外墙保温施工合同

时间:2023-10-30 07:33:56 合同范本 我要投稿

外墙保温施工合同(必备2篇)

  随着法律知识的普及,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编收集整理的外墙保温施工合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

外墙保温施工合同(必备2篇)

外墙保温施工合同1

  甲方:

  乙方:

  根据《民法典》有关规定,经双方充分协商一致签订本合同。愿共同守信,严格履行,并接受合同管理机关的监督检查。

  一、甲方将殷汇农贸市场综合楼工程的保温及外墙涂料工程,以包工包料、包安全、包质量发包给乙方施工。

  1、工程材料采用:外墙外保温采用无机材料玻化微珠,厚度住宅为______、非住宅为______、屋面厚度为______、及外墙防水涂料。

  2、综合单价:外墙保温综合价______元㎡ 、屋里保温______元㎡、外墙防水涂料______元㎡(均含税金和配套费)

  3、施工面积:外墙面积暂定______

  2、屋面面积暂定______ 、外墙涂料______。

  4、工程造价暂定:______元

  二、工期:甲方通知乙方进场之日第二天即为开工日期,总工期为60天。

  三、工程质量要求

  1、本工程质量必须达到国家标准,质监、设计、监理单位验收合格。

  2、外墙保温材料玻化微珠及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证及准用证,经甲方和监理方验收合格后方可使用。

  3、外墙施工的涂料、腻子、底料及辅料须提供生产厂家的检测报告和相应的产品合格证,经甲方和监理方验收合格后方可使用。同时要按设计及操作规程要求规定腻子、底料及面漆施工遍数施工。

  4、乙方主动接受甲方和监理方在施工过程中进行技术监督和抽查。

  四、工程量结算:按实际施工的竣工面积进行结算。

  五、付款方式:外墙保温施工完成后付款25 %,外墙底漆施工完成后付款10 %,面漆施工完成后付款10%,工程完工后付款20 %,余额待工程竣工验收符合规范要求合格后30天内一次性结算付至95%,留5%为工程质量保修金,满________年后付清(无息)。

  六、承包范围及内容:外墙外保温的供货、运输、施工,外墙涂料包括腻子、底料及面漆施工。甲方负责墙面基层清理完毕,垂直度和平整度偏差符合国家规范要求。

  七、双方责任:

  甲方:

  1、甲方负责乙方与总包方的协调与配合工作。

  2、甲方对乙方施工的质量、进度、安全和文明施工进行监督,对乙方施工的`材料质量进行控制。

  3、甲方负责监督乙方严格按照保温施工工艺标准进行施工,有权要求乙方对不符合规范要求的应无条件返工处理,直至合格为止。

  乙方:

  1、乙方严格按照安全施工标准进行施工;

  2、乙方负责本作业区内乙方所有的安全责任;

  3、乙方所有工人内外安全均由乙方负责,甲方不负任何安全责任;

  4、乙方应对工人进行安全教育,因乙方工人而导致发生安全问题,均由乙方负责;

  5、乙方施工前应向甲方提供有关施工企业营业执照、企业资质登记证书、近几年内承揽工程情况;

  6、乙方应提供有关材料的质量证明书、检测报告、工程施工隐蔽资料、等与施工和验收有关资料,同时要满足____市工程技术资料管理的规定,以使供甲方备案入档,对所有的材料复试及检测费用均由乙方自行承担,甲方不再另行支付费用。

  7、乙方向总承包方交纳工程结算款____%的总包服务费。

  8、乙方必须负责本作业区内的其他成品的保护,如有损坏由乙方按原价赔偿。

  9、乙方必须严格遵守现场有关安全文明施工、环境卫生、环保、消防、保卫的各项管理规定,违反规定由此造成的一切责任及损失均由乙方负担。

  10、乙方须负责将施工中产生的垃圾堆放到指定地点。

  11、乙方应根据本工程的特点编制施工方案和总的施工进度计划,报甲方和监理单位审批,批准后严格按此方案要求执行。

  八、工程保修:

  本工程保修按国家现行工程质量保修规定执行,保修期内由施工原因引起的渗水、脱落、开裂等现象,乙方无条件进行维修。

  九、违约责任:

  1、乙方施工质量不合格需返工而已超原合同工期,乙方应承担甲方延迟验收的一切损失。

  2、一方不能按合同履行而使合同终止,违约方应承担合同总额的5%违约金。

  十、争议、纠纷解决:

  发生争议、纠纷应经双方友好协商解决,若解决不成,可向法院申请判决。

  十一、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,监理和总包方各一份,本合同经甲乙双方签字盖章后即日生效。

  甲方:______ _____年____月____日

  乙方:______ _____年____月____日

外墙保温施工合同2

  甲方:(简称甲方)

  乙方:(简称乙方)

  合同签订地:

  依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方拟将____________外墙保温工程发包给乙方施工,为保证本工程顺利进行,双方就本建设工程施工事项协商一致,特订立本合同:

  一、工程概况:

  工程名称:______

  工程地点:____市____区____________

  工程内容:____________外墙保温

  承包方式:包工包料、包验收备案手续办理,按甲、乙双方确认的综合单价包干,该合同签定后,综合单价不得作任何调整。

  二、合同工期:

  开工时间:________年____月____日,竣工时间:________年____月____日。若不能满足甲方工期要求,每延误一天按5000元天支付违约金,并承担由此给甲方带来的损失。

  三、工程质量:

  按现行保温工程施工验收规范施工质量标准为:《建筑节能工程施工质量验收规范》,最终以建设单位验收达标为准。若质量未达到合同标准,乙方应无条件整改,费用自理,如给甲方造成损失,其损失由乙方承担。

  四、工程造价:

