水电装修合同

时间:2023-02-09 16:32:37 合同范本 我要投稿

水电装修合同(15篇)

  随着人们法律观念的日益增强,合同出现的次数越来越多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的水电装修合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

水电装修合同(15篇)

水电装修合同1

  甲方: 代表(以下简称甲方)

  乙方: 代表(以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就康田.南川18号地块住宅小区的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行

  一:工程名称:XXXX

  二:工程地点:XXX

  三、工程承包范围

  工程范围与内容:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)

  (1)室内给水管网预埋及安装,从楼层一户一表后至户内用水地点;

  (2)室内外排水管网预埋及安装,接至室外第一个检查井;

  (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装;

  (4)室内照明灯具及开关预埋及安装;

  (5)从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装;

  (6)防雷接地安装;

  (7)消防所有管网预埋及设备安装;

  (8)弱电预埋及设备安装;

  四、工期要求

  乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。

  五、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定 合格 等级。

  六、工程承包方式:

  包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的`方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。

  七、合同价款

  本合同价款为人民币:23.00 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。

  八、付款和结算方式

  7.1 由于本工程量较大,工期较短,计划采用分阶段支付劳务费;

  7.2 当乙方完成栋号封顶的时候,甲方支付相应部分劳务费的20%;

  7.3 当乙方完成所有劳务项目工作的时候,甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%;

  7.4 当工程竣工验收合格,甲方支付总劳务费的15%

  7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金,质保期为2年,质保期满且无质量问题,建设单位和使用单位无异议后15天内,甲方一次性支付给乙方。

  九、设计变更

  因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。

  十、材料设备供应

  1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应,所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。

  2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具。

  十一、双方职责

  1甲方职责

  (1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。

  (2)甲方指定 现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证。

  (3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。

  (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担。

  (5)按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用。

  2、乙方责任

  (1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。

  (2)应按照设计图的要求及施工规范施工,达到国家验收标准。

  (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。

  (4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。

  (5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上,否则,甲方有权要求乙方按原值赔偿。

  (6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护。

  (7)乙方食宿自理。

  (8)乙方提前7天提出一般材料计划,由甲方审核购买,外购设备需提前两个月报计划。

  (9)乙方现场负责人:

  十二、违约责任

  1、甲方违约责任

  如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

  2、乙方违约责任

  (1)如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。

  (2)如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工安全不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。

  (3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同,另行安排劳务班组作业,或另行增加劳务班组作业。

  (4)在施工中如乙方违约

水电装修合同2

  家庭装修是十分重要的,,在施工之前业主一定要签订合同,在签订合同时,要注意的事项主要有以下几项:

  1.充分做好两手准备。在双方签订合同时最好附加一条,如果甲方不满意装修队伍的施工,可在施工之日起十日内有权终止合同。

  2.在签定合同之前,应检查乙方的营业执照是否由国家工商行政管理机构所签发的。

  3.为了自己在材料上不吃亏,有必要在合同上详细注明哪一部分使用何种材料。

  4.合同中应注明付款方式,最好是分期付款方式。即合同签订后付30%,中期付50%,待竣工验收合格后再付清。

  5.合同中双方的责任与义务:在施工中,施工方有责任按照客户的要求进行,中途不能无故更改,而客户也有义务给施工方提供水电等方面的条件。

  6.施工期是由双方事先约定好的,由于施工方原因造成的拖延工期,责任由施工方负责,若由于客户有特殊原因或自然原因,工期应顺延,但应与施工方签订临时更改协议。

  7.工程进行到最后时,对于施工过程中的验收必不可少,验收与否应有手续,不可口头协议,在手续上应加盖乙方的公章,不能只是代表签字。

  8.为预防在施工中有违约现象的出现,所以签定合同时不应只写" 双方协同解决 ",应注明提请地方法院或消费者协会解决。

  9.应与乙方签定安全生产及防火协议,如乙方在操作中有违章操作,甲方不能纵容,发现问题应及时制止。注意"暗藏杀机"的条款。例如合同上写的是工期50个工作日,但乙方想来干一天就干一天,不想来就不来,那何时才能凑够50天呢,应注明到某年某月某日竣工,如合约上写的是内墙涂饰面,不注明什么品牌,那乙方就能利用普通内墙涂料取代高级内墙涂料。

