安全施工生产协议书

时间：2023-03-06 16:30:27 合同范本我要投稿

安全施工生产协议书

　　在不断进步的社会中，越来越多人会去使用协议，签订协议能够保证双方合作愉快。那么你真正懂得怎么写好协议吗？以下是小编帮大家整理的安全施工生产协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

安全施工生产协议书

安全施工生产协议书1

　　甲方： (以下简称为甲方)

　　乙方： (以下简称为乙方)

　　为进一步明确甲乙双方在生产过程中各自承担的安全责任，保护生产人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《劳动法》等有关法律法规的规定，按照“谁主管、谁负责”的安全生产原则，双方一致同意签订本安全生产管理协议，具体条款如下：

　　一、安全管理目标

　　重伤以上人身伤亡事故为零;火灾事故为零;爆炸事故为零;环境污染事故为零;急性中毒事故为零;职业病事故为零;安全隐患整改率达100%。

　　二、安全管理体系组织机构岗位职责

　　甲乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业安全生产规章制度，成立安全生产领导机构，建立健全安全生产责任制，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，在甲方的统一领导下，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系。

　　甲方安全管理机构对全厂安全工作起组织、协调、监督、服务的作用。具体包含：监督检查乙方各项安全管理工作(重点监督检查乙方生产现场安全技术措施的落实情况和各项安全规程及制度制定和执行情况)。检查乙方作业人员持证上岗情况，有权制止违章作业，遇到危急情况可令其停止作业生产。根据有关规定，对违章违纪人员进行处罚等。

　　乙方为承包范围内安全生产责任主体。乙方应配置专职安全管理人员，负责现场安全管理，人员配备应兼顾各专业安全管理工作的需要，必须具备三年以上的生产现场经历，并经上级安监部门培训、考核，持证上岗;乙方应服从甲方安全监督部门及人员安全监督管理工作。乙方安全专职人员要熟悉有关安全知识、法规、标准、制度，籍此对现场监督检查发现报告隐患，制止指挥、操作违章。

　　三、安全投入和安全保证金

　　乙方要用自己的资金在安全设备、仪器日常维护、安全教育培训、安全防护措施(含照明、临时护栏、警告标志及保卫警卫设施等，但除尘设备、放射源的防护服、检测仪以及应急救援设施等甲方提供，乙方负责维护维修)、安全防护用品方面进行投入。乙方负责承包范围内的一切与生产相关的设施(包括但不限于生产设施及生产辅助设施)防腐、维护保养、检测检验等工作，对进入承包厂区的人员进行管理以及负责承包范围内的文明生产和安全工作;厂房主体结构防腐、地面平整硬化等重大土建投入由甲方承担。

　　为了强化乙方安全生产意识，落实安全生产责任，规范安全生产管理，根据《国务院关于进一步加强安全生产工作的通知》(国发〔20__〕23号)相关精神，乙方须向甲方一次性抵押安全保障金50万元。如发生人身死亡事故，扣除本年度全部安全保证金。

　　乙方在生产承包期间，当年未发生生产安全事故、没有动用安全保障金的，安全保障金自然结转，下年不再增加存储。当年发生生产安全事故、动用安全保障金的，甲方应当重新核定乙方应存储的安全保障金数额，并及时告知乙方;乙方在核定通知送达后1个月内按规定标准将安全保障金补齐。生产承包期满，甲方将乙方抵押的安全保障金全额无息返还给乙方。

　　四、队伍人员准入承诺

　　1、乙方作业人员必须身体健康，无妨碍工作的疾病。参加粉尘等有害工种工作人员，必须提供健康证明，长期接尘工作人员必须定期轮换;

　　2、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。电工、焊工、起重工、压力容器等特殊工种作业人员，必须经过专门的安全技术培训，经有关部门考核合格取得证书后方能上岗。乙方要如实报告特种作业工作人员的资格状况;

　　3、乙方对本单位的生产人员登记造册，复验身份证件，如实向甲方报告。如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入生产现场。不得录用无身份证的人员和未满18岁的童工，不得安排50岁以上的生产人员从事强体力劳动。

　　五、现场管理要求

　　1、现场总体要求是设施标准、行为规范、作业有序、环境整洁、遵章守纪。

　　2、堆放。各种物料、设备必须整齐堆放。

　　3、乙方必须在临口、临边等生产现场危险部位、场所悬挂安全标志和警示牌，并认真维护和管理，不得随意拆除和挪动。标牌标识设置要符合GB2894-20__要求。

　　4、安全设施、安全通道、沟道孔洞盖板、临边临口防护、高处及交叉作业安全设施、焊接作业设施、临时用电设施等要符合规范标准要求。作业现场的安全设施、消防设施严禁乱拆乱动。

　　5、进入现场必须正确佩戴安全帽，高处作业正确使用安全带，现场严禁吸烟。

　　6、未经批准，不得任意在设备、结构、墙板或楼板上开孔或焊接临时结构。

　　7、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。

　　六、作业环境安全管理

　　1、乙方有责任做好作业人员的劳动安全保护工作，包括劳动安全技能培训教育，劳动保护用具的.发放及正确使用，作业坏境的安全交底，确保作业过程中的人身安全。

　　2、乙方作业人员必须爱护公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守文明施工规定，不得损坏和污染公用设施;否则一经发现，甲方有权制止并按规定予以处罚;

　　3、乙方作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。如妨碍作业需要变动者，须经甲方同意。

　　七、作业机动车辆的安全管理

　　1、进入厂区的作业机动车辆必须登记，办理入厂手续，服从机动车辆出、入厂管理制度;

　　2、进入厂区的作业机动车辆必须保证安全性能完好，禁止车辆带病作业;

　　3、机动车驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，甲方有权进行处理或处罚。

　　4、乙方自备及租赁的各类机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

　　八、有毒有害、易燃易爆物品安全管理

　　1、乙方有责任向作业人员讲明承包范围内有毒、有害、易燃、易爆危险品的存放地点及禁令，并在“危险区”相应部位悬挂明显标志;

　　2、乙方作业人员必须经过专职安全管理人员允许方能进入危险区作业，不得随意动用危险品。作业前应做好安全措施;

　　3、他方作业人员带入现场的危险品必须登记，并按有关规定妥善保管。在现场使用危险品必须得到甲乙双方的同意，并做好安全措施;

