监理合同

时间:2023-05-22 08:30:17 合同范本 我要投稿

监理合同合集八篇

  在当今社会,人们对合同愈发重视,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编收集整理的监理合同8篇,希望对大家有所帮助。

监理合同合集八篇

监理合同 篇1

  委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总 投 资:

  二、本合同中有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们定义相同。

  三、下列文件均为本合同组成部分:

  1、 监理投标书或中标通知书;

  2、 本合同标准条件;

  3、 本合同专用条件;

  4、 在实施过程中双方共同签署补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同规定,承担本合同专用条件中议定范围内监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。

  本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

  委托人:(签章) 监理人:(签章)

  法定(委托)代表人: (签章) 法定(委托)代表人:(签章)

监理合同 篇2

  委托人:(甲方)

  受托人:(乙方)

  1. 甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。

  2. 监理范围:

  3. 委托监理期限:

  4. 总费用为:万元。

  5. 乙方接受甲方委托,签订本合同书。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

  本合同书签于

  地点:

  甲方(公章) 乙方(公章)

  法定代表人 法定代表人

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  邮政编码: 邮政编码:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:监理委托合同书二

  委托方:(简称甲方) 受托方:(简称乙方)

  一、 工程概况:

  (一)工程名称:

  (二)工程地点:

  (三)建筑面积:

  二、本合同适用的法律及监理依据

  (一)适用法律、法规:

  1、国家的有关法律、法规;

  2、天津市有关法规、规章;

  3、其它有效的政策性文件。

  (二)适用的监理依据:

  1、国家、天津市制定的有关监理方面的法律、法规及建设工程监理规范;

  2、国家颁布的施工质量验收统一标准、有关的施工质量验收规范及有关的技术规范、规程、设计条件;

  3、与项目有关的各种报批手续及技术资料;

  4、委托人与监理方签订的合同及有关与第三方签订的各种合同;

  5、委托人与监理方以及有关第三方的书面文件和信息。

  三、 监理范围和监理工作内容:

  (一)监理范围:桩基工程、土方工程、支护降水工程、室外管网、土建、给排水、电气、弱电、通风排烟、采暖、智能化、消防、景观、精装修等施工阶段的全过程监理及施工图所包括的其他内容并协助委托人进行工程预决算工作。

  (二)监理工作内容:

  1、质量控制;2、进度控制;3、投资控制;4、安全及现场文明施工控制; 5、合同管理;6、信息管理;7、现场的工作关系组织协调;8、组织图纸会审,对图纸设计提出可行性建议;9、协助委托人进行施工合同及其它合作单位谈判及审核。

  (三)监理人有义务协助委托人完成以下工作:

  1、 该工程的有关报批手续;

  2、 当地有关关系的协调;

  3、 各项竣工验收及备案手续的办理。

  四、监理报酬:

  (一)本项目监理费为一次性包死价人民币¥ 元( 大写: 元);

  (二)合同签订生效后两日内,乙方应按照甲方要求支付履约保证金¥ 元(大写: 元)

  (三)支付方式:

  基础筏板混凝土浇注完毕初验合格并经甲方认可后7日内,向乙方支付2.2万元监理费;出±0.000验收合格并经甲方认可后7日内,向乙方支付6.6万元监理费; 主体15层施工完毕初验合格并经甲方认可后7日内,向乙方支付6.6万元监理费;主体封顶初验合格并经委托人认可后7日内,向乙方支付总合同价款的8.8万元监理费;装修及安装工程完工验收合格并经甲方认可后,向乙方支付6.6万元监理费; 竣工验收通过并备案完成后7日内,向乙方支付6.6万元监理费,如无任何违约责任发生7日内无息退还乙方伍万元(¥50000.00)的`履约保证金; 室外及景观工程完工并且总承包单位工程决算完成后7日内,向乙方支付4.4万元;剩余2.2万元作为监理保修期费用,自竣工验收通过一年后如无任何违约责任发生7日内全额支付。

  4、以上付款甲方有权优先选择网银的方式进行支付,如网银支付遇到障碍,可选取银行划款或电汇的方式进行支付。乙方确认的收款账号信息如下:

  乙方开户银行名称:

  乙方账户名称:

  乙方开户银行行号:

  乙方账号:

