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同
答案：A
解析：参见教材81页。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
15、根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的发生经营单位可以( )
A.降低资质等级
B.给与警告
C.吊销营业执照
D.责令限期改正
答案：D
解析：参见教材216页。生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上l0万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款： (4)未如实记录安全生产教育和培训情况的。
16、某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系，其注册证书应当( )。
A.延续有效
B.注销注册或变更注册
C.被吊销
D.被撤销
答案：B
解析：参见教材67页。聘用企业与注册建造师解除劳动关系的，应当及时申请办理注销注册或变更注册。
17、根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。
A.按份责任
B.集体责任
C.同等责任
D.连带责任
答案：D
解析：参见教材210页。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
18、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是
A.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制
D.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
答案：D
解析：参见教材262-263页。工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。选项A,建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告，并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。选项B，工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。选项C,工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。
19、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为( )。
A.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日
B.工程价款确定之日
C.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日
D.建设工程未支付，工程价款也未结算的'，为当事人起诉之日
答案：D
解析：参见教材115页。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
20、关于民事诉讼上诉的说法，正确的是( )。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上述状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理
答案：B
解析：参见教材322页。当事人提起上诉，应当递交上诉状。选项A，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
21、关于建筑安装工程结算的编制，下列说法中正确的是( )。
A.采用固定总价合同的，暂列金额不得调整
B.采用固定总价合同的，税率可不按政府部门新公布的税率调整
C.规费应按县级建设主管部门规定的费率计算
D.现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算
答案：D
解析：参见教材
22、关于担任人民调解员的基本条件，正确的是()
A.自然人
B.具有大学本科学历
C.热心人民调解工作
D.具有中级以上职称
答案：C
解析：参见教材337页。人民调解员应当具备的基本条件是：(1)公道正派;(2)热心人民调解工作;(3)具有一定文化水平;(4)有一定的法律知识和政策水平;(5)成年公民。
23、关于合同形式的说法，正确的是( )。
A.书面形式合同是指纸质合同
B.当事人的行为可以构成默示合同
C.书面形式是主要的合同形式
D.未依法采用书面形式订立合同的，合同无效
答案：B
24、某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职员。则甲的行为视同( )。
A.违法分包
B.使用其他企业名义承揽工程
C.允许他人使用本企业名义承揽工程
D.与他人联合承揽
答案：C
解析：参见教材62页。分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
25、根据《工伤保险条例》，职工因工致伤，应当保留劳动关系，退出工作岗位的伤残等级范围是( )伤残。
A.七级至八级
B.九级至十级
C.一级至四级
D.五级至六级
答案：C
解析：参见教材136页。职工因工致残被鉴定为l级至4级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，
26、关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是( )。
A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担
B.出卖人出卖交由承运人运输的途标的物，毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承担
C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担
D.出卖人依约将标的物置于交付地点，××××××××
答案：C
解析：参见教材157页。标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。
27、建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》，一经发现，其将承担的法律责任是
A.给予警告
B.取消继续教育记录
C.处1万元以上3万元以下罚款
D.撤销注册证书
答案：B
解析：参见教材71页。对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布。
28、关于定金的说法，正确的是()
A.债务人履行债务后，定金不可抵作价款
B.订金与定金的法律效果相同
C.定金超过合同金额的20%，则定金无效
D.定金的法律性质是担保
答案：D
解析：参见教材34页。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。定金合同从实际交付定金之日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
29、施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在( )监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.施工企业质量管理部门
B.建设单位或监理单位
C.设计单位或监理单位
D.建设工程质量监督机构
答案：B
解析：参见教材268页。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
30、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于( )。
A.承揽业务不良行为
B.资质不良行为
C.工程质量不良行为
D.工程安全不良行为
答案：B
解析：参见教材104页。资质不良行为认定标准：(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的。
31、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是( )。
A.工程款支付条款订立时显失公平的
B.发包人对投标文件有重大误解订立的
C.依法应当招标的项目中标无效后订立的
D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的
答案：C
解析：参见教材121页。认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时还规定，承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。
32、关于仲裁协议的说法，正确的是( )。
A.仲裁机构可就当事人在仲裁协议中的约定事项和未约定事项进行裁决
B.仲裁协议是合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效
C.仲裁协议可以约定仲裁裁决的强制执行机构
D.当事人只能向约定的仲裁机构申请仲裁，不可直接提起诉讼
答案：D
解析：参见教材331页。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。
33.关于中标人法律责任的说法，正确的是( )。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失
答案：C
