设计委托书

时间：2022-12-11 17:10:25 委托书我要投稿

【荐】设计委托书

　　被委托人在行使委托书上的合法权力时，被委托人不承担任何法律责任。在社会发展不断提速的今天，需要在处理事务上使用委托书的次数愈发增多，那么，怎么去写委托书呢？以下是小编整理的设计委托书，仅供参考，大家一起来看看吧。

【荐】设计委托书

设计委托书1

　　工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处建设单位：山东协合燃气有限公司

　　设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司

　　委托日期：20xx年8月6日

　　一、委托说明：

　　1、工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　2、工程概况：在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站；CNG加气站日生产能力1.5万立方米，

　　CNG加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

　　办公楼为3层，1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间；2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间；3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。

　　二、委托内容：

　　1、初步设计方案；

　　2、设计图纸；

　　三、设计周期：5天

　　xx限公司

　　20xx年8月6日

设计委托书2

福州____工程设计有限公司：

　　根据20__年110千伏项目前期工作计划表，拟计划建设___电厂～尼葛脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程、___电厂～___牵引变脱开___电厂改接入兴平变110kV线路工程及西洋牵引变间隔工程、西洋牵引变间隔工程，为了确保此项工作能按时完成，特委托贵公司进行工程的可行性研究、初步设计及施工图设计工作。

　　___电力勘察设计有限公司

　　二〇________年八月十日

设计委托书3

准格尔旗精蓝工程测绘有限责任公司：

　　龙王渠煤炭集装站运煤公路，本路段全长6 Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你单位承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：

　　一、资质要求：

　　要求资质具有公路设计丙级（含丙级）以上。

　　二、公路测设等级及设计依据

　　1、公路等级：按山岭重丘区三级公路设计；

　　2、设计行车速度为40Km/h；

　　3、路基宽度12m，路面宽度11。4m，两侧安装路牙石；

　　4、桥涵设计荷载标准：公路棦蚣侗曜迹？

　　5、路面计算轴载：BZZ？00；

　　6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；

　　三、其它指标

　　按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作；同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

　　平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标按有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多做设计比选，以降低工程造价。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是专用公路，公里桩、界桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—20xx的相关要求。

　　需要注意一下几点：

　　1）应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。

　　2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。

　　3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过村庄时，按平面交叉处理。

　　4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。

　　5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。

　　6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求。

　　关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。

　　请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年5月1日前提交设计文件（包括施工图设计预算）6份。

xx集团有限责任公司

　　20xx年3月28日

设计委托书4

　　委托人：住所：联系电话：法定代表人(或负责人)姓名：职务：

　　受委托人：姓名：性别：身份证号码：住址：联系电话：职务：

　　现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中，作为我单位的代理人。

　　代理人的代理权限如下：办理的消防设计文件审核申报工作内容。

　　(身份证复印件并加盖校对章)

　　代理人代理期限至______年____月____日。

　　委托单位(盖章)：

　　法定代表人(或负责人)(签名)：

　　受委托人(签名)：

　　____年____月____日____年____月____日

设计委托书5

　　工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　建设地点：山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处

　　建设单位：山东协合燃气有限公司

　　设计单位：新兴重工（天津）科技发展有限公司

　　委托日期：20______年8月6日

　　一、委托说明：

　　1、工程名称：茌平县恒源LNG与CNG加气站项目

　　2、工程概况：在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座，项目占地约7.3亩，现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站；CNG加气站日生产能力1.5万立方米，CNG加气机为3台，布置于场地东南三角形加气罩棚下。

　　二、委托内容：

　　1、初步设计方案；

　　2、设计图纸；

　　三、设计周期：5天

　　______限公司

　　20______年8月6日

设计委托书6

　　甲方：

　　乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就设计事项，双方经协商一致，签订本委托书，信守执行：

　　一、委托事项：

　　甲方委托乙方对其在晋宁新建的2号车间和成品库进行施工图设计。其中成品库的平面尺寸为长80米、宽50米（25米的两跨）；2号车间平面尺寸为长80米、宽20米（两层）。

　　二、委托设计费用：

　　设计费用按建筑面积6元/㎡收取，2号车间和成品库建筑面积共计7200㎡(80X50+80X20X2)，设计费用共计为：人民币43200.00 元，(大写：肆万叁仟贰佰圆整)。

　　三、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订后2日内支付预付款人民币10000.00 元，(大写：壹万圆整)。

　　2、乙方在完成2号车间的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付人民币15000.00 元，(大写：壹万伍仟圆整)。

