维保合同

时间：2023-01-21 16:33:29 合同范本

维保合同范本(集锦15篇)

　　在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编精心整理的维保合同范本，欢迎大家分享。

维保合同范本(集锦15篇)

维保合同范本1

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______村村委会为保障社区供暖服务质量，加强锅炉安全管理和正常运营，确保住户的正常供暖，经甲、乙双方共同协商，本着公平和互惠互利的原则，达成如下承包条款。

　　一、承包内容

　　____村村委会____社区供热站供暖服务，包括供暖锅炉及其相关附属设备和管网的运营、维修、维护。

　　二、承包期限

　　____年____月____日至____年____月____日。

　　三、甲方权利、责任、义务

　　1．提供社区取暖住户花名册、供热管网设计施工图纸和质保合同以及供暖分户阀门室钥匙。

　　2．负责水、电、道路三通并符合供热要求，锅炉、管网等设备质量合格、安装科学、运行正常。

　　3．监督供暖质量和安全运行情况。

　　4．协调住户积极缴纳热力费，协调供暖服务过程中出现的'其他问题。

　　5．为保证锅炉最低运营成本和最低供热质量，确保已售出房屋足额缴纳热力费，住户中途不得停止采暖。

　　6．承包内容中所有供暖财产所有权归甲方所有。

　　7．负责按照设计标准和相关规定进行供热站验收并办理相关手续。

　　8．供暖质量达不到国家供暖标准，发生的问题由乙方负责。

　　9．不得故意刁难或制造障碍影响正常供暖。

　　四、乙方权利、责任、义务

　　1．必须遵守小区物业管理规定，不得发生扰民等违法行为；处理好与业主关系，杜绝意外事件发生。

　　2．在承包期内发生工作人员和设备财产安全事故，全部由乙方承担，甲方概不负责。

　　3．制定科学供暖方案，培训司炉工，按照锅炉有关操作规程规范操作，安全运行，确保供暖时间、质量达标，用户室内温度达到18摄氏度以上。

　　4．司炉工必须持证上岗，搞好设备检修维护和水处理等工作，做好锅炉运行日志；维修人员必须熟悉小区管网基本参数及位置布，确保维修及时准确。

　　5．严格执行武威市物价部门制定的收费标准，按照整栋楼建筑面积分摊到户收取热力费。

　　6．出现供暖故障及时通知住户，紧急抢修，不得耽误供暖，不得以任何理由停止供暖。

　　7．购买、安装除尘、脱硫等环保设备，确保环保达标。

　　8．根据供暖需要，负责新增供热锅炉及设备的购买、安装。

　　9．自承包之日起，乙方所购买、安装的设备设施所有权归乙方所有。

　　10．承担锅炉房至各供热楼栋散水以外的管网维护、维修。

　　11．对甲方在协调供暖相关事项过程中产生的专门性劳动（如专人配合热力费收取等），经协商后支付一定的劳动报酬。

　　12．乙方负责收取热力费，并承担锅炉和各种供热设施维修费及各种税费，包干经营，自负盈亏。

　　五、其它：

　　1．乙方向甲方缴纳保证金壹拾万元整（￥：________）

　　2．乙方若在合同期内私自停止承包经营，每年赔偿甲方的全部损失费用。

　　3．本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

　　4．本合同从签定之日起生效，未尽事宜双方另行协商解决。协商不成的，提请当地人民法院裁决。甲方移交财产清单附后。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：___ 法定代表人（签字）：___

　　_________年____月____日 _________年____月____日

维保合同范本2

　　订合约人：(以下筒称甲方)

　　xx有限公司(以下简称乙方)

　　第一部技术条款

　　感谢您选择我们xx有限公司的服务，同时也感谢您为我们提供了显示湖北华菱奥机电工程有限公司实力的机会。

　　有限公司以

　　第一章服务设备明细

　　为确保电梯质量，延长电梯使用寿命，我们建议对您的电梯进行全面、持续、规范维护保养服务，这种服务将于年月日开始。您的电梯明细及服务费用为：

　　第二章有限公司服务内容及责任

　　一、维护内容

　　1.1每二周例行保养内容; 1.1.1每层厅门门锁、靴块; 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6轿顶安全开关是否可靠;机房控制柜子、原件查看;底坑极限开关是否有效;每月例行保养内容;主导、小导加油;门槽灰尘清理;检查轿厢导靴是否完整;查看每层呼梯显示是否正常;每季度机房对主机、控制柜进行注油和清洁;轿顶上所有安全装置和检查调整;检查及平衡曳绳张力和清洁;

