监理合同

时间:2023-05-21 15:00:10 合同范本 我要投稿

监理合同汇总十篇

  在人们的法律意识不断增强的社会,合同的法律效力与日俱增,签订合同能够较为有效的约束违约行为。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家收集的监理合同10篇,欢迎阅读与收藏。

监理合同汇总十篇

监理合同 篇1

  一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称本工程)概况如下:

  工程名称:_________;工程地点:_________;工程规模:_________;总投资:_________;监理范围:_________。

  二、本合同中的措词和用语与所属的监理合同条件及有关附件同义。

  三、下列文件均为本合同的.组成部分:

  1.监理委托函或中标函;

  2.工程建设监理合同标准条件;

  3.工程建设监理合同专用条件;

  4.在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

  四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。本合同的监理业务自_________年_________月_________日开始实施,至_________年_________月_________日完成。本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本_________份,各执_________份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

监理合同 篇2

  委托人:(甲方)

  受托人:(乙方)

  1. 甲方委托乙方,按本合同书要求进行工程项目的施工监理。

  2. 监理范围:

  3. 委托监理期限: 至

  4. 总费用为:万元。

  5. 乙方接受甲方委托,签订本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为“本合同书”)。本合同经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,双方各持合同正本一份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。

  本合同书签于

  地点:

  甲方(公章) 乙方(公章)

  法定代表人 法定代表人

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  邮政编码: 邮政编码:

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

监理合同 篇3

  1.监理合同除具有委托合同的共同特点外,还具有( )特点。

  A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力

  B.委托的工作内容必须符合工程项目建设程序,遵守有关法律、行政法规

  C.委托合同的标的是服务

  D.委托合同应具有标准形式

  E.当事人双方之间建立的债权和债务关系

  答案ABC

  2.《建设工程委托监理合同》中明确的内容有( )。

  A.工程概况

  B.合同生效日期

  C.项目总投资

  D.酬金支付方式

  E.可行性研究

  答案ABCD

  3.对委托人和监理人有约束力的合同,除双方签署的合同外,还包括( )文件。

  A.监理委托函或中标函

  B.建设工程委托监理合同标准条件

  C.建设工程委托监理合同专用条件

  D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件

  E.双方来往的信件和书面文件

  答案ABCD

  4.委托人对合同履行的监督控制权的说法,正确的是( )。

  A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

  B.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意

  C.监理人转让义务,必须经委托人书面同意

  D.监理人转让利益,不需委托人书面同意

  E.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意

  答案ABC

  5.根据《建设工程委托监理合同》规定,监理人对( )有建议权。

  A.生产工艺设计变更

  B.工程分包人的资格

  C.设计标准

  D.调换承包人工作不力的有关人员

  E.规划设计

  答案ACE

  6.以下属于监理人的监督控制权的是( )。

  A.向承包人提出建议

  B.对施工进度的监督

  C.征得委托人同意,发布开工令

  D.对工程上使用的材料和施工质量进行检验

  E.工程设计变更的审批

  答案ABCD

  7.监理人的附加工作包括( )。

  A.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作 B.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间