  若乙方变更上述账户信息的,应至少于甲方付款日的5个工作日之前书面通知甲方。若乙方未履行通知义务,则由此引起的乙方未收到或未按时收到相应款项的,甲方不承担任何责任。

  五、补充约定:

  (一)乙方必须按照投标文件中承诺的人员组建监理部,在监理期间未经甲方同意,不得随意更换监理人员,如若发现每更换一人,乙方需向委托人支付5000元作为违约金,总监理工程师及总监代表每更换一人,乙方需向甲方支付10000元作为违约金,同时承担由此给甲方造成的损失。

  (二)对于甲方认为不服从管理、不称职的监理人员有权要求乙方更换,乙方应在3日内将不符合甲方要求的人员更换完毕,替换人员应当同时到岗,且必须保证替换人员的专业技术能力水平不低于退场人员,如乙方违反本条约定,则每逾期一天应承担200元的违约责任。

  (三)乙方总监理工程师每周到现场工作时间不得低于5个工作日,且每次到场应当签到,如遇特

监理合同 篇3

  第 1 题

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是( )。

  A.招标公告

  B.投标书

  C.寄送的价目表

  D.招标说明书

  正确答案:B

  第 2 题

  法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,法律事实包括( )。

  A.社会事件与合法行为

  B.自然与非自然

  C.事件和行为

  D.主体与客体

  正确答案:C

  第 3 题

  颁发工程接收证书的条件为( )。

  A.工程最终竣工

  B.工程全部完工

  C.工程基本完工

  D.工程基本竣工并通过竣工验收

  正确答案:D

  第 4 题

  某采用FIDIC(施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师( )。

  A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

  B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

  C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

  D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

  正确答案:A

  第 5 题

  施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是( )。

  A.工程本身的损害

  B.因工程损害导致的第三方财产损失

  C.承包人的施工机械损坏

  D.工程所需清理费用

  正确答案:C

  第 6 题

  某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

  A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止

  B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止

  C.发生终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止

  D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止

  正确答案:D

  第 7 题

  合同当事人之间出现合同纠纷,(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

  A.合同公证书

  B.仲裁协议书

  C.履约保函

  D.合同担保书

  正确答案:B

  第 8 题

  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

  A.以代理人的名义与对方谈判

  B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

  C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

  D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

  正确答案:C

  第 9 题

  根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的`情况是( )。

  A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

  B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年

  C.委托人增加的监理工作内容过多

  D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

  正确答案:B

  第 10 题

  建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。

  A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

  B.效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

  C.适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

  D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

  正确答案:D

  第 11 题

  某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。

  A.承包方人员伤亡损失

  B.发包方人员伤亡损失

  C.承包方施工设备损坏的损失

  D.运至施工场地待安装工程设备的损害

  E.工程修复费用

  正确答案:BDE

  第 12 题

  (20xx年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

  A.施工投标保证

  B.施工合同履约保证

  C.施工合同支付保证

  D.工程预付款保证

  E.施工合同工程款垫支保证

  正确答案:ABD

  第 13 题

  下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

  A.招标文件

  B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答

  C.技术文件中提供的地质资料

  D.工程师发布的书面指令

  E.检查和试验记录

  正确答案:CDE

  第 14 题

  索赔报告的内容应包括( )。

  A.双方的责任

  B.索赔的依据

  C.索赔要求补偿的款项

  D.事件发生的原因

  E.工期展延天数

  正确答案:BCDE

  第 15 题

  FIDIC《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就( )发布变更指令。

  A.改变合同中任何工作的数量

  B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

  C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

  D.改变任何工作的质量

  E.改变原定施工顺序和时间安排

  正确答案:ACDE

  第 16 题

  (20xx年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

  A.及时通知委托人变动后果

  B.延长完成监理任务的时间

  C.终止监理合同中增加内容的执行

  D.追索委托人的违约金

  E.申请支付附加工作的报酬

  正确答案:ABE

  第 17 题

  下列有关格式条款的表述中,错误的有( )。

  A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

  B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

  C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

  D.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释

  E.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

  正确答案:AD

  第 18 题

  在项目招标的中标通知书发出后,(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

  A.招标公告

  B.招标文件

  C.投标文件

  D.评标价格

  E.最后谈判达成的降价协议

  正确答案:BC

  第 19 题

  依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。

  A.合同履行过程中发生不可抗力

  B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

  C.当事人一方迟延履行主要债务

  D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

  E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

  正确答案:BDE

  第 20 题

  下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( )。

  A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

  B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

  C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

  D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

  E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

  正确答案:BE

监理合同 篇4

  本合同书委托方为:______(以下称“甲”方)