　　2.3.7检查机房控制柜、主机、所有电器、开关; 2.3.8查看每层外呼、楼层显示器是否正常;

　　2.4当电梯发生故障时，接到客户通知，我们派遣技术人员2小时内到现场进行紧急处理。

　　第三章xxx有限公司的责任

　　一、积极配合客户通过年检;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作。

　　二、自行配备工作所需的工具及设备。

　　三、将随时听取客户的反馈，对不正常的运行状况做以认真分析及纠正。

　　四、保修期间，因乙方责任引起的电梯事故由乙方负责。

　　第四章免责条款

　　一、因非乙方的责任导致电梯设备丢失、损坏，合同履行的延误，以及甲方或第三方的损失，乙方不承担任何责任。

　　二、因甲方未及时处理本公司所提合理的建议所产生的事故或合同终止期间产生事故和损失的，乙方不承担责任。

　　三、出现紧急报修的情况，甲方要未予及时直接通知本公司而导致现场故障排除措施的延误及扩大的.损失，对于扩大损失的部分本公司不承担责任。

　　第五章客户责任

　　一、甲方有义务提供有关电梯及其运行的准确消息和基本情况。

　　二、甲方应按本公司设备维护服务的要求，为机房提供足够的照明、冷暖风气，按温度的要求做好通风，并协助本公司电梯工作人员作其他必要的工作，以保证设备高效率运行。

　　三、甲方有义务依据相关法律、法规和安全惯例，提供设备的安全设施以及保安服务。

　　四、由甲方负责办理电梯年检的申报工作并支付年检费用，如一次不能达标，复检费由乙方承担，直至技术监督局发证为止。

　　第六章付款方式

　　付款方式：。

　　第七章

　　本合同有效期为年，时间从至。经甲乙双方签章后即刻生效，壹式贰份，甲乙双方各执壹份，未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

维保合同范本3

　　兹有甲方的空调设备（以下简称设备）由乙方承担其定期的保养、维护及修理（以下简称维修）。

　　一、设备清单：

　　银座新天地约克空调主机共18台（其中，银座歌唱家楼顶15台，上井精致料理楼顶3台），型号：YCAE61；设备在维保期内，如发生数量变化，维保费用由双方协商解决。

　　二、合同期

　　20xx年8月日至20xx年8月日。

　　三、维保费（人民币）：

　　合同金额大写:壹万柒仟元整/年￥ 17000元 /年

　　以上价格为人工保养费，如更换零配件，费用另计（200元内的配件免费更换）乙方账号：

　　名称：济南市天桥区基程制冷设备维修部帐号：1602003209200023716

　　四、付款方式：

　　1、合同签定七个工作日内，甲方支付合同总金额的50% ，即RMB8500元 (捌仟伍佰元整）。收到款项后，乙方三日内进场开始保养。

　　2、每年保养协议结束后七个工作日内，甲方支付合同总金额的50%，即RMB8500元（捌仟伍佰元整）。

　　3、每次付款前，乙方须向甲方提供相应金额的甲方所在地税务局认可的正规发票。

　　4、付款方式为电汇或支票。

　　五、双方职责：

　　1、甲方必须提供条件：

　　（1）配合乙方技术人员，对设备进行现状调查；

　　（2）为机组提供设计范围内的供电、水量、系统合格的水质处理、有经验的操作人员对主机及整个空调系统的`操作管理；

　　（3）为乙方技术人员的工作提供必要的配合条件。 2、乙方责任：

　　乙方负责开机调试、各系统检查（水系统、电气系统、风系统、氟系统）维护、停机及在使用中非人为故障的维修（人为损坏的维修需另行收费）。

　　(1) 乙方负责在甲方使用设备前，对合同清单规定的设备按约克的技术标准，对设备进行全面检查（电路系统、水系统、制冷系统及主机排风系统等分项检查）、调试，以保证设备的正常运转；