解析：参见教材93-94页。《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。选项A，《招标投标法》规定，中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的;有违法所得的，并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。选项B，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。选项D，《招标投标法》还规定，中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
34.关于承揽合同中解除权的说法，正确的是( )。
A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失
B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同
C.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同
D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失
答案：A
解析：参见教材153页。定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
35.根据《绿色施工导则》在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于( )。
A.1.5米
B.0.5米
C.2米
D.1米
答案：A
解析：参见教材176页。土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于l.5m，不扩散到场区外。
36.根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说法正确的是( )。
A.造成15人死亡的事故是特别重大事故
B.造成5人死亡的事故是一般事故
C.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故
D.造成45人重伤的事故是重大事故
答案：C
解析：参见教材237页。根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(I)特别重大事故.是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者l亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上i00人以下重伤，或者5000万元以上l亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者l0人以上50人以下重伤，或者l000万元以上5000 万元以下直接经济损失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者l0人以下重伤，或者l000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
37.根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过( )。
A.3个月
B.4个月
C.2个月
D.1个月
答案：C
解析：参见教材131页。劳动合同期限3个月以上不满l年的，试用期不得超过l个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。38.行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是()。
A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定
B.行政处分或者其他人事处理决定
C.限制人身自由的行政强制措施决定
D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定
答案：B
解析：参见教材344页。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议：(1)不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
39、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，竣工总结算的审查人是( )。
A.同级财政部门
B.总承包人
C.发包人
D.同级审计部门
答案：A
解析：参见教材290页。政府投资项目，由同级财政部门审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。
40、投标人对开标有异议的，依法应当先向( )提出异议。
A.招标人
B.评标委员会
C.纪律检查委员会
D.有关行政监督部门
答案：A
解析：参见教材89页。投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。
41、关于垫资的说法，正确的是( )。
A.垫资的法律性质是工程欠款
B.法律、行政法规明确禁止垫资行为
C.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息
D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
答案：C
42、某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应该裁决合同无效，仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁庭应( )作出裁决。
A.重新组成仲裁庭经评议后
B.请示仲裁委员会主任并按其意见
C.按乙和丙的意见
D.按甲的意见
答案：C
43、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及( )的记录。
A.国家秘密
B.个人隐私
C.商业秘密
D.政府信息
答案：A
解析：参见教材107页。招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。
44、根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是( )。
A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收
B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交
C.投标人不可补充、修改投标文件，但是可以撤回
D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回
答案：D
解析：参见教材77页。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。
46、关于融资租赁合同的说法，正确的是( )。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
答案：D
解析：参见教材162页。除当事人另有约定的外，出租人应当履行租赁物的维修义务。租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。
47、关于监理单位安全责任的说法，正确的是( )。
A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊销租赁证书
B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改
C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告
D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其是否符合工程建设强制性标准。
答案：D
解析：参见教材250-251页。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
48、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正应当承担的行政处罚是( )。
A.罚款
B.责令停产停业
C.警告
D.吊销营业执照
答案：A
解析：参见教材199页。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书?擅自承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
49、政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以( )为主要依据。
A.建筑市场有关违法行为
B.违反法定基本程序问题
C.质量安全问题
D.建筑市场有关法律责任
答案：D
解析：参见教材108页。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重。
50.根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当()。
A.按照建设单位的指令确定
B.注明规格、型号性能等技术指标
C.注明生产厂、供应商
D.征求施工企业的意见
答案：B
51.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由( )组织召开。
A.监理单位
B.施工总承包单位
C.建设单位
D.相关专业承包单位
答案：B