  C.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量

  D.非监理人原因使承包合同不能按时竣工而延长的监理时间

  E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

  答案CDE

  8.合同有效期是指( )。

  A.监理人的责任期 B.从双方签订合同到监理单位收到监理尾款止

  C.开工到竣工 D.双方磋商日始到完成所有义务止

  E.合同双方协商一致的日期

  答案AB

  9.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定,委托人的义务包括( )。

  A.提供开展监理业务所需的外部条件

  B.提供与本工程有关的设备生产厂名录

  C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

  D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

  E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系

  答案ABDE

  10.委托监理合同中,属于监理人的义务的有( )。

  A.按合同约定派驻人员

  B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

  C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

  D.负责工程施工中有关各方的协调管理

  E.负责办理施工有关的行政批准手续

  答案ABD

  11.对监理人的禁止行为有( )。

  A.不得接受承包人的报酬 B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动

  C.不得泄露与本工程有关的保密资料

  D.不得泄露设计人申明的秘密

  E.不得参与合同的协调管理工作

  答案ABCD

  12.关于监理人的责任限度说法正确的是( )。

  A.监理人在责任期内,因过失造成损失,要负监理失职的责任

  B.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责

  C.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任

  D.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失,承担相应责任

  E.因监理人失职造成损失,监理应承担全部责任 答案ABC

  13.正常监理工作酬金中的'直接成本包括( )。

  A.监理人员的基本工资

  B.监理人员的补助费

  C.监理单位的业务培训费

  D.监理单位的资料购置费

  E.监理使用仪器的摊销费

  答案ABE

  14.我国现行的监理费计算方法有( )。

  A.按监理工程概预算的百分比计算

  B.按参与监理工作的年度平均人数计算

  C.由委托人和监理人按商定的其他方法计算

  D.中外合资、合作、外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定

  E.按委托人提出的方法

  答案ABCD

  15.有关监理合同双方关系的说法正确的是( )。

  A.由非监理人原因使监理工作延误,监理人应得到附加工作酬金

  B.监理合同的变更只需委托人同意

  C.当事人一方要求解除合同时,应当在一周内通知对方

  D.变更合同必须采取书面形式

  E.监理合同的终止不影响双方的权利和义务的责任

  答案ADE

  16、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有( )。

  A.监理工程师主持下发包人和承包人达成的和解协议

  B.建设行政管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书

  D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书

  E.合同管理机关主持下发包人和承包人达成的调解协议

  答案:CD

  17、下列有关违约金的述中,错误的有( )。

  A.合同中必须约定违约金

  B.约定的违约金低于实际损失,当事入可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

  C.约定的违约金过分高于实际损失,当事人必须按约定的违约金执行

  D.合同中未约定违约金,当事人一方可以要求对方依法支付违约金

  E.违约方支付违约金后,对方仍有权要求其履行债务

  答案:ACD

  18、依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。

  A.合同履行过程中发生不可抗力

  B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

  C.当事人一方迟延履行主要债务

  D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

  E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

  答案:ABDE

  19、某投标由银行出具投标保函,发生下列( )情况时,可以没收投标保证金。

  A.投标人提交的投标文件被确认无效

  B.投标人在开标前撤回投标文件

  C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

  D.中标后,无正当理由投标人拒绝订立合同

  E.中标人根据规定未能提交履约保证

  答案CDE

  20、施工企业准备以汇票向债权人提供担保。下列关于该担保的说法中,正确的有( )。

  A.该担保方式是质押

  B.该担保方式是抵押

  C.施工企业应当将汇票交付债权人

  D.双方应当办理登记

  E.汇票仍由施工企业保管

  答案AC

监理合同 篇4

  单选题及答案(共20题)

  1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。

  A、抵押

  B、提存

  C、留置

  D、质押

  2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。

  A、合同

  B、行政手段

  C、经济基础

  D、文化建设

  试题来源:20xx版监理工程师执业资格考试宝典

  【免费体验】20xx监理工程师历年真题+题库+错题练习

  监理工程师培训招生:精讲班+冲刺班+全真摸底评测

  查看试题答案,请扫描二维码,立即获得本题库手机版

  快速联系通道

  全国统一服务热线:4000-525-585!

