【必备】委托合同锦集7篇
在人们的法律意识不断增强的社会，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个非常重要的因素。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编整理的委托合同7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
委托合同 篇1
委托方（甲方）：
编制方（乙方）：
为了保证太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究编制任务顺利完成，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、国家发展计划委员会计价[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》、国家发展计划委员会、建设部计价格[20xx]10号文发布的《工程勘察设计收费标准》（20xx年修订本）和《河南省经济合同管理条例》，经甲乙双方协商一致，订立本合同，条款如下：
一、项目任务名称：
太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究。
二、勘察设计任务依据：
受甲方委托。
三、工程概况：
1、工程建设地点：
河南省
2、工程概况及投资额：
公路等级为四车道高速公路，路基宽度为26米，计算行车速度为100km/h，主线长约116.7km，投资总额约肆拾贰亿元人民币（￥：4200000000元）。
四、研究成果要求：
1、研究成果应符合国家现行有关法律、经济技术政策与标准、工程技术规范、行业规定等；
2、交通量预测应符合本项目实际情况，不追求为得出好效益而取用较高数据的方式；
3、工程建设内容应充分考虑高速公路安全快适、服务设施齐全并兼顾远期发展；
4、研究阶段应充分与地方商议，取得地方政府对线位和工程结构物的认可，避免在工可审查时再出现大的争议；
5、应充分调查工程建筑材料的价格和地方建筑材料的采运位置，确保工程造价控制在预计的范围内；
6、本项目按国家规定的建设项目资本金制度实施，项目投资及经济效益分析均以动态投资计算。
五、双方责权与义务：
1、甲方责权与义务：
（1）上报河南省交通主管部门组织评审乙方编制完成的《工可报告》，评审费用由甲方负担；
（2）在编制本项目工可报告的过程中，有权随时了解编制工作进展情况；
（3）有权在符合国家有关技术标准、规范、批准的建设规模前提下，提出适合本项目具体情况的设计改进要求；
（4）由于甲方原因造成工可重大修改或变更，应另按增加的工作量支付给乙方编制费用，并相应推迟文件提交时间；
（5）按合同规定拨付编制费用。
2、乙方责权与义务：
（1）按合同签订时现行的国家有关法律、法规、技术规范和标准编制该项目的工程可行性研究报告积极参与工程可行性研究的评审，并对所编制工可报告的质量负责；
（2）对于甲方委派人员了解编制工作进展情况和提出合理的改进要求时，应当配合和接受合理意见；
（3）负责工程可行性研究报告的修改和完善，直至可行性研究报告通过评审；
（4） 于20xx年2月25日前提交可行性研究报告二十八份；
（5）地质勘察报告作为工可报告的附件，应另本编制，提交的数量同工可文本一致。
六、编制可行性研究计费的依据、标准、金额和支付：
1、本项目依据国家计划委员会计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》及国家发展计划委员会、建设部计价格[20xx]10号文发布的《工程勘察设计收费标准》（20xx年修订本）进行收费；
2、经甲乙双方友好协商，甲方暂按工程估算总造价42亿元
（以政府主管部门批准的工可总估算为准）向乙方支付约叁佰壹拾捌万捌仟玖佰元人民币，作为乙方编制工程可行性研究报告的费用（包括OD调查、工程物探、地质勘察的费用）。如果工程设计仍由乙方负责编制，则工可阶段地质勘察费应在工程勘察设计费中扣除；
3、支付
（1）在本合同签订之日起七天内，甲方向乙方支付50万元工程可行性研究编制费用；
（2）在20xx年2月15日前，甲方向乙方支付200万元工程可行性研究编制费用；
（3）在工程可行性研究报告通过评审后七天内，由甲方一次性付清工程可行性研究编制费用的余额。
七、违约责任：
甲方：按《建设工程勘察设计管理条例
》办理。
乙方：按《建设工程勘察设计管理条例》办理。
太澳国家重点公路河南省境高速公路工程可行性研究的知识产权属于甲方所有，未经甲方同意，乙方不得泄露给任何第三方，否则，乙方应向甲方赔偿一百万元到三百万元的经济损失。
八、其他事项：
1、其他未尽事宜，需经合同双方协商解决，并作出补充规
委托合同 篇2
委托方：（以下简称甲方） 地址： 法定代表人： 电话：
受托方：（以下简称乙方） 地址： 法定代表人： 电话：
按照国家、省、市的有关法律、法规规定，甲、乙双方经友好协商，现就甲方委托乙方进行土地估价等事宜订立本合同，内容如下：
一、甲方因了解土地市场价值，为政府协议出让该地块提供价格参考依据的目的，委托乙方对下列土地在_______年______月______日的价值进行评估，估价范围为：
