设计委托书

时间：2022-12-14 11:10:11 委托书我要投稿

【热】设计委托书

　　委托书委托他人代表自己行使自己的合法权益时，委托人不得以任何理由反悔委托事项。在发展不断提速的社会中，很多事情都会用到委托书相信许多人会觉得委托书很难写吧，下面是小编为大家收集的设计委托书，仅供参考，大家一起来看看吧。

【热】设计委托书

设计委托书1

　　委托人：住所：联系电话：法定代表人(或负责人)姓名：职务：

　　受委托人：姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：职务：

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至______年____月____日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：

　　受委托人(签名)：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书2

　　委托方（以下简称甲方）：__________

　　设计人（以下简称乙方）：__________

　　甲方委托乙方承担室内装修工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条总设计收费：

　　本合同项目的总设计费为：__________ 。（大写：__________）

　　第二条设计范围及包含内容

　　1、室内装修设计。

　　2、室内装修施工图纸

　　3、强电点位示意图纸

　　4、弱电点位示意图纸

　　5、给排水点位示意图纸

　　第三条设计阶段的分部

　　第一部分--初步设计意念

　　1、乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明，同时须知道不同功能和操作方面的要求。

　　2、乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。

　　3、协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划，乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。

　　4、乙方准备好平面布置示意图及设计说明（照明方案，强、弱电用电器的详细部位，给排水点位，主要材料，家具选择，颜色方案）。在甲方的要求或授权下，乙方会与甲方的建筑师、顾问、监理工程师及相关专业工程师协调工作。

　　5、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。

　　（此部分在签订委托书后3日内完成）签订委托书时，乙方提供初步平面布局给甲方后，甲方即付设计总款的35 %给乙方（人民币：_____元）

　　第二部分--设计深化

　　1、根据已确定的概念和甲方的调整，乙方开始进行室内深化设计。

　　2、乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图（含标高）、照明点位示意图和主要细节的说明文件；效果图和相关说明文件。效果图定为_____张之内（具体表现位置由双方协商而定）。

　　3、乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。

　　4、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。

　　（此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后10日内完成）

　　第二部分完成，乙方交图纸同时甲方书面确认，甲方当日付设计总款30 %给乙方（人民币: _____元）

　　第三部分--制作施工图

　　1、乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图；装饰灯和基本灯具的型号、规格明细表；特别的施工工艺要求。

　　2、上述部分完成后，乙方书面通知甲方，当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。

　　（此部分在甲方发出书面确认的日期后15日内完成）

　　第三部分完成后，甲方书面确认7天内付设计总款30 %给乙方（人民币：_____元）

　　第四部分--施工筹划和施工阶段的跟进工作

　　1、乙方协助甲方进行装修，施工单位的选定工作。提出施工细部要求，提出中肯鉴定意见，并参与招标会，向投标单位解释设计意念和细部要求。

　　2、乙方参与装修投标方案，并在必要时作出设计方案调整，以便和甲方先前定好的预算计划相一致。

　　3、乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。

　　4、进入装修施工阶段后，按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。

　　5、参加工程协调例会，解答施工中遇到的设计问题；纠正施工过程中定义的误差，向工程施工方代表解释说明图纸，解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。

　　6、参与装修工程竣工验收；调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设；参与地毡、窗帘等物件选择布置。

　　7、上述部分完成后，甲方应于作全部设计内容完成。

　　第四部分完成后，甲方书面确认7天内付设计总款5 %给乙方（人民币：_____元）

　　第四条乙方向甲方交付的设计文件

　　1、份含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。

　　2、装修施工图全套的电子文件（光碟）一份。

　　第五条双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或对资料作较大修改，以至造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　2、在合同履行期间，甲方要求停止或解除合同，应书面通知乙方，乙方不退还甲方已付定金。

　　3、在装修施工开始后，甲方应约束承包方（施工方）服从乙方在设计方面的技术要求，若承包方与乙方有争议，甲方应出面协调，若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。

　　4、甲方应保护专项专用设计版权，未经乙方同意，甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方可向甲方索赔。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。

　　2、由于乙方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间，每延误一天，赔偿甲方伍佰元。同样，由于甲方自身原因，延误了按本委托书第三条所规定的付款时间，每延误一天，赔偿乙方伍佰元