  10.注意" 暗藏杀机 "的'条款。例如合同上写的是工期50个工作日,但乙方想来干一天就干一天,不想来就不来,那何时才能凑够50天呢,应注明到某年某月某日竣工,如合约上写的是内墙涂饰面,不注明什么品牌,那乙方就能利用普通内墙涂料取代高级内墙涂料。

  11.一般材料的损耗应该在5%以下,有些施工队伍不注意材料的节约,乱裁乱挖,致使材料的损耗相当大,所以签定合同时要在备注栏中加以约定。注明:如乙方在施工过程中造成的材料损耗超过5%,其损失费用由乙方承担。

水电装修合同3

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  甲方现把隆回县卡西欧花园1#楼M38、M39门面楼的室内水电安装工程承包给乙方,为明确双方权利、义务和责任,确保工程质量及进度,经双方友好协商,特签订以下条款,以便共同遵守执行。

  一、工程委托形式:

  包工不包料

  二、工程价款和结算的约定:

  1、工程价款:按建筑面积7元每平方米计算。

  2、工程款付款方式:布管线验收合格后支付工钱的60%,水电整体完工验收合格当天结算并支付剩余40%的工程款。

  三、乙方承包内容:

  (1)水电开槽、布管、穿线(电线、网线、电视线、电话线等)

  (2)插座、开关、灯具的.安装

  (3)小五金、厨卫洁具的安装

  (4)所有水电施工过程的垃圾整理装袋

  四、对乙方要求:

  (1)乙方需自备施工所需附属工具如:人字梯、马凳、铁锹等。

  (2)密切配合楼房主体工程工人的工作,不得互相推诿。

  (3)由乙方原因造成的需二次到现场与其它工种配合施工,乙方需在接到甲方通知后24小时内到场解决。

  (4)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品的保护,水电工程保修三年。

  本合同经甲、乙双方签字后生效,签订后乙方不得将工程转包。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方签字: 乙方签字:

  **年 月 日

水电装修合同4

  甲方:(发包方)____________________联系方式:_______________________

  乙方:(承包方)____________________联系方式:________________________

  本着互相信任的原则,就甲方的家庭装修水电施工工程达成以下协议。

  第一条工程概况

  1.装修施工地点:_____________________________________________________。

  2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日

  3.本项工程预计费用_____________元人民币,大写:_____________元。

  第二条关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx。

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知后三日内组织验收,并办理验收手续。

  第三条有关安全生产和防火等的现场管理约定

  1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责装饰装修所产生垃圾的'处理工作,每日至少清洁一次。

  6.乙方如因施工原因需居住现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生伤亡事故由乙方负责。

  7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第四条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

  1.工程款付款方式:____________________。

  2.乙方承包内容及价格:________________________________________。

  3.乙方提供材料为:_______________________________________________________。

  4、甲方提供材料为:____________________________________________________________。

  第五条施工工艺要求、验收要求

  1、进场材料需按照设计和施工合同约定材料品牌、规格、型号进场施工,并报验监理验收,未经业主同意不得变更。

  2、水电开槽注意事项:禁止在墙面横向开槽;禁止在楼板结构找平层开管槽,局部除外;砼的梁、板、剪力墙、地梁开槽深度不允许碰到钢筋;中央空调取孔,不允许在梁上取孔、严禁切断主筋开孔;

  3、水电弹线定位,单管-管槽深度通常为________CM,砼墙面除外。

  4、电线线径等径统一,分色统一:红色、黄色为火线色标,蓝色、绿色为零线色标,黄绿彩线为地线色标;

  5、强弱分离:强弱电独立进入线盒、强弱不共管、强弱不共盒;

  6、交叉施工规范原则:水管与电管的交叉时,水管在下,线管在上;冷热水交叉时,热水在上,冷水在下;给水管与排水管的交叉时,排水在下,给水在上。

  7、穿线要求:横平竖直,管卡固定间距为______—______CM,PVC胶饱满,接头处用螺接、防锈金属软管、盖板,合理用护套线;________米以内不能超过3个直角弯。

  8、空调,热水器,插座,照明应单独设置回路,合理配线,按规范进行等电位联结,电路验收后86盒加保护盖保护。

  9、给水施工要求:给水管主水管≥25㎜,支管≥20㎜,左边热水,右边冷水,阀门用球阀,并符合设计图纸要求;