　　4、在禁火区动火作业，必须办理动火工作票并做好安全措施。工作完毕必须检查火种隐患，防止发生火灾。

　　九、应急预案的编制

　　1、乙方必须编制消防应急预案，严格按照甲方消防管理规定组织生产，明确消防负责人，自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于乙方原因造成的消防管理缺陷和消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

　　2、乙方编制的生产安全事故应急预案，必须报甲方审批，并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审，做好演练、评审记录。

　　十、设备及作业安全管理

　　1、乙方作业人员应爱护厂房设备和附属建筑物，不得损坏。作业中应注意保护设施。起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等;

　　2、他方作业人员不得随意开启、关闭运行设备，临时接驳电源、气源、水源等，须经乙方有关人员批准，报甲方备案，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围;

　　3、乙方作业中动火作业应按规定办理动火工作票，并做好防火措施;

　　4、乙方作业人员从事设备检修、技木改造、试验等工作，必须执行停送电工作票制度、设备操作规程和动火作业等管理制度，不得以“习惯作法”为理由，违反管理规定;

　　5、甲方有权纠正和制止违反操作票管理的行为和现象，必要时可以暂时停止施工作业并处以罚款等处理;

　　6、重大检修，乙方在开工前，必须提出作业安全措施，经甲方审查同意后，由乙方组织实施，并负责安全;

　　7、乙方作业人员的安全由乙方负责，工作负责人即安全负责人。5人以上的作业队伍应设专职安全管理人员。开工前乙方必须自上而下向作业人员进行技术安全交底，全体作业人员均须掌握作业特点及作业安全措施。甲方有权检查和监督乙方的作业安全，有权纠正违章冒险作业和不安全行为并进行罚款、停止工作、辞退等处理。

　　十一、安全技术措施和作业指导书

　　1、乙方在重大检修作业前要编好作业组织设计，编好安全技术措施。一切活动必须有安全措施，并在作业前进行交底。无措施或未交底，严禁布置开工。

　　2、对危险性较大作业、特殊作业、季节性特点作业，应根据相关规定编写专项措施，并按规定组织审查。

　　3、交底工作要做到：逐级交底双方签字;内容要具体明确有针对性;要分析危险因素及存在问题;安全技术措施切实有效;对操作方法程序交底;提供的特种作业证、被交底人与实际工作人员要三头对案，不能矛盾;书面交底记录统一规范并妥善保存。

　　4、一般作业项目的安全措施须经乙方专职安全管理人员审查批准，由班(组)技术员交底后执行。

　　5、重要临时设施、重要作业工序、特殊作业、季节(气候)性作业、多工种交叉等作业项目的安全措施须经技术、安监等部门审查，甲、乙双方负责人批准，由班(组)技术员或专责工程师交底后执行。

　　6、重大的起重、运输作业，特殊高处作业及带电作业等危险性作业项目的安全措施，须经技术和安监等部门审查，由专责工程师交底后执行。

　　7、编制安全作业措施时，必须明确指出该项目的主要危险点，有针对性地从技术措施上加以防止与消除危险。

　　8、审批后的安全措施，必须严格执行。未经措施审批人同意，任何人无权更改。若改变原措施必须重新报审核批准。

　　9、对拒不执行上述措施，一经发现，处以5000元以内的罚款。

　　十二、安全保卫管理

　　1、进入乙方承包范围内的他方施工队伍安全工作由乙方主体负责，监督管理权属于乙方，甲方予以协调，安全责任由他方施工队伍负责。

　　2、进入厂房内的施工人员必须经过乙方安监机构登记，发放通行证件，并在有效期间使用。施工完毕后应交回证件，不得将证件转借他人;

　　3、施工人员应经过乙方安监机构的教育，了解承包范围的安全保卫要求，不得做违反社会治安的活动。对违反规定者，乙方有权制止并按规定进行处罚。

　　十三、事故处理

　　1、乙方依据国家和行业安全管理的有关规定，承担承包范围内的全部安全责任。

　　2、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方调度室及值班领导人报告，同时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任和经济责任。

　　3、乙方人员在作业期间造成人员伤亡、火灾、电气、机械、环境污染等事故(包括他方人员(非甲、乙方人员伤亡) )时，双方应协力进行紧急抢救和保护现场，按国务院、省、市地方政府及中国煤炭进出口公司有关事故报告规定，在事故发生规定报告小时内及时报告上级主管部门及省、市有关部门。乙方因违反上述规定，乙方承担其法律责任和因此发生的一切费用。

　　4、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用及相关责任。

　　5、不可抗力因素造成的人员伤亡事故，由伤亡人员所在单位负责，并承担相应费用。

　　十四、甲、乙双方根据管理需要，可填写如下表格，作为安全协议之附表，登记备案：

　　1、作业人员登记表;

　　2、特殊工种作业人员登记表;

　　3、作业人员安全技术教育、考核登记表;

　　4、入厂危险品登记表;

　　5、职业卫生健康档案登记表。

　　十五、协议效力

　　1、安全协议作为洗选承包合同的组成部分，与洗选承包合同有同等效力。

　　2、在管理过程中执行《洗选承包合同》中安全条款时，本协议具有优先权。

　　3、本协议书正本一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力。

　　4、本协议自签订之日起生效，洗选承包合同终止后自动作废。

　　甲方：(章)

　　负责人：(签字)

　　乙方：(章)

　　负责人：(签字)

　　年月日

安全施工生产协议书2

　　甲方 (发包方)：重庆XX装饰工程有限公司

　　乙方 (承包方)：

　　甲方委托乙方进行工程（合同号：）的施工。为明确双方安全生产、文明施工的责任，防止生产安全事故，保证员工在生产活动中的人身安全与健康，保持良好的施工作业环境和文明施工水平，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》，经甲、乙双方协商，一致达成如下安全合同条款，双方共同遵守：

　　第一条甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。

　　第二条在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。

　　第三条乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:

　　1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件；

　　2、法定代表人证明书（法人代表授权委托书）；

　　3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书，施工简历和近两年安全施工记录；

　　4、安全施工的技术素质（包括负责人、工程技术人员和工人）及特殊作业人员取证情况；

　　5、保证安全施工的机械（含起重机械安全准用证）、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全施工需要；

