电工协议书(15篇)
在充满活力,日益开放的今天,很多场合都离不了协议,签订协议是提高经济效益的手段。相信很多朋友都对拟协议感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的电工协议书,仅供参考,希望能够帮助到大家。
电工协议书1
甲方:XX
乙方:XX
为保障门店用电、电器设备的安全,强化电工的工作责任,做到责权分明,经甲乙双方协商,达成如下协议:
1、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法证件,做到持证上岗。
2、乙方为我公司的专职电工,合同期内不能从事其他公司的任何兼职工作,如因此造成的直接和间接损失由乙方承担。
3、乙方必须严格遵守甲方的`作息时间制度,因此造成的直接和间接损失由乙方承担。
4、电工属于公司特殊岗位,作息时间以外因工作需要电话通知乙方,乙方无条件服从,甲方支付加班费。
5、乙方每天必须对上班门店的电路、电器设备进行检查,且必须有检查记录。
6、乙方负责电源管理,对工地内所有电源设备,线路等经常进行安全检查,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故。
7、电工严格执行电工操作规范,并负责全工地电路、电器设备的安装、调试,检修与保养。
8、配电室要保持干净整洁,严禁存放易燃易爆和其它危险物品。
9、定期对变压器开关柜进行维护清理,保持清洁,预防尘土造成短路,对电器设备线路要经常进行检查,发现问题及时解决。
10、乙方要树立安全意识,在操作过程中一定要注意安全,做到安全第一,严禁违章操作,否则,发生一切事故由乙方自行承担,与甲方无关。
11、本协议从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日开始执行,一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方(盖章):XX
身份证:XXXXXXXXXX
XXXX年XX月XX日
乙方(签字):XX
身份证:XXXXXXXXXX
XXXX年XX月XX日
电工协议书2
甲方:
乙方: 身份证号码:
甲乙双方根据国家有关法律、法规规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本协议。
第一条 协议期限
1、协议有效期:自_____年___月___日至_____年___月___日止(其中试用期____个月),协议期满后自然终止。
2、协议期满前一个月,经双方协商同意,可以续订聘用协议。
3本协议期满后,任何一方认为不再续订聘用协议的,应在协议期满前一个月书面通知对方。
第二条 工作岗位
1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议,明确乙方的具体工作岗位为__电工及设备维修________,全权处理甲方企业范围内电力系统的维修、维护及相关业务。工作内容包括:
(1)每月对变电室进行日常维护一次(含卫生清理)
(2)入冬前对变电室进行各种小动物的预防检查;
(3)每月对低压用电线路及设备的维护保养和及时维修;
(4)其他用电系统设备、线路的维护保养和维修。
2、甲方因工作需要随时(包括夜间)电话通知乙方前来工作,乙方不得拒绝。
3、乙方在行使职责时,甲方应积极配合,人、财、物应达到要求,乙方工作质量应达到行业要求。
第三条 工作条件和劳动保护
1、乙实行不定时工作制,有事随时通知,随时到岗;
2、甲方为乙方
方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。
3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。
4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、调遣。
5、甲方应为乙方购买工伤保险,提供必要的保障服务。
第四条 工作报酬
1、甲方按月支付乙方工资为______4000__ 人民币。工作时间为每月22天工作制;礼拜六和礼拜天生产需要上班的'情况下;平时可以调休,调休要当月必须调完,没有调休完作自动放弃调休;
第五条 工作纪律和职责
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的公司管理制度、教育。
3、检查水电线路,及时排除故障,发现有盗电行为,及时举报。若水路及水管出现故障,须立即抢修、保障供水。
4、配电房保持清洁卫生、物资存放整齐有序,爱惜机械、加强保养,保证正常运转,延长机械使用寿命。
5、水电安装、线路检修、机械修理及维护须按规程运作。违章操作或由操作不当出现事故,一切责任均由乙方自行承担,甲方概不负责。
第六条 聘用协议的变更、终止和解除
1、聘用协议依法签订后,协议双方必须全面履行协议规定的义务
,任何一方不得擅自变更协议。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的,原协议继续有效。
2、聘用协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时,聘用协议即自行终止。在聘用协议期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用协议。
3、经聘用协议双方当事人协商一致,聘用协议可以解除。
4、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议。
(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的;