  10、给水验收要求:试压0.8mpa,30分钟不渗水,水压不下降为合格,检查管接部位。

  11、排水施工要求:

  弹线定位,新老管接触点合理使用变径三通等配件连接、PVC胶饱满,防止返流、合理使用P弯防臭。排水严禁地漏与洗衣机排水串联在一起;洗衣机用排水管直径不得小于50mm;要注意地面泄水坡度。

  12、排水检验要求:进行排水通水试验,排水通畅,不积不渗为合格,合格后用专用管盖保护,防止沙浆赌塞,签字。

  13、未列明条款请参照建设部《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-20xx)的规定。

  第六条违约责任

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付________元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付________元违约金。

  第七条纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向_______市建筑装饰协会提起仲裁。

  第八条.其它约定

  1.双方同意由________装饰工程监理有限公司进行独立第三方监理工作。

  2.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  3.本项工程保修期为表面工程贰年、隐蔽工程伍年。

  4.本合同签订后工程不得转包,乙方应亲自到场施工。

  5.本合同一式________份,甲、乙双方各执________份。

  甲方签字:________________________乙方签字:________________________

  _______________年_______月______日_______________年_______月______日

水电装修合同5

  业主(以下简称甲方):___________________________

  联系电话:______________________________________

  承包人(以下简称乙方):___________________________

  联系电话:______________________________________

  甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等法律,在平等公平的情况下签定如下协议

  一、工程概况

  1、工程地址:_____________________________________________________。

  2、工期:自___________年________月________日至___________年________月________日止。

  3、工程内容:乙方提供劳动力,按照双方协商好的施工图纸及要求,按时完成家装水电工程。具体有放样,开槽,布线管,布线,布水管,测试,卫浴五金,开关安装,灯具安装等

  二、价格

  1、甲方以水电改造工钱人民币_______元/平米_______平米;打隔墙_______元/平米;打踢脚线槽_______元/米;卫生间改造_______元/间;包管_______元/条;卫生间二次防水_______元/间的价格按实际量计算承包给乙方。

  三、付款方式

  工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。备注:竣工后,因乙方施工原因遗留问题,甲方可扣留部分款项,待乙方处理完后付清余款。

  四、注意事项

  1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前,施工内容双方要达到认可。

  2.乙方开出精确的材料采购清单,甲方负责及时购买。

  3.乙方自带施工所需工具,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具损耗。

  4.乙方应安全施工,施工中未做安全措施而导致的.生命财产损失,由乙方负责。

  5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化,放在楼下门口(或物业指定地点)。

  6.甲方负责监管乙方施工质量,乙方如无法达到甲方要求的施工工艺,甲方在结算费用后可无条件解除此协议。

  8.未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工。

  9.出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向当地法院提起诉讼。

  甲方(公章):____________________

  乙方(签字):____________________

  _____________年_______月______日

  _____________年_______月______日

水电装修合同6

  承接方(乙方):

  工程项目:

  甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条:工程概况

  1、工程地址:___________________________________

  2、居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫

  1、______室,计______平方米;

  2、______厅,计______平方米;

  3、______厨房,计______平方米;

  4、______卫生间,计______平方米;

  5、______阳台,计______平方米;

  6、________过道,计______平方米;

  7、其他(注明部位)____________,计________平方米。

  总计:施工面积____________平方米。

  3、施工内容:详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。

  4、委托方式:____________________________________________

  5、工程开工日期:______年______月______日

  6、工程竣工日期:______年______月______日

  工程总天数:________天

  第二条:工程价款

  工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。

  1、材料款__________元;2、人工费__________元;

  3、设计费__________元;4、施工清运费__________元;

  5、搬卸费__________元;6、管理费__________元;

  7、税金(3、41%)___________元;

  8、其他费用(注明内容)______________元。

  第三条:质量要求

  1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。

  2、工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。

  3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

  4、质量检查监督部门:上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

  5、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

  6、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

  第四条:材料供应

  1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

  2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

  3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

  第五条:付款方式

  1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的'50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:施工工费包括人工费)

  付款百分比

  按付款方式表进行(略)

  甲方付清工程价款,详见本合同附件(七)《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。

  甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

  2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

  3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

  4、甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

水电装修合同7

  发包人:(以下简称甲方)

  承包人:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、签订需要注意的细节法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装修工程电子版(以怎么写下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