52.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少( )后方可独立上岗。
A.6个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
答案：C
53、下列招标人的行为中合法的是( )。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场
B.招标人可以限定或者指定将定的专利、品牌、原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业
答案：C
54.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，下列说法正确的是( )。
A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向有关部门报告
B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告
C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告
D.情况紧急时，事故现场有关人员应当立即向事故发生地的有关部门报告
答案： C
55.关于工伤保险，下列说法正确的是( )。
A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险
B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成
答案：B
56.根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是( )。
A.吊销资质证书
B.责令改正，处以罚款
C.责令停业整顿
D.降低资质等级
答案：B
解析：参见教材265页。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建 筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
57、关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是()
A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意
B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行
C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人
D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间进行
答案：D
解析：参见教材84页。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
二、多项选择题
63.关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有( )。
A.施工企业的项目经理部不具有法人资格
B.施工企业的法定代表人是法人
C.施工企业分公司不具有法人资格
D.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得
E.施工企业法人属于财团法人
答案：ACD
解析：参见教材7-9页。法人的法定代表人是自然人，代表法人行使职权。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
64.符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有( )。
A.合同签订地人民法院
B.被告住所地人民法院
C.合同履行地人民法院
D.合同纠纷发生地人民法院
E.标的物所在地人民法院
答案：ABCE
解析：参见教材306页。合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
65.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但( )除外
A.抢险作业
B.抢修作业
C.监理单位同意的
D.因生产工艺上要求必须连续作业的
E.因特殊需要必须连续作业的
答案：ABDE
解析：参见教材173页。在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。
66.关于投标保证金的说法，正确的有( )。
A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.两阶段招标者要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出
D.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约后5日内退还
E. 招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金
答案：ABD
解析：参见教材85页。投标保证金不得超过招标项目估价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
67.关于建设用地使用权的说法，正确的有( )。
A.建设用地使用权因出让合同生效而设立
B.建设用地使用权只可以在地上设立
C.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地
D.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式
E.住宅建设用地使用权期满自动续期
答案：CDE
解析：参见教材17-18页。建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上，不包括集体所有的农村土地。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期。
68.根据《担保法》，债权人可以行使留置权的合同有( )。
A.施工合同
B.加工承揽合同
C.定金合同
D.借款合同
E.运输合同
答案：BE
解析：参见教材75页。因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。
69.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有( )。
A. 重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万
B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万
C.施工单项合同估算价为人民币300万
D.项目总投资额为人民币3500万
E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万
答案：ACDE
解析：参见教材75页。必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。
70.下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有( )。
A.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立
B.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
C.约定内部承包违约金
D.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
E.重大误解，在违背真实意思的情况下订立
答案：ABD
解析：参见教材131页。下列劳动合同无效或者部分无效：(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的。
71.建设工程施工合同中，承包人的主要义务有( )。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.交付竣工验收合格的建设工程
C.无偿修理质量不合格的建设工程
D. 及时验收隐藏工程
E. 提供必要的施工条件
答案：ABC
解析：参见教材111页。承包人的主要义务：不得转包和违法分包工程、自行完成建设工程主体结构施工、接受发包人有关检查、交付竣工验收合格的建设工程、建设工程质量不符合约定的无偿修理。
72.根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有( )。
A. 本人已经进行失业登记，并有求职要求的
B.非因本人意愿中断就业的
C. 失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
D.本人应征服兵役的
E.人本已失业，有身份证明的
答案：ABC
解析：参见教材146页。失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金：(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
73.在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的是()
A.屋面防水工程为5年
B.给排水管道为2年
C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期
D.基础设施为设计文件规定的该工程的合理使用年限
E.设备安装和装修工程为5年
答案：ABCD
解析：参见教材295页。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
