售房买卖合同

时间:2024-03-07 14:07:22 买卖合同 我要投稿

售房买卖合同

  随着法律观念的深入人心,合同的使用频率呈上升趋势,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编帮大家整理的售房买卖合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

售房买卖合同

售房买卖合同1

  卖方(甲方): (身份证号码:)

  买方(乙方): (身份证号码:)

  根据中华人民共和国有关法律、法规和有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守。

  第一条、甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的'土地使用权转让给乙方。

  房屋具体状况如下:

  甲方愿将其位于______________的房屋,房屋建筑面积______平方米,出售给乙方。

  第二条、甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写): 元整。甲、乙双方同意,自本合同签订之日起,乙方一次性付清房款人民币(大写) 元整付给甲方。

  第三条、税费分担

  经甲乙双方协商一致同意,此房屋的房屋维修基金由乙方负责缴纳,甲方积极协调办理过户手续,办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由甲乙双方按照50%的比例共同承担。

  第四条、甲方应结清房屋交接前的取暖费、水费、电费等费用。

  第五条、合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第六条、上述房地产风险责任自本合同签订之日起转移给乙方。

  第七条、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

  第八条、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:(签章)

  乙方:(签章)

  _____年_____月_____日

售房买卖合同2

  甲方:______________

  乙方:______________

  乙方购买的商品房为现房预售商品房。预售商品房批准机关为__________________,商品房预售许可证号为现房产权登记备案号为:_________

  第二条乙方向甲方购买_______路_______幢(号)______层______室(以下简称该房屋),政府批准的规划用途为___________________________,该商品房阳台是封闭式,是非封闭式。

  据甲方暂测该房屋建筑面积为_________平方米,其中套内建筑面积为_________平方米、公用分摊建筑面积为_________平方米。该房屋建筑层高为_________米。

  该房屋建筑设计及平面图见本合同附件2,该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件3,该房屋相关情况说明(抵押关系、资料关系、相邻关系及小区平面布局)见本合同附件4,该房屋《前期物业管理服务合同》、《使用公约》或有关承诺书见本合同附件

  第三条乙方购买该房屋,每平方米房屋建筑面积单价为人民币_________元。(大写)

  根据甲方暂测的房屋建筑面积,乙方购买该房屋的总房价款暂定为人民币_________元。(大写)

  第四条乙方购买该房屋的总房价款(含附件3中装修、设备价格)是指该房屋和相应比例的土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除该房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原由外,不再作变动。

  第五条在该房屋交付时,房屋建筑面积以青岛市国土资源与房屋管理局认定的测绘机构实测面积为准,如甲方暂测面积与实测面积不一致时,除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理:

  按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补;

  甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+_________%(包括_________%),不向乙方收取超过部分的房价款;甲方同意当暂测面积与实测面积的误差超过+—_________%(包括+—_________%),乙方有权单方面解除本合同。乙方行使上述解除权时,必须在双方签署《房屋交接书》之时或之前提出,否则视为放弃该项权利。

  第六条签订本合同时,该房屋建设工程(形象进度)已建设到乙方应当按本合同约定时间如期、足额将房款交付于甲方的预售款监管帐户(预收款监管机构:_________、帐户名称_________、帐号:_________)预收款按政府规定监管使用。

  乙方的付款方式和付款期限由甲乙双方在附件中约定明确。

  第七条乙方若未按本合同约定的时间足额付款,应当向甲方支付违约金,违约金按逾期未付款额的万分之______计算,违约金自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过______天后,甲方有权选择下列第______种方案追究乙方责任。

  甲方有权单方面解除本合同,乙方应当承担赔偿责任。赔偿金额为总房价款的_________%,甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除乙方应支付的赔偿金额,剩余房款退还给乙方。如乙方已支付的房价款不足赔偿的,甲方有权追索。甲方如行使上述解除合同权的,应当自合同约定之乙方应交付房款期限届满止的30日内书面通知乙方,没有通知或逾期通知的,视为放弃权利。

  第八条签订本合同后,甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计(见附件2),确需变更的应当征得乙方书面同意并报规划管理部门审核批准,在获得批准之日起_________天内与乙方签订本合同变更协议。

  甲方未征得乙方同意擅自变更该房屋的建筑设计,乙方有权单方面解除本合同。乙方解除合同的,甲方应当向乙方支付总房价款的_________%违约金。

  第九条甲方不得擅自变更已经与乙方约定的小区平面布局(见附件4),确需变更的应当征得乙方书面同意。

  甲方未征得乙方同意变更小区的`平面布局,乙方有权要求甲方恢复,如不能恢复的,甲方应当向乙方支付总房价款的____%违约金

  第十条甲方应当在_______年______月______日前,依照国家法律、法规、规章等规定将取得的商品房综合验收备案证明以及符合本合同约定的商品房交付乙方使用。

  如遇下列特殊原由,除双方协商同意解除合同或变更合同外,甲方可据实予以延期:

  遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力发生时采取了适当救护措施,并在_______日内书面告知乙方的;

  第十一条甲方如未在本合同第十条约定期限内将该房屋交付乙方,应当向乙方支付违约金,违约金按乙方已支付的房价款日万分之_____计算,违约金自本合同第十条约定的最后交付期限之第二天起算至实际交付之日止。逾期超过____天,乙方有权选择下列第____种方案追究甲方责任:

  乙方有权单方面解除本合同。

  第十二条该房屋符合本合同第十条约定的交付条件后,甲方应在交付之日前______天通知乙方办理交付该房屋的手续。乙方应在收到该通知之日起______天内,会同甲方对该房屋进行验收交接。房屋交付的标志为