二、乙方应根据甲方的估价需要，保证按照国家有关规定，对上列土地之价值予以客观、公正地估价，最后出具该委估土地的估价报告书，于_______年______月_______日以前交给甲方。甲方应于________年_______月_______日以前将委估土地的权属资料、规划指标、原有合法建筑面积及增加建筑面积等估所必要的资料提交给乙方，或配合乙方向有关部门、单位或个人查阅、抄录委估房地产估价所必要的资料。
甲方应提交给乙方的资料具体如下：
1、项目总体情况介绍
2、项目规划总建筑面积、原有合法建筑面积及新增建筑面积
3、项目各地块〈建设用地规划许可证〉
4、项目各宗地红线图
5、其他
三、甲方统一组织现场查勘时，乙方需要在规定时间到现场勘察。
四、乙方对甲方委估土地的文件资料应妥善保管并尽保密之责，非经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。
五、甲方应付给乙方的估价服务费依甲乙双方认同的下列收费办法计算： 本次评估标估价金额为人民币 元，按照《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》（计价格[1994]20xx号）文件规定的差额定率累进计费。本次估价服务费总额为人民币 元。甲方应在委托当日支付乙方定金人民币 元， 并由乙方向甲方开具收款收据，定金的具体数额由乙方根据估价项目的大小及复杂程度而定。余款待本项目地价评估工作结束后5个工作日内付清。
六、乙方如无特殊原因和正当理由，不得迟于双方约定的时间交付估价报告书，每逾期一日未交付估价报告书应赔偿甲方估价服务费 5 %；甲方如不按本合同规定的时间向乙方提交前述有关文件、图纸、凭证等资料，乙方可按耽误时间顺延估价报告书的交付时间。
七、甲方如果中途中断委托估价请求，乙方工作已经过半，甲方则应付给乙方全部估价服务费；乙方工作尚未过半，甲方则应付给乙方全部估价服务费的 %，或已付的估价服务费不予退还，上述两者之中取其高者。
八、甲方接到乙方提交的'估价报告书次日起3日内，如对估价结果有异议且有正当理由，可向乙方提出申请复估或重估书，乙方应在接到甲方申请复估或重估书次日起3日内，完成委估房地产的复估或重估报告书交付甲方，乙方不再追加索取估价费用。甲方逾期不提出异议者，视作甲方已认可估价成果，估价报告书即可生效。
九、其他：
十、本合同自甲乙双方授权代表正式签订之日起生效，其中任何一方未经双方同意不得随意更改。本合同未尽事宜，需经双方协商解决。
十一、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，公证机关执一份。
本合同于_______年_______月_______日正式签订
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托合同 篇3
委托方：（ ）（以下简称甲方） 合同编号：
受托方： （以下简称乙方） 经费科目：
乙方在（ ）（ ）设备采购及服
招标中（招标编号为： ），中标下列设备/仪器：
[第一条] 产品名称，规格，数量，单价，金额，原产地列下表： （ 单位：人民币）
序号序号
产品名称
型号规格
单位
数量
单 价
金额
原产地
合计金额：（大写） （$： ）
进口设备详细规格及技术配置见合同附件。
[第二条] 合同金额： 进口设备（仪器）合同价款总额为人民币 （$： ）
[第三条] 付款方式：合同签订后五日内，甲方将合同价款总额的95%即人民币
汇入乙方保证金帐户（保证专款专用，不得挪作他用），以便乙方及时到国家外汇管理局办理换汇手续和到银行开出信用证；余款5%即人民币 在设备安装调试验收合格后15天内支付。
[第四条]设备/仪器交货地点：由乙方负责送到湖南大学内甲方指定的地点。
[第五条]设备/仪器交货日期：第一笔货款支付后（ ）天内交货。
[第六条]设备/仪器技术质量要求，人员培训及售后服务：详见技术协议。
[第七条]甲，乙方责任与义务：
甲方的责任与义务：
负责与国外供货商洽谈货物配置清单，并将与外商商谈确定后的货物配置清单及相关技术要求交乙方。
如因人力不可抗拒的自然灾害而不能履行合同，应及时通知乙方并提供相应证明文件，以便乙方对外交涉。
合同货物到达甲方后，如发现包装及货物残缺，品质不符合合同规定等情况，甲方应立即通知乙方，由乙方及时向当地进出口商检局提供检验，取得商检证书后，在对外索赔有效期内（90天）对外交涉索赔。
负责将进出口机电产品申请表，免税申请表盖
后交乙方办理机电批文，并负责提供免税证明材料，申请免税报告。
若海关要求现场查货，甲方应派技术人员陪同。
乙方的责任与义务：
负责对外签订外贸购货合同，并确保合同的有关条款符合国际贸易惯例。
负责办理对外购货合同的填单，开证，催货，审查单据，及时对外支付货款等相关手续。
负责合同项目下进口货物进口机电批文，海关免税，商检和长沙报关手续，所有费用由乙方承担。
负责办理对外索赔手续及解决执行合同过程中出现的其它问题。
货物交甲方验收合格后，及时与甲方办理财务结算手续。
[第八条] 违约责任：
