房屋买卖委托书如何写

时间：2023-06-01 19:36:05 委托书我要投稿

相关推荐

房屋买卖委托书如何写

　　委托书具有不可撤销性，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在不断进步的社会中，委托书在处理事务上起到的作用越来越大，相信很多朋友都对写委托书感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的房屋买卖委托书如何写，希望能够帮助到大家。

房屋买卖委托书如何写

房屋买卖委托书如何写1

　　甲方(卖方)：___

　　乙方(买方)：___

　　甲、乙双方及说合人就甲方庄基及其所属房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

　　1.甲方自愿将坐落在__村一组(__沟)___的庄基及其所属房屋一院(建筑房屋：五间正房面向西南，小厦房两间面向西北，院中有三棵小树，院墙及其大门属本庄基所有)占地面积：半亩(5份)，正房后至东路，大门(梢门)前至西路。南至___庄基，北至___庄基为止。

　　2.甲、乙双方及说合人议定上述庄基.房屋及附属建筑物相关的土地使用权以总价款为人民币(大写):万元整(小写:元)甲方以永久性质出卖给乙方(附房屋庄基证，相关证件)，双方均不得反悔。

　　3.甲、乙双方在签订本合同时，乙方全额付清给甲方人民币(大写):万仟元整(小写:元)，甲方同时交付给乙方上述房屋及其所属庄基使用权。

　　4.甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的.土地使用权。

　　5.经甲、乙双方及说合人、证明人、参与人仔细阅读上述所有条款内容同意无误后，甲乙双方签署本合同。本合同一式两份，甲.乙各执一份，具有同等法律效力，自甲、乙双方签字之日起生效。

　　甲方(卖方)签名：

　　乙方(买方)签名：

　　说合人(签名)：

　　参与人(签名)：

　　证明人(签名):

　　交易地点：

　　_年_月___日

房屋买卖委托书如何写2

　　原告：姓名________，性别____，出生_年_月___日____________，民族____，文化程度____________，籍贯____，工作单位____________，住址____________，身份证号码____________，联系电话____________;

　　被告：姓名________，性别____，出生_年_月___日____________，民族____，文化程度____________，籍贯____，工作单位____________，住址____________，身份证号码____________，联系电话____________;

　　诉讼请求：

　　一、请求贵院判令被告继续履行合同，并限期被告无条件交付原告之房屋合法手续。

　　二、请求贵院判令被告即日给付原告因延迟收房产生的银行同期贷款利息人民币______元，违约金______元/天，(由________年________月________日至________年____月____日)逾期____个月，(按银行同期贷款利率计算)。

　　三、原告以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加违约金数额。要求按照_______元/月/建筑平方米向原告支付补偿金，共计人民币______元(大写：)。

　　四、请求贵院判令被告因延期交房给原告办理房屋产权延期带来的损失______元。(按银行现利率执行)。

　　五、请求贵院判令本案包含诉讼费在内的一切相关费用由被告承担。

　　事实与理由

　　原告与被告系商品房买卖合同关系。原告于______年______月______日与被告签署了《商品房的买卖合同》，原告购买被告开发的____________花园______楼__门______号商品房一套。合同中对原、被告之间的'权利义务进行了详细约定。原告于200__年__月__日将首付款人民币______元，于______年______月______日将贷款人民币______元付于被告账户，合计总房款______元全部支付到被告指定账户。原告依据合同中的约定履行了自己作为一个买受人应尽的付款义务。根据合同第三条约定，该商品房应于20__年10月31日前验收合格并交付使用，但由于被告没有依照《________市商品房管理条例》合法取得《住宅商品房准许交付使用证》，导致至今________年______月______日，原告不能合法入住。被告的行为构成了严重违约且恶意拖欠赔偿款。按照合同第五条第一款之约定，“甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。

　　依照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额;第十七条损失赔偿额标准：逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布的或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。参照“天津市国土资源和房屋管理局”《关于发布________年房屋租赁市场指导租金的通知》中《________年住宅房屋指导租金》________区________元/月/建筑平方米，以此为依据要求增加违约金数额。自________年____月____日至________年____月________日的违约金为人民币______元。

此致

　　______________人民法院

　　具状人：__________

　　________年____月____日

房屋买卖委托书如何写3

　　房屋买卖委托书

　　委托人：________，性别：____，________年____月____日出生，身份证号码：________________________;

　　住址：;联系电话：。

　　委托人：________，性别：____，________年____月____日出生，身份证号码：________________________;

　　住址：;受托人：________，性别：____，________年____月____日出生，身份证号码：________________________;

　　住址：;联系电话：________________________;委托原因、事项、权限：

　　委托人______是位于xx市___________________________________房屋的所有权人（产权证号为：_________________），是产权共有人。

　　现我们同意出售上述房产。由于原因，不能亲自办理该房产的买卖及相关手续，故委托__________为我们的合法代理人，全权代表我们办理如下事项：（可根据实际情况调整）1、在符合依法出售（购买）的前提下，代为办理此房的买卖交易手续；代为签署以上房屋的买卖合同；2、代为到房地产交易管理部门及资金监管机构办理此房产权转移、过户等相关事宜；3、代为办理与出售（购买）此房相关的`物业管理费、水电、燃气、暖气、公共维修基金等物业交割手续；4、协助买卖相对方办理银行贷款相关手续并签署相关文件；5、代为收取（支付）相关售房款和购房定金；受托人在上述委托范围内所进行的一切行为和所签署的一切文件我们均予以承认，并承担由此产生的一切法律后果。

　　委托期限：自20_年_月___日至20_年_月___日止。代理人有/无转委托权。

　　委托人：委托人：

　　_年_月___日

【房屋买卖委托书如何写】相关文章：

如何写委托书03-01