家庭协议书
在不断进步的社会中，协议起到的作用越来越大，签订协议能够保证双方合作愉快。那么写协议真的很难吗？下面是小编收集整理的家庭协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。
家庭协议书1
今有______、AAA家庭成员中二子（徐海清、徐海明）均已经成年，准备分家另过独立生活，父母为子女生计考虑，愿将自己所有的财产分与二子为业，为划清产权，避免争议，团结和睦，特立此分家协议书为凭。
一、居住屋分配：现有居住房屋肆间两层，分别分予徐海清和徐海明二人。其中东边两间两层分给徐海清所有，西边两间两层分给徐海明所有；
二、出租屋分配：现有出租房屋，所产生的房屋租赁费用由______、AAA夫妇收取并使用。出租房屋所有权暂时不予分配，归______、AAA夫妇所有。待______、AAA夫妇百年后遵照遗嘱分配或没有遗嘱徐海清、徐海明协商分配；
三、空余土地分配：协议签订之日，没有居住房屋和出租房的`空余部分土地，按居住房屋划分界线。徐海清、徐海明二人各50%，东边50%归徐海清所有，西边50%归徐海明所有。双方不得干涉对方改变土地的用途；
四、共同债务分配：家庭共同债务不分配，由______、AAA二人偿还；
六、老人赡养：由于赡养______、AAA所产生的费用，需要儿子承担的，徐海清、徐海明按各50%的比例分摊；
七、本协议一式四份，经所有当事人签字并芝里社区盖章后生效，徐新法、AAA夫妇持一份，徐海清、徐海两兄弟各执一份，芝里社区备案一份。
签字处：_______
芝里社区盖章处
日期：_______
家庭协议书2
甲方：_______________
公民身份号码：_______________
乙方：_______________
公民身份号码：_______________
甲乙双方的房屋相邻，乙方将在原有宅基扩建，为了顺利建房，明确房屋四至，处理好邻里关系，根据《民法通则》第八十三条规定，经甲乙双方自愿协商，就相邻有关事宜达成如下协议：
1、建房间距：乙方将原旧房扩建。为了排除安全隐患，甲方同意乙方在扩建中基脚向前延伸10公分，修建幅度向后倾斜，使之两地间距（以甲方房屋为准）：基脚50公分，屋檐150公分。
2、乙方在扩建房屋中，应正确处理截水、排水和防止杂物坠落等现象的发生，如因扩建后乙方没有正确处理导致甲方房屋受到损害或者生命受到威胁的，将由乙方承担所有责任。
3、将来甲方建房时，乙方应予以配合，今后甲方在现址上拆建或加盖楼层，乙方不得干涉甲方建房，乙方应接受甲方建房的请求，在甲方建房时无需甲方签字同意，即视为甲方已同意。将来甲方若将产权过户给第三方，甲方应告知第三方此条款，作为房屋转让的.前提条件。
4、乙方在扩建中需柱桩基础施工，应保持甲方房屋安全和环境卫生，如在建房过程中对甲方房屋造成损害的，应由乙方承担所有责任。
5、本协议签订后长期有效，双方各执一份，村委会保存一份。
6、本协议未尽事宜由双方另行协商。
甲方（签字）：_______________
___年___月___日
乙方（签字）：_______________
___年___月___日
家庭协议书3
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
工程项目：_________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程地址：_________
2.居室规格：房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫，总计：施工面积_________平方米。
(1)_________室，计_________平方米;
(2)_________厅，计_________平方米;
(3)_________厨房，计_________平方米;
(4)_________卫生间，计_________平方米;
(5)_________阳台，计_________平方米;
(6)_________过道，计_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________，计_________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.委托方式：_________
5.工程总天数：_________天
工程开工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二条 工程价款