　　6、安全生产、文明施工（管理）组织机构及其人员配备；

　　7、安全生产、文明施工管理制度。

　　第四条甲方的责任：

　　1、在分包工程开工前，应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。

　　2、工程开工前，应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。

　　甲方安全教育的主要内容：国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准；本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求；工程项目安全状况；安全防护知识；典型事故案例等。

　　3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者，以及老、弱、残者，未成年者有权清退。

　　4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。

　　5、对特殊作业、危险作业等的施工项目，例如，在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业，甲方应事先进行安全技术交底，并要求乙方制定安全措施，经甲方审查合格后监督实施。

　　6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

　　第五条乙方的责任

　　1、建立本工程安全文明施工组织机构，专（兼）职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定（30人以上的必须配有专职安全员，30人以下的应有兼职安全员）。提供给甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符，在施工过程中未经甲方许可不得擅自变更。

　　2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定，遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度，服从甲方的管理、监督和指导，并定期向甲方汇报工作。

　　3、按照业主、监理和甲方的要求，编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度，在工程施工过程中严格执行。

　　4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续，经甲方组织的安全教育考试合格，领取工作卡后方可进场作业。

　　5、进场前组织员工进行体检，并将体检合格证明报甲方备案，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换，不得冒名顶替。

　　6、工程开工前，组织全体人员进行安全文明施工教育和考试

　　主要内容：本工地施工特点及状况；工种专业安全技术要求；主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求；作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。

　　7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查，确保符合安全规定的要求，确保施工安全。

　　8、从事特种作业（操作）人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

　　9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施，进行安全技术交底并书面告知危险岗位的.操作规程和违章操作的危害。

　　10、参加甲方组织的定期或不定期安全检查和安全活动。完善班组建设，做好每天站班会的"三交"、"三

　　装饰公司工程安全生产文明施工协议书提要：甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任，对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理

　　查"（"交任务、交技术、交安全"；"查衣着、查精神状态、查安全防护用品" ）和每周的班组安全活动。

　　11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案，经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行，并作为承包合同的附件。

　　12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

　　13、一旦发生安全事故，必须立即组织抢救，采取有效措施保护事故现场，并迅速报告甲方。

　　14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。

　　第六条预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5%（或2-5万元）作为安全施工保证金，工程结束后由甲方安监部门在工程结算单签字，扣除经济处罚后返还乙方。

　　第七条甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚；对严重危及人身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。

　　违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。

　　第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备（设施）损坏事故，其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故，扣除预留保证金100%；发生人身重伤事故，扣除预留保证金50%。

　　第九条对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位，甲方有权立即终止与乙方所签订的合同并限期退出。

　　第十条违约责任

　　乙方如违反本协议，甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿或终止施工的权利，所造成的一切后果由乙方负责。甲方违反本协议也应承担相应的处罚。

　　第十一条争议处理

　　1、双方在履约过程中，必须严格执行本协议，若存在争议及未尽事宜，由双方本着"平等"原则协商解决。

　　2、双方经协商，仍未达成一致；可由有关部门协调或向人民法院起诉。

　　第十二条本协议作为本工程施工合同的附件，与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。

　　本协议一式四份，甲方三份（项目部、公司工程部、档案部门各一份），乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　授权代表或项目负责人签字：法人代表人或授权代表签字：

　　签字时间：签字时间：

　　签字时间：

安全施工生产协议书3

　　为了全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保本项目部在工程建设活动中的职业健康安全，确保各种施工机械、国家财产、集体财产、的安全及社会公众利益不受损害。保证安全文明施工目标的实现，依据《安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及《施工承包合同》，特签订本责任书。

　　一、工作原则：

　　1、坚持贯彻落实《安全生产法》、《电力建设安全管理规定》及项目部安全文明施工相关管理制度，明确各方的安全管理职责，实行各负其责的原则。

　　2、充分发挥安全生产保证体系和监督体系的作用，做好所有参建人员的安全培训、教育，保证作业人员掌握所需的生产技能和安全知识，培养严谨的工作作风。

　　3、工作理念：通过坚持不懈的努力，积极预防各类事故（除不可抗拒的自然灾害外），积极预防各种隐患。

　　二、安全目标：

　　人身死亡事故为零；人身重伤事故为零；群伤事故为零；重大机械设备事故为零；火灾事故为零；交通事故为零；垮塌事故为零；职业卫生伤害事故为零；轻伤事故率小于1‰。

　　三、安全责任的处罚与奖励要求：

　　项目部安全领导小组将依据以下标准对责任单位是否实现安全文明目标和落实部门安全责任制情况进行检查、考核、评价，并提出奖励或处罚的建议。

　　安全保证金抵押人民币伍万元（从工程款中分二次扣押）。

　　考核期内发生事故时，按以下标准考核安全保证金：

　　1、发生人身死亡事故和交通死亡事故，扣100%。

　　2、发生一起人身重伤事故，扣80%。

　　3、发生一起重大设备事故（包括重大施工机械事故），扣60%。

　　4、发生一起较大设备事故（包括重大施工机械事故），扣40%。

　　5、发生一起重大火灾事故，扣60%。

　　6、发生一起较大火灾事故，扣40%。

　　7、发生一起群伤事故，扣30%。

　　8、发生一起重大交通事故，扣40%。

　　9、发生一起一般交通事故，扣30%。

　　10、发生重大垮塌事故，扣40%。

　　11、发生较大垮塌事故，扣30%。

　　12、发生轻伤率高于1‰，扣30%

　　13、发生隐瞒事故，发现一起不论轻重，扣50%。

　　14、实现安全目标、施工中及时发现并积极处理本责任区或其它单位安全隐患及安全事故的，根据考评结果报安全委会研究奖励，额度视情况而定。

　　四、本责任书一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效，本责任书有效期自签订之日起至工程结束止。

　　中国水利水电第xxxxx有限公司

　　风电场项目部经理：xx年xx月xx日

　　作业队队长：xx年xx月xx日

　　工程安全生产责任书2

　　为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格落实安全生产责任制，强化安全生产监督管理，控制和减少事故，确保安全生产和文明施工，实现建设“平安鱼台”目标，县建设局特与各施工企业签订20年度《XX建设工程安全生产管理目标责任书》。