  被委托监理方为:_______工程咨询监理公司(以下称“乙”方)

  甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。

  本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“本合同书”)经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

  本合同书签于:____年__月__日地点:_____

  甲方(公章):________乙方(公章):____

  法定代表人:_________法定代表人:_____

  地址:____________地址:________

  电话:____________电话:________

  电挂:____________电挂:________

  邮编:____________邮编:________

  开户银行:__________开户银行:______

  帐号_____________帐号_________

  合同一般条款

  第一条

  甲乙双方的监理依据是_________。

  第二条

  甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。

  第三条

  甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。

  乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。

  第四条

  本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。

  第五条

  本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。

  第六条

  在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同组成部分,具有合同效力。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

  第七条

  本合同书的开始、完成与变更。

  7.1按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。

  7.2监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

  7.3监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限内完成服务。

  7.4如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

  7.5如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。

  7.6合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。

  第八条

  甲方的权力与责任。

  8.1甲方依据监理合同对乙方的工作进行督促和检查。

  8.2甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进展,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至解除合同。甲方主张解除合同,应通知乙方。合同自通知到达乙方时解除。乙方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认合同效力。

  8.3对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

  8.4甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

  8.5甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

  8.6甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

  8.7甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交给他的需甲方决策的报告、文件等作出决定。

  8.8甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。

  第九条

  乙方权力与责任。

  9.1乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。

  9.2乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

  9.3在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内的发生费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应得甲方书面同意后,由甲方承担费用。

  9.4乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。

  9.5乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。

  9.6监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证利于监理的有效实施,乙方可在这期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。

  9.7乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工令权。

  9.8乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回报等报酬和非直接支付。

  9.9乙方在监理的过程中,负有保密义务,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。

  第十条

  调解与仲裁

  在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方均可依法要求仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。

  第十一条违约

  由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前两个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前两个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。

  甲方或乙方在接到终止合同通知后,十五天内没有答复,可视本合同终止。

  违约赔偿费或其他违约由甲乙双方在特殊条款中具体约定。

  合同终止,不影响合同中结算和清理条款的效力,不影响当事人请求损害赔偿的权利。

  第十二条

  甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

  第十三条

  本合同书未尽事宜,双方应另行协商解决,签定补充文件,作为本合同书的一部分。

  合同特殊条款

  鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:

  第五条补充:

  额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。

  第六条补充:

  双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。

  联系人:_________

  地点:__________

  电话:__________

  第七条二补充:

  监理服务期限:

  第七条五补充:

  在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。

  第七条六补充:

  合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的'变化,本合同监理费应作相应调整。

  增加八条九:

  甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关试验报告等技术资料伍份,甲方与承建施工单位签订的合同副本贰份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。

  增加八条十:

  甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在七天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。

  增加九条十:

  乙方不承担施工中工伤事故的责任。

  第十一条补充:

  违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第十一条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金___万元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金___万元。因甲方决策不当或影响工程进度、质量,应由甲方负责。

  违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。

  违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。

  违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。

  违反合同___条,____方支付____方违约金:______元。

  第十二条补充:

  奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。奖金在____元范围内,罚金在___元限度之内。

  为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用受甲方监督。且立账备查。合同附录

  附录a所需监理的工程简述(略)

  附录b监理服务的范围与内容

  1.监理服务范围:

  2.监理服务内容。

  受甲方委托按合同进行施工实施阶段的全面监理。即协助业主进行工程招标;对工程进度、质量、投资进行监督;进行合同管理;协调业主与承包商在施工过程中产生的争端和索赔;对工程质量进行抽测,按时签发计量和支付凭证,独立、公正、有效地对工程施工实施全面监理。

  3.实施阶段的监理主要内容如下:

  实施时的设计方面

  --协助委托方与设计单位签订勘测设计,科学实验合同及施工图供应协议。

  管理委托方与设计单位签订的有关合同、协议。熟悉设计内容,检查设计是否符合批准的投计任务书和初设审批意见,是否符合合同规定。

  --督促设计单位按合同和协议要求及时供应合格的设计文件和图纸等。被委托确认这些设计文件、图纸和各项设计变更,提出意见(优化设计等)。

  --及时向施工单位签发设计文件、技术规程、施工图纸和通知等,发现问题及时与设计单位联系,重要问题报告委托方。

  --组织设计单位进行设计交底。

  协助委托方(或被委托组织)会同设计院对重大技术问题进行专题讨论,和对优化设计进行讨论。

  --审核承包单位对设计的意见和建议,会同设计单位进行研究,并尽快给予答复,必要时可审核承包单位提出的设计(如施工详图等)。

  --保管所有设计正规资料,并能在任何合理时间内查阅。

  实施时采购方面:

  --协助委托方进行采购招标,编制采购合同等。

  --采购合同的管理,进行采购计划进度的控制。催交、驻厂监造主要构件、设备等。

  --验收(协助或被委托)。

  实施时的施工方面:

  --协助委托方进行部分或全部工程招标工作、进行编制或审查合同文件、进行评标和签订承包合同。

  --全面管理施工承包合同,审查承包单位选择的分包单位资格及分包项目,确定合同外散工项目并进行监理。

  --发布开工令。

  --审批承包单位提交的施工组织设计、施工技术措施、临建工程设计、施工详图、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果等。签发补充的设计文件、技术规范等。答复承包单位提出的建议和意见。

  --进度控制:协助委托方编制整个工程的控制性网络进度计划,提出各合同控制性进度目标。审查批准承包单位提出的施工进度计划、检查实施情况,督促承包单位采取措施实现合同目标要求。当计划变动时,及时提出调整网络计划的意见。

  --质量控制:审查承包单位的质量控制性体系和措施核实质量文件,对施工依据合同文件、设计图纸和技术要求等进行检查,对施工质量进行监督。对单项工程、隐蔽工程和施工前准备工作等进行检查、验收和签证,发布停工和复工令。对施工质量进行评价。

  --投资控制:协助委托方编制投资控制性目标,和各年的合理投资计划。审查承包单位提交的资金表,审核承包单位的收方计量及单价费用等。签发付款凭证,受理索赔申请,进行索赔调查和谈判,提出处理意见、处理合同变更,下达变更指令。

  --安全施工监督:督促检查施工安全措施和防护设施,参加重大安全事故调查。进行合同内的协调工作。

  --协助委托方按国家规定进行工程各阶段验收及竣工验收、审查设计单位和施工单位编制竣工图和资料。

  --编制监理月、季、年报等。做好施工记录,对工程档案资料进行整理和管理,即档案管理。

  附录c提供设施与设备

  甲方:

  乙方:

  提供设施与设备具体要求如下:

  1.……

  2.……

  3.……

  附录d监理费用及支付

  1.监理费用:经甲乙双方协商总费用为$____元

  2.费用支付:合同生效后一个月内由甲方支付给乙方进场费____万元,以后按下表拨款:

  ┌───────┬────────────┬───────┐

  │年 月日 │拨款金额/元│ 备注 │

  ├───────┼────────────┼───────┤

  ││││

  └───────┴────────────┴───────┘

  附录e监理机构及主要人员表

  1.监理机构:(略)

  2.主要监理人员表:

  总监:

  副总监:

  总监代表:

  总监办公室:

  行政部:

  合约部:

  中心试验室:

  驻地监理部:

  _____工程组:

  _____工程组:

  _____工程组:

  顾问组成员:(略)

监理合同 篇5

  甲方(用人单位)名称: 法定代表人: 乙方(受聘人员)姓名:___________________

  性别:____ 出生年月日:_____________民族:_____文化程度:_______________ 居民身份证号码:_________________________

  家庭住址:_______________________________

  邮政编码:_______________________________ 电话:___________________ 根据国家法律和有关政策,经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同:

  一、聘用合同期限。

  (一)本合同为有固定期限的聘用合同。合同期从________年________月________日至________年________月________日止。

  二、工作性质和考核指标

  乙方同意按甲方工作需要,在________岗位工作,完成该岗位承担的各项工作任务。 考核指标每月为 ________________________________________

  三、劳动保护和劳动条件公司聘用合同范本甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和培训, 并 根据国家规定,为乙方提供保障安全和健康的工作条件和环境。