  在验收交接时,甲方应出示符合本合同第十条约定的房屋交付条件的证明文件,甲方应向乙方提供《商品房质量保证书》和《商品房使用说明书》。同时,甲方应当根据乙方要求提供实测面积的有关资料。

  甲方如不出示和不提供前款规定的材料,乙方有权拒绝接收该房屋,由此所产生的延期交房的责任由甲方承担。

  由于乙方原由,未能按期交付的,双方同意按第_______种方式处理:

  乙方未按期接收房屋,从甲方通知的乙方应当接收房屋之日起承担该房屋的物业管理费,并承担该房屋毁损灭失的所有风险;如果由此导致甲方承担其他连带责任,甲方除按照承担连带责任的实际损失进行追讨外,另可以按日追究乙方合同总价款_____%的违约金。

  第十三条甲方应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。

  如因甲方的责任,乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第_______项处理:

  乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日内将乙方已付房价款退还给乙方,并按已付房价款的_____%赔偿乙方损失

  乙方不退房,甲方按已付房价款的_________%向乙方支付违约金。

  甲方在产权登记中应当履行的义务成就的,应当向乙方发出办理产权登记的书面通知,自乙方接受通知之日起_____日内,若乙方不履行其在办理产权登记中所应履行的义务,导致产权登记迟延办理或无法办理,则甲方不承担任何责任。

  第十四条该房屋的风险责任自该房屋交付之日起由甲方转移至乙方。如乙方未按约定日期办理该房屋的验收交接手续的,甲方应当发出书面催告书一次。乙方接收催告书后,未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日第二日起该房屋的风险责任转移至乙方承担。

  第十五条甲方保证在向乙方交付该房屋时该房屋没有甲方设定的抵押权,也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如房屋交付后出现与甲方保证不相一致的情况,由甲方承担所有责任,并按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条的规定赔偿乙方。

  第十六条甲方交付的该房屋系验收合格的房屋。如该房屋的装修、设备标准达不到本合同附件3约定的标准,乙方有权要求甲方按实际的装修、设备与约定的装修、设备差价_________倍给予补偿。如主体结构不符合本合同附件3约定的标准,乙方有权单方面解除本合同,同时甲方应当按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条的规定赔偿乙方。

  双方商定对标准的认定产生争议时,应当共同委托本市(或者国内)有资质的建设工程质量检测机构检测并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。一方向另一方发出共同检测的书面意见后______日内,另一方不作答复的,视为同意对方可以单独委托建设工程质量检测机构检测,并同意该机构做出的书面鉴定意见。

  第十七条该房屋交付后,房屋权属证明办妥前,乙方认为主体结构质量不合格的,可以依照第十六条第二款的方式委托本市有资质的建筑工程质量检测机构检测。经核验,确属主体结构质量不合格的,乙方有权单方面解除本合同,同时甲方应当按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十九条的规定赔偿乙方。

  第十八条乙方行使本合同条款中约定的单方面解除本合同权利时,应书面通知甲方,甲方应当在收到乙方的书面通知起_____天内将乙方已支付的房价款(包括利息,利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算)所有退还乙方,并承担赔偿责任,赔偿金额为总房价款的_________%,在退还房价款时一并支付给乙方。

  前款及本合同其他条款所称已支付的房价款是包括乙方直接支付的和通过贷款方式支付的房价款。

  第十九条自该房屋验收交接之日起,甲方对该房屋负责保修。保修范围和保修期由甲乙双方参照国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》之规定,在本合同附件5中约定。

  第二十条甲方已选聘_________物业公司对该房屋进行前期物业管理,并与其签订了《前期物业管理服务合同》(见附件五)因该房屋规划用途为_________用房,甲乙双方已签订了《_________使用公约》(见附件5)

  第二十一条乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不可分离。自该房屋的房地产权利转移之日起,甲方与_________订的编号为_________的_________地块的土地使用权出让转让合同中约定的(本合同甲方的)与该房屋相关的权利、义务和责任转移给乙方。

  第二十二条本合同项下乙方享有的权益(房屋期权),乙方可以依法转让、抵押。乙方依法行使上述权利时,甲方应予协助。

  第二十三条本合同一方按照本合同约定向另一方送达的任何文件、回复及其他任何联系,必须采用用书面形式,且首先采用直接送达方式送达,直接送达不能、或者另一方在省外、国外的可采用挂号邮寄的方式,送达本合同所列另一方的地址或另一方以本条所述方式通知更改后的地址。如以直接送达的方式送达,则于另一方签收时视为已送达;如以挂号邮寄的方式,在投邮后(以寄出的邮戳为准)第______日将被视为已送达另一方;若邮件被退回的,可以使用我国法律所允许的其他方式送达。

  第二十四条该房屋买卖过程中所发生的税费按照法律、法规、规章的相关规定由甲、乙双方各自承担。

  第二十五条本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部分。本合同补充条款、补充协议与正文条款不相一致的,以补充条款、补充协议为准。本合同的正文、补充条款、附件以及补充协议中的填空部分,手写体与铅印或者固定格式(如图章条款)不相一致的,以手写体为准。

  本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜,双方应通过订立变更协议进行约定。

  第二十六条甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利和义务清楚明白,并愿按本合同约定严格履行,如一方违反本合同,另一方有权按本合同约定要求索赔。