　　3、乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底和参加竣工验收。

　　4、乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

　　5、若因乙方设计缺失而令施工发生困难，乙方应及时跟进更改设计图纸，不得故意拖延，若造成工期拖延，相应经济损失和责任由乙方负责。

　　第六条其他

　　（一）乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作，甲方委派专责与设计方案图及施工图纸沟通工作，与甲方对设计过程中有图纸上的疑问，应由该专人将问题整理后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改，应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交收，应由该专人签收。所有图纸及方案确定，由该专人签订。

　　（二）所有经甲方签证之方案，与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改，则乙方视改动情况，追加相应费用。

　　（三）甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时，乙方收取的费用，乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。

　　（四）乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。甲方要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时，乙方另收工本费。

　　（五）工程项目中，建筑装修材料、设备的加工定货，甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

　　（六）甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务，另行支付费用。

　　（七）由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　（八）室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时，双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。

　　（九）本委托书未尽事宜，双方签订补充协议作为附件，补充协议与本委托书均具同等法律效力。

　　（十）本委托书一式两份，由甲乙双方各执壹份。

　　(十一)委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行完委托书规定的任务后，本委托书即行终止。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（盖章）：_______________

　　签约代表：_______________

　　单位地址：_______________

　　电话：_______________

　　签约日期：_____年_____月_____日

设计委托书3

　　甲方：__________________________

　　乙方：__________________________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第一条;工程概况

　　1 工程地点：XX。

　　2 工程内容：总建筑面积平方米。

　　3 承包范围;装饰装修人工费用;

　　4 开工日期：20xx年月日;竣工日期：20xx年月日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

　　第二条;合同价款

　　1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

　　第三条;甲方责任

　　1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

　　2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

　　3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

　　4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

　　5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

　　第四条;乙方责任

　　1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

　　2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

　　3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第五条;物料供应

　　1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

　　2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

　　3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第六条;安全责任

　　1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

　　2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

　　3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

　　第七条;质量验收

　　1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

　　2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

　　3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

　　第八条;工程变更

　　1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

　　2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

　　第九条;工程保修

　　1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

　　第十条;违约责任

　　1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

　　2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

　　3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

　　4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

　　5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

　　;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

　　7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　第十一条;争议解决

　　1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

　　2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

　　发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书4

　　一、项目简介

　　1、地块基本特征概述：

　　规模尺寸：占地176.3亩，北临海曲东路，东距临沂路约一百米，南距迎宾路约米，西临风景秀丽的沙墩河公园，地块大致呈现规则型四方形；

　　区位：地块位于临沂路与沙墩河公园之间，就日照市新市区局部区域现状而言，属于新市区的偏西地带，就大城区范围而言，属于中心区，具突出的区位价值；

　　环境：位于新市区临沂路与沙墩河公园之间的本案，居住环境自然十分理想，随着周边多个现代住宅小区的陆续建成，地块区域的居住生活环境在不久的将来会有更大的提升；

　　交通：地处新市区海曲东路与临沂路两大城市主干道大的交界点，路况很好，交通出行十分便利，地块周边开通的公交线路较多，而且运作较规范，该小区地理优越。

　　生活配套：地块处于新市区的偏西地带，周边的生活配套较为完善。

　　2、开发意向：

　　小区的方案设计理念为：以人为本，以业为荣，人无我有，人有我优

　　小区的方案设计宗旨为：一流的外观，一流的内涵，一流的生活设施、一流的物业管理

　　小区的设计主题为：人文、境界、舒适、安全

　　二、规划设计依据

　　1、日照市规划建设委员会日建规字[20xx]21号文，主要指标要求：容积率：≤ 1.8,绿化率:≥35%,建筑密度：≤22%；

　　2、本委托书。

　　三、总体规划构想

　　小区拟建成品质高雅的中高档花园住宅，拟建有大众活动场所、旱冰场、网球场、体育健身等基础设施，拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园、商业网点等服务设施，冬季供暖，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　根据所取得地块的历史背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望

　　1、规划布局基本原则

　　（1）与城市规划体系合理衔接；

　　（2）在保证较低成本的情况下将规划做得较好；

　　（3）分期分组团开发策略，本项目一次规划设计，分多期实施，每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售；