　　3、乙方在完成成品库的施工图设计并出蓝图盖设计院章后，再支付余款人民币18200.00元，(大写：壹万捌仟贰佰圆整)。

　　四、乙方施工图设计的时间和交付方式：

　　1、设计时间从甲方把预付款打入乙方银行账户后第二天算起，7天之内完成2号车间的施工图设计任务，14天之内完成成品库的施工图设计任务。

　　2、乙方以蓝图和电子版两种方式交付给甲方施工图纸，蓝图要有设计院盖章，交付数量4份，图幅大小A2。

　　五、乙方的责任：

　　1、乙方设计的施工图要包括以下部分图纸：土建基础部分施工图、钢结构部分施工图、水电、消防部分施工图。

　　2、乙方设计的施工图要达到设计院设计的深度要求，要满足施工人员的使用要求、要达到审图中心的审查要求。

　　3、当本委托书执行完，甲方以后进行项目报审和施工图审查时，乙方有义务进行技术方面的配合与协助。

　　六、甲方的责任：

　　1、甲方要向乙方提供本项目的具体地址、建设单位、工程名称。

　　2、甲方要向乙方提供本项目的地质勘查报告，以便进行准确的基础设计。

　　3、甲方要向乙方说明2号车间和成品库的用途各是什么以及放置何种设备，以免乙方设计条件错误。

　　4、甲方要向乙方提供2号车间和成品库的建筑草图，要注明各自的长宽高要多少、门窗要如何布置。

　　七、施工图知识产权的约定：

　　1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有施工图的所有权、使用权和修改权。

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方的施工图而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任;

　　3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有;

　　八、甲乙双方的权利义务：

　　甲方权利和义务：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方的使用要求和企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见;

　　3、甲方有义务支付合同约定的相关费用;

　　乙方权利和义务：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考;

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项;

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：

　　4、乙方需按照甲方的要求进行施工图设计，并设计修改至甲方满意为止。

　　5、乙方需按照合同约定按时交付施工图纸。

　　九、违约责任：

　　1、甲方如无正当理由提前终止委托的，甲方所付的费用无权要求退回。

　　2、乙方如无正当理由提前终止委托的，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　十、合同生效：

　　本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。

　　户名：帐号：开户行：

　　甲方：乙方：

　　甲方签字：乙方签字：

　　签订日期：签订日期：

　　年月日年月日

设计委托书7

　　工程名称：______________________________

　　工程地点：_______________________________

　　合同编号：______________________________

　　（由设计人编填）

　　设计证书等级：__________________________

　　发包人：________________________________

　　设计人：________________________________

　　签订日期：______________________________

　　中华人民共和国建设部监制

　　国家工商行政管理局

　　发包人：____________________________________________________________________________________

　　设计人：____________________________________________________________________________________

　　发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

　　第一条本合同签订论据

　　1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3建设工程批准文件。

　　第二条设计依据

　　2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

　　2.2发包人提交的基础资料

　　2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________

　　___________________________________________________________________________________________

　　第三条合同文件的优先次序

　　构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

　　3.1合同书

　　3.2中标函（文件）

　　3.3发包人要求及委托书

　　3.4投标书

　　第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

　　______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

　　第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

　　第七条费用

　　7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

　　7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

　　第八条支付方式

　　8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

　　8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

　　8.3双方委托银行代付代收有关费用。

　　第九条双方责任

　　9.1发包人责任

　　9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

　　9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

　　在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

　　9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

　　9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

　　9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

　　9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护

　　装备。

　　9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

　　9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

　　9.2设计人责任

　　9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

　　9.2.2设计合理使用年限为_______________年。

　　9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

　　9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。

　　9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

　　9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

　　9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

　　第十条保密

　　双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

　　第十一条仲裁

　　本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

　　第十二条合同生效及其他

　　12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

　　12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

　　12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

　　12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

　　12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

　　12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

　　12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。

　　12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

　　12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　发包人名称：___________设计人名称：___________

　　（盖章）（盖章）

　　法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）

　　委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）

　　项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）

　　住所：___________住所：___________

　　邮政编码：___________邮政编码：___________

　　电话：___________电话：___________

　　传真：___________传真：___________

　　开户银行：___________开户银行：___________

　　银行帐号：___________银行帐号：___________

　　建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________

　　（盖章）（盖章）

　　备案号：___________经办人：___________

　　备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日

设计委托书8

　　工程名称：

编写单位负责人：

编写单位：

　　(签字)(签章) 年月日

　　精心设计，精心施工。

　　委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项：

　　1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。 2.根据工程项目实际情况，按照合理从优原则，结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

　　3.在满足常压给水的前提下，最大限度的降低工程造价，使投资效益最大化。

　　4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷，可靠。 5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本，便于运行管理。 6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