  四、劳动报酬

  乙方在聘用期间的基本工资为月________________元,奖金见甲方的奖金发放制度。

  五、甲方的权利和义务

  (一) 甲方的权利

  1.依照国家的有关规定和甲方的规章制度对乙方行使管理权、考核权和奖惩权。

  2.合同期间因工作需要,甲方有权调整乙方的工作岗位。

  3.具有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除劳动合同,不受提前三十天通知的限制:

  (1)在试用期内发现乙方不符合聘用条件的;

  (2)乙方在试用期不能胜任岗位要求;

  (3)乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的;

  (4)乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;

  (5)乙方被依法追究刑事责任的;

  (6)乙方连续2个月(季度、年)考核被确定为不称职的;

  (7)不胜任现职工作,又不接受其它安排的。

  4.具有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但应当提前十五天以书面形式通知乙方:

  (1)乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;

  (2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;

  (3)聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;

  (4)甲方濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的.。

  5.乙方受聘期间,因违法、违纪或其它不当行为,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。

  (二) 甲方的义务

  1.遵守国家的法律、法规、政策,尊重职工的主人翁地位,创造有利于职工发挥积极性和创造性的企业环境。

  2.负责对乙方进行政治思想、职业道德、专业技术、企业管理知识、遵纪守法和规章制度的教育与培训。

  3.乙方具有下列情形之一,又不符合本合同第五条第(一)款第(3)项的,甲方不得解除劳动合同:

  (1)乙方患职业病或因工负伤并被确认丧失劳动能力的;

  (2)患病或者负伤,在规定的医疗期内的;

  (3)乙方为女职工,在孕期、产期、哺乳期内的;

  (4)法律、法规规定的其他情形。

  六、乙方的权利和义务

  (一) 乙方的权利

  1.在合同期间乙方享有参与企业民主管理,获得政治荣誉和物质鼓励的权利。

  2.有权享受国家和本企业规定的劳动保护、劳动保险、福利待遇。

  3.因疾病治疗需要,有申请延长医疗期的权利。

  4.有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除聘用合同:

  (1)在试用期内;

  (2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的;

  (3)甲方未按聘用合同约定支付劳动报酬或者提供工作条件的。

  (二) 乙方的义务

  1.必须按时、按质、按量地完成约定的工作任务或工作指标,并接受甲方的考核。

  2.自觉保护甲方的形象和利益,不得实施有损甲方形象和利益的言行。

  3.必须以甲方工作人员名义开展业务,并服从甲方统一管理。

  4.乙方因其它事由单方提前解除劳动合同,应提前十五日以书面形式通知甲方,并承担相应法律责任。

  七、劳动保险和福利待遇

  甲、乙双方依法参加社会保险,按月缴纳社会保险费,乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代办扣缴。

  八、解除劳动合同的程序

  双方协商一致,认为下述程序是公正而合理的。

  1.提出书面通知;

  2.填写《员工离职通知书》。

  归还乙方持有的甲方的各种文件、资料、通信设备、劳动工具、住房、交通工具等甲方财产。如有遗失、损坏应予赔偿。

  3.交接工作;

  4.支付违约金和赔偿金;

  5.甲方出具终止或解除劳动合同证明;

  6.办理、档案和社会保险转移。

  自乙方提出书面通知之日起的第三十一日,双方劳动合同关系解除。但由于乙方的原因未能及时按程序办妥手续的,则办理时间可以顺延,由此造成的损失乙方自负。 但如这种延误系甲方原因,则甲方应为乙方办理手续并赔偿乙方损失。

  九、本合同未尽事宜,按法律、法规、规章、政策执行。

  甲方(盖章):________________

  代表:________________________

  ________年________月________日

  乙方(签名):________________

  甲方(盖章):________________

  代表:________________________

  ________年________月________日

  乙方(签名):________________

  ________年________月________日

监理合同 篇6

  1、在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险

  A.战争、动乱等

  B.工伤事故

  C.正常的恶劣天气

  D.设计不当造成的损失和破坏

  E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

  F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

  2、评标的条件是( )

  A.投标单位技术力量强

  B.标价合理、工期适当

  C.有较好的信誉

  D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

  E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行

  F.愿意让利

  3、合同成立的有效条件包括( )

  A.合同主体资格合格

  B.内容合法

  C.订立的形式和程序合法

  D.必须经过鉴证公证

  E.必须经过主管部门登记批准

  F.必须经过担保

  4、质押担保一般是指权利质押,主要包括( )

