水电施工合同
随着人们法律观念的日益增强，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的 水电施工合同，欢迎阅读与收藏。
水电施工合同1
合同编号：_________
_________拟修建_________工程，接受了_________的投标，双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币_________。
1.本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的'词语涵义相同。
2.本合同包括下列文件：
协议书;
中标通知书;
投标报价书;
专用合同条款;
通用合同条款;
技术条款;
图纸;
已标价的工程量清单;
经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3.承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4.发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5.本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。
6.本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人：_________承包人：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地址：_________地址：_________
网址：_________网址：_________
电话：_________电话：_________
电传：_________电传：_________
传真：_________传真：_________
电报挂号：_________电报挂号：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
开户银行：_________开户银行：_________
账号：_________账号：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_____
水电施工合同2
发包方：（简称甲方）______
承包方：（简称乙方）______
经甲、乙双方协商，甲方同意将社区维修及改造以包工包料形式发包给乙方施工，就此项目施工事宜，订立本协议：
一、工程项目内容地点：易家墩街陈家墱社区内
1、工程名称：室内维修装饰
2工程内容：室内维修装饰,厨房,厕所墙面,天棚
2、承包付款方式：按乙方进场开工，预付工程款总额的30％，其后按工程进度付款：余下3％验收合格无质量问题一次付清。
二、工程价格：
1、厨卫墙面采用：250×330内墙瓷片铺贴。
2、卫生间、厨房地砖采用：300×300防滑地砖。
3、铝合金无烟灶台180元／㎡。
4,内墙涂料立帮美得丽600,23元／㎡
4、其他未涉项目，按市场价格甲、乙双方商定价结算。
三、甲方责任：
l、甲方负责现场施工质量监督。
2、甲方负责协调施工期间周围居民与施工所产生的矛盾。
3、甲方负责办理施工所需证件及协调相关执法部门的'工作。
4、甲方负责施工中水电供应,确保乙方施工所需水电供应。
5、甲方负责联系乙方施工人员住宿及材料堆放场地
6,若甲方更改项目,应承担一切费用。
四、乙方责任：
1、乙方保证按合同工期完工（如遇特殊原因，工期顺推）。
2、乙方施工必须保证质量。
3、乙方施工应尽量避免发生噪音，惊扰周围居民。
4、施工期间，乙方应保证安全施工、
5：乙方必须服从甲方人员管理
五、施工工期：
自二Oxx年x月x日起正式施工至二Oxx年x月x日止全面完工，共计______
六、付款方式：
1、 乙方进场后首付工程款总金额的30％；
2、 竣工验收合格后,依据乙方决算表甲方据实结清；
3、未列入预算，预算报价单则，按实际增加结算。
七、工程验收：
1 , 乙方每项工程完工后,向甲方申报竣工验收通知,三天内甲方组织人员进行验收、
2 , 验收标准以国家相关验收评定标准为依据、
3 , 因乙方原因造成不合格的,由乙方承担返工费用,工期不得顺延,由甲方原因造成,由甲方承担返工费用,工期顺延、
八、合同期限：
1、本合同双方代表签字盖章后生效,工程完工后并付清全部工程款,
2 、合同执行期间,双方如发生争议,应协商解决,如协商无效,双方均可向仲裁部门申请仲裁、
3、本合同未尽事宜，由双方协商解决；
4、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方代表签字：______
乙方代表签字：______
立合同日期：20xx年x月x日
水电施工合同3
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就 小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程承包范围
工程范围与内容：施工图内所有的水电、 (施工图重大改变后工程量另行计算)
(1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点;
(2)室内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井;
(3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;
(4)室内照明灯具及开关预埋及安装;
(5)防雷接地安装;
四、工程承包方式：
包人工，按图施工，所有材料，辅材及施工机械，由甲方提供。
五、合同价款
本合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工.
六、付款和结算方式
按月完成工程量的80%结算，于次月5日前付清工程完工后付至总量的95%，三个月后付清另5%保修金。
七、设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
八、材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材，辅材均由甲方采购供应。 2水电安装的'所有工器具甲方提供，甲方不提供相应的工器具，另加1元/平方。
九、双方职责
1、甲方职责
(1)按时甲方提供的给排水、电气、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。
(2)甲方指定 现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证，负责材料报验、资料整理。
(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。
(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修。
(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。
(6)甲方提供乙方工人宿舍、伙房及生活用水用电。
2、乙方责任
(1)土建面积、施工图内所有的水电、(不含消防及弱电安装工程)。
(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到验收标准。
(3)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。