  3、代理具有的特征中不包括( )。

  A、代理人对代理行为承担民事责任

  B、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

  C、代理人以被代理人的名义实施代理行为

  D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志

  4、建筑工程一切险的保险人对因( )造成的损失不负责赔偿。

  A、暴雨、洪水

  B、人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象

  C、无法控制并造成物质损失的突发性事件

  D、领有公共运输行驶执照的,或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失

  5、建设工程合同的特征不包括( )。

  A、合同主体的严格性

  B、合同标的的特殊性

  C、合同执行的公平性

  D、合同履行期限的长期性

  6、下列担保方式中,( )是一种比较强烈的担保方式,必须依法行使。

  A、质押

  B、留置

  C、抵押

  D、定金

  7、为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。

  A、委托代理

  B、法定代理

  C、指定代理

  D、无权代理

  8、保证合同的'内容不包括( )。

  A、被保证的主债权种类、数额

  B、保证担保的范围

  C、债务人履行债务的期限

  D、债务人的偿还方式

  9、下列合同中,属于从合同的是( )。

  A、赠与合同

  B、担保合同

  C、建设工程合同

  D、加工承揽合同

  10、投标人应提交规定金额的投标保证金,并作为其投标书的一部分,数额不得超过招标项目估算价的( )。

  A、1%

  B、2%

  C、5%

  D、10%

  11、保险制度上的危险是一种损失发生的不确定性,其表现不正确的是( )。

  A、发生方式的不确定性

  B、发生与否的不确定性

  C、发生时间的不确定性

  D、发生后果的不确定性

  12、作为转移工程风险,取得经济保障的有效手段,受到广大工程业主、承包商、分包商等工程有关人士的青睐的是( )。

  A、建筑工程一切险

  B、安装工程一切险

  C、第三者责任险

  D、施工企业职工意外伤害险

  13、在现代经济生活中,大部分合同都是( ),这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

  A、双务合同

  B、诺成合同

  C、单务合同

  D、无偿合同

  14、由国务院有关行业主管部门和招标人根据需要编制的是( )。

  A、合同附件格式

  B、合同条款

  C、专用合同条款

  D、评审标准

  15、可以不进行招标的是( )。

  A、使用国际组织或者外国政府资金的各类建设项目

  B、采购人依法能够自行建设、生产或者提供

  C、使用国有资金投资项目

  D、施工单项合同估算价在200万元人民币以上

  16、给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于( )天。

  A、5

  B、7

  C、14

  D、21

  17、公开招标在开标时,应当由( )。

  A、招标人主持,投标人自愿参加

  B、招标人主持,所有投标人均应参加

  C、招标监督机构主持,投标人自愿参加

  D、招标监督机构主持,所有投标人均参加

  18、适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

  A、综合评估法

  B、最低评标价法

  C、理论换算法

  D、经验鉴别法

  19、鉴于设计任务本身的特点,设计招标通常采用( )竞选的方式招标。

  A、设计方案

  B、图纸

  C、设计元素

  D、设计背景

  20、取得( )的企业,可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。

  A、工程设计专项资质

  B、工程设计专业资质

  C、工程设计行业资质

  D、工程设计综合资质

  1、D 2、B 3、A 4、D 5、C

  6、B 7、B 8、D 9、B 10、B

  11、A 12、A 13、B 14、C 15、B

  16、A 17、B 18、B 19、A 20、D

监理合同 篇5

  委托人(全称):

  监理人(全称):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 工程规模:

  4、 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。

  二、词语限定

  协议书中相关词语含义与通用条件中定义与解释相同。

  三、组成本合同文件

  1、 协议书;

  2、 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

  3、 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

  4、 专用条件;

  5、 通用条件;

  6、 附录,即:

  附录A 相关服务范围和内容

  附录B 委托人派遣人员和提供房屋、资料、设备

  本合同签订后,双方依法签订补充协议也是本合同文件组成部分。

  四、总监理工程师

  总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号:

  五、签约酬金

  签约酬金(大写):( )。

  包括:

  1、 监理酬金:

  2、 相关服务酬金:

  其中:

  (1)勘察阶段服务酬金:

  (2)设计阶段服务酬金:

  (3)保修阶段服务酬金:

  (4)其他相关服务酬金:

  六、期限

  1、 监理期限:

  自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  2、 相关服务期限:

  (1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  (2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  (3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  (4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。

  七、双方承诺

  1、 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

  2、 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

  八、合同订立

  1、 订立时间:年 月 日。

  2、 订立地点:

  3、 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执**

  委托人:(盖章) 监理人:(盖章)

  住所: 住所:

  邮政编码: 邮政编码:

  法定代表人或其授权 法定代表人或其授权

  代理人:(签字) 代理人:(签字)

  开户银行: 开户银行:

  账号: 账号:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  电子邮箱: 电子邮箱:

监理合同 篇6

  1.下列属于要约的是( )。

  A.招标公告

  B.投标书

  C.寄送的价目表

  D.招股说明书

  答案B

  2.要约人要撤销要约,撤销要约通知应在( )到达对方。

  A.要约到达对方之前

  B.对方发出承诺之前

  C.对方承诺要达要约人之前

  D.对方承诺生效之后

  答案B

  3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,( )日合同成立。

  A.要约生效

  B.承诺生效

  C.双方当事人签字或者盖章

  D.附生效期限的合同期限界至

  答案B

  4.关于无效合同,下列说法错误的是( )。

  A.违反了法律规定的条件

  B.自订立起就没有法律效力

  C.不受到法律保护

  D.自宣布无效之日起无效

  答案D

  5.合同可变更、撤销的前提是( )。

  A.损害国家利益

  B.违反法规

  C.当事人提出请求

  D.当事人一方违约

  答案C

  6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的`是( )。

  A.不影响合同的效力

  B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效

  C.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人

  D.部分影响合同的效力

  答案D

  7.A公司欠银行贷款200万元,现该公司将一部分资产分离出去,另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题,存在以下意见,其中正确的是()。

  A.应当由A公司承担清偿责任

  B.应当由B公司承担清偿责任

  C.应当由A公司和B公司承担连带责任

  D.A公司和B公司均不再承担清偿责任

  答案C

  8.合同履行的前提和依据是( )。

  A.有效的合同

  B.合同法

  C.诚实信用原则

  D.合同生效

  答案A

  9.履行地点不明确的,交付不动产时,应在( )履行。

  A.不动产所在地

  B.不动产承包人所在地

  C.不动产发包人所在地

  D.双方约定地

  答案A

  10.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则( )。

  A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

  B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

  C.无论上涨还是下降均按新价格执行

  D.无论上涨还是下降均按原合同价执行

  答案D

监理合同 篇7

  委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。

  一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

  工程名称:

  工程地点:

  工程规模:

  总 投 资:

  二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的`定义相同。

  三、下列文件均为本合同的组成部分:

  1、 监理投标书或中标通知书;

  2、 本合同标准条件;

  3、 本合同专用条件;

  4、 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

  四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

  五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。

  本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。

  本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。

  委托人:(签章) 监理人:(签章)

  法定(委托)代表人: (签章) 法定(委托)代表人:(签章)

监理合同 篇8

  一、监理合同协议书

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  本协议书由(发包人全称)(以下简称“发包人”)为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。

  鉴于发包人已委托监理人为 项目工程第 监理合同段提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议:

  一、项目概况

  (1)项目名称:;

  (2)工程名称:;

  (3)工程地址:;

  (4)工程内容:;

  (5)资金来源:;

  (6)总监理工程师(或驻地监理工程师)姓名及证书号码: 。

  二、工程监理范围

  监理范围: 。

  三、监理服务期

  监理服务期: 个月(其中:施工准备阶段个月,施工阶段监理 个月,交工验收与缺陷责任期阶段监理 个月)。

  四、监理服务费用

  1. 监理服务费总价:(大写)元(¥;

  其中:施工阶段监理服务费 元;

  交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费

  2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数:

  五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

  六、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。

  (1)监理合同协议书及附件;

  (2)中标通知书;

  (3)投标文件;

  (4)合同专用条款;

  (5)合同通用条款;

  (6)工程专用规范;

  (7)监理规范;

  (8)技术规范;

  (9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

  上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

  七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。

  八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。

  九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约担保金后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

  十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份,双方各执 份。

  发包人: (全称)(盖章)监理人: (全称)(盖章)

  法定代表人法定代表人

  或其授权的代理人: (签字)或其授权的代理人: (签字)

  日 期:年 月 日日 期:年 月 日

  单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电子邮箱: 电子邮箱:电话: 电话: 传真:传真: 开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:

  二、廉政合同书格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  廉政合同书

  根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金安全和有效使用以及投资效益,建设工程的项目法人 (全称)(以下简称“甲方”)与监理单位 (全称)(以下简称“乙方”),特订立如下合同。

  1.甲乙双方的权利和义务

  (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的'有关规定。

  (2)严格执行 (项目名称)的合同文件,自觉按合同办事。

  (3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

  (4)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

  (5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  (6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  2.甲方的义务

  (1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

  (2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (3)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  (4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目的活动。

  3.乙方的义务

  (1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

  (2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

  (3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

  (4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  (5)乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品,不得在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

  4.违约责任

  (1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

  (2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

  5.双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。

  6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程竣工验收后止。

  7.本合同作为__________项目 __________标段施工监理合同的附件,与工程监理合同具有同等的法律效力,经合同双方签署并加盖公章后立即生效。

  8.本合同正本一式二份,副本八份,合同双方各执正本一份,副本四份,送交甲乙双方的监督单位各一份。当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

  甲 方: (单位全称) (盖章) 乙方:(单位全称)(盖章) 法 定 代 表 人法 定 代 表 人或或

  其委托代理人: (职务)其委托代理人: (职务)

  (姓名)(姓名) (签字)(签字)

  地 址:地址:

  电话: 电话:

  日期: 日期:

  甲方监督单位(全称):(盖章) 乙方监督单位(全称): (盖章)

  三、工程质量责任合同格式

  (本格式编排在招标文件中,供投标人参考,投标时不需填写)

  工程质量责任合同

  为贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》有关文件精神,建立工程质量项目法人责任制、工程质量终身制,结合福建省公路工程建设管理体制的实际情况, (业主全称)(下称“甲方”)与 (监理单位全称) (下称“乙方”),特订立如下质量责任合同。

  第一条 责任总目标

  1、本项目质量总目标:合格

  2、监理单位所监理的工程无重大工程质量事故。

  第二条 甲乙双方的权利和义务

  1、严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

  2、严格执行本工程施工监理合同、施工合同文件。

  3、双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则,不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。

  4、发现对方在施工监理业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  5、发现对方严重违反监理合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

  第三条 甲方的义务

  1、甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料。

  2、甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准、规范进行施工监理。

  3、甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位、个人承包或分包施工监理任务。

  第四条 乙方的义务

  1、监理单位就本监理合同段的工程监理质量对项目法人全面负责,并承担由于监理工作的失职或渎职造成的质量事故责任。监理单位的法定代表人对其经手的监理工程因监理工作失职或渎职造成的质量事故负终身责任。