（一）乙方违约责任：乙方所交的设备品种，型号，规格，质量不符合合同规定，甲方有权退货及收回已付货款，并由乙方支付合同价款总值百分之五的违约金。无特殊原因乙方逾期未交付设备的，乙方向甲方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
（二）甲方违约责任：甲方无正当理由拒收设备，甲方向乙方偿付合同价款总值百分之五的违约金。甲方无故逾期支付设备款，甲方向乙方每日偿付合同价款总值千分之一的违约金。
（三）甲方或乙方违约金最高限额不超过合同价款总值百分之十。
[第九条] 索赔：
乙方应负责代理甲方向供货方进行索赔。在甲方同意的前提下，乙方应采用下面一种或综合的方式理赔：
同意拒绝收货并且退还给甲方拒收货物的金额，同时承担所有直接的损失和费用，包括：利息，银行费用，运费，保险费，商检费，报关费，仓储费，对拒收货物的监管，保护费用等。
根据货物不符合合同及技术协议的程度，损坏的程度，甲方损失的金额，降低货物的价格。
替换新的与合同中所规定的规格质量一致的部件，承担所有的费用和对甲方所造成的损失。
若乙方在收到索赔30天后没有回复，则将视为乙方已经默许接受了甲方所提出的索赔。
[第十条] 合同争议的解决方式：本合同在执行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；也可由合同签订地工商行政部门调解；协商或调解不成的，按下列方式解决： 提交长沙仲裁委员会仲裁。
[第十一条] 其他
本合同签订后，甲乙双方应按合同规定执行合同的各项工作。
本合同自签字盖章后生效。
本合同的所有附件具有与合同同等法律效力。
本合同一式六分，甲方执四份，乙方执二份。
合同附件：
甲方：湖南大学
乙方：
项目单位（院，系）领导签字：
项目负责人签字：
年 月 日
地址：
地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
邮编：
邮编：
开户行：
开户行：
账号：
账号：
合同签订地：
委托合同 篇4
合同编号:____________________
签订时间:_____年_____月____日
委托人（甲方）:______________
受托人（乙方）:______________
经双方协商，乙方接受甲方委托，乙方以甲方的名义为甲方出售旧机动车壹辆，达成本合同。
一、甲方的权利和义务
1．甲方提供以下有效证件、证明：
(1) 单位名称：_________， 证照号________，最近一次通过年检的时间____年_____月；单位代码_________。
(2)自然人身份证号码________，现常住地址_____________ 。
(3)机动车行驶证、车牌号码_______；车辆购置附加费缴费凭证、编号_________； 养路费缴付凭证、编号_________ ，有效期_______________ 。
2 ．甲方委托乙方出售旧机动车的车辆类型________，厂牌型号_______，登记时间 ______，颜色________，发动机号________ ，车架号________，委托出售价拟人民币大写_________元，价格浮动率_____％，其他。
3．甲方委托乙方出售旧机动车的期限自_____年_____月____日至_____年_____月____日。
4．本合同签订成交后，乙方为甲方处理委托事务的必要费用由甲方承担。乙方按照本合同约定完成委托事务后，甲方应当按旧机动车成交额的_____％支付乙方佣金。
5．甲方因债权、债务等原因致使成交车辆不能过户、转籍的，应当接收乙方退回的车辆，全数退还车款，并及时向乙方支付佣金和实际发生的费用。
6．本合同有效期内，甲方委托出售的旧机动车应存放指定的旧机动车交易市场内，并按规定支付停车费，因保管不善造成车辆毁损、灭失的，由责任方承担赔偿责任。
二、乙方的权利和义务
1．乙方应向甲方出示企业法人营业执照等有效证件。
2．乙方应亲自处理委托事务，经甲方同意， 乙方可以转委托。
3．乙方应按照甲方的要求处理委托事务，报告委托事务处理情况，为甲方保守商业秘密。
4．乙方应按约定或依规定收取甲方支付的款项并开具收款凭证。
5．乙方不得采取胁迫、欺诈、贿赂和恶意串通等手段促成交易。
6．乙方不得伪造、涂改、买卖交易文件和凭证。
三、甲乙双方都应当遵守国家有关法律、法规以及公安、交通等有关部门的车辆管理规定，并遵守旧机动车交易市场的规定。
四、变更和解除。甲方变更合同，由此给乙方造成损失的，甲方应当按实赔偿。乙方需要变更甲方委托要求的，应当征得甲方同意。任何一方可以解除合同，但因此给对方造成损失的，除不可归责于解除方的事由外，应当赔偿损失。
五、违约责任。任何一方违反本合同约定的，应当承担赔偿责任，由此给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
六、其他约定事项
七、本合同未约定的事项，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定执行。
