材料供应合同集合7篇
随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编整理的材料供应合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
材料供应合同 篇1
合同编号：_______________
甲方：___________________
乙方：____________________
一、甲方向乙方购买下列产品(价格单位为人民币元)
产品名称：____________________
配置 ：____________________
单价 ：_______________________
数量 ：________________________
合计 ：________________________
共计：_________________________
共计人民币(大写)：___________
二、技术支持与服务
1. 产品的'技术标准符合国家标准。
主机三年有限保修：主板、cpu、内存、硬盘等保修三年; (第一年免费保修;第二、三年返修)光驱、软驱免费保修一年。
2. 本公司可根据客户需求安装linux操作系统，如果应客户要求安装其它操作系统而引起的版权问题本公司概不负责。
三、交货时间：_________________________交货地点：_________________________
交货方式：_________________________付款方式：_____________________________
四、为缩短订货期，买方可以用传真方式订货，传真需加盖买方公章并由法定代表人或委托代理人签名，卖方在收到上述传真件后即加盖印章传真给买方，即时双方买卖合同成立。买方需及时将二份盖合同章的合同邮寄给卖方，卖方在收到合同原件后，五个工作日内将盖有买卖双方合同章的合同邮寄一份给买方。
五、本合同一式贰份，由双方加盖合同章后生效。
甲方：_______________ 乙方：_______________
代表：_______________ 代表：_______________
开户银行：___________ 开户银行：___________
帐号：_______________ 帐号：_______________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
材料供应合同 篇2
甲方：昆明积木装饰工程有限公司
乙方：
经协商同意，根据公司领导部门的规定，订立合同如下：
第一条材料底单应明细其产品名称、规格、型号、单价、总价等。
第二条产品验收由工地负责人签字确认方可生效。 第三条 产品确定后甲方方可先交付乙方定金，工程施工完后当月月底20号再核对结算。
第四条 交货方式、交货地点，交货时间由双方协商拟定。 第五条 经济承担划分
（一）乙方应负的经济责任
１．产品花色、品种、规格、质量不符规定时，乙方应负责保修、保退、保换。 ２．乙方未按购买材料清单的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。
３．产品质量出现问题时，乙方应负责换货，并承担换货的费用。
４．产品交货时间不符规定时间时，乙方应偿付甲方工程延期损失。
（二）甲方应负的经济责任
１．甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的`规格，应偿付变更部分货款差价。２．甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货，甲方承担运输费用。
第六条 产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请主管部门批准后方能变更。在主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则已方承担甲方工程损失费用。
第七条 甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。
第八条 如因生产工期、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前与甲方协商。
第九条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更。
第十条 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十一条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后１５日内向人民法院起诉。
第十二条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十三条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十四条 本合同共一式2份，由甲、乙双方各执正本一份、副本1份，并报双方材料部各一份。
甲方：昆明积木装饰工程有限公司（盖章）乙方：＿＿＿＿＿＿（盖章）
经办人：李丽萍（盖章） 经办人：＿＿（盖章）
负责人：陈江（盖章） 负责人：＿＿（盖章）
地 址：昆明市西山区十里长街润城一区2栋603 地 址：＿＿＿＿＿＿
电 话：＿＿＿＿＿＿ 电 话：＿＿＿＿＿＿
开户银行、帐号：＿＿＿＿ 开户银行、帐户＿＿＿＿
20xx年03月07日
材料供应合同 篇3
需方：____ （以下简称甲方）
供方：____ （以下简称乙方）
甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，发展长期合作的关系特立本合约书约定条款如下，谨供遵循。
第一条商品质量
1、乙方所提供的商品应符合国家规定标准及法律、法令规定的标准，并提供国家有关职能部门核准的检测报告或合格证书，乙方对所提供商品的安全质量负责，并承担因质量问题的引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有损失（含商誉损失）。