  第一条签订需要注意的细节工程概况

  1、1工程地点:_____注意事项别忽视________。

  1签订需要注意的细节、2工程内容及做法(家庭居室装饰装修工电子版程施工项目预算表、

  1、3工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装注意事项别忽视修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);

  (3签订需要注意的细节)承包人包工、发包人包料(发包人提供装饰装修材料明细表、

  1、4工程期限________天,开工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。

  1、5合同价款:本合同工程造价为(大写):__________元,小写:______________元(家庭居室装饰装修工程报价单、

  第二条工程监理

  若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工电子版程师的姓名、单位、联系方式怎么写及监理工程师的职责等通知承包人。

  第三条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供:

  (1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸);

  (2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二报价清单份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设报价清单计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内、

  第四条发包人义务

  4、1

  开工前________天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮版盖,以不影响版施工为原则;

  4、2 提供施工期间的水源签订需要注意的细节、电源;

  4、3负责协调施工队与邻里之版间的关系;

  4、4不拆室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4、5施工版期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  4、6参与工程质量和施工进度的监电子版督,负责材料进场、竣工验收。注意事项别忽视

  第五条承包人义务

  5、1施工中严格执行安全施工操作规范、防怎么写火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  5、2严格执行有电子版关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  5、3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5、4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  第六条工程变更工程项目及施工方式如需变更

  双方应协商一致,签定书面变更协议(或

  第七条材料的提供

  7、1由发包人提供的材料、设备。发包人应在材料注意事项别忽视运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

  7、2报价清单由承包人提供的材料、设备(承包人提报价清单供装饰装修材料表),承包人应在材版料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

  第八注意事项别忽视条工期延误

  8、1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,书工期相应顺延:

  (1)工程量变化和设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)发包人同意工期顺延的其他情况。

  8、2因发包人未按约定完成其应负责的工报价清单作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延签订需要注意的细节。

  8、3发包人未按期支签订需要注意的细节付工程款(验收单签字后三天内),工期相应顺延。

  8、4因承包人责任不能按期开工或无故中途电子版停工而影响工期的.,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包人承担,工期协商顺延,同一质量问题第二次整改工期不顺延。

  第九条质量标准:

  双方约定本工程施工质量标准:<住宅装饰装修工程施工规范GB书

  50327-20__>,施工过程中双方对工程质量发生争议,由武汉市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准版,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担。

  第十条工程验收和保修

  10、1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

  (1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;防水层经48小时试水不漏;

  (2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;

  (3报价清单)木工吊顶,木制品完工;

  (4)油漆工程完工;

  (5)全部工程完工。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单电子版(家装工程验收单、

  10、2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人报价清单应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(家庭居室装饰装修工程验收单、在工程款结清后,办理移交手续。

  10、3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月,12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的书设备,工程项目收费维修。

  第十一条工程款支付方式

  11、1双方约定按以下____方式支付工程款:

  (1)合同签定后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%预付款,即_________元;泥工完工后,发包人按约定直接向承包人支付工程款的40%进度款,即___________元;逢单项工程完工验收后,

  发包电子版人按约定直接向承包人电子版支签订需要注意的细节付増加签订需要注意的细节项目后的追加款,油漆工程完工后发包人按约定直电子版接向承包人支付工版程款15%余额款,即_________元。全部工程完工后三天内支付余款5%,即_________元。

  (2怎么写)签定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工验收单签名后三天内付款,按第10、1条分多次(5%-20%)付款,水电电子版改造定位完工验收后付第二次款20%,

  ( 3 )其他支付方式:________________________、

  11、2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(注意事项别忽视家庭居室装饰装修工注意事项别忽视程验收单)并签字,发签订需要注意的细节包人应在签字后三天内向承包人结清每期工程进度款。

  11、3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一版发票(税金另计、第十二条违约责任

  12、1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。电子版

  12、2未办理验收手续,发包人提注意事项别忽视前使用或擅自书动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

  12、3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理签订需要注意的细节合同终止手续,并由责任版方赔偿对方相应的经济损失。报价清单

  12、4发包人未按期支电子版付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元,十五天后乙方可中止合约。

  12、5由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。

  第十三条合同争议的解决方式

  本合同在履行过程中发生的争议,由当签订需要注意的细节事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解注意事项别忽视不成的,按下列第________签订需要注意的细节种方式解决:

  (一)提交武汉市装饰协会或_________________仲裁;