　　一、责任目标

　　1、有效控制和减少生产安全事故，努力降低死亡事故发生率，杜绝三级及以上重特大事故；百亿元施工产值死亡率控制在4.5以内。

　　2、全面贯彻执行安全生产法律法规标准规范，加强安全生产宣传教育，积极开展“零事故”活动，努力争取做到工地零违章，企业零重伤，行业零死亡。

　　3、事故统计上报及时、准确，无瞒报、谎报、迟报等现象；依法处理事故并在规定时间内结案。

　　4、严格落实企业安全生产许可证制度，“三类人员”考核制度和特种作业人员持证上岗制度，并实行动态管理。

　　5、严格落实工程安全报监制度，规定工程的报监率100％。

　　6、严格落实建设行政主管部门安全生产管理评价制度，做好安全生产自评并及时上报评价情况。

　　7、全面开展建筑施工企业安全生产评价，施工总承包企业评价面达到90％，并切实将考核结果纳入企业资质管理和安全生产许可证管理，严把市场准入关。

　　8、全面开展安全生产达标和创建安全文明工地活动，报监工程安全达标率100％，一、二级企业优良率50％以上，三级企业优良率30%以上。

　　9、施工现场所用的起重设备及安全防护用具符合国家和省市有关规定要求，塔式起重机械设备使用前必须按规定检验合格。

　　10、施工企业与所属项目部签订安全生产管理目标责任书，并将施工现场安全达标、安全文明工地创建、安全教育培训、机械设备及安全防护用具使用管理、伤亡事故统计报告与调查处理等工作列入考核内容。

　　二、检查考核

　　1、各施工企业要定期检查责任书的执行情况，并将年度执行情况于月日前书面报县建设局。

　　2、县建设局不定期检查责任书的执行情况，并作为年终目标责任考核的主要依据。

　　3、年终，县建设局对责任书的完成情况进行全面检查考核，并作为年度安全生产评价的主要依据。

　　三、奖惩措施

　　依据考核结果，XX建设局对全面完成责任目标的施工企业及负责人给予表彰；对没有完成责任目标的，取消单位及负责人评选先进资格。

　　本责任书一式二份，签订双方各执一份，自签字之日起生效。

　　县建设行政主管部门责任人签字：

　　施工企业责任人签字：

　　工程安全生产责任书3

　　为贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“安全生产责任制”，加大安全生产管理力度，保障职工人身安全和设备的安全，确保鲁荷金风电场工程的顺利地进行，经项目部安全生产领导小组研究决定，项目经理与项目总工xxx签订安全生产责任书。

　　一、责任

　　1、牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，坚决贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。认真学习并自觉遵守《安全生产法》等安全生产的法律法规，认真学习并自觉遵守水电x局、安装分局及本项目部所制定的有关安全生产的各项规章制度。落实各级安全生产责任制，加强安全生产管理，防止或减少伤亡事故的发生，保障职工在生产活动中的安全与健康；

　　2、带头贯彻执行安全生产的各项规章制度，在项目经理的领导下，做好本项目部的.工程施工安全技术管理和监督检查等工作。负责编制周、月安全生产计划和各项施工安全技术措施，并深入现场解决生产中存在的安全技术问题。

　　3、组织并主持安全生产操作规程的编制与学习，并实施安全技术交底、教育工作。

　　4、负责审查和编制施工组织设计中安全生产、文明施工的技术措施，负责编写重要工程项目的安全生产施工措施、办理重要工程项目安全生产施工作业（操作）票的报审工作。经批准后对相关部门和工程质量、安全、生产调度、施工班组等生产骨干进行书面技术交底和安全措施交底。

　　5、负责布置、检查与指导各部门、施工班组、工程师、助理工程师或技术员编制分项工程的安全生产技术施工措施和书面交底工作。督促指导技术员按规定的作业程序施工生产。监督安全技术措施的落实执行情况。

　　6、负责组织、检查、指导重大危险源监控的安全技术工作，负责制定应急预案并认真实施。参加“安全文明施工”检查，并对需要整改的项目提供技术支持。组织审查、编制年度施工安全技术措施计划，积极改善施工环境。

　　7、从技术方面指导和支持专（兼）职安全员的工作。

　　8、组织编制本工程项目技术革新和施工新技术、新工艺中的安全施工措施。

　　9、负责组织机组检修工程安全设施的研究和安全设施标准化的推行工作。

　　10、负责对分包单位施工的项目进行安全施工技术上的监督与指导。

　　11、参加安全大检查和安全施工检查，解决存在的安全技术问题，审阅施工班组的安全生产技术台帐，并做好专业安全技术资料、台帐、图纸的管理工作。

　　12、参安全生产事故和严重未遂事故的调查分析，提出技术性防范措施。

　　13、负责分管工作范围内的安全技术措施的监督实施，并及时修改补充完善有关安全技术措施内容，对分管的安全技术措施有效性负责。

　　14、总工程师依据工作岗位职责对安全技术工作负责。

　　15、做好汛期防汛的技术性工作。

　　二、权力

　　1、有权制止和纠正他人的违章作业行为。

　　2、有权制止盲目抢进度、冒险蛮干的行为。

　　3、有权在安全生产重大问题上提出不同意见。

　　4、在重大的安全技术事故处理中有权提出反对意见，同时有权越级上告。

　　三、考核原则

　　1、坚持“责任落实、风险共担、预期考核、奖罚分明”的原则。

　　2、考核采取百分制，考核扣分不封顶的原则。

　　3、责任人在考核期内交纳安全风险抵押金，金额为A0=800元。

　　4、项目部安全生产委员会负责对责任人进行日常考核，年终汇总；项目经理根据年终考核结果兑现同等金额的安全奖励。

　　5、年终责任人如被上级单位评为安全生产先进个人，由上级单位进行奖励，本项目部比照上级单位的奖励额度再进行奖励。

　　6、项目经理对责任人实行“安全生产”目标管理，目标考核满分为Q0=100分，年终考核综合分值为Q，则年终考核兑现奖罚金额计算公式为：A=A0*[（Q-85）/（Q0-85）]1/3

　　四、考核细则

　　1、在上级安全检查中（责任人职责范围内，以下整改通知单为准），发现违章一次扣2—5分，。责任人如果对现场违章现象处理不力甚至渎职发现一次扣10—20分。

　　2、责任人违章被开具罚单，每次扣2—10分。

　　3、责任人没有做好职责范围内的工作，每项次扣5—10分。

　　4、责任人有下列情形之一者，除按项目部制定的《工伤管理办法》等安全管理有关规定，在责任划分清楚后，对责任人给予相应的行政处理和经济处罚外，并按以下考核原则对责任人进行考核扣分。