工程价款(金额大写)_________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
(1)材料款_________元;
(2)人工费_________元;
(3)设计费_________元;
(4)施工清运费_________元;
(5)搬卸费_________元;
(6)管理费_________元;
(7)税金_________元;
(8)其他费用(注明内容)_________元。
第三条 质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.质量检查监督部门：_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。
第四条 材料供应
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
3.甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。
第五条 付款方式
1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注：施工工费包括人工费)
甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条 工程工期
1.如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。
2.由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的.质量问题和延误工期，甲方自负责任。
第七条 工程验收
1.工程质量验收，详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。
第八条 其他事项
1.甲方
(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
(2)二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，均需与乙方办理手续和承担费用。
(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。
2.乙方
(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。
(2)指派(姓名)_________为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。
(3)负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。
(4)严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。
(5)在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_________个月。
第九条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
第十条 争议解决
1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解决。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁，或向_________人民法院提起诉讼(二者只能选择一种)。
第十一条 合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。
第十二条 合同生效
1.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式_________份，甲乙双方及见证部门各执壹份。
甲方(业主)(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
住所地址：_________ 企业地址：_________
邮政编码：_________ 邮政编码：_________
工作单位：_________ 法人代表(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________
电话：_________ 电话：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭协议书4
甲方：
乙方：
姐弟二人均已经成婚，准备分户另过独立生活，为划清产权，避免争议，团结和睦，经母亲，以及村两委见证特立此分户协议书，以及母亲今后赡养义务。
一、房产分割：
现有房屋一处，位于______村十组，面积：226平米，共有房间十间，姐弟二人各分五间。
二、现有房屋母亲有居住或使用权。
三、母亲的赡养协议：
1、口粮由甲乙共同承担。
2、母亲的医药费以及其他费用由姐弟2人共同承担（在母亲用去其本人所拥有的`部分钱物之后不够部分）。
3、当母亲卧床不能自理时，姐弟2人轮流照顾时，如需保姆的，费用由雇保姆方自理。
四、本协议一式三份，母亲、甲、乙各执一份，一经签字按手印，姐弟双方对以上协议均不得反悔，未尽事宜姐弟两人协商解决。
甲方：_____年_____月_____日
乙方：_____年_____月_____日
母亲：_____年_____月_____日
见证人：_____年_____月_____日
家庭协议书5
甲方：李 ，男，壮族，197 年 月 日生，文山市 镇 社区 寨 号
身份证号： 。
乙方：李 ，女，壮族，19 年 月 日生， 市 镇 社区 寨 号
身份证号： 。
甲方与乙方系亲哥妹关系，双方共同母亲为何 ，现年58岁，父亲已经过世。甲、乙双方于20 年8月14日分户。分户以来，现乙方已经长大成人，但没有自己的房子，为解决乙方的住房问题，经双方友好协调，决定就分割家庭共有的宅居地一事达成如下协议：
1、甲乙双方自愿将属于家庭共同财产的位于文山市 镇 社区 寨 号土地证号为 的宅居地分割出50平方米给乙方，作为乙方的.建房用地。
2、宅居地分割后，甲方要协助乙方办理土地证等事宜。
3、宅基地分割后，建房由乙方自主决定，甲方不得干涉，甲方在乙方建盖房屋时应该提供必要的方便义务。
4、家庭其它财产暂时不予约定。
5、以上协议是甲乙双本着平等、自愿原则进行的，自双方签字之日起生效，双方不得反悔。
6、本家庭财产分割协议书一式三份，男女双方各执一份，甲乙双方母亲执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年 月 日
年 月 日
家庭协议书6
甲方(父母方)：______________ 乙方(儿子方)：______________ 丙方(女儿方)：______________
为促进家庭和谐，保持家庭和睦，防止家庭纠纷，甲、乙、丙三方为座落于
_____________房屋今后的分配归属问题，达成如下协议，以共同遵守：
第一条、房屋为房改房，房屋登记证书号为________________，登记的房屋所有权人为甲方具体为乙丙之父(该房屋系乙丙之父单位分配给甲方夫妻的'房改福利房)。
第二条、本协议所述房屋，原甲乙丙三方曾有口头协议，由丙方出资________万元整以甲方名义购买后，由甲丙双方共同居住，其所有权归甲方享有。待甲方百年之后，该房屋所有权由丙方继承，与乙方无关。由于丙方长期在外工作，且目前出现了困难，急需钱周转，故三方共同协商一致，并征求女婿与儿媳意见后，共同决定改变原口头协议。
第三条、本协议所述房屋，由乙方出资________万元交付丙方，房屋所有权仍归于甲方;但甲方百年之后，该房屋所有权由乙方继承，丙方对本协议所述房屋无继承权。
第四条、甲方本着平等对待每个儿女的原则承诺，在享有该房屋所有权与使用权期间，不对该房屋作出任何处置行为(包括但不限于出卖、抵押、赠送等行为)。
第五条、该房屋在甲方使用居住期间，如需维修、装璜等，在甲方条件许可的情况下，由甲方承担;如费用过大，甲方征得乙丙双方同意后，由三方共同出资。
第六条、该房屋在甲方在世之年，乙方不得以出资为由，未经甲、丙两方同意，对本协议所述房屋作出任何处置行为。
第七条、本协议不改变乙、丙双方对甲方应尽的法定赡养义务，也不改变乙丙双方对甲方除房屋之外的任何财产继承份额的权利。
第八条、本协议订立后，乙、丙双方每年都应抽出一定时间，带上家人，到此房屋内陪甲方居住一段时间，以尽精神赡养之义务。
第九条、本协议一式三份，每方各执一份，自三方共同签名之日起成立，自乙方给付丙方人民币八万元整时生效。女婿与儿媳作为见证人在本协议上签名。
第十条、本协议效力约定：_______________除新的三方书面协议可以改变本协议约定内容之外，任何协议或单方指定均不得改变本协议内容。本协议法律效力高于除新三方协议之外的任何协议及其他指定行为(包括公证文书在内)。