监理合同 篇9

  第一部分 协议书

  建设单位(全称): 委 托 人(全称): 监 理 人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.工程名称:

  2. 工程地点:

  3. 工程规模:

  4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。

  二、词语限定

  协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

  三、组成本合同的`文件

  1. 协议书;

  2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

  3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

  4. 专用条件;

  5. 通用条件;

  本合同签订后,三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

  四、总监理工程师

  总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。

  五、签约酬金

  1、签约酬金(大写): (: )。 包括:

  1、监理酬金;

  2、相关服务酬金。

  2、计费办法:

  (1)、公开招标监理项目计费办法以预算清单编制依据为准,

  (2)、县工程监理机构库内抽取监理项目计费方式根据〔xxxx〕xx号的规定,参照〔xxxx〕xx号文件《xxxxxxxxxxxxxxxxx》的规定执行。

  3、结算方式:结算时,根据实际监理范围的工程造价,按预算编制(招标项目)或监理机构库管理办法规定的相同取费标准及系数,并按投标优惠率(招标项目)计算监理费,最终以xxxxxxxxxxx审核为准。

  六、期限 监理期限:

  自 年 月 日始,至 年 月 日止(延期不增加费用)。

  七、双方承诺

  1. 监理人向建设单位及委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

  2. 建设单位及委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供必要的配合和资料,并按本合同约定支付酬金。

  八、合同订立

  1. 订立时间: 年 月 日。

  2. 订立地点: 。

  3. 本合同一式 柒 份,具有同等法律效力,建设单位 贰 份,委托人 贰 份,监理人 叁 份。

  建设单位:(盖章)

  委托人:(盖章) 监理人:(盖章) 地址: 法定代表人 (或)授权委托人: 开户银行: 账号: 邮编: 电话:

  地址: 法定代表人 (或)授权委托人:邮编: 电话:

  地址: 法定代表人 (或)授权委托人: 开户银行: 账号: 邮编: 电话:

监理合同 篇10

  1.建设单位在( )合同中承担了项目的全部风险。

  A.单价

  B.总价可调

  C.总价不可调

  D.成本加酬金合同

  2.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工,导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告,5月10日开始进行5天启动连续试车,结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作,并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求,参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以( )的时间与合同工期比较,判定承包人是提前竣工还是延误竣工。

  A.2月1日至5月10日

  B.2月1日至5月25日

  C.2月10日至5月26日

  D.2月10日至6月1日

  3.承包商的施工虽已达到基本竣工的条件。但由于受非承包商原因的外部客观条件影响而不能进行竣工检验,对该部分工程工程师应认为( )。

  A.已经竣工不需再进行竣工检验

  B.已经竣工但还需在缺陷通知期内进行补充检验

  C.需经检验后才能判定是否竣工

  D.尚未竣工

  4.业主对分包合同的管理主要体现在( )。

  A.对分包合同权利义务如何约定

  B.对分包工程的批准

  C.对分包合同当事人的选择

  D.对分包工程发布开工令

  5.FIDIC分包合同条件规定,如果属于工程师不认可分包商报表中的某些款项,( )在应付款日之前及时将扣发或缓发分包款的理由通知分包商,承包商则不承担逾期付款的责任。

  A.工程师

  B.业主

  C.承包商代表

  D.工程师代表

  6.FDIC施工合同条件规定的保留金属于( )。

  A.合同价内的暂列金

  B.业主应交付的预付款

  C.承包商应交付的定金

  D.承包商应得的工程款

  7.依据FIDIC施工合同条件,工程师颁发的工程接收证书表明( )。

  A.工程照管责任移交

  B.承包合同的.全部义务已完成

  C.缺陷通知期开始

  D.可以办理竣工结算

  8.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定,下列表述正确的是( )。

  A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

  B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

  C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

  D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

  9.依据FIDIC施工合同条件,有关指定分包商的特点表述正确的是( )。

  A.合同关系主体为业主和指定分包商

  B.指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

  C.承包商对指定分包商违约的行为承担责任

  D.由工程师负责协调管理

  10.FIDIC施工合同条件中的暂列金,是( )的一项款额。

  A.不计入合同价格之内

  B.用于不可预见项目使用

  C.由工程师或承包商代表控制使用

  D.专门用于承包商施工范围内工程使用

  答案: 1.D 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D 9.B 10.B

【监理合同】相关文章:

监理的合同03-05

监理的合同03-05

监理合同02-10

监理合同03-06

监理委托合同09-26

建设监理合同04-11

关于监理合同04-16

2022监理合同04-15

监理合同模板04-24

水利监理合同03-17