八、解决争议的办法。双方产生争议时，自行和解不成的，提请旧机动车交易市场调解，调解成功的，双方应当履行调解协议；调解不成的：向 仲裁委员会申请仲裁／向有管辖权的人民法院提起诉讼(在仲裁和诉讼中选择其一，将不选择的划除)。
甲方(名称)：______________
法定代表人或自然人：______
地址：____________________
经办人：__________________
电话：____________________
开户银行：________________
帐号：____________________
乙方(名称)：______________
法定代表人：______________
地址：____________________
执业经纪人姓名：__________
经纪执业证书编号：________
开户银行：________________
帐号：____________________
委托合同 篇5
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程项目：
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条：工程概况
1.工程地址：___________________________________
2.居室规格：
总计：施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.工程开工日期：______年______月______日
5工程竣工日期：______年______月______日
工程总天数：________天
第二条：工程价款
工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
第三条：质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准，双方同意参照浙江省地方标准《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
第四条：付款方式
1. 合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)
甲方付清工程价款，，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条：违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第七条：合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第八条：合同生效
1.本合同由双方盖章，签字后生效。
2.本合同一式 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主)：(签章) 乙方：(签章)
电 话： 电 话：
委托合同 篇6
地址：身份证号码：
乙方： 律师事务所
地址：电话：
鉴于甲方的丈夫 因被***市***区人民检察院指控犯有组织卖淫罪，案件将移送人民法院进行审理，甲方愿意聘请乙方律师为**担任审查起诉阶段和一审阶段的辩护人。
为此，甲、乙双方经充分协商，就甲方委托乙方为**提供审查起诉阶段和一审阶段刑事辩护事宜达成以下协议：
一、甲方委托乙方律师担任被告人**审查起诉阶段、一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托，指派***律师、***律师担任被告人**的刑事辩护人。
二、甲方应：1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助；2. 按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。
三、 乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，在审查起诉阶段和一审阶段应当完成以下工作：
（1）查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料；
（2）会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述；
（3） 按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。
四、根据本案的具体情况和复杂程度，双方约定甲方向乙方支付辩护费壹万元和办案费伍仟元，共计人民币壹万伍仟元（￥15000元）。
辩护费包括本协议第三条所列规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。
办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用，包括交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。
五、辩护费及办案费应于本协议签订之日一次性给付，至迟不超过本协议签订之日起的三天，如甲方不按期全额付清上述费用的，则本协议自动终止。