  第二十七条本合同自双方签字之日起生效。双方商定本合同生效之日起30日内由甲方负责向房地产登记机构办理本合同登记备案手续。

  若甲方逾期不办理登记备案手续并造成乙方损失的,应当承担赔偿责任。

  第二十八条本合同登记备案后,如发生协议解除本合同的事实时,在事实发生之日起30天内双方持解除合同的书面文件到_______房地产登记机构办理注销本合同登记备案的手续。

  第二十九条甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决。协商不能解决的,选定下列第_______种方式解决:(不选定的划除)

  向_________裁委员会申请仲裁;

  依法向人民法院起诉。

  第三十条本合同壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙双方各执_________份,_________各执壹份。

  甲方(签字)______________

  签订日期:_______年_____月_____日

  乙方(签字)______________

  签订日期:_______年_____月_____日

售房买卖合同3

  合同双方当事人:____________

  出卖人:____________

  注册地址:_________

  营业执照注册号:_____ 统一社会信用代码

  企业资质证书号:____________

  法定代表人:____________

  邮政编码:____________

  委托代理人:_______ 地址:___________

  委托代理机构:____________

  注册地址:_________

  营业执照注册号:____________

  法定代表人:_______ 联系电话:_________

  邮政编码:____________

  买受人(1):____________

  【√本人】【法定代表人】姓名:__________ 国籍:____________

  【√身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他】

  地址:___________

  邮政编码:________ 联系电话:_________

  买受人(2):____________

  【√本人】【法定代表人】姓名:__________ 国籍:____________

  【√身份证】【护照】【营业执照注册号】【其他】

  地址:___________

  邮政编码:________ 联系电话:_________

  【委托代理人】【 】姓名:__________ 国籍:____________

  地址:___________

  邮政编码:________ 电话:___________

  买受人为两人以上的,其共有方式为【√共同共有】【按份共有】,共有方式按份共有的,约定的份额具体为:____ 根据《 中华人民共和国民法典 》、《 中华人民共和国城市房地产管理法 》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、 自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:

  第一条 项目建设依据。

  出卖人以出让方式取得位于 、编号为 的地块的土地使用权 。【√国有土地使用权证号】【土地使用权出让合同号 】【土地使用权划拨批准文件号 】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 号该地块土地面积为 ,规划用途为 商业、住宅 ,土地使用年限自__年______月______日至__年______月______日。

  出卖人经批准,在上述地块上建设商品房, 【 √现定名 】 【暂定名】 。建设工程规划许可证号为 号,施工许可证号为 号。

  第二条 商品房销售依据。

  买受人购买的商品房为【现房 】【√预售商品房 】。预售商品房批准机关为 藤县住房和城乡建设局 ,商品房预售许可证号为 。

  第三条 买受人所购商品房的基本情况。

  买受人购买的商品房 ( 以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准 )为本合同第一条规定的项目中的:____________

  该商品房的用途为住宅,户型为,属钢筋混凝土结构,层高为 ,建筑层数地上 层,地下 层。

  该商品房有封闭式阳台 个,非封闭式阳台 个 。

  该商品房【√合同约定】(适用于预售)【产权登记】(适用于现售)建筑面积共 平方米,其中套内建筑面积 平方米,分摊的共有公用建筑面积 平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。

  建筑面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面积均以竣工后由专业的测绘机构测定面积为准。

  该商品房面积测算单位:____________

  注册地址:_________

  营业执照注册号:____________

  资质证书号:____________

  法定代表人:_______ 联系电话:_________

  通讯地址:_________ 邮政编号:

  第四条 计价方式与价款。

  出卖人与买受人约定按下述第 1 种方式计算该商品房价款:

  1、按建筑面积计算,该商品房单价为(人民币)每平方米

  元,总金额(人民币) 仟 佰 ____万

  仟 佰 ____元整(¥ )。

  2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为每平方____元,总金额( 币) 仟 佰 ×____万

  仟 佰 ____元整(¥ )。

  3、按套(单元)计算,该商品房总价款为( 币) 仟 佰 ____万 仟 佰 ____元整(¥ )。

  第五条 面积确认及面积差异处理。

  根据当事人选择的计价方式,本条规定以 【 √建筑面积 】 【×套内建筑面积 】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。

  当事人选择按套计价的,不适用本条约定。

  合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。

  商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第 1 种方式进行处理:

  1、方式一

  (1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;

  (2)面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。

  买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按 年利率0.81% 利率付给利息。

  买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3% 以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出产权登记面积3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比在 3% 以内(含3%)部分的房价款由出卖人退还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

  产权登记面积—合同约定面积

  面积误差比 = ×100%

  合同约定面积

  因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。

  2、方式二

  双方自行约定如下:

  第六条 付款方式及期限。

  买受人按下列第 3 种方式按期付款:

  1、一次性付款:

  2、分期付款:

  3、其他方式

  于__年______月______日前已付清首期____元,余下房____元,于__年______月______日前办妥银行按揭手续,在十日内转入出卖人账户。

  第七条 买受人逾期付款的违约责任。

  买受人如未按本合同规定的时间付款 ,按下列第 1 种方式处理:

  1、按逾期时间,分别处理(不作累加)

  (1)逾期在 20 日之内的,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 叁 的违约金,合同继续履行;

  (2)逾期超过 20 日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买受人按累计应付款的 2 %向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 肆 (该比率不小于第(1)项中的比率)的违约金。

  本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

  2、 无

  第八条 交付期限及交付条件。

  出卖人应当在__年______月______日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第 1 种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:

  1、该商品房经验收合格。

  2、该商品房经综合验收合格。

  3、该商品房经分期综合验收合格。

  4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。

  5、无

  但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:

  1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起 30 日内告知买受人的;