　　（4）尽量合理利用地块固有的景观生态及文化元素；

　　（5）将合理组织景观视线通廊，设置重要景观节点；

　　（6）注重社区天际轮廓线的节奏与韵律设计；

　　（7）注重社区规划布局的层次感与梯度感设计，达成和谐统一；

　　（8）在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　（9）以小高层住宅为主，错落有致。所有建筑都应成为亮点，主要建筑要突出标志性

　　2、建筑风格构想

　　（1）以现代风格为主，线条流畅，富有诗意和个性；

　　（2）小高层、高层建筑可采用一些的风格元素。

　　3、建筑外立面设计

　　外立面应以“ ”为设计理念，体现本项目的“ ”主题。重视第五立面（屋顶）的设计，使其在功能和景观上成为本地的唯一性，强调色彩的变化，要生动，富有跳跃感，创导时尚潮流，外墙色调要求：与小区环境相协调，考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗，阳台可采用异形(分观赏和休闲用)，外观造型别致美观，阳台尤其要体现人无我有、人有我优的特点，以增加卖点

　　4、单体设计

　　（1）多层单体楼盘建议设计成板式，局部呈错齿状。少部分多层单体（如组团衔接处/对接处）让组团景观自然延伸进来，以弱化与组团联系不够紧密的感觉,但须注意的是:在与参与性、互动性景观衔接处，景观过渡不可太浓厚，不要产生视觉阻断性；

　　（2）小高层、高层单体楼型建议点式与板式相结合。使组团景观的连续性增强，同时弱化人行走时建筑过密的压抑感，进一步提高整体均好性，同时可考虑部分架空层作室外半封闭娱乐、活动空间及设备设施房之用；

　　（3）小高层、高层的单体可设计成一梯两户、三户、四户，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；

　　（4）海曲东路车流量大，沿海曲东路一侧的住宅要采取有效降噪措施。

　　5、朝向：绝大多数要求与海曲东路平行，但可有适当的偏角（10度以内），须注意日照市常年风向与建筑朝向的关系。

　　6、关于会所、建筑单体、楼型设计，于此只建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。

　　7、商业物业设计细则及建筑风格提示

　　（1）建筑风格必须与小区的整体风格相吻合，但因其使用功能的不同，建议其层高在米左右，以便适应经营范围的变化；

　　（2）商铺开间设计在米，进深米，海曲东路的商铺进深可较大，沿沙墩河公园的商铺进深稍小，小区内商业进深最小；

　　（3）建议海曲东路的商铺总面积可考虑大些，既可在经营时引进一龙头店，用来带动经营氛围，又可预留下来，招进诸如电信、金融、邮政等服务业单位，以完善该区域的社区配套；沿沙墩河公园的商铺总面积可考虑小一些，以满足功能及小型投资者的需要，面积可考虑在（米Ⅹ米或米Ⅹ米）；

　　（4）集中式商用物业，均需考虑停车场的设置。开发期间，以门前广场停放车辆，招徕顾客。社区发展成熟后，车辆可停放于其下的地下停车库，建议其地下停车库可与小区内地下停车库连通，以便调剂使用。

　　8、住宅物业户型设计要求（原则、户型面积及比例）

　　基本原则：动静分开、干湿分开，充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性；

　　所有户型均需考虑景观的不同视点，尽可能做到每个端头户型的创新设计，以便最大限度的提高销售单价；

　　户型适当多样化，可适当设计部分错层、双复式等多种创新户型，兼顾各层面消费者的同时，试探市场的创新接受程度，户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维；