　　示意图或其他说明：

　　示意图见附件

　　审批意见：（主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更

　　改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等）

　　审批单位：经办人：联系人：电话：审批单位（签章）

　　年月日

设计委托书9

　　本委托书声明：我xx(姓名)系xxxxx(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的xx_(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。

　　代理人无转委托权特此委托。

　　代理人：xx xx

　　性别：

　　年龄：

　　身份证号码：

　　法定代表人：

　　建设单位：

　　委托日期：

　　日期：x年x月x日

设计委托书10

　　项目名称：

　　项目建设地点：

　　合同编号：

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　签订日期：二○一一年月日

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　甲方委托乙方承担项目设计工作，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条合同签订依据

　　1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广州市城市规划条例》。

　　1.2 国家及地方有关规划、建设工程勘察设计管理法规和规章。

　　1.3 建设工程批准文件。

　　1.4

　　1.5

　　第二条委托项目内容及范围

　　2.1 项目名称：。

　　2.2 项目地点：。

　　2.3 用地面积：。

　　2.4 建筑面积：/平方米（以规划行政主管部门审批文件为准）。

　　2.5 委托内容及标准：

　　第三条甲方责任

　　3.1 甲方应在本合同签订后五日内，向乙方提交项目委托书，该委托书包含本项目所涉及各个阶段的明确的设计任务要求，该委托书为本合同的组成部分之一。

　　3.2 甲方应在本合同签订后五日内，向乙方提交以下所有设计基础资料： 3.2.1 ； 3.2.2 ；

　　3.2.3 ； 3.2.4 ； 3.2.5 。

　　3.3 乙方在3.2条所述清单基础上，要求甲方提供在资料清单之外但属于乙方履行本合同规定的设计工作所需的其它资料的，甲方应予以配合并在接到乙方补充提交材料清单之日起五日内提供予乙方，但是乙方不得以此为由要求推迟乙方提交设计成果的时间。

　　3.4 甲方应当在本合同第4.1所述相应工作阶段开始之前五个工作日内，提交该工作阶段所涉相关主管部门、领导的意见和批示文件等文件复印件各一份。

　　3.5 若甲方提交上述3.1-3.4所述任一文件，超过规定期限十日（含十日）以内，乙方按本合同第4.1条规定交付设计文件的时间相应顺延；超过规定期限十日以上的，乙方有权单方重新确定提交设计文件的时间或解除本合同。

　　3.6 甲方应当对其提供资料的真实性、正确性、全面性、合法性负责，因甲方提供资料不足或错漏等瑕疵而导致日后出现的更改返工或任何第三方责任，甲方应负全责，并就乙方的更改工作双方另外协商确定甲方须额外支付设计费用。

　　3.7 甲方应就本项目与地方职能管理部门进行必要的协调工作。

　　3.8 甲方负责本项目因地方行业约束所需的专业部门设计统筹，并以乙方的总体平衡为基础。

　　3.9 甲方应配合乙方的工作进程，在尊重乙方工作的前提下及时提出有关规划设计要求（包括使用功能、技术配置等）和修改意见。

　　3.10 甲方收取乙方交付的符合本合同第一、二、四条规定内容的各阶段规划设计成果及相关文件，应及时审查认定，并出具书面修改意见或书面确认函。

　　3.11 甲方应按本合同第七条规定内容如期如数向乙方支付工作费用，本合同之设计费必须由甲方支付 (即直接由甲方账户汇入乙方账户内)。如甲方改由任何其他公司(包括其子公司及母公司)支付，甲方必须在汇款前提供有效的付款委托函予乙方。

　　3.12 甲方应支持乙方的设计回访工作，并提供相关资料复印件给予乙方归档。

　　第四条乙方责任

　　4.1 乙方应按本合同第二条规定进行设计工作并提交规划设计成果及相关文件。本项目设计按以下分阶段进行（审查、审批、公示时间不计算在下列工作时间内）：

　　4.1.1 第一阶段，自本合同已签订、乙方收到甲方按照本合约3.1-3.3条提交的资料、乙方在收到甲方按照7.2.1条支付相应费用该三条件共同满足之日起日内，完成（第一轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.2 第二阶段，自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照7.2.2条支付相应费用之日起日内，完成（第二轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.3第三阶段，自乙方在收到甲方按照本合约3.4条提交的资料且甲方按照

　　7.2.2条支付相应费用之日起日内，完成（第三轮成果），该成果用于，一式份；

　　4.1.4 本项目的工作程序与具体的工作时间可由甲乙双方根据规划行政主管部门的要求协商确定和对上述工作时间安排进行调整，调整后甲乙双方完成相应工作的日期相应顺延，且免除因日期顺延产生的相应责任及权利。