甲方(父)：_______________ 甲方(母)乙方：_______________
乙方爱人见证：_______________ 丙方：_______________ 丙方爱人见证：_______________
订立时间：_______________ 订立地点：_______________
家庭协议书7
甲方： 法人代表：
乙方： 身份证号：
技业证编号：
根据国家和本地劳动管理规定：甲乙双方经平等协商同意，自愿签定本合同：
一、甲方基本权利与义务
甲方有权要求乙方遵守国家卫生法律法规和遵守本单位规章制度。圆满完成本专业工作任务，履行工作职责，控制医疗纠纷，医疗事故发生，如乙方不能胜任工作甲方有权提出辞聘。
乙方需提供身份证复印件、执业证复印件交由甲方。
二、协议工作时间：
经双方协议，乙方被甲方聘用在甲方工作。____年____月____日就职于___医院心内科，担任千泉医院心内学科带头人，组建心内科工作与日常教育学习，一周工作不低于6天，负责坐诊和病房管理工作，担任千泉医院业务院长。
三、职位描述
1、督促检查各临床、医技、护理各环节医疗质量和终末医疗质量。
2、制定千泉医院长期发展、中短期医疗工作计划。
3、熟悉患者的投诉、纠纷处理流程与协调工作。
4、主持、指挥全院性的会诊、大型抢救、学术交流、新技术项目开展推广等医护技术活动，并做出科学决策。领导病案管理工作。
5、深入科室，对抢救危重患者的`护理工作进行技术指导，与各科室共同研究处理医疗护理。
四、医疗事故责任
1、临床工作中出现不可避免的医疗纠纷，医疗事故，由甲方负责协调解决，乙方无任何责任。
2、工作中乙方应最大努力的让医疗纠纷、医疗事故降到最低。
本协议经甲方乙方签字后生效。本协议一式两份，甲乙方双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
联系方式：
联系方式：
家庭协议书8
__________县__________村民_______户，因何某1、何某2兄弟二人均已经成婚，准备分家另过独立生活，为划清产权，避免争议，团结和睦，经父亲、母亲及妹妹何某3，以及长辈何某、吴某见证特立此分家协议书，以及父母今后的赡养义务。协议书条款如下：
一、房产分割：
原有房产位于前宅桥头，共计309。2平方米，包括已建90多平方米以及旧房子及空地200多平方米。已建90多平方米外加空地共计148。15平方米归大儿子何某1，房屋位置如下：东与何某2房屋相邻，南是自家晒场，西边某何房屋，北靠大路（其中3。4__8部分为何某1家做正门用，不准建房，影响何某2家采光）。其余的旧房子以及空地共计161。05平方米归何某2所有，房屋位置如下：东至溪，南自家晒场，西何某1房屋，北靠大路。
二、父母的赡养协议：
1、口粮（每月所需大米）由何某1承担，现有两块山地归何某1管理，所得款项均由何某1支配，如果何某1不能履行义务，山地归还父母管理，所得款项由父母支配。
2、父母的医药费以及其他费用由兄弟2人共同承担（在父母用去其本人所拥有的`部分钱物之后不够部分），其中何某1承担所需费用的，何某2承担所需费用的。
3、当父母卧床不能自理时，兄弟两人轮流照顾，轮到一方照顾时，如果需顾保姆的，费用由顾保姆方自理。
4、兄弟两人各拿出一间房子供父母居住，用于父母的养老。
三、本协议共2页一式四份，父和母、何1、何2、何3各执一份，一经签字按手印，兄弟双方对以上协议均不得反悔。未尽事宜兄妹三人协商解决。
立协议人：立协议人：
父亲：______大儿子：_____
母亲：______二儿子：_____
见证人：______女儿：______
见证人：_____村村委会
_____年_____月_____日
家庭协议书9
位于________________路_______________号_______________幢_______________单元_______________号_______________层(建筑面积_______________)、________________路_______________号_______________幢_______________单元_______________号_______________层(建筑面积_______________)、________________路_______________号_______________幢_______________单元_______________号_______________层(建筑面积_______________)三套房屋，因以上房屋涉及甲、乙、丙、丁四方利益，为促进社会和谐，保持和睦，防止纠纷，甲、乙、丙、丁四方就上述三套房屋今后的分配归属问题，达成如下协议，以共同遵守：