(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;
(3)故意不完成工作任务,给聘用单位造成严重损失的;
(4)严重失职,营私舞弊,对聘用单位利益造成重大损害的;
(5)上岗作业证失效的;
(6)被依法追究刑事责任的。
6.有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议,但应提前三十天以书面形式通知受聘人。
(1)乙方患病或负伤医疗期满后,不能从事原工作的;
(2)聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用协议无法履行,经当事人协商不能就变更聘用协议达成协议的;
(3)乙方不履行聘用协议的。
7.有下列情形之一的,乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。
(1)在试用期内的;
(2)甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提
供工作条件的。
8.乙方要求解除聘用协议,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第七条 其它事项
1、甲乙双方因实施聘用协议发生人事争议,按法律规定,先申请仲裁,对仲裁裁决不服,可向人民法院提起诉讼。
2、本协议一式两份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。
3、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
甲方(盖章): 乙方(签字按手印):
代表(签字):
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
电工协议书3
甲方:_____
姓名___
乙方:_____
姓名___
双方经反复商量一致,就下列事宜达成协议:
一、(写清情况) 甲乙双方自愿签订本协议书,甲乙双方达成如下协议。
二、 双方商量确定,甲方提供合格商品,乙方负责提供业务销售。
三、双方商量确定,乙方负责业务销售的同时,甲方需根据约定的X%负责给乙方提供业务费用。
四、双方商量确定, 在经营期间根据xxxx比例进行提现。
五、以上事实清楚,甲乙双方无异议。
六、(以后操作的想法)________________________________________________________。
七、支付方式:__银行转账__________________________________________________。
八、违约责任:______________________________________________________________。
九、违约金或赔偿金的数额或计算方法:___________________________________________________。
十、合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人商量解决;也可由当地工商行政管理部门进行调解;商量或调解不成的`,按下列第____种方式解决:
(一)提交________仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
十一、双方商定的其他事宜:_____________________________________________________________________________________________。
甲方:(签章)
乙方:(签章)
地址:
地址:
邮政编码:
邮政编码:
合同签订地点:___________
合同签订时间:____年__月__日
电工协议书4
甲方:___________
乙方:___________
根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规,为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下协议:
第一条 承包方法
1、承包形式:单包,即包工不包料。
2、工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格:按国家招标建筑平方每平方米_____元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
第二条 工程进度
按甲方及业主要求,总工期_____天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的'生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
第三条 工程质量验收
该工程质量要满足甲方的要求,一次性验收合格。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
第四条 安全责任
必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全协议,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
第五条 文明卫生
1、现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2、职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制协议。
第六条 罚款制度