  (二)依法向人民法院提起诉讼。

  第十四条几项具体规定

  14、1程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内、物业公司向业主的各项收费和押金由发包人支付(此费用不在工程价款内、

  14、2施工期间,发包人将外屋钥匙________把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责交还锁___电子版_____电子版把,由承包人当场负责安装交付使用。

  14、3施工期间,承包人每天的工作时间为:上午__注意事项别忽视______点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。

  第十五条其他约定事项:

  ______________________

  第十六条附则

  16、1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

  16、2本合同签订后工程不得转包。

  16、3本合同一式________份,双方各执________份。

  16、4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________注意事项别忽视乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表怎么写人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

水电装修合同8

  甲方:乙方:

  经甲乙双方友好协商,就位于__________

  目达成如下施工协议:

  一、乙方为清包工(即:包工不包料),全套清包价格为:__元。

  二、技术基本要求:

  1、 所有开槽须先用墨斗弹线后方能开槽,且所有槽深度统一,

  2、 横平竖直。

  3、 在墙上平行走线的埋管一律离地60公分至90公分之间。所有墙壁插座需离裸地面(未铺地板的地面)40cm;空调、卫生间热水器、离地2.4米;开关离地1.5米。所有开关和插座底座都应弹水平线开槽,且都在同一水平上。

  4、 各单位回路单独走管,依据强电在上,弱电在下的原则,强弱电平行距离至少相距30cm,平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。空调和热水器线须在2米以上单独走线。

  5、 每小于等于三米的走线距离须布一个拉线盒,空白墙壁至少平均每2.5米布一个插座。天花板上的.每个独立灯具(吊灯等)单独布一个拉线盒。所有拉线盒需在同一个水平位置且拉线盒内留15至20 公分线。

  6、 空调、热水器插座须在离地1.5米的合适位置单独引一个专用单开关控制。

  7、 所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。客厅厨卫等需砌瓷砖的位置,地面线管间距需拉开至少1cm的间距,以免瓷砖吃不足水泥而空鼓。

  8、 须按先布管,再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线,需找出原因及时调整管位,重新穿线,直到能顺利穿线。

  9、 同根管内不能有任何接头,只能用完整的线。空调热水器用4平方的线,照明插座均用2.5平方的线。

  10、 电线插座盒内的电线接头应全部涮锡后才能安装于面板。

  11、 厨房单独使用4平方插座线,按实际电器位置分别布置插座盒。总线盒里,每个空调分别回路且各安装一个空气开关,除总漏电保护外,每个热水器还需安装专门漏电保护开关。

  12、 三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入。

  13、 插座密度:每个卧室、书房除固定灯具及电器外,另外备用的 插座不少于4组回路;客厅除固定电器外,平均每2.5平方一组备用插座回路;厨房除实际电器配置专用插座外,也还需另外至少每2.5平方一组备用插座的原则。

  14、 入户水管应加装总水阀,应从入户管往上开槽,从天花吊顶的隐蔽位置贴墙走明管(不能靠在吊顶上),再由上至下开槽到各龙头位置。水管每隔50cm用管卡固定于墙上,并与墙保持一定间隙。

  15、 水路完工后需进行施压验收(要求:15个压力2小时,期间压力不回落),每个电路回路都须需进行回路通电测试验收。

  其它要求:

  1、施工的工费在水电隐蔽部分验收合格后付二分之一,后期灯具、厨房卫浴等安装完毕测试合格后付清其它二分之一。

  2、施工人员上下班不能随身携带除施工工具外的其它水电材料及配件,所有施工水电材料均由甲方提供,施工工具尽量留在工地,完工后一次性带回,以免造成不必要的误会。

  3、乙方要确保甲方的施工进度,严格按甲方要求规范施工,确保能不间断施工。每天工地上施工人员不少于同时两人,如确有事需停工离开的,应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的,须无条件返工,损失由乙方自行承担;如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的,甲方有权及时更换施工人员,中止合同,并要求乙方赔偿甲方相应的损失。

  4、乙方应提前最少一天(特殊情况提前半天)向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单,尽量做到不少开和不多开。

  甲乙双方对以上协议条文均无异议,本协议一式两份,双方各执一份。

  甲方: 乙方:

   年 月 日 年 月 日

水电装修合同9

  甲方:

  乙方:(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1、装修施工地点:安义县前进路

  2、工期: 20xx年 月 日 至 20xx年 月 日

  第二条 材料供应的约

  1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场后,由甲方负责保管,材料领出仓库后由保乙方管,乙方不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  3、乙方提供的材料,乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承工具维修费和损耗费用。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

  2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1、严格遵守规定的.装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施 工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、工程竣工未移交甲方之前,有责任对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全。

  6、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  7、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1、 工程款付款方式:

  开工后每个工人预付生活费,每月班组按实际工作量80%支付工资,工程验收合格后支付余款95%,余款5%一年后付清。

  2、 乙方承包内容:

  1)临时施工用水用电安装及维护

  2)水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽

  3)后期有水电施工过程的垃圾需要归堆

  4)水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞

  5)开关面板安装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整,暗合用水泥沙浆粉平)

  6)小五金、马桶、洁具的安装

  7)后期所有图纸内灯具的安装

  8)本工程所有弱电系统不在本合同范围内,如需要施工按弱电图纸要求另外结算

  9)如需安装弱电桥架按6元每米结算

  10)二楼机房提供电源,厨房水电安装,不包设备安装

  11)安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防配合施工预留好接口

  12)甲方提供原设计图、平面更改图纸外的工程量及中途变更的工程量另外协商

  3、工程结算方式:

  按实结算:一层面积:2142.6㎡、二层面积:1800.5㎡、三层面积:1899.1㎡、四层面积:1899.1㎡、五层面积:1056㎡、塔楼面积:314㎡

  第六条 违约责任:

  1、甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

  第七条 纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第八条 合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 20 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第九条。其它约定:

  1、双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2、经过第三方监理确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  5、遵守工程安全生产管理规定并严格执行,安全责任和费用由乙方承担。

  第十条 附则

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至工程保修期完后终止。

  (五) 水电工程保修壹年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  xx年xx月xx日 xx年xx月xx日

水电装修合同10

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的怎么写水电工程达成以下协议。

  第一条工程概况

  1、装修施工地签订需要注意的细节点:安义县前进路

  2、工期:20__年______月_________日至20__年_______月_______日

  第二条材料供应的约

  1、甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工报价清单序需要购买的材料的清单,并明所需要

  材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量注意事项别忽视问题或规格差异,应电子版及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造怎么写成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场报价清单后,由甲方负责保管,材料领出仓库后由保乙方管,乙方不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方

  3、乙方提供的材料,乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。乙方自带施工的必须工具电子版(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承工具维修费和损耗费用。

  第三条关于工程质签订需要注意的细节量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB电子版50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》。

  2、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用电子版由乙方承担,工期不变。

  3、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1、严格遵守规定的装饰装修版施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、工程竣工未移交甲方之前,有责任对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全。

  6、乙方应做好施工材料保管工作,电子版禁止闲杂人等进入现场。

  7、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的'约定:

  1、工程款付款方式:

  开工后每个工人预付生活费,每月班组按实际工作量80%支付工资,工程验收合格后支付余款95%,余款5报价清单%一年后付清。

  2、乙方承包内容:

  1、临时施工用水用电安装及维护

  2、报价清单水电开槽、布线、穿线、强弱电桥架安装、埋槽

  3、后期有水电施工过程的垃圾需要归堆

  4、水电施工的穿墙、楼面钻孔、切割、堵洞

  5、开关面板安电子版装:(墙面暗合、地插底盒要按图纸或甲方要求做定位平整,暗合用水泥沙浆粉平)

  6、小五金、马桶、洁具的安装

  7、后期所有报价清单图纸内灯具的安装

  8、本工程所有弱电系统不在本合同范围内,如需要施工按弱电图纸要求另外结算

  9、如需安装弱电桥架按6元每米结算

  10、二楼机房提供电源,厨房水电安装,不包设备安装

  11、安装空调主电源及风机电源到指定位置、消防配合施工预留好接口

  12、甲方提供书原设计图、平面更改图纸外的工程量及中途变更的工程量另外协商

  3、工程结算方式:

  按实结算:一层电子版面积:2142.6报价清单㎡、二层面积:1800.5㎡、三层面积:1899.1㎡、四层面积:1899.1㎡、五层面积:1056㎡、塔楼面积:314㎡

  第六条违约责任:

  1、甲方未按合注意事项别忽视同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

  第七条纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协版商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本电子版合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第八条合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款