　　卫生间、厨房及工作阳台北向布置，主卧南向布置；

　　餐厅要有自然采光、通风，与客厅分开，且避免餐厅与过道的混合；

设计委托书5

　　合同号：HT—XMSJ—20090901

　　甲方：xxx居民身份证号：（以下简称甲方）

　　项目负责人：

　　联系方式：

　　乙方：xxxxx（以下简称乙方）

　　项目负责人：

　　联系方式：

　　签订地点：

　　签订日期：

　　以上双方经友好协商，就甲方邀请乙方设计（公寓、别墅）室内装饰方案设计及施工图设计一事达成以下协议：

　　一、设计资料的提交及方案设计文件、施工图设计文件的提交

　　1、甲方须按乙方要求，于本合同签定后个工作日内按时将室内设计所需的有关资料送交乙方，并同时向乙方提交一份书面的设计要求。

　　2、乙方在收到甲方提供的资料后个工作日内将甲方要求的室内装修方案设计文件送交甲方。

　　3、乙方应在甲方对上述方案设计文件确定后个工作日内将上述方案设计文件相应的室内装修施工图设计文件送交甲方。

　　二、设计收费及支付办法

　　1、双方约定本项目的室内设计费为人民币万仟佰圆整（￥）

　　2、费用的支付时间：

　　●本合同一经签定，甲方应立即向乙方支付设计费总额的40，计人民币万仟佰圆整（￥）作为定金。如甲方对方案设计不予认可时，定金不予退回。

　　●在乙方提交给甲方上述施工图设计文件，甲方向乙方结清剩余设计费60%，计人民币万仟佰圆整（￥）。

　　三、设计方案修改及版权

　　1、在乙方向甲方提交方案设计文件的三日内，甲方应对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该方案设计需要修改，应提出书面修改意见。修改意见得到乙方认可后，双方约定修改文件的提交日期，由乙方负责根据甲方的书面修改意见对原方案设计进行一次修改，并在约定日期内交甲方确认。

　　2、对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的设计要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30，并同时约定修改文件的提交日期。

　　3、对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的10，并同时约定修改文件的提交日期。

　　4、本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其它项目使用。

　　四、违约责任

　　1、甲方未按本合同规定日期付款时，应支付乙方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

　　2、乙方未按本合同规定日期交付文件时，应支付甲方违约金，每延误一天，按总设计费的千分之三支付违约金。

　　3、若由于甲方拖延付款，或未能及时向乙方提交设计所需的资料，由此造成的交图时间相应推迟，乙方将不承担违约责任。

　　4、若出现人力无法抗拒之自然灾害，而造成交付文件时间的延误，乙方不承担违约责任。

　　五、合同纠纷的解决方式

　　本合同在执行过程中发生纠纷，甲乙双方应本着友好合作的态度协商解决，协商不成时可依现行法律解决。

　　六、其他

　　1、本合同经双方签字（盖章）生效。如有未尽事宜，经双方友好协商可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　签字日期：

设计委托书6

　　委托设计方（以下简称： “甲方”）

　　受委托方（以下简称： “乙方”）

　　甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的.整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

　　一、设计明细：

　　甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型使用面积平方米。

　　二、设计费收取：

　　第一条：本委托设计合同设计费元/平米计取，设计费总额￥元，人民币（大写）万仟佰拾元整。

　　第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥元，人民币（大写）万仟佰拾元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。

　　第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

　　三、设计周期：

　　第一条：乙方在现场测量后天内完成初步设计方案。

　　第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于天内完成整套图纸的绘制。

　　四、甲方权利及义务：

　　第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

　　第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。

　　五、乙方权利及义务：

　　第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。

　　第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

　　第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳元/次的方案变更费用。

　　第四条：对乙方设计师所提交的方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。

　　六、设计方案修改及版权：

　　第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。

　　第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。

　　第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。

　　七、违约责任：

　　第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

　　第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。

　　第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

　　八、纠纷解决方法：

　　第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第种方法解决。

　　1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

　　2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

　　第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。

　　九、其它：

　　第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。

　　第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：乙方：装饰设计有限公司

　　代理人签字：代理人签字：

　　联系电话：联系电话：

　　日期：日期：

设计委托书7

福州____工程设计有限公司：

　　根据20__年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设___电厂～尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂～___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

　　___电力勘察设计有限公司

　　二〇________年八月十日

设计委托书8

　　甲方：

　　乙方：河南千业律师事务所

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托项目：淮阳县招商引资领导电子名片

　　二、项目设计时间

　　自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后

　　三、费用结算

　　1．此项目设计费，共计人民币元整；设计预付款为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

　　2．当甲方确认最终设计稿件后，乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时，甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。

　　四、作品提交形式

　　甲方定稿并付清所有设计费后，乙方向甲方提交设计电子文档五份份，制作的电子名片五份供500.00张。

　　五、甲、乙双方的权利和义务

　　1．甲方承诺，本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。

　　2．甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的背景资料。

　　3．乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。

　　4．甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议，乙方收到建议后及时调整修改。

　　5．甲方确认设计稿件后，乙方向甲方提交矢量电子文件一份；同时甲方向乙方支付剩余设计费。

　　六、知识产权约定

　　1．乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方（需另外签订著作权转让协议）；但乙方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。