第一条、上述三套房屋为拆迁安臵房屋，现已交付使用，但由于政策等因素，尚未办理房屋产权登记。
第二条、四方一致同意将位于________________路_______________号_______________幢_______________单元_______________号_______________层(建筑面积_______________)、________________路_______________号_______________幢_______________单元_______________号_______________层(建筑面积_______________)两套房屋分配给丙方及丁方，由丙方及丁方共同所有。
第三条、四方一致同意将位于________________路_______________号_______________幢_______________单元_______________号_______________层(建筑面积_______________)分配给甲方及乙方，由甲方及乙方共同所有。
第四条、由于协议所涉及三套房屋均以甲方名义签订，因此，在能够办理房屋产权登记时，甲方应配合相应其他三方办理相关产权变更。
第五条、即自本协议签订之日起，四方所分配房产的.所有权、居住权、房产在本协议签订前或签订后的增值利益等所有权利均归属协议约定归属方，为其私人财产。
第六条、因协议所涉及三套房屋补差价款已由甲方全部支付，甲方放弃向其他三方追偿。
第七条、丙方及丁方放弃向甲方追索涉及拆迁安臵的其他利益，包括但不限于搬家费、安臵补助费。
第八条、其他
1、本协议发生纠纷，各方应友好协商解决，协商不成的，可将纠纷提交至该房产所在地有管辖权的人民法院审理。
2﹑本协议自四方签字或盖章之日起生效。协议履行期间，四方均不得随意变更或解除协议。如有未尽事宜，须由四方共同协商，并签订补充协议，补充协议同样具有法律效力。
3﹑本协议壹式肆份，各方各执一份(以下无正文)
甲方：______________乙方：______________身份证号：______________身份证号：______________
___年___月___日___年___月___日
丙方：______________丁方：______________身份证号：______________身份证号：______________
___年___月___日___年___月___日
见证人：______________见证人：______________身份证号：______________身份证号：______________
___年___月___日___年___月___日
家庭协议书10
协议人：张__，男，____年__月__日出生，汉族，住____市______路______号
协议人：冯__，女，____年__月__日出生，汉族，住____市______路______号
协议人双方于____年____月____日登记结婚，____年____月____日生育一子，取名张__。现协议双方夫妻感情确已完全破裂，经双方协商一致，自愿离婚、财产分割及子女抚养事宜达成如下协议：
一、张__与冯__自愿离婚。
二、儿子张__由冯__抚养，由张__每月给付抚养费500元，在每月10号前付清；直至付到18周岁止，18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。
三、夫妻有座落在路号的`楼房一套，价值人民币万元，现协商归冯__所有，由冯__一次性给付张__现金万元。房内的家用电器及家俱等等（见清单），双方同意作价万元，归冯__所有，冯__向张__支付万元。
四、夫妻无共同债权及债务。
五、张__可在（时间）接儿子到其居住地，于（时间）送回冯__居住地；如临时探望，可提前天与冯__协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。
本协议一式叁份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，在双方签字，并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人：____协议人：____
20____年____月____日
家庭协议书11