施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
第七条 付款方式
按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。
第八条 不可抗力
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电工协议书5
一、合同双方
甲方:(竣泰灯饰配件厂)
乙方:(施工方):
甲方 工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任,防止事故发生,经双方协商签订协议如下:
二、承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工。乙方施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的'责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过甲方准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方施工时需自带施工工具,甲方配合拉电线等。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
7、为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工。
8、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法:
乙方每完成一道工序需向甲方报告, 履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
年 月 日
电工协议书6
甲方:上海DJ汽车销售服务有限公司嘉定分公司
乙方:
家庭住址:
联系方式:
居民身份证号码:
上网作业证号:
甲乙双方根据国家有关法律、法规规定,按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本协议。
第一条协议期限
1协议有效期ψ 年 月 日------------ 年 月 日,协议期满后自然终止。
2、协议期满前一个月,经双方协商同意可以续订聘用协议。
3、本协议期满后,任何一方认为不再续订聘用协议的,应在协议期满前一个月书面通知方。
第二条工作岗位及工作内容
1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议,明确乙方的具体工作岗
位为兼职水电工,负责宿豫区地税大楼内电力系统的维修、维护及相关业务。
2、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法的高电压操作证,做到持证上岗。
3、地税大楼用电系统设备、线路的维护保养和维修,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故。
4、甲方因工作需要,乙方必须随叫随到(包括夜间),乙方若无特别理由不得拒绝⒕×吭诩追揭求的时间内及时处理。
5、乙方在行使职责时,甲方应积极配合,人、财、物应达到要求,乙方工作质量应达到行业要求。
6、乙方不得随意改动或者乱接、乱拉甲方所有电源线路,不得随便安装电器设备,如需拉临时线路时,要搞好安全措施,用好后立即拆除。
7、乙实行不定时工作制,不受甲方考勤。
第三条工作报酬
甲方按次支付乙方工资为200元/次,所需材料费另行计算。
第四条工作纪律
1、乙方应遵守国家的法律、法规。
2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律,自觉服从甲方的`管理、教育。
3、乙方如违反甲方的规章制度、劳动纪律,甲方按法规和单位的有关规定给予处罚。
第五条聘用协议的变更、终止和解除
1、聘用协议依法签订后,协议双方必须全面履行协议规定的义务,任何一方不得擅自变更协议。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的,原协议继续有效。
2、聘用协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时,聘用协议即自行终止。在聘用协议期满一个月前,经双方协商同意,可以续订聘用协议。阅读会员限时特惠 7大会员特权立即尝鲜
3、经聘用协议双方当事人协商一致ζ赣眯议可以解除。
4、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议。
(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的。
(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的。
(3)故意不完成工作任务,给聘用单位造成严重损失的。
(4)严重失职私舞弊,对聘用单位利益造成重大损害的。
(5)上网作业证失效的。
(6)被依法追究刑事责任的。
5、有下列情形之一的,甲方可以解除聘用协议,但应提前三十天以书面形式通知受聘人。
(1)乙方患病或负伤医疗期满后,不能从事原工作的
(2)聘用协议订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使已签订的聘用协议无法履行,经当事人协商不能就变更,聘用协议达成协议的
(3)乙方不履行聘用协议的。
6、有下列情形之一的,乙方可以通知聘用单位解除聘用协议。
(1)在试用期内的。
(2)甲方未按照聘用协议约定支付工作报酬或者提供工作条件的。