六、如果乙方无故终止履行本协议，辩护费全额退还甲方；如果甲方无故终止，辩护费不予退还。
七、甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后，乙方律师应及时向检察院、一审法院提交辩护手续，并会见被告人**。
八、本协议有效期限，自生效之日起至本案本审终结止。（判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼。）
九、 本协议一式两份，双方各持一份。如需变更，另行协议。
甲方： 乙方： 律师事务所
签约时间：签约时间：
篇二：刑事案件辩护委托合同-一审阶段(自首都律师)
刑事案件辩护委托合同 （一审阶段）
编号:
甲方： 地址: 电话: 传真: 邮政编码: 乙方： 北京市鼎知律师事务所
地址: 北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦1017 邮政编码：100031电话：010—66416519传真：010—66418608
鉴于， 因涉嫌 被检察院指控，现案件已/或将移送人民法院进行审理。 鉴于，甲方愿意聘请乙方律师为担任一审辩护人。 为此，甲、乙双方经充分协商，达成以下协议：
第一条 委托
甲方委托乙方律师担任被告人一审阶段的辩护人。乙方接受甲方委托，指派 律师、律师担任第一审辩护人。
第二条 双方的义务
（一）甲方的义务
1、真实、客观、全面向乙方律师介绍案情，为乙方律师办理案件提供力所能及的帮助；
2、按期、足额向乙方支付辩护费及办案费。
（二）乙
方的义务
乙方律师接受委托后，除非由于律师所不能控制的原因，在法院第一审阶段应当完成以下工作：
1、查阅、了解检察机关向人民法院移送的主要证据复印件和相关材料；
2、会见被告人，了解其本人对指控的意见及对案情的叙述；
3、按时出庭，依法为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益。
第三条 辩护费及办案费
根据本案具体情况和复杂程度，双方约定：甲方向乙方支付辩护费元和办案费元， 共计人民币 元。
辩护费包括本协议第二条第（二）项所规定乙方应完成的工作的费用及向相关人员的有关咨询费用。
办案费是指乙方为办理甲方委托事项所发生或可能发生的全部费用，包括但不仅限于交通、通讯、复印、打字等费用及乙方辅助人员的报酬。办案费采用包干方式。除非甲方同意，无论乙方的实际办案支出是否超过该费用，甲方均无另行给付的义务。
第四条 支付时间
辩护费及办案费应于本协议签定之日给付，至迟不超过本协议签定的次日（如遇法定节假日时，可顺延至法定节假日后的第一天）。
第五条 责任
如果乙方无故终止履行本协议，辩护费全额退还甲方；如果甲方无故终止，辩护费不退还。
第六条 特殊规定
甲、乙双方正式签署本协议且甲方已按期、足额向乙方支付了辩护费、办案费后，乙方律师应及时向一审法院提交辩护手续，并会见被告人，委托的最终生效以被告人本人同意由乙方律师为其担任一审辩护人为准。
如果被告人本人不同意乙方律师为其担任一审辩护人，乙方应及时通知甲方及一审法院，并协商部分退还辩护费及剩余办案费，双方终止履行本协议。
第七条 协议有效期
本协议有效期限，自生效之日起至本案一审终结止。（判决、检察机关撤回起诉及撤销诉讼）。
第八条 本协议一式两份，双方各持一份。如需变更，另行协议。
甲方： 乙方：北京市鼎知律师事务所
签约时间： 签约时间：
委托合同 篇7
甲方：
乙方：
经双方友好协商，甲方同意将
一、施工装修期限：
从年月日至年月日。
二、装修范围：
室内：
室外：
三、装修预结算
1、按第二项装修范围室内项目2、室外项目
3、结算按实际完成量为准，含管理费在内总体不超过人民币万元.
4、乙方受甲方委托代购买的项目，按实际采购总额向甲方报账。
四、支付方式
所有装修费用由乙方先行垫付，工程标准按甲方的要求进行施工，待工程全面完成后，乙方向甲方提供实际工程结算明细单，甲方在接到乙方明细结算单一个月内完成审核，审核无误后，一周内向乙方支付总工程额的85%，在甲方入住起半年内将剩余工程款支付给乙方。
五、安全责任
本屋装修期间，工人日常工作由乙方负责，做到文明施工，安全生产，装修期内安全责任由乙方完全承担，与甲方无关。
六、甲方责任
甲方应及时与乙方协商施工方案，协助乙方办理各项审批手续。
七、乙方责任
乙方应在工期内保质、保量、安全生产，装修期限内完成所有的装修项目，在保修期一年内免费提供优质的维修、保养服务。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等的法律效力，双方签字生效。
甲方签名： 乙方签名：
年 月 日
【【必备】委托合同锦集7篇】相关文章：
【必备】委托合同锦集8篇11-13
【必备】委托合同锦集六篇11-25
【必备】委托合同模板锦集五篇12-22
【必备】委托合同模板锦集10篇12-19
【必备】委托合同模板锦集5篇12-16
【必备】委托合同模板锦集8篇12-06
【必备】委托合同模板锦集7篇12-02
委托合同锦集五篇12-08
委托合同锦集6篇11-25
【推荐】委托合同锦集五篇12-25