2、乙方保证所提供之商品具有合法的授权生产或销售。如商品属侵犯商品专利权、商标专利权、商标专用权等知识产权或属于假冒伪劣商品，而引起的`一切法律责任及经济损失，完全由乙方承担责任损失，并负担订单金额之20倍赔偿甲方的商誉损失 。
第二条：订货及交货方式
1。 甲方订货时，需 天将所需种类、规格及数量告知乙方经乙方确认。
2。 甲方自行前来提货时，若负责人未同行，则须有经甲方授权委托书之被委托人签字。
第三条：数量及质量验收
1。 产品质量以包装袋上标签纸注明之企业标准为准。
2。 乙方送货至甲方时，在甲方指定交货地点验收产品规格及数量。
3。原材料签收单据必须有后堂厨师长和会计俩人的签字。
第四条：结账方式：甲方每 与乙方结算一次货款，乙方必须带齐相关的结算凭证及发票与甲方结账。以现金支付货款的，必须取得乙方业务人员的签收凭证。
第五条：合同生效日期及期限
本合同经双方签字盖章后生效，有效期为 年 月 日起至 年 月 日止。
第六条：甲方有权对乙方所提供产品按照“产品标准”进行抽查检验，如发现有异味、异色、异样（不属产品本身味道、颜色、规格、重量与标准的），甲方有权对整批产品拒收，其损失由乙方负责，并向甲方赔偿因此而造成的全部损失。
第七条：乙方需按照甲方的订单提供质优、量足、新鲜、无损坏、无挤压的合格的食品，否则甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方自负。乙方负责将产品保质保量地按约定时间送到甲方酒店。
第八条：甲方每日晚上<23：00之前将次日所需的食品品种、规格、数量等用电话或其它书面形式通知乙方，乙方需在次日凌晨11：00之前将甲方所需食品按质按量送到甲方指定的配送中心，在指定的位置堆码整齐，经双方验收无误后签字。如某一原材料供应有变化乙方应在接到定单当晚11：30前通知甲方，否则造成的损失由乙方负责。
第九条：甲乙双方购销的产品品种严格按照附表中约定的规格、单价执行。如果出现主要原材料价格出现上下波动超过5%，双方应另行商定价格，作为本合同的补充条款。
第十条：甲方同意乙方作为 的供应商。乙方必须向甲方一次性缴纳产品质量保证金 仟元，有效期至 年 月 日。自合同签定之日起执行。
第十一条：本合同壹式 份，由签约方各执壹份为凭。
立合同人：
甲方（盖章）：
代 表 人：
地 址：
电 话：
乙方（盖章）：
代 表 人：
地 址：
电 话：
签约日期：二零 年 月 日
材料供应合同 篇4
甲方：
乙方：
甲乙双方依据中华人民共和国合同法及其他有关法律法规，在平等互利基础上，经友好协商，现就乙方向甲方材料配送事宜，一致达成如下协议：
一、甲方的权利和义务
1.甲方根据工程需要填写材料清单，加盖公司专用印章后经主管部门经理签字方可到乙方处配料。甲方专用印章与主管经理签字，及盖有甲方公章的营业执照复印件须留给乙方备案，以使乙方在供货时核对并作为此材料供应合同的附件。(除签字备案人员之外任何人签批的材料单均属无效，如因乙方疏漏而造成的损失甲方不承担责任)
2.甲方现场监理(或督导员)在接到送货清单后，仔细清点数量、规格、种类等，并检验质量，发现不合格的材料，乙方应及时负责退换。
3.甲方在施工过程中，要严格按照施工要求施工，如因甲方施工不当而出现的工程质量问题，由甲方自行负责，或由于甲方现场材料保管不善而造成的损失，也由甲方自行负责。
4.甲方应采取有效措施，尽量减少退换货数量。
二、乙方的权利和义务
1.乙方应向甲方提供营业执照副本复印件(需加盖公章)，免费提供甲方所需的'样品及相关产品的宣传资料和检验报告。应确保检测资料的真实性，须加盖乙方公章，否则造成一切损失由乙方负责。
2.乙方接到甲方配料单后，应按甲方要求将材料准时送到(接到材料单24小时以内)施工现场。乙方承担向甲方所供材料货款壹仟元以上材料送货责任。
3.材料价格以双方商定价格为准，若市场价格发生浮动，乙方应在变动前一星期以书面形式通知甲方，具体变更双方协商为宜。
4.甲方在承接的工程中使用乙方配备的材料，乙方须提供真正符合国家质量标准的装饰材料系列，否则造成的损失由乙方全权负责。
5.乙方每半年向甲方提供其产品的各种检测报告，并保证其真实性。在甲方正常使用中，若出现假伪材料或材料中有害气体排放超标等问题，经有关部门鉴定确属产品责任，乙方负责给甲方此批材料款的双倍赔偿金额。
6.甲方确定乙方为定点配货中心，若因其他原因更改经营材料地点，乙方提前一个月通知甲方，双方协商一致后解除合同。若在合同期间，甲方从乙方以外的其他处购买乙方已有材料，甲方应向乙方支付所发生材料款的1%违约金。
7.乙方向甲方提供的所有装饰材料都必须符合甲方材料单所开具的规格、品牌、及数量要求，不得有假冒伪劣商品，如出现假冒伪劣材料，乙方须支付合格材料价双倍的违约金，并承担由此造成的各种损失。
8.乙方需在每月月底交纳甲方双方协定好的材料佣金。否则甲方有权终止此协议。
9.本协议签定之日起，乙方需向甲方支付材料质量保证金人民币_______________________元整，本协议解除后，甲方将退还乙方此质量保证金。
三、工程运作的相关问题
1.双方按照现金方式结帐，具体办法如：甲方货款到后乙方负责发货。如与特殊情况由双方具体协商。
2.对于甲方未使用的少量材料，乙方负责将其拉回退换。
3.当需要更换材料时，乙方应在接到甲方通知24小时内负责更换，逾期甲方有权处罚乙方。
四、乙方按甲方要求提供“金桥伟业装饰工程专用”标签。
五、甲方不负责退还材料的运费。
六、本合同一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。
七、本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成，双方均可向太原仲裁委员会申请仲裁。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
代表人(签章)： 代表人(签章)：
年 月 日 年 月 日
材料供应合同 篇5
发包人：
承包人：
xx小区安置房建设项目是区政府20xx年实施的棚户区改造和安置项目，该项目由徐州飞腾房地产公司负责建设，因开发商资金链断裂等原因，安置房未能如期交房，给拆迁户生活带来不便。为尽快解决该问题，现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目后续建设工程建筑材料供应事项协商一致，订立本合同书。