  A.房屋及构筑物

  B. 机器设备

  C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

  D.依法可以转让的股份、股票

  E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

  F.依法可以质押的其他权利

  5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( )

  A.建筑物

  B.工资表

  C.劳务行为

  D.建设资金

  E.工程量

  F.构筑物

  6、被代理人的.主要权利有( )

  A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

  B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果

  C.要求代理人代为清偿自己的债务

  D.要求代理人报告完成代理事务的情况

  E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

  7、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

  A.保证

  B.抵押

  C.质押

  D.留置

  E.定金

  8、属于经济合同主要条款的是( )

  A.标的

  B.价款

  C.质量

  D.签证条款

  E.违约责任

  F.仲裁条款

  9、无效经济合同的财产后果,可按( )

  A.追究违约金

  B.返还财产

  C.赔偿损失

  D.追究处罚金

  E.追缴财产

  10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

  A.有仲裁协议

  B.熟悉仲裁规则

  C.有具体的仲裁请求和事实、理由

  D.自己认为能够胜诉

  E.属于仲裁委员会受案范围

  11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”,包括( )

  A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战

  C、不可抗力 D、放射性污染

  12、工程风险转移的有效途径包括( )

  A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让

  13、FIDIC条款63条,承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )

  A、已否认合同有效并放弃合同

  B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定

  C、无视工程师的事先书面警告,并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务

  D、已违反FIDIC条款第4.1款

  14、FIDIC合同条款的使用条件为( )

  A、先法人,后项目 B、竞争性招标选择承包人

  C、任命监理工程师监督管理施工合同

  D、以英文为主导语言

  15、FIDIC条件( ),载明对不合格的工程、材料或工程设备,监理工程师有权拒收,或批示承包人从现场运走

  A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款

  16、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )

  A、3天 B、7天 C、14天 D、29天

  17、变更工程的单价可以由( )一起磋商,若未能达成一致意见,则( )应确定适当的费率或价格。

  A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师

  C、造价工程师 D、监理工程师

  18、下列说法是不正确的( )

  A、承包人的材料与设备一旦进入现场,就一律不得撤离现场

  B、承包的人材料与设备进入现场后,经业主同意才能撤离现场

  C、承包人的材料与设备进入现场后,只要工程需要就能撤离现场

  D、承包人的材料与设备一旦进入现场,没有工程师的同意不得随便撤离现场

  19、委托合同具有以下特征( )

  A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提

  B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提

  C、委托合同是诺成性,不要式的合同

  D、委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的

  20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )

  A、解释并校正合同文件不一致时

  B、有权决定未规定的检验

  C、没有工程师指示承包商不得作任何变更

  D、有权决定合同的转让

  E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序

  F、核实和确定工程的价值

  G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书

  H、有权终止业主与承包人的合同关系

  21、在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险

  A.战争、动乱等

  B.工伤事故

  C.正常的恶劣天气

  D.设计不当造成的损失和破坏

  E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏

  F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用

  22、评标的条件是( )

  A.投标单位技术力量强

  B.标价合理、工期适当

  C.有较好的信誉

  D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施

  E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行

  F.愿意让利

  23、合同成立的有效条件包括( )

  A.合同主体资格合格

  B.内容合法

  C.订立的形式和程序合法

  D.必须经过鉴证公证

  E.必须经过主管部门登记批准

  F.必须经过担保

  24、质押担保一般是指权利质押,主要包括( )

  A.房屋及构筑物

  B. 机器设备

  C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单

  D.依法可以转让的股份、股票

  E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权

  F.依法可以质押的其他权利

  25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( )

  A.建筑物

  B.工资表

  C.劳务行为

  D.建设资金

  E.工程量

  F.构筑物

  26、被代理人的主要权利有( )

  A.代理人按照代理权限自主进行代理活动

  B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果

  C.要求代理人代为清偿自己的债务

  D.要求代理人报告完成代理事务的情况

  E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿

  27、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )

  A.保证

  B.抵押

  C.质押

  D.留置

  E.定金

  28、属于经济合同主要条款的是( )

  A.标的

  B.价款

  C.质量

  D.签证条款

  E.违约责任

  F.仲裁条款

  29、无效经济合同的财产后果,可按( )

  A.追究违约金

  B.返还财产

  C.赔偿损失

  D.追究处罚金

  E.追缴财产

  30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )

  A.有仲裁协议

  B.熟悉仲裁规则

  C.有具体的仲裁请求和事实、理由

  D.自己认为能够胜诉

  E.属于仲裁委员会受案范围

  答案:

  1、ADEF 2、BCDE 3、ABC 4、CDEF 5、ACD

  6、BDE 7、ABC 8、ABCE 9、BCE 10、ACE

  11、ABD 12、ABC 13、ABCD 14、BC 15、BD

  16、BD 17、AD 18、ABC 19、ABCD 20、ABCEFG

  21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD

  26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE

监理合同 篇7

  第1题

  对已完成施工图设计的小型工程,进行施工招标时,可采用()合同。

  A.单价

  B.总价

  C.成本加酬金

  D.计划价格

  正确答案:B

  第2题

  设计招标应采用()方式进行招标。

  A.公开

  B.方案竞选

  C.询价

  D.邀请

  正确答案:B

  第3题

  工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为()日。

  A.承包人第一次提交竣工验收报告

  B.承包人修改后再次提请竣工验收

  C.最终验收合格

  D.办理竣工验收手续

  正确答案:B

  第4题

  发包人为勘察人提供的现场工作条件不包括()。

  A.拆除地上、地下障碍物

  B.提供勘察设备

  C.落实土地征用

  D.修好通行道路

  正确答案:B

  第5题

  承包人于某日收到了竣工结算价款,则应当在()内将竣工工程交付发包人。

  A.7日

  B.14日

  C.28日

  D.42日

  正确答案:B

  第6题

  债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时,()。

  A.需经对方同意

  B.无需经对方同意,但应通知对方

  C.无需经对方同意,也不必通知对方

  D.需经对方同意,但要办理公证

  正确答案:A

  第7题

  发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。()后,及时办理竣工结算价款的支付手续。

  A.施工全部完毕

  B.保修期满

  C.试车合格

  D.竣工验收报告被批准

  正确答案:D

  第8题

  施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使()。

  A.同时履行抗辩权

  B.代位权

  C.撤销权

  D.不安抗辩权

  正确答案:D

  第9题

  某建筑材料采购合同,既约定了违约金,又约定了定金。当一方违约时,守约方()。

  A.必须适用违约金条款

  B.必须适用定金条款

  C.可以选择适用违约金或定金条款

  D.两者都不能适用,因约定无效

  正确答案:C

  第10题

  某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的.材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是()。

  A.试验室只接受发包人指示的试验项目

  B.试验室应完成承包人要求的试验项目

  C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责

  D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

  正确答案:C

监理合同 篇8

  1、下列关于建设工程合同的说法中错误的选项是(C )

  A、建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同

  B、建设工程合同不是双务、有偿合同

  C、建设工程合同是一种要式合同

  D、建设工程合同是一种诺成合同

  2、将建设工程合同按承发包的工程范围划分,分类不正确的是 ( B )。

  A、建筑工程总承包合同 B、建筑工程设计合同

  C、建筑工程承包合同 D、建筑工程分包合同

  3、将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的'是 ( C )

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本合同 D、成本加酬金合同

  4、某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人( D )。

  A.20万元 B.10万元 C.2万元 D.4万元

  5、建筑工程合同主体一般只能是(B )。

  A.公民 B.法人 C.其他组织 D.公民和法人

  6、下列关于业主享有的权利,说法错误的是( C )

  A、业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权

  B、业主有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

  C、监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

  D、业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

  7、(A )是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。

  A、买卖合同 B、货物运输合同 C、保险合同 D、租赁合同

  8、租赁合同的形式没有限制,租赁期限在(C )以上的,应当采用书面形式。

  A、一个月 B、五个月 C、六个月 D、一年

  9、租赁期间届满,承租人应当返还租赁物。返还的租赁物应当符合按照约定或者租赁物的性质使用后的状态。当事人也可以续定租赁合同,但约定的租赁期限自续定之日起不得超过( D )年。

  A、5 B、10 C、15 D、20

  10、(B )适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

  A、总价合同 B、单价合同 C、成本加酬金合同 D、计量估价合同

【监理合同】相关文章:

监理的合同03-05

监理的合同03-05

监理合同02-10

监理合同03-06

委托监理合同02-09

建设监理合同04-11

监理的合同15篇04-01

监理委托合同09-26

装修监理合同01-03

工程监理合同02-27