　　（2）乙方负责设备水系统的检查；但不包括水泵的维修；

　　（3）主机风冷换热器、乙方在设备使用期间，提供每月一次的巡检及24小时应急维修；

　　（4）乙方在对设备的巡检、维修时，需做设备状态记录，巡检、维修后由甲方验收；（5）设备出现故障，乙方应在接到报修电话后1小时之内到达现场（因交通原因延误除外），（设备零部件损坏，需加工或更换则除外）；

　　六、零备件供应及结算：

　　1、本协议期内，上述机组所需更换的零部件、添加或更换制冷剂，润滑油等，由甲方购供或由甲方付费委托乙方购买。

　　2、乙方应优先向甲方提供由原厂机组零配件，并对所提供零配件进行质量担保。质保期为六个月（由乙方人员更换安装调试合格计时）。

　　3、所需更换的配件如由甲方自行购买，乙方负责配件安装。所更换配件在使用过程中，出现质量问题，如非安装原因，乙方不承担任何责任；

　　4、乙方在维修过程中所用的氮气、焊接等辅料，乙方不再收取费用。

　　七、违约处罚：

　　1、甲方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按合同总金额的0.5%计算，违约金额不超过合同总金额的20%；

　　2、如因甲方原因造成乙方无法按时完成任务、而造成直接损失的由甲方独立承担责任，并赔偿乙方除正常工作以外的工时费用，赔偿金额不超过合同总金额的20%；

　　3、如因乙方原因造成甲方出现不必要的损失，乙方不可再索要除正常工作以外的工时费用，并赔偿甲方的经济损失，赔偿金额不超过合同总金额的20%；

　　4、如其他原因造成的损失，由甲乙双方协商解决；

　　5、如有因非人力、自然界不可抗力造成的损失，甲乙双方不可追究对方责任.

　　八、特别约定：

　　1、协议期间，在任何情况下，乙方不承担设备非乙方原因之损伤、意外破坏、遗失的责任；如在设备检修过程中由于乙方人员工作失误导致设备配件损坏，所需修复或更换的费用由乙方负责。

　　2、使用年限增长,温度传感器,压力传感器发生数值偏差或电子原件的老化或突然损坏是很难避免的,不是保养失误所致。

　　3、机组使用年限增长及运行振动原因, 压缩机因其自身质量发生的损坏所造成的维修.这部分工作是超出本保养工作范围,另计费用。

　　4、保养工作不包含因蒸发器冷凝器铜管穿孔，机组进水后所发生的维修工作。

　　5、对每月维保项目内容及保修项目进行记录并由甲乙双方签字确认，确保机器设备的正常运

　　行。

　　九、合同执行期间内甲乙双方均不得随意变更或解除合同

　　如在合同期内因不可抗力原因需解除或变更合同，其中一方需提前三个月提出与对方协商解决；合同若有未尽事宜须经双方共同协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。十、如双方在合同期满后，双方达成一致可另行签订合同（合同价款不变）。