　　2．甲方在未付清所有委托设计费用之前，作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后，乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。

　　3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　七、违约责任

　　协议在下述情形下可以解除：

　　（1）自协议签订之日起，乙方已经展开设计工作，如甲方提出终止协议，甲方支付给乙方的设计定金，乙方不退还；如乙方提出终

　　止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方。

　　（2）在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里，乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，甲方如提出终止协议，甲方需要支付乙方全额的设计费用。

　　八、争议解决

　　凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。

　　甲方：乙方：

　　时间：时间：

设计委托书9

　　一、采暖、通风、空调

　　本项目由市政热网管线供暖，换热站由热力公司设计，甲方负责提供一次网供回水的温度，设计院提供二次网各区压力流量、扬程及热负荷参数。

　　1、小区采暖系统拟分4套系统，标准层住宅部分分高、中、低区，采用地热采暖系统，供水温度为60℃，回水温度为50℃；商服及地下室采暖拟采用散热器采暖系统，供水温度为80℃，回水温度为60℃。

　　2、每栋楼及各系统拟设进户装置及热计量装置，进户装置考虑旁通管设置及泄水阀、排气阀设置。每户住宅、每套商服采暖均设一套分户热计量装置，住宅部分热计量装置设置管径中，每套商服热计量装置设置套内，便于操作及检修位置。热表前考虑加设过滤器。

　　3、采暖系统主干管、主立管拟采用焊接钢管。住宅部分管井内拟设总支管，总支管与主立管连接处设阀门，阀门后设总支管，各分户支管连接总支管，由各分户支管接入户内分水器。住宅部分总支管及入户支管至分水器段管拟采用热水PPR管，注明级别。需提供管井大样图。地热盘管拟采用PERT管。标准层住宅与厨房连接的阳台不加地热采暖，与客厅相连的阳台采用地热采暖。

　　4、地下停车场部分建议采暖，采用散热器采暖。地下室出入口设置热风幕。停车场温度保持5℃以上。在符合消防、人防要求的前提下，干线管优先考虑设在地下室。

　　5、每栋楼及各系统进户处标明负荷、流量、扬程。

　　6、设备用房采暖温度按设计规定，采用光排管式散热器。一般房间16℃。风机房采暖设建议采用电采暖。

　　7、地下停车场按消防要求设置机械排烟系统，并考虑与卫生、人防排气、通风系统结合。如地下室层高较低，可否考虑平时车库通风采用斜流风机进风排风，配合射流诱导风机引导气流，进、排风机选用双速风机。

　　8、柴油发电机房按要求设置排烟、送风系统。

　　9、换热站位置尽量靠近小区负荷中心及与一次网相近位置，尽量考虑降噪问题。

　　10、换热站设计

　　换热站设计另行委托设计，设计院配合。

　　11、系统图中管道应标有标高、管径。

　　12、地下室、标准层各层加压送风口、排烟口与结构对图，严禁设在短肢、暗柱，结构提前处理。在结构图中预留口洞。

　　13、地下室、转换层的采暖管道应与结构对图，严禁穿越严禁设在短肢、暗柱。

　　二、给水、排水、消防

　　本项目生活给水一次网由市政提供管径、压力，生活给水一次网由市政设计。

　　1、生活水箱间、二次加压设备用房拟设在地下室，尽量考虑噪音问题。位置尽量靠近小区中心及与一次网相近位置。由于考虑此项目分为二期完成，必须设在一期项目地下室，保证一期项目供水，为二期项目预留给水管线位置。