74.根据《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有( )。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
答案：ABCD
解析：参见教材146页。国家发展和改革委员会、财政部、建设部等9部门进一步明确，投标文件应包括下列内容：(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。但是，投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
三、判断题
1、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销因重大误解而订立的合同。
答案：正确。由重大误解而订立的合同，可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销。
2、建筑工程项目中的建筑材料、建筑构配件和设备都受《产品质量法》的调整。
答案：错误。只有经过加工、制作，用于销售的产品以及建设工程中使用的建筑材料、建筑构配件和设备才受《产品质量法》的调整。
3、仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中所有具体程序都可以由当事人协商确定和选择。
答案：错误。仲裁的灵活性体现在很多具体程序可以由当事人协商确定和选择，但并不是所有程序都可以。
4、行政处罚案件中，组织听证的费用由当事人承担。
答案：错误。组织听证的费用由行政机关承担，当事人不承担。
5、撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，属于要约撤销的情形。
答案：错误。撤回要约的通知与要约同时到达受要约人，属于要约撤回的情形，而非撤销。
6、既有居住建筑的建筑节能改造费用，全部由政府负担。
答案：错误。既有居住建筑的建筑节能改造费用，由政府与建筑所有权人共同负担。
7、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自劳动合同签订之日起建立。
答案：错误。劳动关系自用工之日起建立。
8、行政处分决定不能申请行政复议。
答案：正确。行政处分决定等内部人事处理决定不属于行政复议的范围。
9、建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，施工企业可以按照建设主管部门发布的造价信息计算最高结算价款。
答案：错误。合同无效但工程合格时，施工企业能获得支持的结算价款应根据实际情况确定，不一定是最高的造价信息价。
10、建设工程招标活动可以委托代理。
答案：正确。建设工程招标活动属于可以委托代理的行为之一。
四、简答题
1、简述施工企业的消防安全责任制度。
解题思路：
首先，明确施工企业的消防安全第一责任人是法定代表人。
接着，阐述施工企业应建立的消防安全责任体系，包括各级管理人员、专职安全员、施工人员的消防安全职责。
提及施工企业应制定的消防安全管理制度，如消防安全教育培训、消防设施维护检查、应急预案制定及演练等。
强调施工现场的消防安全措施，如设置消防器材、保持疏散通道畅通、定期进行消防安全检查等。
2、分析专利权与商标权的区别。
解题思路：
定义专利权，指出其是发明人对其发明创造享有的专有权利，包括发明、实用新型和外观设计。
定义商标权，说明其是商标所有人对其注册商标所享有的独占的、排他的权利。
对比两者的区别，如保护对象（发明创造与商标标识）、保护期限（专利权有期限，商标权可续展）、申请程序及审查标准等。
3、简述建设工程合同无效的情形及法律后果。
解题思路：
列举建设工程合同无效的情形，如违反法律法规的强制性规定、损害社会公共利益、恶意串通损害他人利益等。
分析合同无效后的法律后果，包括返还财产、折价补偿、赔偿损失等。
提及在合同无效情况下，若建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，一般应予支持。
4、阐述建设工程分包的相关规定及注意事项。
解题思路：
定义建设工程分包，指出其是总承包单位将其承包的部分工程交由其他单位完成的行为。
阐述分包的相关规定，如分包单位需具备相应资质、分包需经建设单位同意、禁止违法分包和转包等。
强调分包过程中的注意事项，如签订书面分包合同、明确双方权利义务、加强分包工程管理及质量控制等。
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案 2
1.下列关于建造师注册管理的说法，正确的是( )。
A.建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和加项注册四类
B.初始注册与延续注册的证书有效期均为3年
C.注册证书是注册建造师的执业凭证
D.甲通过二级建造师考试，即取得注册建造师执业资格
【答案】B
【解析】本题考查建造师注册管理。注册建造师，是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书经过注册，取得注册建造师执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。参加建造师考试通过后还需经过注册，方取得注册建造师资格，D错误。建造师注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类，A错误。初始注册(延续注册)证书与执业印章有效期为3年，B正确。注册证书和执业印章是注册建造师的执业资格凭证，由注册建造师本人保管、使用，C错误。
2.项目经理部行为的法律后果由( )承担。
A.企业法人
B.项目经理
C.总监理工程师
D.施工单位主要负责人
【答案】A
【解析】本题考核的是项目经理部行为的法律后果。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
3. 关子表见代理的说法，错误的是( )。
A.表见代理的行为人没有代理权
B.表见代理是无效代理
C.表见代理在本质上属于无权代理
D.善意知对人有理由相信行为人有代理权
【答案】B
【解析】本题考查表见代理。表见代理是指行为人虽然没有代理权，但行为人的某些行为造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。表见代理属于无权代理，但却产生有效代理的后果。
4.根据《物权法》的规定，建设用地使用权属于( )。
A.所有权
B.用益物权
C.担保物权
D.留置权
【答案】B
【解析】本题考核的是用益物权。用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
5.某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险，在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的是( )。
A.短路、过电压
B.材料瑕疵
C.机械结构不合理
D.战争、bao乱
【答案】D
【解析】本题考查安装工程一切险的保险责任范围。安装工程一切险的保险责任范围和建筑工程一切险，只保自然灾害和意外事故，本题选D，A、B、C属于责任范围以外。
6.关于担保与担保合同规定的表述中，不正确的是( )。
A.第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保
B.担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效
C.担保方式仅包括保证、抵押、扣押、留置和定金
D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度
【答案】C
【解析】本题考核的是担保与担保合同的规定。担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。反担保适用《担保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。
7.下列选颂中，不属于投标人实施的不正当行为的是( )。
A.投标人以低于成本的.报价竞标
B.不同的投标人委托同一单位办理投标事宜
C.投标人以高于成本10%以上的报价竞标
D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
【答案】C
【解析】根据《招标投标法》第33条，投标人不得以低于成本的报价竞标。但计取多少利润是投标人根据自己的情况确定。
8.关于安装工程一切险保险期限的表述中，不正确的是( )。
A.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期
B.安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任
C.安装工程一切险对于旧机器设备承担其维修期的保险责任
D.试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
【答案】C
【解析】本题考核的是安装工程一切险的保险期限。安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险责任，也不承担其维修期的保险责任。
9.某建设单位于2012年3月20日领到工程施工许可证后，因故不能按规定期限开工而申请延期，申请延期所持工程施工许可证的有效期最多可延长到2012年( )为止。
A.7月19日
B.8月19日
C.9月19日
D.12月19日
【答案】D
【解析】按照《建筑法》第9条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。
10.建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，( )确定的限额以下的小型工程除外。