十、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，造成甲方损失的由乙方负责相应赔偿。
(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮70%后作为结算价款付给乙方。 十一、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
单位盖章： 身份证号码：
联系电话： 联系电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
水电施工合同4
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建筑部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合当地市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：融创“书香佳苑”
工程地址：福鼎市桐山街道小路片区
建筑面积：商住1#-9#楼市场1#、2#楼合计.92㎡
二、承包范围
本工程的施工图纸、会审纪要、设计变更中所有的给排水、电气（强、弱电、不含消防弱电联动系统工程）安装工程所包含的全部内容。
A、给排水部分：
①给水部分：从小区自来水公司总水表后所有承包范围内的给水部分（总平给水管道以后按图纸另定）至所有用水末端的给水工程施工安排及系统试压。
②排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分：
①从低压计量表后（公共部分从主、备用电表后面开始，商业住宅部分从计量表后开始计算）至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束。
②接地网、引上线、避雷带网的施工，施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋（埋地部分的防腐处理）、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位，并做好引线保证管道畅通。
C、甲方单独分包项目
①高低压配电室电缆、高低压柜、变压器、低压配电室一户一表电缆及安装（设备基础及电缆沟部分除电力部门以外的均由乙方负责）
②接地网、引上线、避雷带网的施工，施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋（埋地部分的防腐处理）、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位，并做好引线保证管道畅通。
用工人员的一切劳保用品和安全防护用品。如：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面罩、防尘罩、工作鞋、雨衣等所有个人劳保防护用品、用具。晚上加班临时流动用电的灯具（灯具线应用三芯电缆线）等工料费用均属乙方的承包范围。
另配有当地建设与安监部门认可的水电工证的工人，负责安装及管理工地现场日常的施工用电、用水及设备电器等包括日常的巡视与维护。
当地元/㎡的劳务挂靠费包含在承包范围内。
三、承包形式
乙方包工、包辅材(定额内主材由甲方提供、其余的材料均属乙方承包范围）的形式，自负盈亏。
四、机具
乙方提供除塔吊和施工电梯外的施工需要的所有机械设备。
五、承包价格
整个项目所用水电安装分项综合平均包干单价为元/㎡，合同总价为人民币元，综合包干单价含以下项目：
A、预埋14%元/㎡（砌砖前）
B、接管8%元/㎡（砌砖期间）
C、给排水18%元/㎡（粉刷后）
D、穿电线、安装电箱20%元/㎡（预验收前）
E、装灯具、开关、插座20%元/㎡（预验收前）f、扫尾工程等20%元/㎡（预验收前）
以上综合平均包干单价已考虑合同约定的`工作内容和承包范围及各种因素对价格及人工费的影响，在任何情况下均不得调整。
六、付款、结算方式
乙方施工到六层顶板按照水电预埋项目完成量的75%支付进度款，六层以上按乙方月完成工程量75%支付，主体封顶后付至乙方总完成工程量85%，工程预验收通过后补足工程款90%，工程竣工验收合格后付至95%。余款5%作为保修款待质保期满一年后无质量问题10日内一次性支付给乙方。
竣工验收工程质量如达不到合同规定标准，因乙方原因，乙方应在十天内负责返工至合同规定标准为止，返工的所有费用乙方承担。
结算办法按照国家现行的《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-20xx规定的建
筑面积以平方米计算工程量，不加任何系数。
七、工程质量及技术要求
工程质量：合格
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关法律、法规、质量验收规范及工程建设强制性标准进行施工。
八、施工工期：
依据建设单位及甲方要求随钢筋、土建进度同步施工，不得以任何理由拖延工期，否则每拖延一天工期处于违约金500元/天，第二天处于违约金1000元/天，以此类推，以上工期延误的违约金由乙方当月支付工程款时扣回。
楼层板钢筋每绑一间板底钢筋，水电应随后预埋到位，一个施工段板底筋全部绑完，水电应在2个小时内预埋完毕。
乙方技术力量不足或劳动力不足影响工期，甲方有权另聘其他包工班组，进行分割承包，另包工班组的单价超出乙方承包单价部分乙方负责。
九、安全生产责任：
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关施工安全技术规范和标准以及融创置业公司有关规章制度组织现场安全文明施工，如若乙方原因造成的安全事故及产生的法律及经济责任由乙方承担。
一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，工人进入工地必须戴好安全帽，不准穿三鞋以及酒后上班。
水电安装工程按照安全操作规程施工，乙方若不按规范施工视情节轻重每次予以贰佰至壹仟元的违约金。
各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用胶质线，并且电线应架空，不得有满地面电线，机械设备应盖防护棚操作，电动工具有专人使用，不得他人随便乱用，否则视情节轻重每次处以贰佰至壹仟元违约金，且发生事故乙方应负事故责任和经济责任。
工地现场的围护或者安全防护设备，乙方如施工需要移除的（要经甲方同意）和不慎破坏的要及时恢复，否则费用乙方负责。
十、材料供应
乙方施工的辅材必须经甲方检查合格后方可投入使用。
乙方须提前30天申报当月甲方供材料的数量包括品种、规格、数量、进场时间等）因乙方不及时上报或上报数据有误，造成材料供应不及时的责任由乙方承担。
甲供材料设备，应提前24小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应指定甲供材料交
货地点，提供的甲供材料交货地点应为机动车可以到达的位置，并保证甲供材料水平搬运距离不超过50米，垂直搬运距离不超过正负一层；甲供材料的卸货及场内倒运由乙方负责，费用由乙方承担。乙方应在货到 5小时内组织并完成四方验收；乙方应在接收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量，并在相关单据上签字盖章。
定额内主材甲方提供，乙方所用甲供材料（以领料单为准）使用量大于定额含量的，以超定额含量部分乘以市场价的系数赔偿甲方损失及管理成本，少于定额含量部分的材料归乙方所用。定额内含量按照现行定额以甲方委托第三方造价咨询公司审核结果为准。《福建省安装工程消耗量定额》（20xx版）。