7、乙方要求解除聘用协议,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条其它事项
1、本协议一式贰份,甲方一份,乙方一份,经甲、乙双方签字后生效。
2、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家,法律、法规为准。
甲方(盖章): 乙方(签字):
签订时间 年 月 日 签订时间 年 月 日
电工协议书7
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关法律法规、甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就《嘉鱼国际大酒店》弱电安装工程事宜,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
1、工程名称:嘉鱼国际大酒店弱电安装工程
2、工程地点:湖北嘉鱼县城东领.尚城小区
3、承包方式:清包工、包设计、包施工、包安装调试、包验收合格
4、工程范围和内容:根据甲方提供的装饰平面图纸由乙方负责设计和组织施工。
①综合布线工程:全酒店安全监控部分、背景音乐部分、会议音响系统、多功能厅音响系统、闭路电视系统、巡更系统、电话系统的综合布线工程。
②监控系统的设备安装及调试工程:酒店所有公共部位(电梯、走道、大堂、厅等)
③酒店背景音乐和广播系统的设备安装及调试工程。
④一楼宴会厅音响系统和三楼多功能厅音响系统的设备安装及调试工程。
⑤酒店闭路电视系统的设备安装及调试工程。
⑥酒店安保巡更系统的设备安装及调试工程。
⑦酒店内网络商务系统的设备安装及调试工程。
⑧酒店电话通迅系统的设备安装及调试工程地。
⑨施工队进场后如不按规范以及甲方要求施工将无条件清退出场,所造成的损失由乙方自行承担。
第二条工程期限
1、本工程合同总工期为天(日历天,自工程开工之日起计算),自20__年7月日开工;20_____年___月___日竣工。
2、乙方应按甲方要求合理安排进行安装施工,不得延误其它工种施工,配合甲方共同协调如遇到疑难问题,甲方配合乙方共同解决。
第三条弱电安装工程人工费及售后服务费
该弱电安装工程人工费人民币:肆万贰仟元包干;(42000.00元)售后服务费人民币:壹万元整。售后服务费留在甲方处,作为竣工交付后的工程设备的维修、质保费,待质保期满扣除维修费用后,余款退给乙方。
第四条设计与施工质量
乙方必须按照国家现行《四星级酒店弱电设备安装、综合布线、调试工程设计标准》执行。按《建筑弱电安装调试工程施工规范》组织施工,施工质量必须达到国家、行业规定的《弱电安装工程质量验收标准》并留有与电梯、公安110报警对接端口,留有设备升级的空间。在施工过程中应严格要求施工人员按规范操作,绝对服从甲方现场施工管理人员和质监单位及部门的管理和监督。
第五条材料的领用、保管、及退库
乙方有责任帮助甲方采购到符合设计意图的国内一流设备和相关材料,确保工程的顺利进行。乙方领用材料时,应办理领料审批签字手续,领出的'材料由乙方负责保管,在隐蔽工程安装完未封闭前,甲方派员核对材料实际用量,如发现材料遗失,应由乙方负责赔偿,如发现材料质量不合格时,应立即退回仓库退换。所有施工用材料不得拿出工地,如有发现未经批准将材料拿出工地视为盗窃行为,罚款500—1000元,情节严重者将送交公安部门处理。单项工程施工完毕的成品、半成品由甲乙双方共同看护。
第六条安全事项
乙方施工人员进入施工现场应遵守工地安全管理制度,遵守工地的有关治安管理条例,树立安全第一的观念,严格遵守、执行《国家安(]全施工操作规程》严禁违章指挥、严禁违章操作。如乙方人员违反安全操作规程,造成安全事故,全部经济赔偿和法律责任由乙方负责。
第七条付款方式
乙方进场施工拾个工作日后,甲方适当付给乙方人员生活费,以后则按每月的工程进度75%申请进度款。工程竣工验收后三个月内(甲方试运营)付清乙方人工费。留下的售后服务费壹万元,待满二年后办理服务保修费结算余额退给乙方。在质保期限内如发现质量问题,乙方接到甲方的通知后应立即进行修复。乙方如不能即时维修,甲方可另请他方维修,其费用由乙方售后服务费中扣除。
第八条其它未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
甲方代表:乙方代表:
___年___月___日
电工协议书8
甲方(公司):
乙方(学校):
甲方为提高员工相关专业能力水平,特委托乙方对甲方员工进行培训,双方现就委托培训事宜达成如下协议:
一、培训专业:电工进网作业许可证
二、培训人数:130人
三、培训时间: 10天
四、培训形式:全脱产
五、培训内容:实务操作 理论
六、培训地点:新沂市职教中心报告厅
七、甲方培训要求:培训结束后百分之八十学员拿到上岗证。
八、双方职责:甲方负责组织报名及徐州送考;乙方负责组织培训教学的具体实施。
1、甲方职责:
(1)负责组织参训员工;
(2)配合乙方搞好参训学员的日常纪律管理;
(3)培训结束时,负责对乙方培训质量作出评价;
2、乙方职责:
(1)负责按甲方的培训要求设计培训方案(大纲),并按双方确认的`培训方案,组织合适的教师授课;
(2)保证授课教师按本协议书规定按时授课,未经甲方同意不得擅自调换授课教师或变更培训内容;
(3)配备班主任对班级进行日常管理;
九、本协议书未尽事宜,由双方协商解决。
十、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份
甲方(公司):
乙方(学校):
签名: 签名:
盖章: 盖章:
时间: 时间:
电工协议书9
甲方:乙方:风险提示:
注意慎重选择培训对象,不对试用期内的员工进行委外出资培训,因为,按法律规定,即使与其签订了服务期协议,试用期员工一旦辞职,企业是不能追究其赔偿违约金的。若该新员工表现优秀,确实要出资对其进行委外培训的,建议先给予办理提前转正,将其转为正式员工后再与其签订服务期协议,这样追究其违约责任时才合法。甲方根据公司发展需要,安排乙方进行电工培训,依据《劳动法》等有关法律规定,甲乙双方在平等互惠、协商一致的基础上达成如下条款:
第一条培训时间培训时间:自________年____月____日至________年____月____日,共____天。
第二条培训地点培训地点:
第三条甲方责任与义务
1、按照规定支付培训期间工资;
2、在培训期间,做好指导、监督、协调和服务工作;
第四条乙方责任与义务
1、完成培训目标和任务;
2、在培训期间服从管理,不违反甲方的各项政策、制度与规定;
3、在培训期间服从甲方各项安排;
4、在培训期内定期与甲方沟通,汇报学习情况;
5、在培训期间维护自身安全和甲方一切利益。
第五条培训费用
1、培训费用包括但不限于培训费、材料费、课本费、食宿费、交通费等项目;
2、培训费用预计为____元左右,以实际发生额为准;
3、培训费用负担方式为:
第六条工资及福利待遇风险提示:
对于培训期间的待遇要明确,包括培训期间的补贴、工资福利、保险等。要特别注意:在培训协议中写明培训费包括什么费用,不包括什么费用,以防在员工违约时不致引起争议。要明确在培训期间的住宿标准、交通费等。要注意较长时间的培训是否有探亲假,如有规定要写明。
1、学习培训期间的.工资视情况按原工资办法的____支付。在晋级或工资办法修订时,乙方作为在编人员处理。
2、社会保险原则上按有关规定作为在编人员处理。在培训期间,甲方另行支付给乙方生活费____元月。培训期间的工资和生活费也计入培训费用。若在培训学习期间,乙方接受甲方交付的调查或安排出差,差旅费按公司规定的标准支付。
3、乙方的学习时间,计入工作时间之内,按连续工龄累计。
第七条服务期风险提示:
服务期要定的合理,比如:按培训费总和5000元约定________年,以此类推。另外,还需在此条款里约定如与劳动合同期限及以后签订的培训服务期限有冲突,劳动合同期限延续至培训服务期协议约定的服务期终止等字样内容,以解决服务期超过劳动合同期限的合同自动延续问题。
1、甲乙双方确定服务期的起始时间为:培训开始起;
2、服务期的结束时间为下列第___种:
(1)至________年____月____日止;
(2)至劳动合同期满时止。
3、服务期限内因培训所获证书由甲方代为保存,当培训服务期结束后甲方将证书返还乙方。
第八条违约责任发生下列情况之一,乙方承担的经济责任:
(一)培训期间乙方必须严格遵守甲方《考勤管理制度》,若出现迟到、早退、旷工现象,按规定给予处罚;
(二)在培训期间损坏甲方形象和利益,造成经济损失,乙方补偿甲方全部经济损失;
(三)自取证之日起,乙方为甲方服务不满________年离职,乙方须向甲方支付全额培训费用。乙方为甲方服务满________年后,如离职不扣除本协议中涉及的培训费用。
第九条其他
(一)未尽事宜双方可另作约定;
(二)当双方发生争议不能协商处理时,由______仲裁委员会仲裁或人民法院处理;
(三)本协议一式二两份,甲、乙双方各执一份。甲方(签章):法定代表人:________年____月____日乙方(签字):________年____月____日
电工协议书10
甲方:___________________
乙方:___________________
一、第一条工程概况
1、装修施工地点:___________________
2、工期:_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日
3、本项工程预计费用____________元人民币。
二、第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
三、第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》
2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
3、工程竣工:_________________乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
四、第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:_________________
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的.一切设施和工程成品进行保护。
4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。
6、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
7、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
五、第五条违约责任:_________________
1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。
六、第六条纠纷处理方式:_________________
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
电工协议书11
合同编号:_________