  合同单价:按外墙实际施工面积______元平方米

  1、包干单价:合同包干价含人工、材料、机械、制作、检测费、成品保护、保险费、管理费、利润、税金等及乙方为完成本工程不可缺少的工作和责任所发生的其他一切费用和风险费。

  2、结算方式:按施工面积据实结算。

  五、双方的权利与责任:

  (一)、甲方

  1、对整个工程承担总包管理职责,负责现场各分包施工单位的组织协调工作。

  2、甲方负责督进场的材料质量进行验收,不合格产品不得用于工程中去。

  3、不提供现场临时设施的使用,提供必要的材料堆放场地、不提供分包人的膳食(费用由分包方自理)、不提供现场职工宿舍。

  4、提供施工用水用电,电源提供至二级配电箱,水电费挂表计量,计价标准按水电部门收费标准或按按乙方结算价的1%包干计取;

  5、提供现场现有的脚手架和垂直运输工具,水平运输工具乙方自备。

  (二)、乙方

  1、乙方应遵守甲方的各项管理制度,服从甲方的统一管理,服从甲方的质量和进度要求。如有违反项目部有权对违反者提出警告,情节严重时,送交公安机关处理。若因乙方原因影响我方质量和工期,由乙方承担经济损失。

  2、乙方必须严格按图纸及甲方要求施工,材质和施工工艺如与要求不符的,甲方有权要求退货或返工。

  3、工程完工后,乙方必须提供完整的工程资料(原件)壹套,并作为付款的条件。

  4、乙方自备材料、工具。乙方保证通过业主监理验收,所有一切程序和费用(如材料检验费、住宿、照明灯具)等均由乙方自理。

  5、乙方办理乙方施工人员的生命财产保险、劳动社会保障保险,费用含在合同范围内。因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的损失、赔偿等责任由乙方承担。

  6、保修期与我方与业主的主合同一致,从整体工程竣工验收签字之日起计算。保修期内出现质量问题,乙方应在2天内派人维修,因质量问题和维修不及时引起业主对甲方的索赔均由乙方承担。甲方有权在保修款中直接扣除。

  7、乙方应在工程竣工验收前向甲方提供完整的竣工资料,并作为付款的前提条件。

  六、付款方式:

  每次付款前,乙方均需提供增值税专用发票,同时开票单位应与乙方名称相一致,并保证所提供发票的`真实、有效性,否则甲方有权拒绝付款,且甲方不承担由此造成的逾期付款违约责任。在合同签约时,乙方对本工程的资金支付情况已作充分了解,乙方同意甲方按照业主资金到位情况给予工程款的支付,并共同承担资金风险。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况,乙方同意不追究甲方逾期付款责任,并自愿与甲方共同向业主进行资金催讨。

  七、违约责任:

  1、乙方不服从甲方的合理指挥管理,每发生一次由乙方承担______元的违约罚金,连续发生3次时,甲方有权终止合同。

  2、乙方违反有关规定将承包工程分包或转包给其他单位的,甲方有权解除合同,除收回其承包工程外,乙方承担合同款额3 %的违约罚金。

  3、甲方预测乙方不能按要求的时间完成施工任务时,或者施工质量无法满足要求,甲方有权将乙方承建施工任务的一部份交由第三方施工,第三方施工所发生的费用,甲方在乙方的价款中扣除,乙方须无条件接受甲方的调整。

  4、如因乙方原因或过失发生中途退场的情况,按已完工程量扣减违约金和罚款后应付款的70%结算,以弥补中途更换分包人给承包人带来的损失。

  5、如因业主违约导致甲方违约,乙方在此表示理解并承诺:前述情况不视为甲方违约,乙方不追究甲方的违约,但甲方有义务及时与业主协调或主张违约事宜,以促使业主履行合同或追究其相应责任。

  八、其他:

  1、保险:乙方必须为劳务人员办理工伤、医疗、养老等社会保险并为从事危险作业的职工办理意外伤害商业保险,事故发生时,乙方有责任采取必要的措施,防止或者减少损失。乙方负责施工安全,发生的安全事故均由乙方承担。

  2、乙方必须及时足额支付劳务人员工资,当发现乙方不按时向劳务人员支付工资时,甲方有权代付工资。并从应付乙方工程款中扣回,该笔费用视为已支付给乙方。

  3、凡业主或监理对甲方有约束条件要求的,对乙方具有同等约束力,其要求视为本合同的补充,乙方必须认真执行。业主或监理对本分包工程的任何处罚均由分包单位承担。

  4、履约保证:乙方在进驻施工现场前向甲方交纳5万元的履约保证金(保证金不计利息,在合同履行完后一个月内退还),乙方未完全履行义务时,甲方有权选择没收履约保证金或要求乙方赔偿损失。

  5、甲方项目技术专用章仅限于所涉工程技术资料专用,用于本合同相关事项及其他工程技术资料以外事宜的处理均属越权,甲方不予认可,对甲方不产生法律效力,由乙方承担一切责任。

  6、若发生争议,双方应本着实事求是的精神及时协商解决,协商不能解决时,由甲方所在地法院管辖。

  7、合同生效与终止:本合同自双方签字盖章后生效,至合同履行完毕或合同约定的终止条件成立时终止。

  8、合同份数:本合同一式六份,甲乙双方各三份,均具同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日________年____月____日

【外墙保温施工合同】相关文章:

保温外墙施工合同04-22

外墙保温施工合同11-01

外墙保温施工合同10-13

外墙保温安全施工合同01-29

外墙保温施工合同通用12-23

外墙保温施工协议范文08-26

外墙保温施工合同(15篇)01-30

外墙保温施工合同(14篇)03-27

外墙保温施工合同(精选20篇)03-30

外墙保温施工合同(精选15篇)03-29