十一、甲方责任
甲方应于施工前向乙方提供水电施工图纸一套并进行技术交底，监督乙方按照施工方案及图纸进行施工。
甲方应根据工程特点与有关规定，制定技术安全保证措施，挂设施工所需的安全网及防护栏杆，以保证工人的施工安全。
甲方提供水源到各层、电源每三层设一个末级箱和每层进料平台一个固定灯、总电源箱、塔吊上照明大灯一盏、堆料场所。
甲方提供材料垂直运输条件、楼层主轴线、标高具体详细尺寸、位置。以保证施工工期和技术要求。
十二、乙方责任
乙方应按照设计图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单施工，不得任意更改，否则返工自负。
乙方应建立水电安装工程质量检查制度，并配备技术雄厚管理水平高的管理班组，做到按图施工无误，随时接受甲方和监理及质检部门的检查。
乙方不得将工程转包、分包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方先退场后结算，并按照所完成的工程量办理50%作为结算，结算款待工程竣工验收后付款，不计其他任何费用。
整个承包项目是乙方原因造成未施工完毕退场，乙方先退场后结算，按乙方所完成的工程量50%作为结算，结算款待工程竣工验收后付清，不计其他任何费用。
工人进场乙方即为每位工人签订务工劳动合同和每个月工人工资报表（应由工人身份证号码和工人签字）各送给甲方一份，否则不支付当月工程进度款。并服从甲方对民工工资发放监管制度的管理，否则每次予以叁仟元的罚款。
砼浇捣时应配备足够的人力、物力进行跟班巡查和保护预埋线管及预留孔洞不受破坏，跟班巡查的工人必须对板的负筋保护、不得踩筋，否则每次罚款500元，由工程款中扣回。
工程竣工验收合格后质量保修期为一年。
施工期间乙方做好成品、半成品保护，如有破坏由乙方负责承担修复和经济费用。 乙方做好各个工人防偷防盗工作，如有发生、发现一次罚款500元-5000元，罚款由乙方支付工程款中扣回，情节严重者转交公安机关处理。
十三、违约责任
乙方应严格按合同约定的工期及甲方现场分部分项节点工期要求为准，每延误一天乙方承担违约金500元，累计延误超过5天，除承担违约金外，甲方有权采取终止合同，责令乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程的50%工程量进行结算，由此产生的所有责任由乙方自行承担。
若本工程验收因安装原因未达到合同约定的质量和安全要求，造成工期延误和返工损失等，由乙方完全承担责任和相关费用，另乙方支付双倍所产生费用予甲方作为违约金。乙方在质量、进度、安全、文明施工等方面未能满足要求，影响了甲方施工，造成甲方的直接经济损失由乙方承担违约责任。若经甲方提出整改而拒不执行的，甲方有权单方解除合同，责令乙方退场，由此发生的损失费用由乙方承担。
十四、其他：
乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难杂症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则立即清出工地。杜绝18周岁以下有，55周岁以上及有高血压、心脏病等重大疲劳人员参与施工，否则处于每次每人贰佰元的违约金。
各楼层发现乙方工人大小便，甲方有权每次每人处违约金贰佰元，由乙方当月支付工程款中扣回或者乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到，甲方给予奖励壹佰元。
不准集众用各种形式进行赌博、打架，不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒以及其他电器、煤油炉、液化气，否则发现没收，并罚款每次贰佰元，工人违反扣款乙方负责。工人不得在各楼层砌灶明火煮菜煮饭，否则每次罚款壹仟元乙方负责，罚款由乙方工程款中扣除。
工人进场应持进程劳务证，身份证，计划生育证，当地派出所暂住证，置业资格证，并持证上岗，工人进场应上交一寸相片四张，身份证复印件二分，不得留宿外人，否则经济处罚由乙方负责，工人不得带家属和小孩进入工地，否则乙方应向外租房，租金乙方负责。
合同中各项乙方未能按时按量完成或做到，甲方有权另派其他班组施工完成，费用概由乙方负责。
合同生效后双方必须树立正确的经营思想，始终如一，知道工程竣工验收，结算完毕。若因乙方原因造成工程中途停滞，乙方除负有经济责任外，甲方有权终止合同。
本合同签订后甲方收到乙方工程质量履约保证金之日起生效，至该工程价款全部结算后自行失效。
本工程甲方原因停工一个月以上，甲方应补贴乙方工人出勤人数每人每天20元。 以上各条款罚款扣款甲方可单方面从当月进度款中扣除，如乙方不是重复累犯，在结算时予以一次性返还。
合同签订时付工程履约保证金壹拾万元，市场1#、2#楼完成时返还贰万元，其他各栋待施工至六层顶板后按照每栋壹万元无息返还给乙方。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
十五、争议解决
未尽事宜双方共同协商解决。
双方在合同履行过程中如发生争议，双方约定协商解决，协商不成提交工程所在地仲裁机构仲裁。
甲方代表：
电话：
乙方代表：
电话：
订立时间： 年 月 日
水电施工合同5
为保证工程进度，提高工程质量，在有限的时间内尽快使工程完工交付使用，经双方协商特签定合同如下：
工程方代表： (以下简称甲方)
施工方代表人： (以下简称乙方)
施工工地：___________________
工程承包方式：______
工程造价：施工面积二万四千平方米，轻工人工费______元，共计人工费_________________元。
工程承包方法：房价每平方二千四百元，轻工人工费_______ 元，房款与人工费互补，差价另计，经双方协商，暂定选用民用住房______套，楼号为________________________________，面积_____________________________________。
工程内容：现有五 号楼和七号楼二次布管已结束，二号和四号与六号未竣工，三号楼尚未施工，六座楼共约计面积二万四千平方米，其中电内容有布管穿电线，房间灯具安装，开关插座安装，分电箱电表安装调试。弱电布线到地下室弱电总箱，给水内容有水表以内的`所有管道，蹲便器水嘴安装。排水内容有楼内排水系统管道安装，排水管道出墙，另外有雨水管和楼顶避雷系统的安装。
(注：室外给水分水器和室外电缆另计，不在本合同范围内)。
注意事项：为不误工期，甲方必须保证材料及时到位，乙方必须保证安全施工、文明施工，及时配合各施工方有续施工，另外乙方有权自行挑选房屋，如果甲方或乙方违反合同，可提交人民法院或消协解决，本合同一式两份，在签定之日起生效，望共同遵守。
甲方：
乙方：
年 月 日
水电施工合同6
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称：________________
1.2工程地址：________________
1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
7.1甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用。
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的'法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