　　4.2 乙方负责按相应规划行政主管部门的批复意见对各阶段规划成果进行修改，并按规划行政主管部门的要求参加专家评审会并进行汇报。

　　4.3 乙方对规划设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

　　4.4 乙方指定为负责人，全面组织协调本项目规划设计各项事宜。

　　电话：电邮： @gzupds.com

　　4.5 乙方负责保管归档全部规划设计底图及原始规划设计文件。

　　第五条技术要求和设计质量

　　5.1 本项目规划设计必须执行中华人民共和国现行规划行业设计规范、规定、规程、条例、标准等。

　　5.2 本项目规划设计文件应符合行业及地方通用标准和惯例，符合《广州市城市规划管理技术标准与准则》的要求。

　　5.3 本项目规划设计文件应满足甲方提供的项目委托书中经双方认可的技术要求。

　　第六条成果认定

　　6.1 乙方按本合同第4.1条规定完成各阶段规划设计成果及相关文件，应以甲方书面认可的成果作为该阶段规划设计成果交付。

　　6.2 乙方交付各阶段规划设计成果后，甲方应在5个工作日内向乙方提出对该阶段规划设计成果的书面反馈意见或书面确认函；逾期将视为甲方同意该阶段规划设计成果。

　　6.3 针对乙方提交的各阶段工作成果，如因甲方或任何第三方原因等非因乙方过错原因而需要进一步修改的，甲方应当就修改要点及修改要求书面形式明确告知乙方，乙方应当在收到甲方书面意见之日起十日内就甲方的修改要求提交修正后的工作成果，修改期间构成乙方按照合同第4.1条规定交付期间的延迟；修改次数以两次为限，超出两次需要继续修改的，甲方须另行向乙方支付费用，具体费用标准双方另行协商确定，否则乙方有权不再继续修改或解除本合同。

　　6.4 乙方按本合同第4.1条规定进行各阶段规划设计成果交付后相应的送审工作，并以有关规划行政主管部门的书面审批同意文件为该阶段送审工作成果。因甲方或乙方原因暂停或终止该阶段送审工作超过30个工作日的`，甲乙双方应就该阶段送审的确认另行协商工作成果。

　　6.5 乙方提供最终成果文件和图纸一式三份，及最终成果电子文件一式一份。

　　第七条费用及支付方式

　　7.1 费用

　　7.1.1 经双方协商，改造规划设计总费用为人民币整（￥元）（总费用不因政府批文批出总建筑面积的增减而变化）。

　　7.1.2 本费用包含本项目共次正式成果费用。即：。

　　7.1.3 本合同4.1条所述各阶段成果提交后，因非乙方过错而造成该阶段成果修改的，其费用由双方协商后另计。

　　7.1.3 本项目不含费用。

　　7.2 支付方式

　　7.2.1 定金及第一阶段费用：自本合同签订后五日内，甲方应支付总费

设计委托书11

　　XXXXX设计分所：

　　兹委托你单位进行XXXXX项目的勘察、设计工作。

　　第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后，应到乙方办理销户手续。在此期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。

　　工程地址：XXXXX

　　工程规模：XXXX

　　设计单位需根据我方要求及国家有关标准和地方供电局相关规定进行施工图设计并编制工程预算。

　　设计单位应根据福建省电力有限公司相关文件及电力工程设计取费标准收取设计费。

　　特此委托!

　　委托单位：XXXX有限公司

　　20xx年X月X日

设计委托书12

_________设计院有限公司：

　　我公司拟建设工程，并已与贵司大客户经理取得联系，联系人：，联系电话：。现委托贵公司对该工程进行设计，工程主要概况及要求如下：

　　工程内容：

　　工程属地（镇街）的设计

　　范围和规模：

　　1、10kV进线设计

　　2、电房部分的设计

　　3、表前部分的设计

　　设计要求：

　　符合国家电力行业相关规范

　　工期初步要求：

　　我公司提交给设计院的基础资料，设计所需相关资料，见收资清单

　　技术联系人：

　　合同联系人：

　　备注：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　委托单位：（盖单）

　　委托日期：年月日

设计委托书13

　　建设单位:___（简称甲方）

　　设计单位:___（简称乙方）

　　甲方委托乙方承担本协议所列设计业务，为分工协作，共同完成空间（电影院室内空间方案）设计任务，经双方同意签订本协议，具体议定事项如下：

　　1、甲方委托乙方设计下列工程

　　1.1工程名称：___

　　1.2建筑面积：___

　　1.3项目：___方案设计

　　2、进度要求

　　2.1自方案设计（建筑框架图）被建设单位批准（并提交乙方后，乙方）后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。