原告：王______，女，汉族，________年______月______日生，住______________________________号，身份证号码______________________________，联系电话：_________________________。
被告：李______，男，汉族，________年______月______日生，住______________________________号，身份证号码______________________________，联系电话：_________________________。
诉讼请求：
1、请求判决原告与被告离婚;
2、请求将双方婚生女李___判归原告抚养，被告每月支付抚养费人民币________元整，直至女儿能独立生活为止;
3、请求本着照顾女方及无过错方的原则对共计价值________元夫妻共同财产依法进行分割;
4、请求判决被告给予原告精神损害赔偿________元;
5、本案诉讼费由被告承担。
事实和理由：
原告与被告于________年初认识并确立恋爱关系，________年______月______日在______民政局登记结婚，结婚证号为“___________________”，随后双方在父母及亲友的操办下按民间习俗举行了婚礼，并于________年______月______日生育了女儿李___。目前双方的共同财产包括房子、车子及共同存款共计________元，无共同债务。
原告与被告结婚以来，由于被告不关心原告甚至殴打原告，导致夫妻关系恶化。原告认为双方夫妻感情已经破裂，请求人民法院判决准予离婚。
一、夫妻感情已经破裂，符合我国《婚姻法》第32条规定的离婚条件
1、被告的家庭暴力行为深深伤害了原告，原告已经失去了和被告共同生活的信心
________年______月______日，被告在面对原告关于第三者的质问时，竟然对原告实施家庭暴力，对原告进行殴打，致原告右耳鼓膜穿孔。受伤后，原告在大理医学院附属医院做了鼓膜修补手术(有医院的病历证明)，之后留下严重的后遗症，至今频繁会耳内疼痛、听力下降、心慌，以及由此引发的头痛，给原告的生活带来很大的痛苦，心理上也有很大的创伤。
________年______月，这次事件发生后不到一个月，被告又动手打过原告一次。婚后几年间，被告频繁找各种借口与原告吵闹，有时甚至会深夜两三点将原告从熟睡中拉起来吵闹。几年来，原告一直在提心吊胆中度过，原告已经失去了和被告共同生活的信心。
2、原被告频繁因为家庭琐事发生争吵，夫妻感情已经破裂
(1)________年初原告怀孕之后，因妊娠反应大，身体无法适应，被告让原告辞了工作，在家料理家务。孩子出生前一个月，被告不顾原告的.反对，对其置之不理，让原告独自生活，这期间是原告的母亲来陪伴和照顾原告一直至今。
(2)在孩子出生后不到一个月时，原告因胆结石病情严重住院一周，医生建议立即手术，因考虑要给孩子喂奶并且孩子小需要原告照看，双方商量等孩子三、四岁时再做手术。之后原告频繁在深夜发病，发作时疼痛剧烈，严重时无法站立，需要有人陪护才能去医院就诊。原告因此曾多次向被告说明，不能让原告一个人留在家中，要是病发时没人陪我去医院，可被告根本不理会。这两年间，原告发病多次，需要被告陪同前往医院时，被告总是骂骂咧咧，原告只好一个人去医院就诊。
(3)原告听从被告的安排，近两年一直在家带孩子，做家务，没有工作和收入，被告因此频繁骂原告吃他的用他的。我们为此频繁吵架，孩子出生几月后至今，原告已经找过好几份工作，但被告却百般阻拦。在今年七月份被告强行将我留在大理后，原告便在大理找了一份工作做，可被告却回来和我大吵大闹，并提出要和我离婚，理由是被告去上班就不能很好的照顾孩子。
(4)结婚以后，原告提议隔两年回娘家过次春节，众所周知，这是探望父母的传统节日，可结婚以来被告从未陪我回老家过过春节和中秋节，我们因诸类情况也引发多次吵架。
二、请求人民法院判决被告给予原告精神损害赔偿并本着照顾女方及无过错方的原则对夫妻共同财产依法进行分割;(共同财产清单附后)
鉴于被告对原告实行家庭暴力，属于过错方，原告请求人民法院依据《中华人民共和国婚姻法》照顾无过错方及照顾女方的原则对共同财产进行分割;此外，原告请求人民法院依据《中华人民共和国婚姻法》第46条之规定，判决被告给予原告精神损害赔偿。
三、请求将双方婚生女_________判归原告抚养，被告每月支付抚养费人民币________元整，直至女儿能独立生活为止;