8.2乙方必须进行安全文明施工。
8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条关于工期延误
9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电施工合同7
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方将工程的水电安装工程发包给乙方施工，为明确双方职责，在经过友好协商,平等互利的基础上签订如下协议：
一工程概况
工程名称工程地点
建筑面积结构形式
工程工期开工日期
质量目标竣工日期
二承包方式：
包工包料（含所有辅助材料）、包设备、包工具用具、包质量、包工期、包安全生产和文明施工、包施工风险、包技术资料整理、包交工验收、包综合治理等。
三工程承包范围
1．承包范围：水、电、暖气安装工程设计图纸与设计变更单中所包含的所有工作内容。
2．具体工作内容：
①材料场内运输、装卸。
②施工图纸中安装内容：
依据设计图纸和甲方与业主方签订的工程承包合同中约定的相关条款（包括所有的上下水、暖气、消防、强电、弱电预埋等）及一切配合和设计变更等工作内容。
③所需的结构预留洞口的留设、预埋件、管线槽口开凿、补槽及施工后的现场清理等工作。
④施工规范及常规要求。
⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。
⑥成品保护、设备调试、竣工交验。
⑦文明施工要求的场内整齐、清洁等工作。
⑧与其它工种的配合施工。
⑨预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌（若甲方施工则扣除乙方该部分工作的相应费用）。
四施工用具管理：
①甲方提供垂直运输设备，提供现场及楼层固定电源箱。
②乙方自备安装工程所需工具及劳保用品。
五质量要求
1．按照国家建筑安装工程验收标准，安装工程施工规范和当地主管部门的`其它有关规定，作为本工程的质量验收标准。
2.乙方发现设计有误，须立即向甲方提出，在取得文字变更洽商手续后方可继续施工。
3.乙方必须服从甲方在各次质量验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求,乙方若拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚，乙方须无条件服从。
六双方职责与权限
㈠甲方：
1.甲方对乙方施工全过程的施工质量、工程进度、安全生产和文明施工及清洁卫生进行检查验收和监督管理。
2.切实解决好施工用水、用电、垂直运输的矛盾，保证工程顺利进行。
3.提供住宿方便（住房及水电费由乙方自行解决）。
4.制定施工计划。
5.进行技术交底、安全交底。
6.提供水电暖完整完整图纸2套（竣工图一套）。
㈡乙方：
1.乙方应按图纸设计规定的要求自行组织购进、使用质量合格的材料进行施工。
2.乙方组织有资质证的技术人员、熟练工人投入工作，服从甲方、监理等有关人员的指挥，否则甲方有权对乙方进行处罚，乙方不得有任何异议。
3.乙方应保管好自己的材料，预防丢失，材料的保管与堆放、工人生活用品、用具等一切由乙方自行解决。
七合同价款
1.乙方承包栋楼的建筑面积约万平方米，合同预算价暂定为：万元，每平方米为 元，最终按实际工程量以实结算，工程造价最终以甲方与业主方结算价为准。
2.工程量结算按20xx年河南省建筑安装工程预算定额、费用定额及施工期内的有关的文件规定执行，以工程结算总造价下浮１５%作为甲方的综合管理费用（含税，除此之外,乙方不在支付其它任何费用)。
八付款方式
1.主体施工；一、乙方垫资施工至主体十层时，甲方按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％支付乙方工程价款。二；以后每施工一层甲方按该层乙方承包总价每平方米的３０％的８０％支付乙方工程价款。
2.安装阶段：一、水；每施工完十层按乙方承包每平方米总价的１０％的８０％，甲方支付给乙方工程款。二、电；每施工完五层按乙方承包每平方米总价的３０％的８０％，甲方支付给乙方工程价款。三、暖；每施工完五层按乙方承包每平方米总价３０％的８０％，甲方支付给乙方工程价款。
3.工程竣工验收合格后，甲方按河南省20xx年建筑安装工程定额和有关的文件规定及所完成的工程量（工程总造价下浮１５%）结算给乙方，结算造价按甲乙双方和业主方最后审定的造价为准，甲方支付乙方总造价（下浮１５%后）的95%，留5%作为工程质量保修金。
4.乙方保修期(以甲方和业主方签订的工程施工合同为准)按国家有关规定保修，保修期满后，甲方一次性付清工程质量保修金（无利息）给乙方。
5.乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有修补工作，均由乙方限时无偿修复，如乙方未能在限定时间内进行修复，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方的保修金中扣除。
6.订立合同后乙方必须交万元给甲方作为合同履约保证金,乙方进场交万元工程履约保证金，主体结构至1０层后，甲方退还给乙方履约保证金的50%，主体结顶三日内甲方退还乙方剩余的全部履约保证金。
7.以上合同不包括现场变更，如遇不可抗拒自然灾害，甲方需要工期顺延，变更造价按甲方与业主方签订的施工合同的有关条款执行。
8．如甲方不能及时拨付工程款造成的工程进度滞后，乙方概不负责，给乙方造成的损失由甲乙双方协商解决。
附注：每平方米承包总价的分项比例为：１、主体 ３０％ ２、水 １０％ ３、电 ３０％ ４、暖 ３０％。
九安全责任
乙方必须安全生产，文明施工，在施工过程中出现的一切安全事故，全部由乙方负责。如发生重大事故，应立即向甲方报告，甲方向上级有关部门报告。
十本合同一式四份，甲乙双方各执两份，工程竣工后此协议作废。
十一未尽事宜，甲乙双方协商解决。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
联系电话：联系电话：
xxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日
水电施工合同8
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况
1、工程地点：
2、工程承包方式：承包人包工包料。
风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定
风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定
风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的'工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20％。
风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
2、本工程保修期_____年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
3、双方款项住来均应出具收据。
4、工程结算方式：水路____米，电路____米。
5、乙方承包内容：
（1）水电开槽、布线、穿线、埋槽；
（2）所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；