  20 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第九条。其它约定:

  1、双方同意由第三方监理进行协商报价清单工作。在未经第三方监理确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2、经过第三方监理确认,甲版方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4、保修期内由于乙方的施工和产品版造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方电子版按实际发生费用支付乙方维修费用。

  5、遵守工程安全生产管理规定并严格执行,安全责任和费用由乙方承担。

  第十条附则

  (一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四版)合同有效期至工程保修期完后终止。

  (五)水电工程保修壹年,过了保修期乙方来维报价清单护甲方应支付相应费用。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_______注意事项别忽视__

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日报价清单

水电装修合同11

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条 工程概况

  1、装修施工地点:_____________________________________________

  2、工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

  3、本项工程预计费用 元人民币。

  第二条 材料供应的约定

  1、甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

  甲方负责采购供应的.材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  3、乙方提供的材料

  乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  乙方自带施工的必须工具,要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx。

  2、工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  3、由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定:

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

  3、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  6、乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  7、乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

  8、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1、 工程款付款方式:

  布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

  2、 乙方承包内容:

  (1)水电开槽、布线、穿线、埋槽

  (2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

  (3)水电施工的穿墙、打孔、切割

  (4)后期灯具的安装

  3、工程结算方式:

  按实结算:

  总价结算:20元/平米(套内面积)

  第六条 违约责任:

  1、甲方未按合同

  约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

  第七条 纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第八条 合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第九条、其它约定:

  1、甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

  2、经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4、双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

  5、在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  6、保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  第十条 附则

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至_____________________。

  (五) 水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字:____ 乙方签字(盖章):____

  ____年____ 月____日____ 年____月____ 日

水电装修合同12

  甲方:________(发包方)

  乙方:________(承包方)

  本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  第一条装修施工地点、工期、费用

  1.装修施工地点:_____________________________________________

  2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日

  3.本项工程预计费用 元人民币。

  第二条材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

  甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  第三条关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定

  1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施

  工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4.保证装饰装修现场的`整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

  6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

  7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定

  1.工程款付款方式:

  布管验收合格后支付工钱的________%,水电完工后支付________%,整体竣工验收合格后支付________%。

  1)水电开槽、布线、穿线、埋槽

  2)所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

  3)水电施工的穿墙、打孔、切割

  4)开关面板安装

  5)小五金、马桶、的安装

  6)后期灯具的安装

  2.工程结算方式:

  按实结算:

  总价结算:________元/平米(套内面积)

  第六条违约处理

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付________元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元违约金。

  第七条纠纷处理方式

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第八条合同的变更和解除

  1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款________%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第九条其它约定

  1.双方同意由第三方监理(________全垒打装修监理公司)进行协商工作。

  在未经第三方监理(________全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理(________全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方________元/天的劳务费。

  5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  (一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至_____________________

  (五)水电工程保修________年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方:______________

  _____年_____月_____日

  乙方:______________

  _____年_____月_____日

水电装修合同13

  甲方:_____________________________

  乙方:_____________________________

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,签订本协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:____________________

  2、工程地点:____________________

  3、结构形式:____________________

  二、承包方式和价格及支付方式

  1、包工不包料的清包方式。

  2、承包价格:本合同实行固定单价:每建筑平米_____元,建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更,变更工程量按照工程签证进行结算。

  3、支付方式:

  3.1主体完工,支付总工程款的__________%。

  3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的__________%进行支付。

  3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的__________%进行支付。

  3.4竣工验收结束后半个月内,处扣除__________%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年,因装修破坏的脱离保修范围)。

  3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

  三、承包范围

  1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。

  2、乙方应与甲方工期紧密配合,按期竣工交验。进场时间变化,甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。

  四、材料要求

  1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料,由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理,乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余,乙方不承担责任,但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。)

  2、甲方按期给予乙方施工材料,以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工,如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不可抗力的原因除外)

  五、质量要求

  1、乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方如有对工程质量存在争议,以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。

  六、安全文明施工要求

  1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要

  求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

  2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品(如安全帽、安全带等)。

  3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担,与甲方无关。

  七、双方义务

  1、甲方义务

  1.1甲方向乙方提供施工图纸一套,并向乙方提供生活用房。

  1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。

  1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机),如有损坏全部由乙方负责,施工完毕后归乙方所有。

  1.4甲方向乙方提供安全防护用具。

  1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的.工程款,以保证工程的顺利进行。

  2、乙方义务

  2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

  2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。

  2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。

  2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作,办理交接手续。

  2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工,并进行管理维修,保证施工现场正常运行。

  八、由下列情况之一,甲方将终止乙方合同,并处以适当罚款:

  1、由严重危害甲方利益及行为的。

  2、对甲方安排的工程进度完不成,并整改见效不明显的。

  3、施工质量达不到要求的。

  4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。

  本合同一式三份,双方各执一份,报总公司一份,经双方签字盖章后生效,此合同具有法律效力,在履行合同过程中,若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。

  甲方(签章):____________________

  乙方(签章):____________________

  __________年________月________日

  __________年________月________日

水电装修合同14

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》、国家建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章,并结合 市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。

  一、工程描述:

  工程名称:

  工程地点:

  施工现场条件:以现场实际情况为准;

  施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。

  二、该项工程的承包方式、范围:

  1、承包方式:本工程甲方提供塔吊,乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。

  2、承包范围:包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。

  3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:

  A、给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。

  B、电气部分:从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好钢丝丝,消防工程预埋好套管、线管接口、线管及插座底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。

  4、甲方直接分包的各项专业工程,乙方必须全力配合。

  三、该工程合同工期约定:

  1、乙方应严格按甲方要求的工期组织各项施工,确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。

  2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。

  3、若遇人力不可抗拒因素引起的.工期延误,经甲方签证后,工期可适当向后顺延。

  4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点的工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥: .00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方全部承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。

  四、工程质量评定标准:

  1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):

  ① 建设强制性条文;

  ②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;

  ③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx;

  ④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx;

  ⑤《采暖与卫生施工验收规范》(GBJ242-82);

  ⑥《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ242-82)

  ⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);

  ⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;

  ⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。

  2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:100.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。

  3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。

  五、合同工程价款、全部工程量的测算量及结算方式:

  1、本工程约定单价为不含税费综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下:

  ① 综合价:.00元/㎡;

  ② 计时工:普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。

  2、工程量的计量:

  (1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。

  (2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。

  (3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。

  ①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;

  ②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;

  ③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);

  六、合同违约金及工程款的支付:

  1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。

  2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。

  3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。

  4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。

  七、乙方协定施工管理

  乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:

  1、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-20xx)。

  2、建筑机械使用安全技术规程(JGJ59-86)。

  3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。

  4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。

  本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,未尽事宜双方协商解决,不得影响工程质量、进度。

  甲方: 乙方

  联系方式: 联系方式:

水电装修合同15

  甲方:(发包方)

  乙方:(承包方)

  第一条 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。

  1.装修施工地点:_____________________________________________

  2.工期:_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

  3.本项工程预计费用 元人民币。

  第二条 材料供应的约定

  1.甲方提供的材料

  乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

  甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。

  甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。

  乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

  第三条 关于工程质量及验收的约定

  1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20xx及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20xx并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》

  2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  3.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。

  第四条 有关安全生产和防火等的`现场管理约定:

  1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施

  工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

  2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  4.保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,每日至少清洁一次。

  6.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。

  7.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。

  8.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:

  1. 工程款付款方式:

  布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20%

  1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

  2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

  3).水电施工的穿墙、打孔、切割

  4).开关面板安装

  5).小五金、马桶、的安装

  6).后期灯具的安装

  2.工程结算方式:

  按实结算:

  总价结算:20元/平米(套内面积)

  1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元违约金。

  第六条 纠纷处理方式:

  因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

  第七条 合同的变更和解除:

  1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 10 %支付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。

  第八条.其它约定:

  1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。

  在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认情况下,甲方有权不支付乙方相关费用。

  2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认,甲方必须按照约定支付乙方相关费用。

  3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。

  4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工,超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

  5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后

  48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

  (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  (二)本合同签订后工程不得转包。

  (三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  (四)合同有效期至_____________________。

  (五) 水电工程保修伍年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方签字: 乙方签字(盖章):

  年 月 日 年 月 日

【水电装修合同】相关文章:

水电装修合同10-26

水电装修合同11-24

水电装修合同10-31

水电装修的装修合同范本10-17

水电装修合同协议09-04

水电装修合同模版10-10

水电装修合同范文08-28

家庭水电装修合同08-26

水电装修合同样本10-14

水电装修合同优秀范本11-15