　　①若责任人发生轻伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分30、20、10、5分。

　　②若责任人发生重伤事故一次，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分50、40、30、20分。

　　③如因施工安全技术措施不当，导致职工及其他生产性人员发生轻伤事故，则每次对责任人扣5—30分。

　　④如因施工安全技术措施不当，导致职工及其他生产性人员发生重伤事故，则每次对责任人扣10—50分。

　　⑤如因施工安全技术措施不当，导致项目部发生因工死亡事故一次，则其考核分全额扣除。

　　⑥责任人如果造成伤害他人事故，按全部、主要、同等、次要责任分别扣责任人考核分80、60、40、20分。

　　5、责任人安全风险抵押金扣完后，须再另行交纳同等金额的抵押金。

　　6、如隐瞒、拖延或谎报事故，故意破坏或伪造事故现场编制的将对责任人处以500～20xx元的罚款；情节严重者，移交司法机关处理。

　　7、责任人在考核期间调离本项目部，对责任人的任职期进行考核，经项目部经理审核后安全责任奖罚予以兑现，并退还剩余抵押金。

　　五、附则

　　1、本“责任书”由项目经理与责任人共同签字（盖章）生效，一式两份互存一份。

　　2、本“责任书”自签字之日起生效。

　　项目经理签字（盖章）： xx年xx月xx日

　　责任人签字（盖章）： xx年xx月xx日

安全施工生产协议书4

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的`责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章）分包方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

安全施工生产协议书5

　　甲方：______

　　乙方：______

　　为确保高空维修过程中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。

　　一、本协议有效期：

　　维修全过程的期间

　　二、甲乙双方安全职责

　　1、乙双方务必认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《高空作业管理制度》等制度、规定。

　　2、作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作；甲方协助监督检查工作。

　　3、甲方和乙方在合同期内，都务必切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。

　　三、甲方应承担的安全职责

　　1、甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其贴合且具备下列条件：

　　（1）持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书。

　　（2）相关负责人、高空作业人员的配置及持证贴合安全操作要求。

　　（3）配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。

　　（4）安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度。

　　2、不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止；对严重违章的行为立即勒令停止其工作。

　　四、乙方应承担的安全职责：

　　1、乙方制定的操作流程务必经甲方审核合格后，方可开工。

　　2、现场操作中，务必严格执行《高空作业管理制度》，工作前务必征得甲方的许可。

　　3、工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保贴合安全规定。

　　4、乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。

　　5、在工作期间所使用的.各种设备及工用具等均应贴合工作要求。对工作现场脚手架每一天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。

　　6、应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

　　7、乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。

　　8、乙方负责人（安全施工第一职责者）对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题务必及时整改。

　　9、乙方理解甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全状况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。

　　10、如造甲方物品损坏；由乙方负责修复，并对我方造成的相关损失照价进行赔偿。

　　11、如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故、设备设施损坏或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律职责。

　　五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

　　六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　联系电话：______

　　20__年______月______日

安全施工生产协议书6

　　建设单位（甲方）：

　　单位地址：

　　法人代表：

　　施工单位（乙方）

　　单位地址：

　　法人代表：

　　第一条施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按建设单位要求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得建设单位认可；现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

　　第二条施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照北京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工降水未处理合格，不得排入北航下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得在校内外遗洒，同时应有避免扬尘的措施。

　　第三条外地施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品；禁止施工人员在非施工区随意走动，严禁和学生、教职工发生冲突。

　　第四条施工车辆进出北航时注意校园交通安全，必须缓速行驶，大型机械进出场应提前和建设单位协商，避开校园交通高峰期，必须封路施工时，须征得建设单位同意，并在路口设置明显的提示标志。

　　第五条施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

　　第六条现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的`警示标志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负责管理。

　　第七条现场施工人员须统一着装、佩带胸卡，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩带安全帽（红色为业主专用颜色），高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架，高处作业严禁向下抛掷物品。

　　第八条脚手架搭设、基坑支护及塔吊、升降梯等大型机械安装必须有上级主管安全部门审批的施工方案，各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全，杜绝发生高空坠物、土方坍塌等一切施工安全事故。

　　第九条工人食堂必须干净整洁，无蝇无鼠，操作人员证件齐全，认真执行食品卫生安全的有关规定，严防工人食物中毒；施工人员宿舍要求卫生整洁，严禁随意拉扯电线，冬季取暖严防工人煤气中毒。

　　第十条施工单位现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现问题及时整改；对建设单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真履行。

　　建设单位：施工单位：

　　签字：签字：

　　盖章：盖章：

　　日期：日期：

安全施工生产协议书7

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为确保工程的顺利完工，有效防止和杜绝各类生产及安全事故的发生。保障工人的生命财产安全，健全安全生产管理制度，增强工人的施工安全意识，按照“安全第一、预防为主、强化管理、明确责任”的基本原则以及《中华人民共和国安全生产法》等法规的规定。为确保安全生产、文明施工，与施工人员签订安全生产协议书。

　　一、施工队的`责任和义务：

　　1、施工队负责建立健全施工现场安全的管理规定和措施。

　　2、施工队负责对施工队长及施工人员进行施工项目的技术交底及安全交底，明确现场和施工安全工作的各项要求。

　　3、施工队负责对施工队人员的入场安全教育。

　　4、负责合同中规定由甲方承担的有关责任。

　　5、负责整个施工现场及工人的总负责方。

　　6、负责对特殊工种上岗人员的审查。

　　二、施工人员的责任和义务：

　　1、入场工人必须提供本人的身份证件并保证证件的真实有效。

　　2、入场工人必须认真学习甲方组织的各项安全知识培训和教育，并考试合格后方能进入施工现场。

　　3、入场工人在施工中必须正确佩带个人安全防护用品。

　　4、入场工人必须无条件听从施工方现场管理人员及专职安全员提出的安全生产要求，并采取相应的安全防护措施。

　　5、施工现场不得发生打架、斗殴、赌博、盗窃等违法乱纪行为，甲方按照相关公司规定对事情进行处罚并开除相关人员。

　　本协议书由甲方、施工队长及施工工人共同签订，协议书一式三份，各方各持一份。

　　有效期由进入施工现场实行开始，至本工程结束为止。

　　施工方：现场施工队长：施工人员：

　　身份证：身份证：

　　日期：日期：日期：

安全施工生产协议书8

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　工程名称：

　　施工地址：

　　为明确双方在施工过程中的安全责任，根据国家《安全生产法》、《建筑法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《合同法》等法律法规的规定，双方本着平等、志愿的原则，达成以下协议。