由于原告具备以下有利于子女健康成长的有利条件，恳请人民法院根据最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第一条之规定，将婚生女李___判归原告抚养，理由如下：
1、婚生子_________还未满两周岁;
2、孩子出生至今一直由原告及母亲照看，熟悉她的生活习惯;
3、原告是大专学历，被告是小学学历，原告对孩子有更好的抚养和教育能力;
4、被告的工作性质频繁出差且频繁应酬，没有时间照顾孩子，而原告的工作则固定在一个城市，有时间照顾孩子;
5、被告有吸烟、喝酒、赌博的习惯，并且烟瘾及大，每天自己一人要抽两至三包烟，对孩子的成长极其不利
关于孩子的抚抚育费，根据最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》第7条的规定，由被告按每月固定收入的___%承担，即每月________元。合同范本
综上所述，由于被告的所作所为，致使夫妻感情彻底破裂，双方恩已断、情已绝，已无和好可能。原告无奈，只有起诉到人民法院，请求人民法院查明事实，主持公道，判如诉请。
此呈
_________人民法院
起诉人：王______
________年______月______日
家庭协议书12
课堂：
1.早自习大声认真背诵，不偷懒，提高效率;
2.课前两分钟就进教室，准备好下节课所需课本，双色笔，学案等;
3.上课认真听讲，不做小动作，不交头接耳，积极回答问题;
4.认真整理笔记，积极参与课堂;
5.晚自习认真完成作业，要保证自主高效完成。制定学习计划，按时清底子;
6.课上积极发言，积极讨论，大胆质疑，不说闲话;
7.坐姿端正，不趴着，不随便离开自己的座位;
8.作业保质保量
卫生：
1..注意宿舍卫生，值日生打扫好，宿舍成员保持好;家庭公约
2.在班里不乱扔垃圾，值日生及时打扫;
3.不乱丢垃圾，不乱写乱画;
4注意个人卫生，饭前便后要洗手;
纪律：
1.提前两分钟进教室，做好准备;
2.入室先安静，进入教室不要大声喧哗，要有一颗理解同学的'心;
3.尊重他人，团结同学，正确处理好与同学之间的关系;
4.晚自习做到自我学习，不讨论，不说话，第四节清好底子;;
5.课间不打闹，不说脏话，做有素质的中学生;
6.注意两休纪律，按时上床，不做影响他人休息的事情;
7.教室内不追逐打闹，遵守纪律;
8.打饭不插队，做文明学生;
9.不打架，尊重老师的辛劳;;
10.不在教室内吃零食;
常规：
1.男生不留长发，不染发，女生不染发，不烫发，不打耳洞。不穿奇
装异服，不留长指甲，不佩戴首饰;
2.不带手机、MP3等娱乐工具到学校;
3.不带管制刀具等危险物品到学校;
4.男女同学适度交往，广泛交往，不谈恋爱;
5.爱护公物，爱护校园内的一草一木;
6.每天制定好学习计划，并严格执行;
7.认真做操，不缺席;
8.不抽烟，不喝酒;
家庭协议书13
甲方：_________
乙方：_________
乙方为方便甲方使用_________电信公众宽带综合城域网宽带业务（以下简称宽带业务），特向甲方提供借用adsl设备服务，双方本着友好合作的原则，达成以下协议：
一、借用条款
1．借用条件：甲方使用乙方的adsl宽带上网业务。
2．甲方借用乙方adsl设备（限壹台），设备具体描述如下：品牌：_________；型号：_________；序列号：_________。
3．该adsl设备所有权归乙方所有，在甲方使用乙方adsl宽带业务的前提下，乙方将此台adsl设备免费借给甲方使用。
4．借用期内，若甲乙双方中任何一方提出停借请求，都必须以书面形式提前一个月通知对方，经双方协商一致，甲方归还adsl设备给乙方后双方解除本协议。
二、双方的责任和义务
1．借用期内若甲方暂停使用adsl宽带业务，应将adsl设备归还乙方，本协议同时自动终止。用户恢复使用adsl业务后如需要再借用设备必须重新签定借用协议。
2．借用期内若甲方取消使用adsl宽带业务，将视为甲方单方面终止协议，甲方必须将adsl设备及时归还给乙方，本协议自动终止。
3．乙方保证所提供adsl设备的质量。在借用期内，甲方必须妥善保管adsl设备。
4．借用期内，如果adsl设备因质量原因发生故障，甲方可将设备带到乙方处更换。
5．借用期内，如果adsl设备因人为损坏发生故障，经原生产厂家确认可以维修，甲方需承担维修费用，乙方将负责提供备用设备保证甲方正常使用，直到设备修理好后双方置换；如果原生产厂家确认设备无法维修，本协议自动终止，甲方需承担设备赔偿责任，具体赔偿金额为元。赔偿费用一次性在电话上_________托收。
6．借用期内，乙方免费提供该设备的首次安装、调试服务，并代为培训该设备的安装调测方法，至于其它范围的服务，以乙方公开的服务承诺为准。