A.省级人民政府环境保护主管部门
B.市级以上人民政府建设行政主管部门
C.省级人民政府建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门
【答案】D
【解析】本题考核的是建设工程施工许可证的领取。建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证;但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案 3
1.关于定金和定金合同的说法中，正确的有( )。
A.定金合同于一方当事人交付定金时生效
B.定金数额如超过主合同标的额的 20%，定金合同不成立
C.定金数额如超过主合同标的额 20%的部分，超过部分不产生定金效力
D.定金数额不能超过主合同标的额的 30%。
E.定金合同是实践性合同
【答案】ACE
【解析】定金合同是实践性合同，交付定金时生效。定金数额不得超过主合同标的额的 20%，超过部分不生效。
2.安全生产中从业人员的权利包括( )。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施
B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.接受安全生产教育培训的义务
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
【答案】ABC
【解析】施工作业人员应当享有的安全生产权利包括：(1)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权 ;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权
获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(5)请求民事赔偿权。A项属于施工安全生产的知情权和建议权，B属于批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。
3.下列属于保证担保范围的有( )。
A.主债权
B.抵押权
C.主债权的利息
D.违约金
E.损害赔偿金
正确答案：ACDE
参考解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
4.下列选项中，属于无效合同的有( )。
A.材料供应商和建设单位联合欺诈施工单位签订的采购合同
B.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同
C.施工单位因重大误解与供应商签订的钢材采购合同
D.分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同
E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同
【答案】AB
【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段签订合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
5.有关评标委员会的规定，说法正确的有( )。
A.评标委员会的成员人数为 5 人以上单数
B.评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的 2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人 ，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
【答案】ABCD
【解析】《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
6.施工单位的( )等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.垂直运输机械作业人员
B.安全生产管理人员
C.起重信号
D.安装拆卸工
E.爆破作业人员
【答案】ACDE
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
7.建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时( )。
A.立项
B.竣工
C.设计
D.施工
E.投产使用
【答案】CDE
【解析】本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声、废气、废水、固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
8.红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是( )。
A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册
B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销
C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予个月的宽展期
D.如公司未能在2015年月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销
E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年
【答案】ACD
【解析】根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。
9.某施工企业借用其他企业承担某建设工程，工程完工后，建设单位以施工合同无效为由拒绝支付工程款，则下列说法中正确的有( )。
A.该合同无效，发包人也不需支付工程款
B.该合同有效，发包人应当支付工程款
C.该合同无效，但如果竣工验收合格，发包人仍需支付工程款
D.该合同无效，但即使竣工验收不合格，但修复后竣工验收合格，发包人仍需支付工程款
E.该合同有效，但必须工程竣工验收合格后，发包人才需支付工程款
【答案】CD
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(1)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;(2)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。
10.民事纠纷发生后，可以采用和解、调解、仲裁、诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是( )。
A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力
B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书
C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请
D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书
E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力
【答案】AD
【解析】当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据原仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。
11.下列投标文件应当按否决投标处理的情形有( )。
A.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的
B.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
C.投标文件未通过资格预审
D.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
E.投标人有串通投标、弄虚作假、等违法行为
【答案】ABDE
【解析】有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;()投标人有串通投标、弄虚作假、等违法行为。
12.关于联合体投标，下面说法正确的是( )。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效
C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的.工作和责任
D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
【答案】ACE
【解析】《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A、C、E正确。
13.按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，正确的有( )。
A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类
B.建筑市场诚信行为公布后，整改有效的企业，可以提出申请，经批准后，可缩短其不良行为记录信息的公布时限，但是公布期限最低不能少于3个月。
C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告
D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私