　　一、甲方的责任

　　1、积极和建设单位协调，向乙方提供施工现场及毗邻区域内的供水、供电、供热等地下管线资料，保证资料的真实、准确、完整。

　　2、开工前对乙方进行施工安全技术的总交底，并应有书面记录或资料。

　　3、负责对乙方施工资质，持证上岗，大型施工机械进场，安全机构人员的配置，安全生产责任制，安全施工技术措施，安全生产应急预案等安全生产基本条件进行前置审核。

　　4、负责对乙方的全部施工过程进行安全生产监督管理。

　　5、有权对乙方发生安全违法的事件、事故进行罚款停工和参与调查。

　　二、乙方的责任

　　1、主要负责人依法对施工项目的安全生产全面负责。

　　2、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对承担的工程进行定期和专项安全检查并做好安全检查记录。

　　3、项目负责人应当由取得执业资格的人员担任，并对工程项目的安全施工负责，并根据工程特点组织制定安全技术施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产事故。

　　4、必须设立符合国家规定的'管理机构，配备专职管理人员，专职管理人员负责对安全生产现场进行监督检查，发现事故隐患，有权立即排除或报告，对违章指挥，违章操作，违反劳动纪律的违法行为应当立即制止。

　　5、对进入现场的施工机械设备，机具或配件，应当具有生产（制造）许可证，对租用的机械设备或机具，应当有租赁协议和检测合格证明。同时要符合市建委规定的进厂规定，要有使用证。

　　6、在施工现场安装起重机械或整体提升脚手架，模板等自升式架设设施，必须由相应安全资格的单位承担。

　　7、垂直运输机械作业人员，安装拆卸工、爆破人员、登高架设人员，电工等特种作业人员，必须按照国家规定，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。

　　8、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对国家规定达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，由施工技术负责人、监理签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

　　9、施工单位在“五边”、“六口”。而爆炸物及有害危险气体和液体存放等危险物品处，设置明显的符合国家标准的安全警示标志。

　　10、施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气侯的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，应当做好防护，所需费用由乙方承担。

　　11、施工单位应当将现场的办公室、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离。同时要符合市建委的建筑施工现场文明施工标准。

　　12、施工单位应建立消防安全责任制度，并确保消防安全设施齐全、有效。

　　13、施工单位应做好施工人员的安全三级教育，培训考试不合格人员不准上岗。

　　14、施工单位应当为作业人员提供建筑意外保险。

　　15、施工单位必须制定生产安全和消防事故应急预案，保证应急救援预案的有效性。

　　三、违约责任

　　1、由于甲方或乙方造成对方或第三方的人身伤害，设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任。

　　2、甲方违背承诺，造成乙方发生事故，由甲方承担责任。

　　3、乙方违背承诺，或者不接受甲方安全监督管理，行业检查、罚款或发生事故由乙方承担全部经济法律责任。

　　四、其它约定

　　1、本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商解决，若协商不成的，双方有权向当地人民法院提起诉讼。

　　2、本协议一式四份，双方法人或委托代理人签字盖章后生效。双方各执两份。

　　3、本协议有效期为年 6 月1日起至年 9月20日止。

　　甲方公章乙方公章

　　法人法人

　　经手人经手人

　　日期日期

安全施工生产协议书9

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　为了加强乌兰木伦选煤厂安全管理，确保外委施工队安全生产、文明施工，避免和减少各类安全生产事故，保证乌兰木伦选煤厂外委施工队作业人员的人身安全，特与外委施工队签订“安全生产协议书”，具体内容如下：

　　一、外委施工队职责：

　　1、外委施工队必须具有国家及神东公司规定的相关的安全施工资质，并经安全管理办公定室审核、备案。

　　2、外委施工队的各项安全管理制度必须健全，施工作业10人以上的必须配置专职安全员，10人以下时必须配置兼职安全员。

　　3、施工配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具必须满足安全要求。

　　4、外委施工队施工作业必须必须严格执行“施工安全技术措施”审批制度，并由相关领导及部门审批同意，并指定现场安全施工负责人，组织施工作业人员学习“施工安全技术措施”，方可进入施工现场作业。

　　5、外委施工队从事电气焊、电气、起重等特种作业，其特种作业人员必须做到持证上岗。

　　6、外委施工队在每日作业前必须对所有作业人员进行安全规程和安全措施学习。

　　7、外委施工队所有作业人员不得擅自操作施工现场的生产设备，不得随意靠近、翻越施工现场的生产设备，不得随意搬动、损坏施工现场的消防设施；未经选煤厂管理人员同意，不得擅自进入高低压变配电室进行施工作业。

　　8、外委施工队在施工现场动用电气焊必须在现场放置消防器材，每次作业完毕必须认真检查现场，确认无火灾隐患方可离开。

　　9、施工现场的所有配电箱、照明、电气设备、施工设备必须符合安全规定。

　　10、外委施工队所在的施工现场必须设置安全警示标志，预留孔洞、吊装孔必须加设可靠的安全围栏。

　　11、所有施工作业人员进入施工现场必须佩带安全帽等劳动保护用品，严禁野蛮施工，施工现场严禁吸烟，施工现场严禁使用明火、电炉取暖做饭，严禁施工垃圾进入生产系统。

　　12、所有施工作业人员必须认真接受中心、洗煤厂管理人员及现场作业人员提出的安全注意事项及安全措施，接受安全监督。

　　13、外委施工队需要进入现场作业时，必须由施工现场安全负责人和洗煤厂管理人员取得联系（并在洗煤厂集控室办理外委施工停送电手续），在征得选煤厂管理人员同意并确认所施工设备已经停电后，并对停止按钮上锁，方可进行施工作业；当所施工设备需要送电时，外委施工队现场安全负责人必须和洗煤厂管理人员取得联系，并确认现场人员均安全撤离、无安全隐患方可通知送电；所施工设备试车时，必须有外委施工队现场安全负责人在场，并有洗煤厂管理人员和当班岗位司机现场监督、指挥，并再次确认所施工设备及系统上下无人、无隐患方可进行试车。