7．如出现以下情况之一，本协议将自动终止：第一种情况：甲方暂停使用乙方adsl业务；第二种情况：甲方由adsl业务转为其它宽带业务；第三种情况：甲方不再使用乙方adsl业务；
8．协议终止前甲方应将adsl设备（包括设备、外包装、说明书、连线、包装盒内附属配件等）及其它连同adsl设备一同借用的附属设备（语音分离器等）一并完好归还。若归还时发生包装不全、设备缺损等情况，甲方应负责补全，否则甲方应照价赔偿。
三、争议和仲裁
1．所有与本协议执行有关的争议将通过双方友好协商解决，如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议提交至_________仲裁委员会仲裁。
2．仲裁裁定的`最终结果对双方均有约束力。
3．仲裁费用由败方承担。
4．仲裁进行过程中，双方将继续执行仲裁部分以外的协议内容。
四、其它事项
1．本协议由于不可抗力导致不能履行的，双方均不承担违约责任，共同协商变更或解除协议。
2．本协议与国家法律法规或上级部门的政策和规定相抵触时，应依据国家法律法规或上级部门的政策和规定变更本协议。
3．本协议自双方签字盖章之日起生效，该协议在甲方使用乙方adsl宽带业务期间有效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签订地点：_________ 签订地点：_________
家庭协议书14
立协议人内容:
×××,男,一九××年××月××日出生,现住××××××。身份证号:××××××××。×××,女,一九××年××月××日出生,现住××××××。身份证号:××××××××。
离婚及协议原由:
×××与×××于一九××年××月××日在××××登记结婚,现因××××××××××,已无法共同生活,故双方向婚姻登记机关申请离婚,现就财产及子女抚养达成如下协议:
协议书具体内容:
一、 ×××××××的房产就是婚前财产,离婚后归×××所有,×××搬出。
二、 ×××、×××的.婚生子女×××归×××抚养,×××每月给×××生活、教育费500元,直至×××18周岁。
三、现家中的彩电、冰箱、洗衣机、金银首饰全归×××所有。
四、夫妻关系存续期间,所欠×××的5000元人民币,由×××负责赔偿。
本《离婚协议书》自婚姻登记机关颁发《离婚证》之日起生效。
协议书落款:
立协议人:×××(签名) ×××(签名)
××××年××月××日
家庭协议书15
（以下简称父母）
（以下简称长子）
（以下简称次子）
为了促进家庭成员间的和睦相处，增进父子间兄弟间及家庭所有成员之间的情感，进一步明确家庭成员之间的相互权利和义务，避免其家庭成员间无谓的纷争，现根据家庭房产财产的实际情况，并经父母与俩子的`共同协商，现对家庭房产财产提出如下分割协议，以便家庭成员共同遵守。
一、家庭现有房产情况
1、此处房产位于亳州市盛世嘉和园小区。
2、此处房产为父亲与次子共同购买（父亲出资30万元，其余部分为次子出资）。目前，此处房产的产权所属为父亲名字。
二、房产财产分割的具体实施办法
1、经协议三方研究，此处房产赠与次子为结婚婚房。
2、介于目前此处房产所属证明及土地使用证的所有权持有人，均为父亲名字，由于条件所限，暂时无法变更过户，待协议签订后，其有关证件和票据都交给次子保管。今后条件允许如需要变更或过户一切费用均由次子负担。
3、为补贴长子，父母决定把该处房产按揭还款还清后，每年向长子补贴约2万元，直至补贴20万元止。
三、相关事宜
父母的房产财产分割后，为了确保两老人安度其晚年，现就有关事宜，商定如下：
1、在父母能自理的情况下，不要求俩子承担生活费，但随着时间的推移，父母年迈，俩子对父母的赡养问题，要按照国家的有关法律规定和社会公德，各自履行自己应尽的义务。
2、父母年龄越来越大，病患可能也越来越多，如以后父母病患没能力支付时，长子及次子应共同承担医疗费用。
四、未尽事宜，再经三方共同商定解决
五、本协议一经签字后即生效，任何一方均不得以任何理由更改本协议。
六、次子享有房产权的时间为签订本协议起生效。本协议各自均已看过无异议。协议书凡参于人均各持一份为凭。
立协议人：
父亲：母亲：
长子：次子：
年 月 日
【家庭协议书】相关文章：
家庭协议书11-16
家庭寄养协议书01-05
家庭房产协议书12-02
家庭协议书范本12-21
家庭遗产协议书01-30
家庭保姆协议书11-17
家庭养老协议书05-10
家庭赡养协议书12-11
家庭房屋租赁协议书04-05