（3）水电施工穿墙、打孔、切割；
（4）开关插座面板安装；
（5）小五金的安装；
（6）后期灯具的安装（水晶灯另计）；
（7）其他收费项目另计。
第六条：纠纷处理
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。
第七条：全同的变更和解除
风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____％支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第八条：其它约定
1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。
3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第九条：附则
1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
3、本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份。
4、合同有效期至________年______月_____日。
甲方：
______年_____月____日
乙方：
______年_____月____日
水电施工合同9
发包方：（以下简称甲方）
法定代表人：
承包方：（以下简称乙方）
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程主要内容：
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。
三、工程承包价及其它
总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
（一）甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
（二）乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的.自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、争议
承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
十三、合同份数
本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。
十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日
乙方：
法人代表：
_____年____月____日发的
水电施工合同10
建设单位：
设计单位：
施工单位：
合同编号：
年 月 日
建设单位：（简称甲方）
地 址：
施工单位：（简称乙方）
地 址：
兹有 工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式
第四条：工程价款及调整
1. 工程价款
2．发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（5）合同条款以外得其他增减或调整；
第五条：付款方式
第六条：合同工期
1.双方商定总工期为 天。
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件，
（2）工程量变化和设计变更；
（3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停
（4）工程款未按时支付；
（5）不可抗力（如地震台风火灾等）
3．由甲方责任造成的.工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：
第八条：材料设备：
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方：
（1）进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）按时支付工程款项；
（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
（8）组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；
（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
（5）参加工程竣工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。
第十一条：工程停建或缓建：
1. 因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2. 工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：其它
1. 如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证（为合同附件）工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十三条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号 ：
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
水电施工合同11
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程名称：
天人世纪城-世纪嘉兴
二、工程地点：
六盘水凤凰新区天人世纪城小区内
三、承保范围：
1、设计施工图纸内所包括的给排水、电气、消防设施、建筑智能化系统、水电安装工程全部内容。（如施工图纸变更，按变更后的内容施工）。
2、承包方式：本工程采取乙方包工包料（含主材和辅材），进行安装、调试、和开通使用及竣工验收合格通过。并通过六盘水市建筑工程质量监督站和消防部门验收等全部手续完善，相关费用由建设单位承担。
3、乙方负责所属工程现场临时施工用电、消防系统、用水的安装及维护。此项工作内容不列入工程结算、不计取费用。
四、承包工程保证金
1、工程安全质量保证金伍拾万元（50.00万元），结构封顶后全额退还。
五、质量标准及质量验收：
1、工程质量按总包合同有关质量的约定及国家现行安装工程施工的有关规范、规程、验收标准之规定，本工程质量必须达到符合国家建设工程质量验收规范标准。
2、乙方自行负责承包范围内工程质量验收手续并承担验收费用；
4、严格按设计施工图纸进行施工，材料严格按设计要求进行采购；
所有材料必须有合格证、质量证明相关资料、所进场材料必须报经现场管理人员及监理单位进行验收，验收合格后方可进行使用。
六、工程资料：
资料统一由乙方负责按规定报验、整理、装订成册，工程完工后完整的交给甲方。
七、质量保修：
按甲方与建设单位订立《房屋建筑工程质量保修书》执行。
八、工程安全事故
1、如承包给乙方的项目发生安全事故，事故产生的金额伍万元（5.00万元）以下由乙方自己承担；金额伍万元（5.00万元）以上，由甲方承担70%，乙方承担30%。
九、工期：
开工日期：以现场通知为准。
开工日期为日历天，______年______月_______日—______年______月_______日（因施工图纸变更导致工期延长，延误的工期根据建设工程施工合同相应顺延）
十、结算方式：