　　2、生活水箱材质拟考虑食品级不锈钢S304。

　　3、小区给水系统拟设3个区，高、中、低三区。

　　4、给水干管、主力管拟采用衬塑钢管，入户支管采用PPR管，注明级别。

　　5、排水管材商服以下拟采用离心铸铁管，卡箍连接；住宅排水立管拟采用U-PVC双壁内螺旋管，支管拟采用U-PUV实壁管，通气管拟采用U-PUV实壁管。

　　6、小区内污水、雨水分流制。

　　7、地下停车场和设备用房

　　（1）地下停车场和设备用房按消防要求设置消防喷淋系统和室内消火栓。

　　（2）地下停车场、一层道路考虑设卫生清洁用水，地面设排水明沟和集水井及排污水泵。

　　（3）设备用房按工艺要求设置给排水。设备间设备布置详图及配管系统图；

　　（4）电梯井设集水坑及排污水泵，电梯井集水坑可与地下车库集水坑并用。

　　（5）在符合消防、人防要求的前提下，室内、外消火栓环管，及喷淋干管，给水干线管优先考虑设在地下室。

　　8、一、二层商服部分

　　（1）商服部分按消防要求设置消防喷淋系统、室内消火栓等。

　　9、住宅部分

　　（1）厨房、卫生间：洁具按建筑平面设置，管线敷设和水表设置要考虑用户装修，地漏设置要考虑洗衣机排水，拟不预留电热水器的管线接口，预留厨宝插座。

　　（2）管井内拟设分户总支管，各进户支管上设置锁闭阀、闸阀、水表。提供管井大样图。

　　（3）考虑转换层层高。

　　10、（1）给排水、消防系统图中要设置所有管线标高。

　　（2）卫生间位置与结构图核实，严禁卫生间下有梁。

　　11、地下室喷淋系统在地下室采暖情况下拟采用湿式系统。

　　三、小区外网管线

　　1、小区室外给排水管线、燃气管线、热网管线、电力管线、通信管线由相关专业公司设计施工，设计院予以配合。

　　2、小区道路做有组织排水，统一排入市政管。

　　3、室外化粪池按每半年清掏一次设计。

　　注：上述不详处以国家现行规范为准。

设计委托书10

　　为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：

　　一、工程概况：

　　1、建设单位：XXXXXX开发投资有限公司

　　2、项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程

　　3、建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地

　　二、建设规模

　　XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的批复》（XXXX市发改环资【20xx】11号），建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20xx）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20xx年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。

　　根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期（20xx年）建设工程的初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。

　　委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司

　　20xx年9月28日

设计委托书11

xxx设计咨询有限公司：

　　xxx工程已经《项目批复文件名称》(文号)文件批复，根据采购结果(依据文件)决定委托你公司编制该工程设计文件，具体要求如下：

　　一、工程名称：xxx工程，工程编号：xxx。

　　二、工程概况：

　　三、工程投资、规模及范围：

　　四、要求设计文件内容符合该工程立项批复(可行性研究报告、初步设计)文件、有关规范性文件及取费标准要求。

　　五、请你院认真分析网络、业务、管理等实际情况，进行细致的查勘、调研工作，提出设计方案和工程实施方案。

　　六、请各市分公司给予必要的协助。

　　七、进度要求：请你公司于x年x月x日前提交设计文件(含电子版)并通知建设单位。

　　八、本工程联系人：

　　部门xxx，姓名xxx，电话xxx，邮件xxx，传真xxx

　　委托人：

　　20xx年x月x日

设计委托书12

准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：

　　龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、资质要求：

　　要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。

　　二、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？

　　5、路面计算轴载：BZZ？00；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　三、其它指标

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。

　　需要注意一下几点：

　　1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。

xx集团有限责任公司

　　20xx年3月28日

设计委托书13

　　兹授权我单位xxxxxx（职务：xxxxxx）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：xxxxxx（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。

　　代理人无权再次委托他人。特此委托。

　　投标人（签名）：xxx

　　投标代理人：xxx

　　投标单位：xxx

　　法定代表人（签名）：xxx

　　地址：xxxx

　　电话：xxxxxxx

　　20xx年xx月xx日

设计委托书14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方委托乙方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

　　1、在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为乙方设计制作电路的依据。

　　2、在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电路设计细则说明。

　　3、在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

　　4、协议变更终止

　　（1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电路设计的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。

　　（2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还甲方在此之前所支付的所有费用。

　　（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

　　（4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。

　　（5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处理。

　　5、付费方式

　　（1）按照乙方向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方应支付乙方设计该电路的全部费用为_________元。

　　（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照乙方应向甲方提交的普通电路设计费用明细表，甲方须预先支付乙方全部电路设计费用的1/2，计_________元，否则，按甲方终止协议处理；在乙方按设计任务书要求完成设计并向甲方交付设计时，甲方应支付乙方全部剩余费用，否则，按甲方终止协议处理。

　　6、本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________

　　_________年____月____日