　　14、外委施工队在每日施工作业结束前必须认真清理施工现场杂物，仔细检查施工现场无安全、火灾隐患，方可离开。

　　15、吊装工作区应有明显标志，非吊装作业人员严禁入内，起吊应有专人指挥。

　　16、吊装前，施工人员作业做到四个明确，即工作任务明确，施工方法明确，吊装物的中心、重量明确和安全注意事项明确，吊装工作中必须坚守岗位，做到思想集中，听从指挥。

　　二、考核细则

　　1、外委施工队负责人是本队安全生产的`第一责任者，对本队安全工作负直接责任，出现一起人员轻伤事故罚款500－1000元。

　　2、带领本队人员严格按照《选煤厂安全规程》、《选煤厂操作规程》和有关技术质量标准、安全措施进行作业和操作，认真执行洗煤厂各项安全规章制度。

　　3、现场检修设备必须执行停送电审批制度，并将审批单留存洗煤厂集控室备案。严格执行洗选中心“一焊一审批”制度，在粉尘积聚点进行电气焊必须提前做润湿工作，检修现场配备灭火装置，做到“工完料尽”，更换后的设备及配件必须交回洗煤厂指定地点，严禁私自处理，发现一次除没收所得款外，罚款20xx元/次。

　　4、对三违人员按洗选加工中心及本厂“三违”管理办法处罚。

　　5、外委施工队全体人员都要对洗煤厂的标准化问题高度关注，全员参于，凡各级检查所出现的问题，首先追究负责人的责任，对施工单位进行罚款处理。

　　三、此协议一式二份，洗煤厂和外委施工队各执一份，双方签字盖章后生效。

　　洗煤厂：（盖章）外委施工队：（盖章）

　　代表签字：代表签字：

　　签字时间：签字时间：

安全施工生产协议书10

　　发包单位（简称甲方）：

　　承包单位（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，本着“安全第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一致意见，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。

　　一、甲方的责任、权利和义务

　　1、甲方有权对乙方的安全生产资质（安全生产许可证）、健康安全环境业绩、设备设施安全状况、人员上岗资格等进行审查。

　　2、甲方应提供本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的安全环保情况进行监督检查，有权责成乙方对发现的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。

　　3、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关安全环保规章制度，履行各自的安全环保责任。

　　二、乙方的责任、权利和义务

　　1、乙方应严格遵守《安全生产法》及××公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。

　　2、乙方应依据《安全生产法》及相关法律、法规和行业标准，建立健全以安全生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中贯彻落实。

　　3、乙方必须持有政府部门核发的有效安全生产许可证。

　　4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合安全环保要求的设备设施，保证合格的安全环保生产条件。

　　5、乙方应配置符合安全环保要求的'人员进行施工作业，组织所有施工人员进行安全环保培训，特殊工种必须确保100％持证上岗。

　　6、乙方应按国家有关法规为参与项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。

　　7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方安全环保规章制度和相关规程。

　　8、乙方有义务定期向甲方汇报安全环保情况，接受甲方的安全环保监督检查。

　　三、生产组织与协调

　　1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业开始前应成立安全环保领导小组，明确项目安全环保管理人员及职责，确保安全环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。

　　2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并根据识别评估结果，制定风险削减和控制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。

　　3、乙方在开工前应组织或委托地方政府对参与项目施工的人员进行培训教育，电气焊工、电工、起重工等特殊工种必须持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参与项目施工人员满足安全环保要求。

　　4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必须经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入使用。

　　5、乙方对施工过程中的危险作业必须进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必须严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。

　　7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。

　　8、乙方在施工作业过程中，必须对本单位安全环保情况进行经常性检查，及时整改事故隐患。

　　9、乙方在购置、使用、运输、贮存与施工作业有关的危险化学品、民爆物品等危险物品时，必须按规定到地方政府办理审批手续。

　　10、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。

　　四、其它补充条款（根据实际情况补充制定）

　　1、建筑装饰工程施工合同中第8条8.2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守××公司的相关制度、法律法规。

　　2、建筑装饰工程施工合同中第8条8.4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和安全事故责任。

　　3、建筑装饰工程施工合同中第8条8.3条款取消。

　　五、事故处理

　　工程项目施工过程中发生事故时，总包方应立即向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。

　　六、违约责任

　　1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方承担责任。

　　2、由于乙方原因引发事故导致甲方或第三方人员伤害、经济损失时，由乙方承担全部责任。

　　七、其它

　　1、本协议争议解决办法与承包合同争议解决办法相同。

　　2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。

　　3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违背的，按有关法规或规定执行。

　　4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

　　发包单位（盖章）：承包单位：（章）

　　法定代表人或法定代表人或

　　委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：

　　签订时间：年月日

安全施工生产协议书11

　　总包单位（以下简称甲方）：

　　分包单位（以下简称乙方）：

　　工程名称：

　　为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

　　一、甲方的权利、责任和义务：

　　1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

　　2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

　　3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

　　4、有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

　　5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

　　6、严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

　　7、对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

　　8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

　　二、乙方的权利、责任和义务：

　　1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

　　2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

　　3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

　　4、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

　　5、乙方对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。

　　6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

　　7、乙方必须设专、兼职安全管理人员，负责乙方的安全生产管理，协助甲方工作。

　　8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

　　9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育有乙方负责。

　　10、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

　　11、爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

　　12、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

　　13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

　　14、必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

　　15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

　　16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

　　17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的.人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

　　18、所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

　　19、从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

　　20、对乙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

　　21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

　　22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。

　　三、其它：

　　1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

　　2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

　　四、特别说明：

　　安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

　　五、补充条款：

　　补充条款如下：

　　1、乙方按甲方要求日期交齐相关手续及证件，否则除承担全部责任，还要承担上级或公司对甲方的处罚。

　　2、——————

　　补充条款与协议正文具有同等法律效益。

　　本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

　　本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　甲方负责人：分包负责人：

　　年月日年月日

安全施工生产协议书12

　　_______（甲方）

　　_______（乙方）

　　为了保证烟草印刷厂工程相关单体项目油漆粉刷工程顺利完成，经协商由乙方承包施工，为了约束乙方安全生产行为，明确安全生产责任在双方施工协议同时，特订本协议。

　　一、工程项目名称：烟草印刷厂工程

　　二、工程地点：行南路

　　三、工程量范围：施工合同规定油漆粉刷工作量

　　四、承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全文明施工。

　　五、安全协议期限：xx年x月x日至本分项工程验收合格止。

　　六、安全协议内容：

　　1、协议双方认真执行国家、市和上级部门有关安全生产，消防工作方针政策和_____法规条例规定。

　　2、承包人必须对现场作业工人进行安全生产教育，操作教育、操作规程辅助学习工作，并有承包人对安全负全责，发包人派员监督，凡违反安全生产操作规程和劳动生产纪律予以处罚。