_________(发包人名称)(以下称发包人)拟修建_________工程,接受了_________(承包人名称)(以下称承包人)的投标,双方达成如下协议,并于_________年_________月_________日签订了本协议书,合同总金额为人民币(大写)_________。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的`专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件:(示例)
(1)协议书(包括补充协议);
(2)中标通知书;
(3)投标报价书;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术条款;
(7)图纸;
(8)已标价的工程量清单;
(9)经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效(若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效)。
6.本合同一式_________份。其中正本贰份,双方各执壹份,副本_________份,发包人执_________份,承包人执_________份,其余副本由发包人分送有关单位。
发包人(盖章):_________ 承包人(盖章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
地址:_________ 地址:_________
网址:_________ 网址:_________
电话:_________ 电话:_________
电传:_________ 电传:_________
传真:_________ 传真:_________
电报挂号:_________ 电报挂号:_________
邮政编码:_________ 邮政编码:_________
开户银行:_________ 开户银行:_________
账号:_________ 账号:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点:_________ 签订地点:_________
附件
注:若承包人为联合体,除责任方处,其他各方的法定代表人(或委托代理人)也均应在本协议书上签名并盖单位公章。
电工协议书12
甲方:__(以下简称甲方)
乙方:__(以下简称乙方)
为了规范外请电工在网改中安全施工,在施工中落实安全措施,杜绝安全事故的发生,保障施工过程中外请人员的人身安全,防止发生一切安全事故,依据《中华人民共和国安全生产法》、《四川省劳动安全条例》及电力行业生产法律法规和本甲方安全生产实际,特签订此安全施工责任协议,甲、乙双方共同遵照执行。
一、甲方的权利和义务:
(一)、权利:
1、甲方对乙方不按国家安全生产法或行业相关规程规定进行操作,造成的设备损坏或其它事故,有要求其赔偿权利;
2、甲方有权对乙方的劳动和安全工作进行随时检查,凡发现不符合安全规定和技术要求的,甲方根据情节轻重,分别给予教育、警告、赔偿损失、辞退。
(二)、义务:
1、甲方负责对乙方进行生产技术培训和安全生产教育;
2、甲方对乙方提供良好的劳动条件及劳动所需生产用品和安全防护用品;
3、甲方接到乙方安全缺陷时应当立即做出处理或答复;
4、甲方每天工作安排前必须告知乙方工作场所的危险因素、事故多发点、防范措施等。
二、乙方的权利和义务:
(一)、权利:
1、有权了解其作业场所存在的危险、防范措施、事故应急措施等,有权对甲方采取的安全措施提出建议;
2、在发现直接危及人身安全的`紧急情况时,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。
(二)、义务:
1、乙方在作业过程中,必须严格遵守本行业的安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品及工用工器具,严格按照甲方所执行的国家安全规定从事作业,不得有任何违章行为;
2、乙方应当接受安全生产教育和培训,积极掌握本职岗位所需的安全施工知识。增强事故预防和应急处理能力;
3、乙方不遵守规定酿成事故造成的一切经济损失概由乙方自行负责;
4、乙方的劳动防护用品、安全用品由乙方妥善保管,并在施工期间要进行安全检查和耐压实验。发现缺陷及时汇报以便更换或采取补救措施,防止事故发生;
5、乙方在全天作业时,中午禁止饮酒,以保证整个作业小组安全施工,如因饮酒造成人身伤害事故,自行负责;
6、乙方在施工时,必须在甲方指定的地点上下车,安全搭乘车辆;手机随时保持畅通;
7、乙方对发现的一切设备缺陷、隐患有及时制止、处理、上报的义务。
法律责任:
甲方不得利用职权指挥、强令乙方冒险违章作业和工作中的无理要求,若因此发生事故,将严格按照《劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》有关规定,追究其甲方指挥者的法律责任。
乙方因工作玩忽职守或不遵守作业规程造成事故的,要追究法律责任的自行承担。
本协议双方签订后生效,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本协议未尽事宜双方协商执行。
甲方(甲方负责人签字):__
乙方(签字):__
____年__月__日
电工协议书13
甲方:XX(以下简称“甲方”)
乙方:XX(以下简称“乙方”)
为加强xxxxxx的安全管理,确保电路、用电安全,经甲乙双方共同协商,特制定安全协议。
一、甲方责任
1、甲方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方对安全工作的管理要求。
2、甲方应向乙方提供岗前专业培训,并熟悉单位电力线路分布图,经培训考核合格后,乙方才可进入甲方配电室进行操作。