  2、

  第九条 出卖人逾期交房的违约责任。

  除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第 1 种方式处理:

  1、按逾期时间,分别处理(不作累加)。

  (1)逾期不超过180日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人已交付房价款每日万分之 贰点壹 的违约金,合同继续履行。

  (2)逾期超过180日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 3____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款 1% 向买受人 支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 贰 (该比率不小于第(1)项中的比率)的违约金。

  2、

  第十条 规划、设计变更的约定。

  经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内书面通知买受人:

  (1)该商品房所在栋与相邻栋正面间距减少的;

  (2)该商品房结构形式发生变化的;

  (3)该商品房户型发生变化的 ;

  (4)该商品房空间尺寸发生变化,导致层高变化或合同约定建筑面积发生变化的 ;

  (5)该商品房朝向发生变化的;

  买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。

  买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起 3____天内将买受人已付款退还给买受人 ,并按 同期同类贷款 利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。

  第十一条 交接。

  商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面或登报通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的',出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。

  由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:____________

  自出卖人发出交接通知书之日起十五天内,买受人应到出卖人指定的地点付清房款及应支付的其它费用,并办理交接手续,逾期不办理的,出卖人有权按本合同第七条处理,并不交付该商品房给买受人使用。

  第十二条 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。

  因出卖人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。

  因买受人原因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由买受人承担全部责任。

  第十三条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任。

  出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定 ( 附件三 ) 的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第 2 种方式处理:

  1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

  2、出卖人再装修达到符合附件三内的标准。

  第十四条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行

  的承诺。

  出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:

  1、排水渠、化粪池、供水、供电在交房时间使用 ;

  如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:

  第十五条 合同登记备案、预告登记和产权登记的约定。

  1、本合同签订后 30 日内,出卖人应按规定向产权登记机构申请办理合同备案手续。

  2、出卖人与买受人协商一致,本合同登记备案后 60 日内,双方共同向产权登记机构申请办理预告登记,出卖人未按约定协助办理预告登记的,买受人有权单方申请办理预告登记。

  3、出卖人应当在商品房交付使用(建筑工程经验收合格方可交付使用,具体细则请参照《建设工程质量管理条例》第十六条规定)后 60 日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料提交产权登记机关备案。

  4、如因出卖人的责任,导致本条约定的上述手续不能在约定期限内办理的,双方同意按下列第(3)项处理:

  (1)买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起X日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的X%赔偿买受人损失。

  (2)买受人不退房,出卖人按已付房价款的 ____%向买受人支付违约金。

  (3)买受人在提出退房要求之日起30日内应配合出卖人办理退房的有关手续,办理退房的所有有关手续后,出卖人确认在房产所已退房成功后的30日内将买受人已付房款退还给买受人并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金。

  第十六条 保修责任。

  买受人购买的商品房为商品住宅的,《 住宅质量保证书 》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《 住宅质量保证书 》承诺的内容承担相应的保修责任。

  买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

  在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。

  保修期内,买受人发现该商品房存在工程质量问题的,应及时通知出卖人或其受托人;并根据工程质量问题的实际情况与买受人商定具体维修日期,及时、合理安排维修。买受人应在出卖人或其受托人检查、维修期间给予必要配合。买受人装修不得破坏房屋的结构和外墙立面,不得改变厨房厕所,卫生间的位置及使用功能,否则发生的一切问题由买受人负责。

  第十七条 双方可以就下列事项约定:

  1、该商品房所在楼宇的屋面、外墙面、公共用房、用地、露天停车场等由出卖人或物业公司负责统一管理使用;

  2、该商品房所在楼宇地下室及其未出售停车位的所有权归出卖人所有;

  3、该商品房所在楼宇的命名权归出卖人所有;

  4、该商品房所在小区的命名权归出卖人所有。

  第十八条 买受人的房屋仅作 住宅 使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。

  出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。

  买受人需要装修时,需经出卖人备案,并接受监督。外墙不得增加外露设施,若因买受人的原因而造成的一切后果或法律责任或被有关部门处罚的,由买受人承担全部责任。

  第十九条 前期物业服务

  1、出卖人依法选聘物业服务企业,并负责监督物业服务企业按照《前期物业服务合同》的约定提供物业服务。

  2、买受人已详阅读《前期物业服务合同》中的条款,认可并接受出卖人依法选聘的物业服务企业提供物业管理服务,并同意遵守相关管理约定。具体《物业管理合同》和《业主公约》须在房屋交接前签订。

  (1)前期物业服务期间,物业服务收费价格为¥0.8元/月。平方米(建筑而积),由物业服务企业按月收取。

  (2)《前期物业服务合同》的内容和《临时管理规约》的内容详见附件四。买受人已详细阅读附件四有关物业服务的全部内容和《临时管理规约》,同意由出卖人依法选聘的物业服务企业提供前期物业服务,并承诺遵守《临时管理规约》。

  第二十条 专项维修资金

  买受人应当按照有关规定交纳专项维修资金,维修资金属于业主所有,买受人未交纳专项维修资金的,出卖人不得将商品房交付买受人。

  买受人按下列 2 方式交纳专项维修资金:

  1、买受人委托出卖人代收。

  买受人委托出卖人代交专项维修资金的,出卖人应当自受委托之日起 无 日内将专项维修资金存入专项维修资金专户,并向买受人提交专项维修资金交纳凭证。

  2、买受人自行交纳。

  买受人自行交纳专项维修资金的,应当在商品房交付使用前将专项维修资金存入专项维修资金专户。

  无

  第二十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第 2 种方式解决:

  1、提交 无 仲裁委员会仲裁。

  2、依法向人民法院起诉。

  第二十二条 本合同未尽事项,可由双方签订补充协议(附件四)

  第二十三条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

  第二十四条 本合同连同附件共 页,一式

  ____份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:____________

  出卖人 ____份,买受人 ____份,藤县房产管理所____份,银行、不动产局、住房公积金各____份。

  第二十五条 本合同自双方签订之日起生效。

  出卖人(签字并签章):__ 买受人(签字并签章):____________

  【法定代表人(签字)】:____________ 【法定代表人(签字)】:____________

  【委托代理人(签字)】:____________ 【委托代理人(签字)】:____________

  ______年______月______日 ______年______月______日

售房买卖合同4

  甲方:(以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  为了确保甲、乙双方的合法权益,现就住宅及车库买卖有关事项签订本私有房屋买卖协议如下:

  第一条经甲乙双方共同协商,甲方自愿将位于 出售(出让)给乙方,其中:住宅建筑面积为 平方米。

  第二条上述住宅及车库杂物房的 `出售价(含出让价,下同)为 (元)(以下金额均为人民币)。

  此价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

  第三条付款方式:实行分期付款,首期支付 ,

  第二期支付 具体支付时间及方式如下:

  (一)乙方陪同甲方到银行归还上述住宅按揭借贷余额取回《中华人民共和国房屋所有权证》

  (二)在甲方办妥上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》及车库杂物房的《使用权出让证》交给乙方的当天支付 。

  第四条甲方必须在收到乙方支付的首期购房款并归还按揭借贷余额取回《房产证》后的____日内,与乙方共同到房产部门办理上述住宅所有权过户手续,并将新的《房产证》交给乙方。

  上述住宅一经办理所有权过户手续,房屋的产权及使用权归乙方所有,甲方不再拥有产权及使用权,原入住人员或存放的物品必须在住宅所有权过户后的____日内搬离。

  第六条私有房屋买卖协议中鉴于甲方原来只拥有车库杂物房的使用权而无所有权,仅取得车库杂物房的《使用权出让证》,而《使用权出让证》又不能到发证机关办理“使用人”变更手续的实际情况,该车库杂物房及对应的`《使用权出让证》自乙方付清上述购房款(含车库杂物房的出让金)之日起至该车库杂物房使用权终了之日止归乙方使用和保管。

  第七条上述住宅及车库杂物房的交易金额( )不包括售房应缴税费及办理住宅所有权过户手续费等各种税费,此项税费由乙方承担。

  第八条违约责任:

  (一)乙方未在规定的时间内将购买上述住宅、车库的款项支付给甲方的,由甲方按日加收违约金额的百分之 的违约金。

  (二)甲方在收到乙方支付的购房款后未按规定时间办理上述住宅所有权过户手续并将新的《房产证》以及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方的,甲方除必须将住宅《房产证》及车库杂物房《使用权出让证》交给乙方外,必须按日支付全部售房款百分之 的违约金

  甲方(签章):__________ 乙方(签章):__________

  甲方代理人(签章):____ 乙方代理人(签章):____

  _____年___月___日 _____年___月___日

  签于___________ 签于___________

售房买卖合同5

  卖方(甲方):________________

  身份证号码:________________

  买方(乙方):________________

  身份证号码:________________

  根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同,以资共同遵守。

  第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的`土地使用权转让给乙方。房屋具体状况如下:房屋位于岭东街富强委十九组(丘号10—1),公主岭市产权证公(私)字第xxxx号,房屋建筑面积32.09平方米。

  第二条甲、乙双方经协商达成一致,同意上述房地产转让价格为人民币(大写):陆万伍千元整。甲、乙双方同意,自本合同签订之日起,乙方一次将房款付给甲方。

  第三条甲、乙双方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于20xx年9月8日将上述房地产交付乙方。

  第四条税费分担:经甲乙双方协商一致同意办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方承担,甲方只提供相关证件。

  第五条甲方应结清房屋交接前的电费费用。

  第六条合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

  第七条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。

  第八条本合同自双方签字或盖章之日起生效。

  第九条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:________________(签章)

  乙方:________________(签章)

  _____年_____月_____日

售房买卖合同6

  卖方(甲方):_______

  身份证号码:______________

  买方(乙方):_______

  身份证号码:______________

  根据中华人民共和国有关法律、法规和本地有关规定,甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,订立本协议,以资共同遵守。

  第一条甲方将天微时代广场4号楼______单元______楼,房屋建筑面积______平方米出售给乙方。

  第二条甲乙双方经协商达成一致,同意上述房产原价格为人民币(大写):________________元整。现价格为人民币(大写):_______________元整。甲、乙双方同意,自本协议签订之日起,乙方一次性将房款付给甲方。

  第三条甲、乙双方同意本协议生效后,乙方定于______年____月____日将上述房款交付甲方。剩余欠款根据时间长短乙方应按银行正常利息付给甲方。

  第四条经甲乙双方协商一致同意,此房剩余的各项手续及费用由乙方自行交付,同时天微时代广场售房部及物业部协助办理。

  第五条本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

  第六条本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方:_______(签章)

  乙方:_______(签章)

售房买卖合同7

  深圳市规划国土局制

  使用须知

  一、本合同文本适用于已合法取得《房地产证》的房地产转让。

  二、本合同的条款解释权属深圳市规划国土局。

  三、本合同未经深圳市规划国土局同意,不得翻印。

  深(龙岗)房现买字( )第 号

  卖方(下称甲方):

  姓名: 国籍/籍贯: 电话:

  身份证/护照号码:

  地址:

  公司或机构名称:

  地址: 电话:

  法定代表人: 职务:

  身份证/护照号码:

  委托代理人: 国籍/籍贯: 电话:

  身份证/护照号码:

  地址:

  买方(下称乙方):

  姓名: 国籍/籍贯: 电话:

  身份证/护照号码:

  地址:

  公司或机构名称:

  地址: 电话:

  法定代表人: 职务:

  身份证/护照号码:

  委托代理人: 国籍/籍贯: 电话:

  身份证/护照号码:

  地址:

  现甲乙双方就下列房地产的买卖,订立本合同共同遵守。

  第一条 甲方房地产坐落于深圳市区路(项目名称)幢/座号房,位于第层,房屋结构为,建筑面积平方米,房地产用途为,房地产内附着设施见附表,《房地产证》号。

  第二条 甲方自愿将上述房地产卖给乙方,售价为人民币/港币 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾元整。

  第三条 甲方应在交易前办妥上述房地产的按揭、抵押债务、税项及租金等,交易后如有上述未清事项,仍由甲方负责,乙方不负任何责任。

  第四条 乙方应于本合同生效之日向甲方交付定金人民币/港币 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾元整,并应于本合同生效之日起日内将上述房地产全部价款付给甲方。具体付款方式由双方另行约定。乙方逾期支付全部价款超过日即视为不履行合同,甲方有权解除合同,没收乙方所付定金,并有权将上述房地产售予他人。

  第五条 甲方应于收到上述房地产全部价款之日起日内,将上述房地产交付给乙方,逾期交付即视为违约,乙方有权解除合同。

  甲方逾期不交付房地产给乙方,乙方不解除合同的,甲方每延期一日应向乙方支付相当于房地产价款万分之五的违约金。

  甲方逾期不交付房地产给乙方,乙方单方解除合同的,甲方应双倍返还定金,退还乙方所付购房款(不计利息),并按房地产总价款的'百分之 向乙方支付违约金。

  第六条 甲、乙双方买卖自合同生效之日起三十日内,携带房地产证书到房地产权登记部门办理产权转移登记手续,该房地产权归乙方拥有。办理《房地产证》的有关税费,按国家、省、市的规定由甲乙双方各自承担。

  第七条 甲方应将该宗房地产《土地使用权出让合同书》的复印件交给乙方,《土地使用权出让合同书》规定的权利和义务同时转移给乙方。该《土地使用权出让合同书》以产权登记部门保存的合同副本为准。

  第八条 甲乙双方可约定其他条款作为本合同的附件,附件须经双方签章。

  第九条 本合同发生纠纷时,由甲乙双方协商解决,协商不成时,采取下列方式之一解决(只能选择一种,在选定的""里打"√"):向深圳仲裁委员会申请仲裁;向人民法院起诉;向中国国际经济贸易仲裁机构申请仲裁(只适用于一方或双方为境外机构或个人的)。

  第十条 本合同一式份,甲乙双方、公证机关(涉外房地产买卖合同)、市规划国土局各执一份,均具同等效力。

  第十一条 本合同自双方签订之日起生效。一方或双方为境外组织或个人的,自深圳市公证机关公证之日起生效。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  甲方代理人(签章): 乙方代理人(签章):

  年 月 日

  房地产经纪人及房地产经纪机构(签章):(适用于通过经纪行为达成的房地产买卖合同)

  监证单位:深圳市龙岗房地产交易中心(签章)

售房买卖合同8

  甲方(以下简称出售方): 乙方(以下简称购买方):

  现住址:现住址:

  身份证号: 身份证号:

  丙方公司(房屋中介):

  丙方:

  联系电话:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿,协商一致的基础上就买卖单位购房达成如下协议:

  第一条 乙方购买甲方坐落于 单位房一套,房屋面积大约为 平方米之间(以产权登记面积为准) 房 厅 卫 多层型房。此购房指标总售价元整(¥ 万元)。预付订金 %万元,其余%万元需在单位缴纳确定购房订金两个工作日一次性付清。

  第二条 甲方必须要先将产权办理在自己名下,房产证费用由甲方出。甲方必须无条件配合协助乙方在合法过户时间日内将产权过户到乙方名下,其过户产生所有费用由乙方承担如(契税、房产证等)。

  第三条 甲乙双方应在签署本合同时,向对方提供身份证、户口薄证件及复印件:

  第四条 甲乙双方从签订即日起所发生的费用(取暖费、物业费、水费、电费、天然气费、电话费等)由乙方负责。

  第五条 税费分担

  甲、乙双方按照国家房地产交易部门的规定缴纳各项税费。

  第六条 定金

  注: 过户完成首付款和余款当日兑现

  第10条 违约责任如乙方违约则定金不予退还,扣除见证人代理费后将余款退还甲方;如甲方违约则见证人扣除代理费后将余款退还乙方,同时甲方向乙方交付人民币 元违约金。 第十一条 交房日期:

  第七条 备注:室内留下的固定装修及家具电器包括:(根据家具清单)。此清单是合同的重要组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第八条 在本合同履行过程中发生的.争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院提起诉讼。

  第九条 本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分,具有同等法律效力。

  第十条 本合同及其补充协议、家具清单内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十六条 本合同连同附件共三页,一式三份具有同等法律效力,合同持有情况如下:甲乙双方各执一份,见证人执一份。

  第十一条 此合同与出售委托合同、承购委托合同及房屋买卖合同同时起法律效力。 第十八条 本合同自三方签字之日起生效。

  第十二条 附带家具(见家具清单)