E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，而且全国的公布期限短于地方的公布期限
【答案】ABC
【解析】A对，建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;C对，公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错，一般说来，招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。E错，属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。
14.下列选项中，不可以进行抵押的财产有( )。
A.使用权不明或有争议的财产
B.高等学校的教学大楼、学生宿舍
C.抵押人所有的房屋
D.建设用地使用权
E.交通运输工具
【答案】AB
【解析】不得抵押的财产包括：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
可以抵押的财产包括：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;()法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
15.施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有( )。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
【答案】ABE
【解析】本题综合考核总、分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。
16.下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有( )。
A.在试用期间被证明不符合录用条件的
B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C.被依法追究民事责任的
D.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
E.依照企业破产法规定进行重整的
【答案】AB
【解析】《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6) 被依法追究刑事责任的。E属于企业需要裁减人员20人以上或者裁减不足20人但占企业职工总数10%以上的，用人单位提前30日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员的情形。
17.甲企业于2015年4月5日向建设单位提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前天，但建设单位以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2015年4月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2015年5月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期不应为( )。
A.2015年4月5日
B.2015年4月12日
C.2015年4月20日
D.2015年5月10日
E.2015年5月20日
【答案】 BCDE
【解析】当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
1.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;
2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
在该案例中，竣工日期应为施工单位第一次提交竣工验收报告算起。
18.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是( )。
A.旁站
B.平行检验
C.巡视
D.重点抽查
E.巡查
【答案】ABC
【解析】 按照《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
19.仲裁协议应当具备的内容有( )。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.仲裁委员会的住所地
D.请求仲裁的意思表示
E.选定的仲裁委员会
【答案】ADE
【解析】仲裁协议应当具有下列内容：(1)请求仲裁的意思表示;(2)仲裁事项;(3)选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。
20.施工单位与建设单位对付款时间约定不明，后产生争议，下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有( )。
A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日
D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日
E.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日
【答案】ABC
【解析】利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日;②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案 4
1.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是( )。
A.良好行为记录信息的公布期限为5年
B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月
C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外
D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同
【答案】B
【解析】《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作山之口起20个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为6个月。依法限制招标投标当事人资质(资格)等方面的行政处理挟定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期跟，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询;对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
2.甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
【答案】D
【解析】依照《合同法》第117条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力，不能免除乙方的责任，因此计算工程拖期费用时，应将其考虑在内。
3.某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则( )。
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，不应支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
【答案】B
【解析】没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定，即违反法律、行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项B正确。
4.承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是( )。
A.供应商应承担由此给承包人造成的.损失
B.承包人可根据实际情况部分接受货物
C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货
D.承包人拒绝接受，应承担违约责任
【答案】D
【解析】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。
5.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是( )。
A.经乙同意后方可解除合同
B.乙有权要求对方继续履行合同
C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失
D.甲承包商不享有随时解除合同权
【答案】C
【解析】承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。
6.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
【答案】B
【解析】根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
7.某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照( )。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.由双方认定的第三方确定保证责任
【答案】B
【解析】保证的方式有两种：(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