　　3、发包方提出安全生产整改要求，承包人应认真组织落实措施，消除事故隐患，由于甲方原因造成事故由甲方负责。

　　4、凡是发生立体交叉作业，必须采取安全防护措施方可进行。

　　5、搭设临时砌筑脚手架或粉刷移动脚手架必须牢固可靠和做好防护设施。

　　6、使用易燃易暴材料必须如实申报，做好安全防护措施后，方可使用。使用完将剩余材料交回工地仓库。

　　7、由于违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程造成各种事故均有作业方自行负责处理和解决，另外项目部将对承包人处于500~1000元的罚款。

　　8、由于作业工人打架斗殴、聚众闹事，对承包人处于500元以下罚款，并将闹事人员送公安部门处理；不准家属、小孩进入工地，违者引发事故均于工地无关，由承包人负责。

　　9、安全措施费包含在承包单价内，由乙方自行调剂使用，由于甲方原因安全措施未到位应及时向甲方项目部提出整改意见，甲方予以配合。否则按第七条规定进行处理。

　　10、自觉将施工人员名册、身份证交公安部门进行治安登记，否则发生治安后果由承包人负责。

　　11、附本项目部安全生产暂行规定。

　　甲方：

　　乙方：

　　签字：

　　__年__月__日

安全施工生产协议书13

　　为了切实落实好《关于进一步加强工程建设施工安全生产监督管理的通知》（京建法[20xx]0446号）文件精神，加大安全生产管理力度，结合当前施工安全实际对北京花园商贸批发交易大楼工程提出如下安全管理措施：

　　一、强化施工安全生产，落实建设各方责任

　　1、施工单位是施工安全生产第一责任人，施工单位建立和完善施工安全生产保证体系，健全安全生产组织管理系统，提高全员安全生产意识，逐级落实安全生产责任制。

　　2、建设单位应当建立安全生产制度，切实履行安全生产责任，依法办理有关申请批准手续，加强对工程施工安全生产监督。

　　3、监理单位应对施工过程进行严格管理。对施工单位执行安全生产强制性规范标准的重点监督，施工中发现问题要及时报告处理。

　　二、严格执行法律法规，加强工程参建各方行为管理

　　1、建设单位与施工单位应以国家和本市的工期定额为依据，确定合理的施工工期。建设单位要求缩短工期的，必须明确施工安全保障措施和措施费用。

　　2、建设单位必须向建设工程施工、工程监理等单位提供电力设施、电信设施、广播电视设施、燃气、自来水、排水等地下管线资料，应提供而未提供造成安全事故的依法予以处罚。

　　3、监理单位或建设单位应依法对施工组织设计进行严格审查，并对施工安全生产内容进行重点检查。对于施工安全生产保证措施不到位或违反有关法律、法规和规范内容的，应要求施工单位进行改正。施工单位拒不改正的，总监理工程师或建设单位主要技术负责人不得在建设工程施工许可蒸申请表中签字。

　　4、工程监理单位在工程项目监理中，应当监督施工单位安全技术措施的实施。工程监理单位发现存在施工安全隐患的，应当要求施工单位整改；情节严重的`，可立即要求施工单位停工，并及时向建设单位有关主管部门报告。

　　5、施工安全生产由总包单位负责。施工单位应当设立安全生产管理机构，配合与施工规模相适应的专职安全施工管理人员。

　　6、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据工程特点制定相应的安全技术措施。对专业较强的工程，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。

　　7、施工单位和作业人员在施工时，应当严格遵守有关安全生产法律、法规和规范，不得违章指挥或者违章作业。作业人员有权拒绝违章作业。

　　8、施工单位必须向施工作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并按照规定及时进行检查、维护和更新。

　　9、专业分包企业和劳务企业未依法履行招投标程序或办理分包项目合同备案，或不具备安全保证措施和上岗资格的，不得进行项目施工。

　　建设单位：（签章）

　　施工单位：（签章）

　　监理单位：（签章）

　　日期：

安全施工生产协议书14

　　为了确保国家游泳中心工程施工现场生产及生活区施工用电的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》国务院颁布的《建设工程施工现场安全生产管理条例》《施工现场临时用电安全技术规范》即JGJ46—88和建设部《建筑施工安全检查标准》即JGJ59—99及北京市地方性标准DBJ01—83—20xx、J10337—20xx（建设工程施工现场安全防护场容卫生、环境保护及保卫消防标准）结合本公司有关施工现场临时用电的安全管理和本项目经理部根据本工程的施工特点，经甲乙双方同意确定特制定如下（施工现场临时用电安全生产管理协议书）。

　　一、 施工用电安全管理目标

　　1、触电伤亡事故为零。

　　2、杜绝电器火灾事故的发生。

　　3、施工用电安全防护达到北京市文明安全样板工地标准。

　　二、 施工用电安全管理

　　1、分包单位在本施工现场必须要用一名专职的临时用电管理人员。

　　2、根据施工现场的实际情况配备合格人数的'（持有关部门颁发的特种作业人员操作证件）的临电电工维护人员。

　　分包单位必须按照建筑施工现场临时用电安全技术规范《JGJ46—88》和建设部颁布的建筑施工安全检查平分标准〈JGJ59—99〉标准执行，并确保达到北京市文明安全样板工地标准。

　　3、分包单位所使用的临时用电的电器材料必须是中建一局集团认定厂家生产的合格的，并符合中建一局定型电器图册以及符合CI要求。

　　4、分包单位在进场前对所使用的临电器材必须经过总包的检验，合格后方可进入施工现场。

　　5、分包单位必须按照我项目经理部所提供的配电箱、电缆、电线、用电标识等，分包单位未经我司同意严禁损坏、更换、拆除。

　　6、分包单位进入施工现场后许用电时，应以书面向总包提出用电申请，批准后到指定的电箱开关上接线。