　　十一、本协议未尽事宜，按国家相关法规，由双方友好协商解决，双方签字盖章后生效。

　　甲方盖章：

　　乙方盖章：

　　甲方代表签字：

　　签约日期：年月日

　　乙方代表签字：

　　签约日期：年月日

维保合同范本4

　　甲方：___

　　地址：___邮政编码：___

　　电话：___联系人：___

　　电子邮件：___QQ：___

　　乙方：___

　　地址：___邮政编码：___

　　电话：___联系人：___

　　电子邮件：___QQ：___

　　服务项目

　　服务器IP：，

　　由乙方处理以上_两_台服务器所有的安全问题，包括服务器日常维护工作和突发事件的应急处理。若甲方服务器更换需要提前至少一天通知乙方，合同期内甲方最多可以更换三次。

　　日常维护：乙方负责服务器的安全配置及防护、反入侵、清除木马等安全工作，及时排除服务器系统和网站的安全隐患，保障服务器正常运行。

　　应急处理：如服务器遭到意外攻击而出现问题，乙方必须在接到甲方通知的1小时内进行处理，2小时内解决问题或给出解决问题的方案（非工作时间可酌情放宽）。

　　乙方保证甲方每台服务器每月因安全问题而停运的总时间少于12小时。

　　乙方在每次处理安全问题后，向甲方提交电子版形式的书面报告，并向甲方提供安全措施建议，对甲方提出的疑问进行解答和有限的咨询服务。

　　注：乙方不负责帮甲方修改或开发程序代码，不负责服务器硬件故障引发的问题，不负责因服务器所在机房的网络故障和遭受外部网络攻击造成的问题。

　　乙方在规定的责权范围之外，可协助甲方处理一些程序上的漏洞和能够快速解决的小问题。如有重大问题需要改编程序等较高难度和较大工作量的，乙方要另行收费，价格待议。

　　维护期间每出现一次严重问题，如果下一年续费的话，安全服务延期一个月。

　　服务和保密

　　乙方对甲方所属服务器相关数据和资料进行严格保密，不得将任何资料以任何形式外泄。

　　如乙方违约，甲方保留依法追究其法律责任的权力，并要求乙方赔偿所造成的经济损失。

　　服务期限与价款

　　乙方为甲方提供服务的期限为_20xx_年_5_月_9_日至_20xx_年_5_月_10_日。

　　共_两_台服务器的安全代理维护费用为人民币__000_元整。

　　合同的解释、法律适用、生效条件及其他

　　合同有效期为_12_个月，在合同到期时，双方如需要继续合作并对本合同无异议，则另签合同。

　　合同的.订立、实施、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律、法规。

　　合同正本一式两份分，签约双方各持一份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。

　　甲方：___乙方：___

　　20xx年_5_月_9_日20xx年_5_月_9_日

　　服务器维保合同范本篇二

　　甲方；

　　乙方；

　　一；合同双方按照【中华人民共和国合同法】及相应的法律法规规定结合本合同的情况，甲乙双方在充分理解和信任的基础上经过友好协商达成如下协议。

　　二；此次保养设备名称及项目；

　　1．电动双梁门式起重机32吨1套/3000元

　　2．电动双梁桥式起重机20吨1套/3000元

　　3．电动单梁桥式起重机10吨1套/1800元

　　三；此次保养费共合计（大写）；柒仟捌佰元整￥；7800元（不含税票）

　　四；服务保养检查项目及乙方责任；

　　a电器电路部分是否正常运转声音是否正常；相关设备是否安全；

　　b．主电动葫芦转动钢丝绳导绳器部分电机限位等是否正常运行；

　　c．天车道轨调整紧固道轨压板螺丝；

　　d．对安全滑线滑块进行检测连接片螺丝紧固；

　　e．主葫芦注润滑油各部分锁紧螺丝紧固；

　　f．DK＼QK箱电路检测手柄灵敏度检测按键操作是否操作灵活有无接触不良失灵现象大线及附线等是否安全可靠；

　　g．LD主梁螺丝紧固、主动轮齿圈、减速机、齿轮油等检查ZD电机制动环调试；

　　五．服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，并接到对方电话12小时到达贵公司，只需另行计费。

　　六．服务期限

　　自______年___月___日起至_______年___月___日止，为期壹年服务期限

　　七．甲方责任；

　　a．负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。b．保养时，给予乙方合理充分的停工时间并在显眼处设置标贴安全警示标志。c．使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。d．为维护乙方的技术权益，以坏换新的方式购买乙方的专用部件。

　　e．负责支付非乙方保养所更换的起重机零部件材料费。

　　f．因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。g．服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。

　　七．质量保证：所更换配件保修三个月（易埙件除外如、导绳器、断火、接触器）

　　八．付款方式：

　　1.甲方在合同生效之日起应支付乙方本合同服务费用总额的50%，共计人民币（大写）_叁仟玖佰元；余下款项在服务期结束前一次性付清。

　　九．本合同不承担项目

　　1、土建工程中的起重机附载、___，______等工作。

　　2、因乙方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。

　　十．其他事项；

　　1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。

　　2、在保养或维修前应事先通知给甲方，并在服务项目结束后必须由甲方代表签字认可，并将更换下的废旧零件给甲方，如没有得到甲方代表签字认可，甲方有权视本次服务无效。

　　3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。

　　4、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

　　5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。

　　6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地损失管理法律法规及有关规定予以处理。

　　7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。

　　8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。

　　10、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。

　　11、任何一方若需终止合同，必须提前书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

　　12．本合同一式肆份，双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方；乙方；

　　法定代理人；法定代理人；

　　电话；电话；

　　日期；日期；

维保合同范本5

　　甲方：

　　乙方：

　　本协议由甲乙双方磋商同意，甲方为确保弱电智能化系统设备正常使用，委托乙方负责现有弱电智能化系统及周边设备的维修与保养，经双方友好协商特签订如下维护合约：

　　一、合同期限:

　　合同期限自________年____月____日至________年____月____日止，合同期满后，双方可选择续约或自然解除合约：

　　二、服务内容

　　弱电系统设备定期保养、故障排除,维修保养清单见附件;

　　三、服务要求

　　1、乙方为保障甲方弱电系统的正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

　　2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内(特殊情况除外)赶到甲方公司尽快排除故障;

　　3、当甲方系统故障需要更换时，乙方应以最低市场价提供配置，并负责安装;

　　4、乙方在合同期间内，定期(每月最少提供两次)上门进行保养维护及优化作业

　　5、若合同以外通知的特殊作业(如新增点位，新增布线)等由乙方另行报价。

　　6、乙方在维护过程中更换设备单次所需配件总价金额未超过100元由乙方负责支付，如在维护过程中更换设备配件单次金额超出100元由甲方另行支付。

　　四、维护费用：

　　甲方弱电系统需维护项目有：监控系统、会议系统、背景音乐系统、停车场管理系统、系统、防雷系统，详细清单见附件;综合以上资讯，经甲乙双方协商同意，乙方每月向甲方收取维护费_(6500.00)陆仟伍佰元整_ __元，周期为12个月，共计柒万捌仟园整(78000.00 ) 元。

　　五、支付方式：

　　维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即 (36000.00元)叁万陆仟元。

　　六、双方责任

　　(1)甲方责任

　　1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。

　　2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由

　　第三方介入本合同内的服务;

　　3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务;

　　4、维护过程中，甲方有重要数据需要保存或处理，应先告之乙方，否则乙方因不知情造成重要数据丢失等不承担任何责任，由甲方自己承担。但乙方应尽力为甲方损失的数据或设备进行维修或恢复;如是由于乙方的原因造成甲方设备或数据损坏应由乙方负责维修或恢复，所需费用由乙方承担。

　　(2)乙方责任

　　1、乙方在维护过程中为甲方的'商业数据保密，不可泄露

　　第三方知道;

　　2、乙方在维护过程中需满足甲方的正当要求，保障弱电系统及其他相关设备的正常运行。

　　七、其他事项

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本合同承担全部相关责任。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

维保合同范本6

　　客户：（以下简称甲方）

　　锅炉型号：

　　电话:

　　维保单位：（以下简称乙方）

　　地址：

　　电话：

　　第一条合同范围

　　本合同是经甲乙双方共同签署的，关于（以下简称甲方）委托（以下简称乙方）提供锅炉系统维护及有关设备维护保养（维保）服务的合同。乙方提供服务的目标，为确保甲方现有锅炉系统有效、稳定、安全的运行。

　　1.维护保养对象的确认

　　1.1甲方提供并列出锅炉系统（包括锅炉本体系统、辅机系统和其他）设备设施的名称、数量、品牌、型号、配置、出厂日期、保修期等内容。

　　1.2甲方及乙方商议需要乙方进行维护保养服务的具体设备设施，经双方共同签字确认本合同《锅炉系统设备清单》（详见附件一）。

　　1.3在合同执行前，乙方将对《锅炉系统设备清单》指定的设备进行全面检测。

　　1.4乙方提交《锅炉系统维护保养服务初始检测报告》，由双方签字确认，作为乙方所有服务开始的基础。

　　2.合同设备

　　2.1在本合同中，指《锅炉系统设备清单》中列及的设备、设施或配件。

　　2.2乙方仅对合同设备提供维护保养服务。

　　3.故障设备

　　3.1甲方认为发生故障或损坏或损耗的合同设备，并被乙方接受并认可。

　　3.2乙方从技术角度认为发生故障或损坏或损耗的合同设备。

　　4.标准服务时间

　　4.1星期一至星期五，每天9:00AM-5:00PM（北京时间）;