一、工程概况
工程名称： xx小区材料供应分包工程
工程地点： xx小区
二、工程承包范围
承包范围： xx小区后续工程建筑材料供应、水电供应、办公材料、点工、工地看护等事宜。
三、合同工期
开工日期：20xx年 08月 01 日
竣工日期：至工程竣工
四、付款方式
1.支付 20 万元，用于自工程复工以来已发生的一些费用。同时，承包方正常履行合同承包范围内所约定的事宜。
2.后续工程款，由审计部门跟踪审计，按月据实结算。
五、建筑材料质量按国家强制性标准执行
六、违约、索赔和争议
1、发包人承担的违约责任：发包人无正当理由未按合同规定预付工程款，承包人承诺施工不间断，经承包人书面催告后在30日内，仍未支付的，从催告期满之日起，向承包人支付应付款项的人民银行同期贷款利息，直到按合同规定应付工程款支付为止。
2、承包人承担的违约责任：
(1) 发包人首付工程款后，承包人三天内仍不正常进行材料供应的'，发包人停止支付后续工程款并不予进行工程核量审计结算。
(2)工程材料质量达不到合同规定的质量验收标准规范的要求的，承包人承担由此给发包人造成的一切损失，并在发包人指定期限内整改达到合同规定的标准，返工所产生的费用由承包人承担。
九、工程实施过程中，若协议双方发生争议，首先协商解决，协商不成，向工程所在地人民法院依法诉讼解决。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx年08月1日
合同订立地点：
本合同双方约定签订后生效。
承 包 人：(签章) 发 包 人：(签章)
身份证号：
银行卡号：
联系方式：
二○一四 年 八月 一 日
材料供应合同 篇6
买方（甲方：xxxxxxxx
卖方（乙方：xxxxxxxx
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑装潢材料（以下简称为货物采购事宜协商订立本合同。）
第一条使用货物工程概况
1。工程名称：xxxxxxxxxx
2。工程地点：xxxxxxxxxx
第二条付款方式
1。按供货量付款：
甲方于本合同签订之日起乙方每供货货款达十万元人民币后xx日内，甲方支付该批货物价款，本合同约定的货物全部供应完毕后xx日内，甲方一次付清所有货款。
第三条交（提货方式）
1。交（提货方式：乙方负责送货。
2。甲方指定的货物签收人：
姓名
电话
身份证号
第四条货物的验收及检测
1。乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并带给复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当带给报关单等进口凭证。乙方未能带给上述资料的，甲方有权拒收。
2。甲方应当在货物交接时对货物的`品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的。
3。甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不贴合约定技术质量要求的，甲方有权退货。
第五条双方其他义务
1。甲方义务
（1）甲方应当提前xx日就送货的具体时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认。
（2）甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
2。乙方义务
（1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
（2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
（3）乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第十二条其他
约定
1。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式xx份，甲方xx份，乙方xx份，具有同等法律效应。
甲方：
乙方：
电话：
电话：
材料供应合同 篇7
合同编号：_________
签订地点：
签订时间：年 月 日
甲方：
乙方：
第一条 标的、数量、价款及交货时间
标的名称规格型号计量单位数量单价金额供应时间
合计
以上数量只用作供应计划估算，具体结算方量按第四条约定方法结算。
第二条 质量标准
第三条 计量及供应办法
第四条 运输方式和到达工地及费用负担
1、乙方负责材料、车辆的组织及运输并负责平整。
2、在甲方现场工作人员的指挥下进行施工。
第五条 检验标准、方法、地点及期限
按港口工程试验规程规定进行抽样检验，如不符合质量要求，一律给予返回。地点：施工现场。
第六条 结算方式、时间及地点
施工单位、监理单位共同组织验收，达到设计施工规定的要求。在建设单位验工计价后，按实际施工数量作为结算计量依据，甲方付给乙方70%材料款，剩余部分作为下旬的保证金。
第七条 本合同解除的条件及违约责任
乙方的材料数量不能满足工程需要；乙方的'材料质量达不到验收标准；，乙方承担违约责任和相关费用，甲方可另选供应商。
第八条 合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，依法向甲方集团公司所在地仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
第九条 其他约定事项
1、本合同自签字、盖章之日起生效。
2、本合同自供应完，货款接清后自行解除。
3、本合同一式六份，双方各执三份。
甲方（章） 乙方（章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
邮政编码： 邮政编码：
【材料供应合同】相关文章：
材料供应合同11-08
供应材料合同11-24
材料供应合同11-07
工程材料供应合同03-17
工程材料供应合同03-17
原材料供应合同03-06
装修材料供应合同12-14
供应工程材料合同02-26
工程材料供应的合同01-10
供应材料合同范本01-20