8.下列权利证书中，不可以进行质押的是( )。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
【答案】D
【解析】可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。
9.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是( )。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
【答案】A
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。
10.注册建造师有权( )。
A.超出聘用单位业务范围从事执业活动
B.在两个或两个以上单位受聘或执业
C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动
D.对本人执业活动进行解释和辩解
【答案】D
【解析】《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利：(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案 5
1、（ ）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A、质量事故处理制度
B、质量事故统计报告制度
C、安全生产责任制度
D、安全生产监督制度
2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（ ）。
A、群防群治制度
B、伤亡事故处理报告制度
C、事故预防制度
D、安全责任追究制度
3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（ ）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A、30日
B、60日
C、15日
D、90日
4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（ ）报告。
A、建设单位
B、有关主管部门
C、建设行政部门
D、当地人民政府
5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的.，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）。
A、各自相应的责任
B、连带责任
C、按份责任
D、补充责任
6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（ ）。
A、全部责任
B、次要责任
C、主要责任
D、同等责任
7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ ）承担，或者按照合同约定执行。
A、施工单位
B、责任方
C、建设单位
D、暂停决定方
8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（ ）。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（ ）。
本题前后括号的搭配为（ ）
A、安全性要求，卫生标准
B、强制性标准，生活标准
C、建设单位要求，规定标准
D、安全标准，最低标准
9、《建设工程安全生产管理条例》第30条规定，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。
A、特殊防护
B、专项防护
C、强制性保护
D、法定保护
10、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由（ ）支付。
A、施工单位
B、建设单位
C、总承包单位
D、用工单位
1 C；2 C；3 C；4 B；5 B 6 C；7 B；8 A；9 B；10. A
二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案 6
1、建设工程安全生产管理条例是依据( )规定制定的。
A、《中华人民共和国建筑法》
B、《中华人民共和国安全法》
C、《中华人民共和国安全生产法》
D、《中华人民共和国合同法》
E、中华人民共和国经济法
[答案]：AC
2、建设工程安全生产管理基本制度包括( )。
A、安全生产教育培训制度
B、安全生产检查制度
C、群防群治制度
D、安全生产执行制度
E、安全责任追究制度
[答案]：ABCE
3、某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》，该单位应当( )。
A、配备兼职安全生产管理人员
B、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员
C、因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员
D、配备专职安全生产管理人员
[答案]：B
4、安全生产的监督管理方式不包括( )。
A、现场检查监督
B、工会民主监督
C、公众举报监督
D、社会舆论监督
[答案]：A
解析：
5、建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定( )的应急救援人员。
A、专职
B、兼职
C、专职和兼职相结合
D、消防单位
[答案]B
6、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的( )分开设置，并保持安全距离。
A、办公区与生活区
B、备料区与作业区
C.办公、生活区与备料区
D、办公、生活区与作业区
[答案]D
7、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是( )。
A、项目安全生产管理人员
B、项目技术员
C、企业主要负责人
D、项目经理
[答案]：B
8、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( )安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。
A、1次
B、2次
C、3次
D、4次
[答案]A
9、建设单位安全生产管理的主要责任和义务包括( )。
A、向施工单位提供有关资料
B、审查施工组织设计中的安全技术措施
C、不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求
D、在施工现场设置明显的安全警示标志
E、将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位
[答案]：ACE
10、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全实施，必须与主体工程( )。
A、同时设计
B、同时施工
C、同时竣工
D、同时准备
E、同时投入生产和使用
[答案]：ABE
11、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，( )，方可投入使用。
A、专业检测机构检测合格，取得安全标志
B、专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
C、专业检验机构检验合格，申请安全使用证
D、建立专门安全管理制度，定期检测评估
[答案]A
12、建设生产经营单位的安全生产投入包括( )。
A、对必备的安全生产条件的资金投入
B、设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的投入
C、安全检查费用
D、劳动防护用品和安全生产培训的费用
E、为从业人员缴纳的保险费
[答案]：ABDE
13、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是( )。
A、法定代表人
B、技术负责人
C、项目负责人
D、安全管理部门负责人
[答案]：A
14、安全生产中从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所，这种权力应该属于( )。
A、拒绝权
B、紧急避险权
C、知情权
D、赔偿权
[答案]：B
15、下列属于工程监理企业安全生产管理的主要责任和义务包括( )。
A、对建设工程安全生产承担监理责任
B、向施工单位提供有关资料
C、不得明示或暗示施工单位使用不符合安全施工要求的'物资
D、审查施工组织设计中的安全技术措施
E、及时、如实报告生产安全事故
[答案]：AD
16、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。
A、整改，并及时报告有关主管部门
B、整改，并及时报告建设单位
C、暂时停止施工，并及时报告建设单位
D、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
[答案]：C
17、根据《建筑工程安全生产管理条例》，下列说法正确的是( )。
A、建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求
B、监理单位应当审查专项施工方案
C、工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任
D、总承包单位应当自行完成建设工程的全部施工
E、分包单位应接受总承包单位的安
【二级建造师《工程法规及相关知识》考试真题及答案】相关文章：
2017年二建考试《工程法规及相关知识》真题及答案解析10-14
二级建造师《法规知识》模拟真题10-04
一级建造师工程法规考试真题及答案10-09