3、甲方应向乙方交清工作环境和各重点要害部位等安全注意事项,为乙方提供安全规范的操作环境,有不安全隐患需甲方解决,若出现不安全事故造成人员伤害或经济损失的,甲方负全部责任。
4、对乙方提出的有关安全问题,应尽全力解决。
二、乙方责任
1、乙方必须持国家颁发的`有关证件上岗,严格遵守操作规章,不得违章操作。
2、乙方应认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和政府部门的有关规定以及甲方公司对安全的管理要求,严格遵守各项安全管理规定。
3、乙方要做到出现问题时随叫随到,并且在作业期间不得擅自离岗或找人顶替,要做好各项记录登记工作,确保安全运行。
4、乙方人员不准私自动用、拆卸甲方单位的用电设施,在进行工作过程中,必须自己配备、使用合格(经有关部门检验合格)的专业电工工具,否则,造成任何违章操作的甲乙双方和第三方人员伤亡的意外情况和经济损失,由乙方负全部责任,甲方概不承担。
三、本协议未尽事宜,一律按国家法律法规办理。如本协议内容与国家法律法规有抵触,则以国家法律法规为执行标准。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
五、本协议自签字盖章之日起执行。
甲方:XX
XXXX年XX月XX日
乙方:XX
XXXX年XX月XX日
电工协议书14
用工方:(以下简称甲方)
施工方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》相应工种质量验收标准及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和城市信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致,签订本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工期:总工期___年___月___日——___年___月___日
四、承包形式:包清工(电工)
五、施工范围:
承包下列__包括:__,施工完成后由乙方负责出竣工图。
六、承包方式:
七、分部或分段工程项目:
八、质量标准及保修:优良保修一年
九、施工条件
1、乙方需接受甲方的施工管理以及监督工作,保证总体施工质量、进度协调一致进行。乙方应配合甲方与建设方的工作协调,不得越过甲方与建设方直接交涉工作
2、乙方在施工过程中应当注意文明施工、不得损害公司的整体形象与利益。施工方人员不允许在施工现场吸烟、喝酒、打闹等违反工地规定的行为;施工方应听从现场管理人员的领导,不允许顶撞;否则给予重罚。
3、乙方必须确保施工工期,当乙方出现人力不足或消极怠工时会造成延误工期时,甲方有权安排另外的工班参与本项目,其所发生的'人工费从乙方承包人工费总额中扣除,并对乙方处以所扣人工费一倍的罚款。
4、如施工方自身管理不妥,未规范施工造成的事故或质量返工,以及材料超损耗或者破坏设备、临时设施、安全消防设施等,均应承担其经济损失。
十、安全施工
1、乙方严格按照安全施工规范进行施工,安全措施完备。
2、乙方在施工中所发生的一切安全事故,甲方一概不负责任,全部由乙方负责。
3、在使用过程中,如因乙方施工质量问题所造成的一切损失或人员伤亡,由乙方负责。
十一、付款方式及验收:
1、按现场实际用工量的70%进行拨付人工费,施工完成后乙方报请甲方进行验收。
2、整体工程验收合格完成后,扣除5%质保金(质保壹年)后一次性结清。
本协议一式两份,双方各一份。
甲方签字:(盖章)乙方签字:(盖章)
___年___月___日 ___年___月___日
电话:
身份证:
电工协议书15
甲方:xxxx公司
乙方:
为更好的开展工作,强化电工作业人员的工作责任,做到责权分明,共同遵守和监督,经甲乙双方商议特定此协议:
1、电工属特种作业人员,乙方必须持有合法证件,做到持证上岗。
2、乙方负责电源管理,对工地内所有电源设备,线路等经常进行安全检查,发现电源超负荷,短路等极易造成火灾的危险情况,必须立即进行修理,严防发生事故;如果不及时处理,造成的损伤由乙方负责赔偿。
3、除电工人员,任何人不得随便乱拉乱接电源和安装电器设备,不准乱拉电线,如需拉临时线路时,要搞好安全措施,用后立即拆除;如果未经电工同意有其他人对电源乱接乱拉,电工有权对当事人进行罚款并上报公司。
4、乙方严格执行电工操作规范,并负责全工地电路、电器设备的安装、调试,检修与保养;如果没有做到以上所造成的电路、电器设备等损坏,乙方应付全部责任。
5、乙方对配电柜要固定安装,做好防雨漏雨保护措施,周围严禁存放易燃易爆和其它危险物品;如有造成损伤乙方全权负责。
6、乙方要定期对配电柜及其开关进行维护清理,保持清洁,预防尘土造成短路,对电器设备线路要经常进行检查,发现问题及时解决;如果工作不到位造成的损失按原价赔偿。
7、乙方若发现配电柜电闸跳闸时,不能马上合闸,应查明情况后,再合闸,以防发生意外;如因操作不当造成的.意外事故乙方全权负责。
8、乙方要树立安全意识,在操作过程中一定要注意安全,做到安全第一,严禁违章操作,若发生一切因操作不规范所造成的电力伤亡,责任由乙方全权承担,与甲方无关。
9、乙方在本公司管辖生活、施工场地以外进行个人活动应安全自付,如果造成伤亡由乙方自行承担责任,与甲方无关。
10、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
乙方:
电话:
年月日
【电工协议书】相关文章:
电工协议书12-07
电工培训协议书09-25
电工协议书15篇12-22
弱电工程协议书11-24
电工安全协议书范本12-19
电工施工安全协议书12-20
【实用】电工协议书三篇07-20
最新电工施工协议书范本07-17
电工培训协议书2篇03-23