按照《贵州省安装工程______年计价定额》下浮9%后，进行结算，税金由乙方负责。（注：主材按照六盘水每月的信息价为主且不下浮。）
十一、变更
施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他主管部门重新审查批准，并有原设计单位提供变更的相应图纸和说明。
十二、结算标准：
（一）定额标准
1、执行《贵州省安装工程______年计价定额》。
2、执行本协议之后按相关部门出台的政策性调整文件执行。
（二）主材和设备的价格标准
该安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。
1、贵州省建设工程造价管理总站颁布的同期《造价信息》；
2、六盘水市同期市场价格、须经甲方、建设单位、监理单位认可价格为准。
3、乙方所采购的主材和设备的档次必须与附后预算清单价格、档次、品牌相同，且乙方须经甲方和建设单位、代建单位、监理单位认可后才能购买。
十三、安全施工：
乙方必须遵照安全生产、文明施工的法律法规进行施工操作，不得违章作业，因乙方自身防护不力，造成的安全事故，一切责任、经济费用完全由乙方自行负责承担。
十四、付款方式：
按照甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》执行，工程的'支付：支付每一笔工程款或进度款时，甲方须扣除下浮的9%后拨付给乙方。乙方垫资至转换层，转换层以后每月按实际工程量进度报表的85%支付进度款。
最终支付：甲方收到乙方递交的结算资料后，60天内进行核实，给予确认或提出修改意见。经甲方确认结算资料，并经审计部门审定合格后，一个月后向乙方支付工程款至97%，剩余3%作为工程保修金，保修金的返还在工程竣工验收后该工程工期保修期（二年）满后返还，（保修范围及保修金的返还按照甲方与建设单位签订的《建设施工合同》）相关约定执行。
十五、双方职责：
甲方职责
1、提供施工场地所具备的开工条件，办理相关的开工手续（其中相关费用均由乙方承担）。
2、甲方为乙方进场后协调解决作业场所，乙方所属工程施工用电及用水事项（费用由乙方承担）。
3、甲方负责协调乙方与监理，建设方的协调工作。
4、甲方应按时对本工程进度、工程质量进行监督，及时办理乙方工程移交签证手续，督促乙方按规定做好各项记录资料及报表整理、报送。
5、按合同约定拨付工程款。
乙方职责
1、乙方必须严格按照设计施工图，国家技术标准、施工规范进行施工，并认真做好各项技术资料，质量证明文件及时提交使用材料质量证明文件和合格证、检测试验报告及各相关报表的与施工相关的技术参数（费用由乙方承担）。
2、乙方在施工期间，必须严格按照甲方有关规定，并必须接受甲方代表的质量检查与监督。搞好安全施工，承担并负责本项目施工安全及安全相关责任确保现场文明施工。
3、乙方负责编制该项目安全施工方案。严格按照设计图纸、技术标准、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到符合国家施工验收规范标准。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方必须配备具有资格证的施工员二名，姓名，联系电话；姓名，联系电话；安全员一名，姓名，联系电话常驻施工现场工作。
4、按时向甲方提交工程报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收工作，乙方必须向甲方提供的资料范围：施工组织设计资料、施工技术资料、施工安全资料（包括机械设备所有资料）、竣工资料、工程结算资料及其它施工形成的资料。工程竣工验收后提交完成的竣工资料6套交予甲方。
5、乙方自行解决办公用房，做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品半成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、乙方须服从甲方转发的建设方及工程师的指令。
7、施工过程中涉及安全、质量建设行政主管部门监管需发生的费用由乙方负责。
8、乙方原因延误工程，甲方将从乙方结算总金额中扣除10%作为对乙方工期延误的罚款：其他违约责任均按照甲方与建设单位签定的《建设工程施工合同》执行。
9、本合同中明确，但在总包合同、补充协议中明确了甲方的责任和义务，乙方应承担其相应承包部分的责任和义务。
10、合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到建设方和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其它制约措施：如乙方无故终止合同，合同期内自行退场或未解除合同前退场，甲方不承担支付工程款的责任并且可要求乙方赔偿因其行为给甲方造成的一切损失。
十六、安全施工与检查
1、乙方应遵守建筑施工安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，必须采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，由乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的经济费用，由乙方全部承担。乙方应在整个施工期间为其现场施工操作的乙方人员全部投保人身意外伤害保险，缴纳保险费。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育、监督检查。
十七、安全防护
1、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其它保护用品），由乙方自行提供使用。
2、乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作堆积、配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育。由于乙方人员违反安全操作规程、自身防护不力所造成安全事故、伤亡事故，由乙方全部承担由此产生的一切经济费用及法律及责任。
十八、施工验收
乙方应确保所有完成的施工质量应符合本合同约定的质量标准，乙方施工完毕，应在自检合格的基础上向甲方提交完工报告及相关部门及技术人员进行验收。若验收结果未达到《工程施工质量收规范》，乙方应无条件进行验收，其工期不予顺延。如因乙方施工质量引起的所有问题由乙方全部承担所有损失和责任。
十九、其它事项：
按甲方与建设单位订立的《建设工程施工合同》相关条款执行。
二十、本协议一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，均具有同等法律效力，双方签章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
签订日期：______年______月_______日签订日期：______年______月_______日
水电施工合同12
甲方：_________
法定地址：_________
乙方：_________
法定地址：_________
依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。
1、合作内容
甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。
甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。
2、双方的权利和义务
甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。
乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。
3、收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。
开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。
双方各自缴纳各自应缴税费。
4、合作期限
甲乙双方合作期限暂定为_________年。
5、财务结算
_________。
6、日常维护
在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。
在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。
7、法律责任
甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的`工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。
乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。
8、协议生效
本协议一式两份，双方签字盖章后生效。
9、其它
本协议未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电施工合同13
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方拟将中大御城小区中大国际工程的水、电安装工作承包给乙方，双方协商本着平等互利的原则，确保该工程的质量、安全和进度，共同达成以下协议：
一、工程名程：
中大御城小区中大国际工程。
二、承包形式：
单包工，所有材料由甲方负责。水电工程承包合同三、承包范围和内容：
1、本工程的给排水、电、气、消防、避雷等工程的预埋、安装工作的全部图纸内容；
2、屋面雨水管、阳台排水管道、外墙排水管道、空调套管及排水管道的安装；
3、通水通电试调与检测工作；
4、水电安装工作所需的机具、用具等；
5、本班组人员在施工现场内使用的劳动安全保护用品由乙方负责。
四、承包价款：
1、按该栋工程的建筑面积计算价款，以每平方米（质量必须达到国家相关规定的要求）。达到安全、工期、质量要求的另加奖金每平方米元，没有达到安全、质量、工期要求的罚每平方米元。
2、建筑面积按图纸和定额的相关规定计算。
五、付款方式：
按甲方和房产开发商所签合同的付款方式进行付款。
1、具体为基础不付款，±0.00以上每四层付一次款，但每次付款前必须是该次砼浇筑完工后，经有关部门人员检查无安全、质量问题，给付已做工程量的.50%。
2、余下的工程款，等竣工验收后，质量验收达到本合同的相关规定后全部付清。
3、预留5%的质量保证金（总价款）。
六、质量要求：
质量达到州优质工程的要求，争创省优质工程（以州质检站及相关单位验收为准）。
1、乙方施工工艺过程和人员的作业行为必须严格按照规范及相应的操作规程进行作业。
2、本协仪第三条中规定的工作内容，必须严格按照省优质工程的标准、工艺要求进行操作。若施工达不到要求，扣除本协仪中第五条第3款的质量保证金。
3、甲方对乙方的施工随时进行检查，若发现达不到安全质量要求的情况，乙方必须当场纠正，造成的损失由乙方承担。
4、要求预埋套管、管线及预留的孔洞随主体结构跟班作业，且位置准确，严禁结构做完后在上面钻孔、开槽或破坏主体结构。若发现一次，罚款800元以上。
5、乙方必须对本工种的作业质量进行认真检查，不能把不合格的产品带入下道工序，同时在本工种作业前应对上道工序进行认真检查，对上道工序不合格的产品应提出整改要求。
6、若因乙方的原因，造成其它工种增加施工难度或无法施工，造成损失或费用增加，由乙方自己承担。同时下道工序对本工序提出的整改要求要认真进行整改，直至达到要求。
七、进度要求：
严格服从执行，甲方生产计划及进度的安排（遇不可抗拒的自然因素除外）。
1、甲方将定期对生产任务做出合理的安排，乙方不得以任何理由和借口怠工，拖延或消极作业。若违反，将处以当次拨付工程款30%的罚金（遇不可抗拒的自然因素除外）。
2、乙方必须严格服从甲方对各种机械设备的调配与安排，不得擅自将塔吊等机械设备调配使用。若违反一次，处以500元罚金。
3、乙方必须严格服从现场管理人员对作业人员的调配，若违反，处以200元以下罚款。
八、安全文明施工：
1、乙方必须严格遵守甲方对安全文明施工的规章制度及各种会议中的要求和相关规定，同时协调甲方作好对工人的安全教育，并自觉主动贯彻国家、地区有关安全生产的规范、制度、法律法规。
2、乙方必须文明施工，甲方将定期或不定期对安全生产情况、现场文明、生活设施的卫生状况等进行抽查（按照国家的相关评分标准进行评分JGJ59—99），抽查不合格的，每次给予1000元以下罚款。
3、乙方的作业人员必须服从甲方的管理，不得无故对甲方管理人员进行顶撞，或带侮辱性、攻击性和语言。若发现一次处以200元罚款。
4、乙方的作业人员不得酗酒、赌博、嫖、打架斗殴、盗窃或违反现场文明施工的其他有关规定，发现依次，处以1000元以上的罚款，情节严重的，送交司法机关处理。
5、乙方的作业人员必须遵守国家或地区有关计划一育的规定。若违反，将处罚500元以下的罚款，并移交当地的有关部门进行处理。
6、由于乙方的作业人员的行为造成的建设方有关文明达标活动不合格的，乙方按甲方对建设方的有关承诺给予处罚。
7、乙方在作业过程中，必须采取有效措施节约甲方材料，不得浪费。乙方作业完成后应及时清理作业现场，做到活完脚下清，及时将当天清理的建筑垃圾进行回收利用，不得乱堆乱放，同时将所使用的机械设备清理干净，作必要保养，需入库的要及时入库，以便下次使用。甲方将不定期对材料节约和现场情况进行检查，若发现不合格，将给予500元以上罚款。
8、因乙方作业人员违反相关的安全操作规程及国家、地方有关安全的规定造成的人员伤亡，乙方应自行承担其后果。
9、乙方作业人员必须严格服从现场管理人员的有关安全文明生产，现场管理与安排，若违反，处以100元每次罚金。
10、乙方应经常对自己班组作业人员进行教育，主动协调同其它班组间的矛盾，班组内部、班组之间不得出现打架现象。若发现一次处500元以上的罚款。
九、甲方对合同的终止权：
乙方若违反本协仪的相关条款，甲方认为情节严重的，可以终止合同。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日
水电施工合同14
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：309801040003724
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的'相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
水电施工合同15
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《_________合同法》、《_________建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际情况，经甲、乙双方协商一致，将本工程安装分项工程、施工人工费承包;为明确双方的责任、权利和义务，订立本合同。
第一条 工程概况
1、 工程名称： 国贸新天地项目
2、 工程地点： 北京中路宁安大街路口
