工程款欠款简单的协议书

时间:2022-08-20 08:41:34 协议书范本 我要投稿

工程款欠款简单的协议书范本(精选5篇)

  在现在社会,我们用到协议书的地方越来越多,签订协议书可以使双方受到法律的保护。协议书到底怎么写才合适呢?下面是小编帮大家整理的工程款欠款简单的协议书范本(精选5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

工程款欠款简单的协议书范本(精选5篇)

  工程款欠款简单的协议书1

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  1、甲方因公司经营,于________年______月_____日起尚欠_______________建工股份有限公司工程款人民币________________万____________元。

  2、因甲方无力以货币方式清偿工程款,双方经友好协商,乙方同意甲方以房产抵偿工程款。

  双方为了明确有关权利义务,特订立协议书如下:

  第一条借款本息金额及还款方式

  1.1双方确认,截止本协议签订之日止,甲方累计欠乙方工程款合计人民币________________万____________元。乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。

  第二条按债标的物概况

  2.1坐落地点:_______________

  2.2房号:_______________

  2.3总建筑面积:_______________

  2.4标的物价值:抵债房产市场总价为人民币___________________________元,现标的物折价后(即成交价)总价值为人民币________________万____________元。

  第三条差价找补

  3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后,由乙方找补甲方差价款人民币________________万____________元,该款由乙方于本协议签订之日起_____日内支付给甲方,如乙方未在约定期限内支付差价,本协议认购行为无效。

  第四条手续办理

  本协议签订之日,双方办理下列相关手续:

  4.1签订《商品房买卖合同》(或《商品房认购书》);

  4.2由甲方向乙方出具收到相应金额购房款的`收款收据(在办理房产证之前向乙方开具购房发票);

  第五条相关税费的承担

  本协议签订后,双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系,有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定,因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行(允许中途变更一次购买人)。

  第六条其他

  6.1本协议系双方真实意思表示,一经签订,双方均应严格履行。任何一方违约,都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书,原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。

  6.2本协议一式三份,甲乙双方各执一份,德兴市房产管理局备案一份,具有同等效力。

  6.3本协议经双方签字后生效。

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  _________年____月____日

  工程款欠款简单的协议书2

  甲方:______________________

  乙方:______________________

  本协议由____公司(以下简称“甲方”)与____公司(以下简称“乙方”)共同签署。

  现乙方所承担的所有电力设计工程已全部完工,甲乙双方均履行了各自的权利和义务。为保证工程结算的准确性,本着平等、自愿、有偿的原则,在双方已经达成《工程设计技术合作协议》的基础上,甲乙双方经协商一致,订立本协议书。

  甲乙双方就20____年第四季度合作,_______的全部结算事项达成如下共识条款:

  一、20____年第四季度,甲方共应向乙方支付设计费合计__________________元人民币。

  二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定三个点的税费__________________元和管理费用________________元。甲方实际应支付乙方设计费合计__________________元。

  三、本协议订立后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。

  四、履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移

  五、因本协议发生的一切争议,双方应妥善协商解决。本协议若发生争议,由协议签订地法院管辖,原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。

  六、本协议一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。甲、乙双方签字后即刻生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行。双方账款结清后,本协议自然失效。

  甲方(公章):________

  乙方(公章):________

  ______年___月___日

  工程款欠款简单的协议书3

  甲方:_____________________

  乙方:_____________________

  一、甲乙双方自友好合作以来,截至______年___月___日,乙方尚欠甲方投资本金¥____________元(大写:____________元整),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第______种方案解决:

  第一种:甲方同意乙方偿还人民币____________元整(¥____________元)以解决上述欠款问题,但须:

  1、一次性以银行转账的方式支付给甲方;

  2、____________________________________________

  第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:

  1、______年___月___日前支付____________元;

  2、______年___月___日前支付____________元;

  3、______年___月___日前支付____________元;

  二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

  三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

  四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的____________向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的'约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即____________元(大写____________元整)本金及利息的法律责任。

  五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。

  甲方:_________________(盖章)

  乙方(盖章):_________________

  ________年______月_____日

  工程款欠款简单的协议书4

  发包方(甲方):__________________

  承包方(乙方):__________________

  兹有乙方现承包甲方发包的装修工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:________________

  2、工程地点:________________

  3、承包内容:________________

  4、承包范围:________________

  5、承包方式:________________

  6、质量要求:________________

  7、工期要求:________年____月____日至____年____月____日。

  二、甲方工作:

  1、甲方指派为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

  2、负责向乙方提供临时水电。

  三、乙方工作:

  1、乙方为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

  3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

  四、关于质量的约定:

  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(gb50210-XX、gb50303-XX、gb50242-XX、gb50327-XX等)作为本工程的质量评定验收标准。

  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。

  五、关于工期的约定:

  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

  六、关于价款和结算的约定:

  1、双方商定本工程合同承包价格________元(人民币)

  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

  3、付款方式:

  a、开工后____日内,甲方付款____元作为乙方的前期进场费。

  b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款____元。

  c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款____元。

  d、竣工验收合格后,甲方付款____元。

  e、余款____元待壹年保修期满后结清。

  七、关于材料的约定:

  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。

  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。

  八、关于安全生产的约定:

  1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

  九、关于违约责任的约定:

  1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金___________元。

  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

  4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章)____________乙方(签章)___________

  ________年______月_____日________年______月_____日

  工程款欠款简单的协议书5

  甲方:__________

  乙方:__________

  关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:

  1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于________年______月_____日前支付100万元,________年______月_____日支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。

  2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

  3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

  4.乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

  5.本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。

  6.双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

  7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,人民法院一份,同样有效。

  甲方(签字或盖章):__________

  乙方(签字或盖章):__________

  ________年______月_____日

【工程款欠款简单的协议书】相关文章:

欠款协议书11-30

工程款结算简单的协议书范本(精选8篇)08-19

欠款协议书范本05-07

2017欠款协议书12-03

欠款协议书格式12-01

个人欠款协议书01-15

欠款协议书201511-21

欠款协议书样本10-19

工程款代付款简单的协议书范本(精选6篇)08-19

工程款抵房简单的协议书范本(精选10篇)08-19