　　4.2中国大陆的公共节假日除外。

　　5.标准响应时间

　　5.1从乙方确认并接受了甲方的现场服务请求，至乙方人员到达服务地点所需的最长时间。

　　5.2结合甲方锅炉所在地等具体情况，双方确认本合同的标准响应时间为小时。

　　6.服务项目

　　6.1一般性标准服务：维护和保养

　　（1）锅炉运行状况总体评估

　　（2）系统运行维护和优化

　　（3）合同设备一般性检查和保养

　　（4）正常耗损配件的更换

　　（5）司炉技术指导

　　6.2特别服务：系统故障处理和合同设备维修、更换

　　（6）系统运行诊断

　　（7）合同设备工况诊断

　　（8）现场系统调试排障

　　（9）故障设备修理

　　（10）合同设备配件更换

　　（11）故障设备更换

　　（12）其他技术指导

　　第二条维护方式

　　1.定期上门维护

　　1.1乙方按照锅炉有关行业规范和规定，一般提前3日主动向甲方通知上门维护时间计划安排，并经甲方确认;

　　1.2乙方对甲方的'锅炉系统至少月进行两次一般性标准服务;

　　1.3一般性标准维护保养每年24次;

　　L1.4内容为服务项目规定的一般性标准服务项目。

　　2.随时故障处理

　　2.1.电话支持

　　（1）乙方通过服务电话对甲方的故障设备做出基本故障判定、故障排除、操作指导的服务。

　　（2）电话支持并不能排除所有的故障。

　　2.2.现场服务

　　（1）当乙方在断定无法只通过电话支持来排除故障设备的故障时，将根据合同条款中的有关规定，指派工程师或技师在标准服务时间里到达服务现场进行现场特别服务。

　　（2）甲方协助现场提供维修所需要的大型工具器材（如电焊机、乙炔、氢气等），协助提供材料采购、货运车辆等其他工作方便。

　　（3）其他甲方临时要求的现场特别服务。

　　第三条合同不涉及的服务

　　1.系统设备清单所列之外的设备。

　　2.非设备原因造成的设备故障或系统故障。

　　3.在甲方不允许乙方进出入的场所才能完成的服务。

　　4.乙方所承诺提供服务地点以外的地方。

　　5.任何由于可证明的甲方锅炉设备设施（主件、配件）自身的固有（质量）缺陷，而引起的主、配件故障或运行错误。

　　第四条不可抗力

　　由于火灾、洪水、地震、战争暴力或其他类似人力不可抗拒事件引起的事故，使双方不能及时履行各自责任，双方均不对此承担责任，但双方可因此延迟履行本合同。

　　第五条保密

　　1.在事先未得到一方书面许可的情况下，另一方不得单方面将注有“机密”或类似字样的文件资料或无类似字样但具有保密性的文件资料内容透露给任何人。但本条款不包括众所周知和明显价值不高的信息资料。