　　3、设计费和付款程序

　　3.1乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为：深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费（附件一）。

　　3.2按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元，经甲乙双方友好协商，设计费最终优惠价为___元（大写:___万元）。

　　3.3签定协议后，甲方向乙方付设计费，共计人民币___元（大写: ___万元）。签定协议后预付50%，计人民币元（大写:万元）。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后，甲方向乙方再付50％，计人民币___元（大写:___万元），乙方向甲方提供全套方案图叁份，全套电子方案图壹份。

　　4、双方分工

　　4.1甲方负责：

　　4.1.1设计委托书及有关资料予以明示。

　　4.1.2土建工程设计前，组织一装设计单位，乙方进行专业设计技术交底。

　　4.1.3工程竣工后通知乙方参加竣工验收。

　　4.1.4负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。

　　4.2乙方负责：

　　4.2.1根据甲方提出的使用要求、设计范围（电影院及相关配套商业）及设计院提供的建筑框架图，保质、保量地完成影院的专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。

　　4.2.2方案设计图正式出图送交甲方和设计院后，配合设计院进行影院各工种施工图设计，完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数，以保证整个项目的设计进度。并对施工图（在施工图正式出提交）进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。

　　4.2.3依据甲方的需要参加必要的现场协调会及设计审查会。对影院的施工提供技术支持，并帮助协调相关事宜。

　　4.2.4影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。

　　5、设计依据资料（乙方提供）

　　5.1电影院建筑方案图（DWG电子文件）；

　　6、设计范围及深度

　　6.1电影院室内空间概念性方案，电影院平面布置、立面概念性方案，以及交通规划意向。

　　6.2图纸要求

　　6.2.1方案的规划设计理念说明；

　　6.2.2电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图，能指导土建设计院设计一装施工图；

　　6.2.3电影院交通组织分析图；

　　7、影城总体规划设计要求

　　7.1电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。

　　7.2售票大厅除了售票的核心功能外，还需要具有产品形象展示功能，如楼盘展示，商品展示等。

　　8、违约责任

　　8.1如甲方未尽其责（合同4.1条），乙方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　8.2如乙方未尽其责（合同4.2条），甲方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

　　8.3由不可抗拒的因素导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。

　　9、其他约定

　　9.1影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影院的空间（方案）设计名誉权并为之宣传所用

　　9.2本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。

　　9.3本合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

　　9.4合同执行过程中，甲乙双方如有违约行为，根据《合同法》有关规定，由违约方承担赔偿责任。

　　9.5本合同自双方签字、盖章之日起生效。

　　甲方签章：___乙方签章：___

设计委托书14

　　兹授权我单位____________（职务：____________）为我单位的正式和合法代理人，身份证号码：____________（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。

　　代理人无权再次委托他人。特此委托。

　　投标人（签名）：

　　投标代理人（打印名字/职务）：

　　投标单位：（全名并加盖公章）：

　　法定代表人（签名）：

　　法定代表人（打印名字/职务）：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　日期：

设计委托书15

XX公司：

　　XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。

　　一、项目简介

　　1．项目概况：

　　XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。

　　住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

　　2．开发意向：

　　住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

　　住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

　　住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

　　二、规划设计依据

　　1、利用XX空地规划；

　　2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；

　　3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；

　　4、本项目方案设计任务委托书。

　　三、规划设计要求

　　1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

　　2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。

　　2．1根据所取得地块的背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。

　　2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

　　2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。

　　2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。

　　2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。

　　3、道路系统

　　3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；

　　3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；

　　3．3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

　　4、建筑布局及构造

　　4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

　　4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；

　　4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。

　　（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

　　4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

　　4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；

　　4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；

　　4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；

　　4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；

　　4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；

　　4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。

　　4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。

　　5、小区环境：

　　5．1多层次的立体绿化；

　　5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；

　　5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；

　　5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。

　　6、配套设施：

　　6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：

　　7、指标要求：

　　7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；

　　7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。

　　7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；

　　7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。

　　四、成果要求

　　1、方案设计综合说明书。

　　2、总平面图；

　　3、平、立、剖面图；

　　4、各户型平面布置图；

　　5、公共空间和街景环境分析图；

　　6、景观透视图；

　　7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；

　　8、小区鸟瞰图；

　　9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）

　　10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）

　　11、投资估算及经济指标分析。

【设计委托书】相关文章：

设计委托书07-08

设计委托书12-29