3、 承包范围及内容：
(1)、负责施工的1#、2#、3#楼更换所有管道井采暖供回水管道锁闭阀，增加安装：供水管、锁闭阀;回水管、铜球阀。
(2)、A座办公楼1-23层采暖管道井立管根部增加安装控制阀门及每层采暖管道井支管，要求单回路控制，增加安装锁闭阀带过滤器，管道PP-R支管调整安装。6-23层所有公共卫生间安装通气管道。
(3)、B座酒店、公寓、办公楼1-4层主管道增加安装控制阀，5-19层每个回路单独控制，增加安装锁闭阀带过滤器及铜球阀，20-23层增加安装每个回路锁闭阀、过滤器及铜球阀，所有管道井PP-R支管均需调整改造二次安装。
(4)、地下车库消防栓系统管道电伴热保温。承包造价及结算内容：
1、1#、2#、3#楼及A、B办公、酒店、公寓楼采暖管道井暖气改造工程，包工不包料，主材为甲供(材料清单附后)，人工费包定价 元，大写 元。
2、A座办公楼6-23层所有卫生间安装通气管道，包工包料(工程量清单附后)，一次性包定价 元，大写： 元。
3、地下车库消防栓系统管道电伴热保温，工程按三类工程三类企业取费，不计取劳保基金和税金，定额人工费按市场价及相关规定进行调整。工程结算按[20______]年【宁夏回族自治区建筑安装工程计价定额】进行水暖工程结算。材料价差执行施工期间的《宁夏建材价格指南》各期价格的平均价，工程量确认清单附后，最终执行决算价。管理费用由甲方按工程预算造价的13%扣除。
第二条 工期
1、 20______ 年 5 月 16 日开工，至 20______ 年 6 月 25 日完工。
2、乙方必须保证各项目顺利实施完工，经现场项目部和哈纳斯天然气供热公司共同验收，合格后方可进行结算。
3、本工程必须按双方约定的合同工期完工，乙方若每拖延一天，甲方将对其处以 1000 元/天的罚款，如遇不可抗力的特殊情况工期可酌情顺延。
第三条 工程质量
1、本工程质量等级为 合格 。
2、乙方必须严格按本工程的施工工作内容及哈纳斯天然气供热公司下发整改通知单进行施工，均依据现行国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工。
3、乙方如达不到本合同约定的质量等级进行返工，由此造成的罚款全由乙方全额承担。
4、乙方在施工过程中发生的一般质量事故，由乙方负责处理，处理结果报送甲方相关部门;发生重大质量事故，必须按政府规定的处理办法进行处理，同时承担由此产生的责任及相关费用。
第四条 甲方工作
1、负责开工前的各项手续办理，为乙方提供指导。负责安排乙方具体施工日期及进度要求。
2、组织乙方进行安全教育，技术交底及操作规程;施工技术交底。
3、负责对乙方施工质量进行监督、检查及验收。
第五条 乙方责任
1)乙方自备施工必要的机械设备(电锤、电焊机、切割机等)，负责机械的一次性调试运转。乙方负责施工现场所有电气设备的接电;包括加班时的灯;降水时水泵接电，接管。预留盒、箱的制、安、拆、归放。
2) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良。
3) 严格本班组自身的安全生产教育。班组工人入场时必须进行安全交底，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免安全事故发生，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
4) 提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设单位、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方承担所有责任。
5) 绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经项目经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
6) 严格按照甲方提供的材料合理下料，不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，严禁从楼层上向下倒、扔建筑垃圾或建筑材料。
7)电气、给排水预埋、安装必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现偏移现象。工程完成后，必须把所有电气、给排水用料分类堆放指定位置。所有配件按施工规范，定额数量提供，超出部分由乙方承担。
8) 乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权对该项给予罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清出现场 。对于不服从项目部管理人员管理以及打假斗殴、聚众赌博、酗酒闹事的处以罚款500～20______元/次，情节严重的交由当地法律机关追究其法律责任。
9)凡乙方与其它单位的一切经济纠纷均由乙方自行负责，甲方不承担任 何责任。并不能把与该工程无关的人带入施工现场。否则造成的安全和其它事故，均由乙方承担。
10)施工后做好成品保护工作，承担主体核验前所有成品的保护责任。
11)文明施工，做到工完场清，配合甲方迎接各职能部门的各类检查。
12)乙方发放工人工资时，必须有工资表和工人签字表上报项目部。
13)乙方不得有任何理由让工人聚众闹事，否则造成后果乙方自理。
14) 乙方不得将承包的工程转包他人，否则甲方有权将其清场，并不承担任何责任。
第六条 工程进度
乙方应按项目经理批准的施工组织设计组织施工，如因乙方的`原因，在限定的进度工期内完不成工程进度，乙方必须自动退场，甲方有权将未完的工程转包给第三方施工，乙方并承担由此造成的经济损失，乙方已完成的工程量在工程竣工后甲方按70﹪给予结算。因不可抗力事件造成停工，工期顺延。
第七条 安全要求
1、 乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，执行甲方对安全和标化管理的有关规定，因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用，由乙方承担。
2、 乙方的安全用品自理。
第八条 工程验收及保修
1、 乙方承包的分项工程施工质量必须符合施工要求和国家统一的验收标准，并通过验收。
2、每次验收合格后专人值班，负责砼的浇筑。
第九条 付款方式
工程全部施工完毕后，暂付总造价的65%，待竣工验收后扣除5%的保修费后，余款一年内逐步支付。
第十条 违约责任
1、本合同有效期为: 工程结束，保修期至 。此期间未经双方协商，任何一方不得无故终止合同，违约者承担违约责任并向对方偿付违约金元整。
2、乙方如遇特殊情况，需终止合同时，应提前半月向对方提出书面商函，经双方协商并同意后方可办理终止合同手续。
第十一条 附则
1、本合同未尽事宜双方另行商议，并应形成书面补充合同，才能与本合同具有同等约束力。
2、本合同纠纷解决办法：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致的，向合同签约地管辖区的人民法院提起诉讼。
3、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【 水电施工合同】相关文章：
水电施工合同11-03
水电安装施工合同11-03
水电改造施工合同02-09
工程水电施工合同04-09
工程水电施工合同04-09
水电安装施工合同11-12
水电包工施工合同11-03
家装水电施工合同11-03
建筑水电施工合同03-03