　　2.双方应保证其职员对有关信息资料有保密意识。

　　第六条维护保养费用

　　1、标准维护保养：

　　1.1甲方支付乙方一般性标准维护费：（大写）人民币元整/年（人民币元整/年）;共计六台锅炉设备。

　　1.2自合同签订之日起一次性付清当年标准维护费用。一年到期后付清第二年费用。以此类推。若甲方终止付款，标准维护保养条款自动终止。

　　1.3本费用已经包含乙方服务人员差旅、食宿费用。如甲方为工作方便而提供有关协助，乙方非常感谢，但甲方不得以之作为扣除服务费用或其他费用的依据。

　　1.4本费用不包含因某些设备设施正常耗损而产生的材料、配件等费用。

　　1.5每年维护保养服务次数多于二十四次时，视为特别服务。

　　2、特别服务

　　2.1甲方确认需要特别服务时，需向乙方书面传达有关时间、内容和要求。

　　2.2乙方在接受书面传达后，在标准服务时间2小时内作出接受反应，并作出初步书面预算报价，传达给甲方。

　　2.3书面预算报价列出时间安排、工作内容、人工费（非标准时间内加收加班人工费）、预备配件及其他。

　　2.4在乙方接到甲方书面确认报价后，乙方服务人员在标准响应时间内到达甲方指定地点。

　　2.5乙方服务人员现场确定实际工作内容，按照乙方有关收费标准，正式提请《现场服务确认书》，在甲方现场签字后展开工作。

　　2.6特别服务现场工作期间，因维修所需要的所有材料、配件等费用由双方签字确认，由甲方支付。

　　2.7当次特别服务，当次由甲方签字验收，当次结算。

　　2.8《现场服务确认书》为本合同的有效附件，等同于本合同法律效力。

　　第七条合同期限

　　本维护合同有效期自年月日至年月日，到期后经双方认可，可再续约。

　　第八条法律条款

　　1、无论因为何种原因，任何一方有提议修改本合同条款的权利。经双方认可的补充协议，视为本合同有效组成部分，同具法律效力。

　　2、一切由执行本合同引起或者与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。

　　3、通过友好协商依然不能解决争端时，应遵循中国法律，按照有关法律规定和程序，进行调节或处理。

　　第九条其它

　　1、本合同一式四份，双方各执一份，有关单位备案二份。双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同签定时间：年月日。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

维保合同范本7

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，经甲乙双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，乙方作为甲方所使用的校园一卡通系统供应商，同意接受甲方委托并遵照该系统建设当初的招投标文件要求，向甲方提供系统维保服务，特订立本合同。

　　一、服务范围

　　为确保甲方所使用的一卡通系统及硬件、软件（包括软件的资金结算、数据库服务器，电脑和终端设备、管理机、转发器、智能电表、消费机、水控机、电动阀、触摸屏等）正常使用，乙方提供保质期外的检修保养服务。

　　二、维保服务

　　服务内容主要包括故障检修和维护保养，乙方授权代表：

　　1、故障检修

　　故障响应和修复：乙方须对甲方当天报修通知（电话或书面报修）必须在当天响应，并指派专业技术人员到达现场排除故障，至系统正常运行（因系统硬件损坏，现场无法修复的情况除外），故障修复后必须经甲方人员书面确认。

　　2、维护保养

　　新学期开学前必须大检一次：每周一和周四各维护巡检1次、每月1日大检；突发问题电话维修到现场不超过4小时，维修大问题24小时内解决，若不能在24小时内解决的需给报修人解释反馈，并承诺维修时间。

　　三、双方约定

　　1、乙方须自备检修、保养工作所必须的各类工具、仪器、仪表，费用由乙方承担。

　　2、乙方对设备硬件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门；乙方提供的硬件必须是全新的、非再生材料制造的。乙方对更换的硬件质量负责，保质期为12个月，质保期从乙方人员更换安装调试合格并使用之日开始计算。在质保期内，硬件因本身质量原因或安装原因损坏的，乙方免费更换；质保期从硬件重新安装合格并使用之日起计算。

　　3、乙方须安排有相关经验组成的`专业技术队伍，提供及时服务；对服务质量不能达到本合同约定的，甲方有权要求乙方更换维保人员，并追究乙方的违约责任。

　　4、乙方每次维修或保养结束，须做好维修、保养记录，并经甲方代表签字确认；经甲方签字确认的工作单原件（一式二份，双方各执一份）作为双方结算费用的凭据。

　　5、乙方人员应遵守甲方防火安全管理规定，维修或保养期间不得在现场吸烟，不得使用明火或大功率电器，不得乱拉乱接电源，否则造成的安全事故责任，由乙方全部承担。

　　6、乙方应保证所属人员在维保或维修期间安全规范操作，因乙方管理不善或乙方人员操作不当而导致的收费系统及任何一方（指甲方、乙方或第三方）的设备、设施损坏或人员人身伤害的，均由乙方承担全部责任。

　　7、未经甲方许可，乙方不得对系统数据库进行查询、下载，对违反此约定的，乙方承担全部违约责任。

　　8、甲乙双方文件按邮寄地址或按传真号码传真送达的；或由双方人员签收的均视为有效送达。

　　9、甲方须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利。

　　10、甲方授权代表：_____________，电话_____________，授权对乙方维修保养过程及使用的材料和维保质量进行监督检查，提出意见和建议，确认乙方的维保质量。合同期内，甲方授权代表变更，将书面通知乙方。

　　11、乙方不承担人为原因及不可抗力造成损坏的修复。

　　12、甲方按合同约定支付维保费用。

　　四、服务费

　　本合同项下维保服务费全年总额为人民币贰万元整（小写：_____________元）。

　　五、结算方式

　　1、服务费付款办法：本合同期内，乙方按约定完成服务内容且无质量问题及其他违约行为时，甲方每年支付一次维保服务费；合同期满，乙方按约定完成服务内容且无质量问题及其他违约行为时5个工作日内结清服务费。