  甲方(签字):乙方(签字):

  见证人(签字):

  年 月 日 年 月 日

  年 月 日

售房买卖合同9

  合同编号:________

  卖方:_______买方:_______

  甲方代理人:_________________乙方代理人:_________________

  身份证号码:_________________身份证号码:_________________

  居间方:_____

  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等自愿、诚实信用原则的基础上达成如下条款,_以兹共同遵守。

  第一条房屋的基本情况与声明

  1、甲方自愿将位于_____________的房屋转让给乙方。该房屋建筑面积__________平方米;附房面积_______平方米。该房屋所有权证号____________________,产权人____________,共有权人____________,土地证号_____________,土地用途_____________,使用权类型_________,契证号________________。

  该房屋的抵押状况为:____________,抵押权人:_________________。贷款余额:约___________________________元整;贷款余额额度处理方案:□甲方自行还清。□乙方将首付房款转入甲方银行还贷帐户,必须用于还清该房屋的银行贷款,不足部分由甲方自行还清,还清后甲方解除抵押登记。□其他:___________________________________

  2、甲方保证已依法取得该房屋的所有权,保证该房屋权属证件真实、合法、有效,保证该房屋符合国家及地方房屋上市的有关规定及政策法规,不涉及查封,不涉及诉讼等。该房屋如存在共有人,甲方保证已取得共有人的同意,由于违反国家及地方相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方承担。

  第二条乙方对购买权声明

  乙方对该房屋已作充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。

  第三条房屋价格

  经甲、乙双方同意该房屋的出售总价为人民币_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元整。该总房价包括室内、室外与房屋有关的全部配套设施及装修固定性设施,甲方承诺:自本合同签定之日起至该房屋验收交接期间,上述各项房屋装饰及附属设备被损坏或被拆除,应按被损坏或被拆除的房屋装饰及附属设备价值向乙方支付赔偿金。

  第四条付款约定

  1、甲乙双方同意采取下列第_________付款方式。⑴全款⑵公积金贷款⑶住房按揭贷款⑷公积金按揭组合贷款。

  2、甲乙双方同意采取下列第_________交易方式。⑴交易所指定银行资金监管⑵自行交易。

  3、在签定本合同当日,由乙方支付给甲方人民币_______________元整作为购房定金。

  4、首付款:乙方应于___________________________________日前,支付给甲方首付款人民币___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整。

  5、尾款采取下列第_______方式支付给甲方。

  乙方应于_______________________________日前,支付给甲方尾款人民币___仟___佰___拾___万___仟___佰____拾____元整。

  乙方通过申请银行贷款___仟___佰___拾___万___仟___佰____拾____元整支付尾款,支付时间:_______________;贷款不足部分由乙方自行解决补足尾款。银行放款到位后故意拖延付款每逾期一日,由乙方向甲方给付上述房地产总价款千分之三的违约金。

  的约定________________________________________

  第五条过户时间约定

  1、无抵押:□支付给甲方首付款当天办理产权变更手续。□约定于_____年___月___日之前办理产权变更手续。

  2、有抵押:支付给甲方首付款后,甲方应及时办理银行提前还贷手续。□它项产权注销当天办理产权变更手续。□约定于__________年___月___日之前办理产权变更手续。

  第六条房屋交付

  甲方于_______________日前腾空该房屋,迁出户口,并通知乙方进行验收交接,验收交接前,甲方应缴清水、电、物业费、闭路等费用后将有关证件与缴费清单交付给乙方,该房于______________日前由甲方交付给乙方使用,同时乙方结清应支付甲方的所有房款,乙方当日验收清楚,以后房屋有任何使用问题由乙方自理。

  第七条居间服务费

  1、_______应向丙方支付居间服务费________________元整,居间服务费必须在□签署本合同时□房产证过户当日付清,否则丙方有权拒绝办理有关手续,由此产生的后果由违约方承担,由于丙方已经为甲乙双方提供了居间服务,甲乙双方任何一方因故悔约,未能以本合同之条款成交该房屋,则悔约一方须赔偿丙方相当于买卖双方佣金总和的金额作为居间服务费。延期支付丙方居间服务费则收取佣金总额每日千分之五的违约金。

  2、经甲乙双方确认,双方达成本次交易是基于丙所提供的居间服务,该交易由双方自愿独立做出决定。

  第八条丙方、甲方协助乙方办理银行按揭手续。乙方承诺:乙方确保无银行信用问题,乙方按丙方要求时间提供银行认可的全部有效资料,贷款额度与利息及贷款到位时间等由银行确认,贷款费用由乙方承担。

  第九条涉及此次房屋交易所产生的税费及其他费用按下列选中方式执行:

  □按房管部门规定承担;□由_______方全额承担。

  第十条违约责任

  1、合同签订后,乙方违约,乙方已付定金不予返还,甲方同意将不予返还之定金中扣除合同约定居间服务费用总额优先支付给丙方,作为居间费用;如果甲方违约,则甲方应向乙方双倍返还定金,乙方同意将甲方双倍返还之定金中扣除合同约定居间服务费用总额优先支付给丙方作为居间费用。

  2、甲乙双方任何一方不按期办理付款手续、过户手续、房屋交验手续的,或不提供文件、资料、证件等致使本合同无法按期履行的`,每迟延一日,应按房价总额的千分之三向另一方支付违约金,迟延超过15日,另一方有权解除合同。

  3、丙方为甲乙双方提供居间服务后,如甲乙双方私自签定房屋买卖合同,视为丙方完成居间合同义务,甲乙双方均应向丙方支付房屋买卖居间服务费。

  第十一条免责条款和其他

  1、如因不可抗力和政府政策变化等原因,导致本合同不能全面履行的,应由甲乙双方协商解决。合同解除后甲方应向乙方返还乙方已交付的款项;

  2、合同在履行中若发生争议,甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成:

  □任何一方可向金华仲裁委员会申请调解或仲裁;□向_________法院提起诉讼。

  3、甲乙双方可就本合同未尽事宜签定补充条款,本合同的补充条款为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  第十二条特别声明

  丙方系房地产中介机构,并依法承担中介机构的权利义务。

  第十三条按《房地产经纪管理办法》规定,丙方需将本合同及甲乙双方身份证复印件和房屋权属证书复印件妥善保管,保存时间不低于五年。

  第十四条补充条款

  _________________________________________________________________________

  第十五条本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,三方签字盖章后生效。

  甲方:____________________乙方:______________

  身份证号码:______________________身份证号码:________________

  代理人:__________________________代理人:____________________

  身份证号码:______________________身份证号码:________________

  电话:____________________________电话:______________________

  联系地址__________________________联系地址:__________________

  丙方:______经纪人:____________________

  证号:____________________________签约日期:____年____月____日

售房买卖合同10

  甲方(卖方):_______________

  乙方(买方):_______________

  甲、乙双方于________年________月________日签订了《房屋买卖合同》。甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守:

 一、付款时间、方式约定

  乙方分三次向甲方用银行卡转账方式支付购房款________________万元整(即______________元)。

  第一次:乙方于《房屋买卖合同》签订之日支付房款______________万元整(即______________元);

  第二次:支付甲方用于偿还其在______________支行购买该房屋所借住房按揭贷款本息;

  第三次:待甲方执行完《房屋买卖合同》及本协议相关条款当日付清全部余款。

  二、甲、乙双方在望城办理房屋登记机构房屋产权转移登记手续,所需税费由乙方全额缴纳。

  三、甲方转让房屋后,该房屋之附属从权利(如开发商赠与的阳台、花园等)相应转让给乙方;乙方即享有该房屋之所有权利,并在全部购房款付清之日,交接钥匙。

  四、甲方保证所转让的房屋无任何纠纷,如物业管理费已交清至______________年__________月等。

  五、本协议经甲乙双方签字之日起生效。

  六、本合同生效后,甲、乙双方任何一方无正当理由要解除合同的`,责任方须按《房屋买卖合同》及本协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的__________%赔偿对方损失。

  七、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等效力。

  甲方(签字):_______________

  见证人(签字):_______________

  乙方(签字):_______________

  ________年_______月_____日

售房买卖合同11

  近日,住建部和国家工商总局联合发布了新版《商品房买卖合同示范文本》,在新版预售合同中,就销售备案、补充协议、信息保护等问题作出明确规定,针对开发商“一房多卖”、返本销售、楼盘烂尾、未履行保修义务等问题作出引导,有效保护购房者的合法权益。

  一、引导开发商作出承诺,禁止售后包租、返本销售

  从立法、合同的角度进行了明确,加大了保护买受人知情权的力度,既引导开发商以诚经营,又明确了如开发商违反自身承诺而应承担的违约责任,更好的保护了购房者的合法权益。

  二、预售资金监管,防止烂尾楼项目

  增加了旧版本中没有的'商品房预售资金监管条款,以促使开发商积极完成项目建设,避免开发商将建设资金挪作他用及烂尾楼出现而给购房者造成巨大损失的法律风险。

  三、提醒购房者先验房,验收合格再收房

  新版本增加先验房、验收合格再收房的合同条款,改变了长期以来的先交房再验收的交易惯例,体现了保护购房者接收到合格房屋的权利,同时降低了购房者的维权成本,提高了购房者的合同地位。

  四、开发商未履行保修义务,消费者可自行维修由开发商承担费用

  某些开发商在交房后便将协调、保修责任交给物业公司,而物业公司又经常出现维修拖延、推诿等情况,这给购房者造成了诸多不便

  及损失。通过本条的约定,开发商将无法置身事外,而需自己履行维修责任,购房者维权将更加便捷。

  五、督促开发商30日内进行销售备案

  这既保护了购房者的知情权与选择权,又预防了因开发商在签订合同后不及时办理备案手续而出现的“一房多卖”等严重损害购房者合法权益的情况发生。

  六、保护买受人信息,不得对外披露

  以合同方式保护了买受人的个人隐私,使购房者走出受电话、短信骚扰而投诉无门的尴尬境地;同时加大了开发商的法律责任,防止其滥用购房者信息而给购房者造成困扰和损失。

  七、开发商不能通过补充协议减轻自己的责任

  新合同文本将改变购房者的弱势合同地位,合同中若存在不合理的加重购房者责任、排除购房者主要权利或开发商减轻、免除自身应承担的责任,将均视为无效,仍以主合同为准。

  综上,新修订的预售合同示范文本主要是在平等维护买卖双方合法权利、明确双方义务的基础上,更加注重买受人权益的保障,对签订合同过程中容易忽视的问题进行提示,引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知,细化了买卖双方的违约责任,增强了合同的适用性和可操作性。

【售房买卖合同】相关文章:

售房买卖合同12-07

售房买卖合同11-18

售房买卖合同9篇12-07

售房买卖合同(通用8篇)11-19

预售房屋买卖合同02-26

售房买卖合同范本(精选8篇)06-10

商品房预售房屋买卖合同12-07

售房委托书09-21

售房委托书05-07

售房委托书(精选)10-02