　　2、所有甲方应支付的款项，乙方须出具有效发票，否则甲方有权拒付并且不承担违约责任。

　　六、违约责任

　　1、乙方未按本合同约定作出故障响应和故障修复的，乙方除立即纠正外，同时每次按本合同总额的2%承担违约金，违约金自维保服务费中扣除。

　　2、乙方按约定完成故障响应、故障修复、维保服务及合同约定的其他事项时，甲方不按时支付维保费承担违约责任，除立即支付外，每次按本合同总额的2%承担违约金。

　　七、争议解决

　　本合同如有争议，应由甲、乙双方通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院诉讼。

　　八、特别约定

　　1、合同有效期内，乙方按约定完成对系统硬件的保养和软件的维护，发现问题及时解决，确保系统正常运行，否则造成的一切责任，由乙方承担。

　　2、乙方应确保人员对专业技术熟练，对安全规范操作熟知，否则造成的系统、设备、设施损坏或人身伤害，按本合同第三条第6款执行。

　　3、因乙方提供虚假信息致使本合同无效或给甲方造成损失的，由乙方承担全部责任，并按本合同维保费用总金额的2倍支付违约金给甲方。

　　4、当事双方均承认并同意本合同为双方间关于维护事项的所有协议与约定的全部记载，并取代以前所有的口头或书面建议。

　　5、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，但补充协议内容不得与本合同相矛盾，更不得修改其实质性条款。补充协议经双方签字盖章后方可有效，并与本合同具有同等法律效力。

　　九、合同期限

　　本合同有效期自

　　十、合同生效

　　本合同经双方签字盖章生效，一式二份，双方各执一份。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　联系人：_____________联系人：_____________

　　传真：_____________传真：_____________

　　日期：____年____月____日____年____月____日

维保合同范本8

　　甲方:

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系电话：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系电话：

　　第一条、订立合同原则

　　根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿的原则，经过充分协商，订立本合同。由乙方对甲方使用的门禁管理系统进行有偿维护保养，合同期为20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止。

　　第二条、维保内容：

　　1、门禁系统的.日常维护保养；

　　2、技术咨询培训服务；

　　3、系统故障的维修保障；

　　4、设备的免费升级。

　　第三条、维保工作

　　甲方和乙方签署维保合同后，乙方按维保的数量和型号进行设备检测、贴维保标，进行检测保养。

　　第四条、双方权利和义务：

　　一、甲方权利和义务

　　1. 甲方应正确使用门禁设备，减少人为损坏，及时通报设备故障及运行情况，如有发现损坏应及时通知，配合乙方及时对损坏设备进行检修；

　　2. 甲方应指派专管员及系统管理员协作配合，并向乙方维护工作提供必要的条件；

　　3. 未经允许不得自行拆卸修理系统设备。

　　4. 按合同规定向乙方支付费用。

　　二、乙方权利和义务

　　1. 乙方技术员将两个月一次到现场进行例行检测，并提交测试报告（测试点由甲方系统管理员提供），确保设备正常运作；

　　2. 乙方在接到检修通知后，如无特殊原因，应在接到甲方保修通知后24小时内到达现场进行维修；

　　3. 应甲方要求向甲方提供免费技术咨询和培训；

　　4. 应甲方要求提供重大活动的技术支持与保障；

　　5. 及时向甲方通报系统运行基本状况，并提出合理意见和建议；

　　6. 甲方采购本系统设备配件需经过乙方技术及质量检测，如未通过乙方检测投入使用导致损坏影响系统设备，乙方不负维保责任：

　　7. 乙方提供设备的免费升级。

　　第五条、费用负担：

　　1. 甲方负责上述维护保养费用? 15000 元人民币整；（明细见附表二）由于非乙方责任（乙方负责包括：维护保养不当、维护保养时造成系统故障）的零部件损坏、须更换设备所发生的费用由甲方负责；

　　2. 乙方只收取维修器件成本费；

　　3. 乙方负责所有因维修、维护、咨询、培训所发生的人工和技术费用。

　　第六条、付款方式：

　　维保费用一次性付清.

　　第七条、不可抗力：

　　系统设备遭受自然灾害及人为损坏，乙方向甲方另收维修成本费；对甲方原因损坏需收维修费及设备成本费。

　　第八条、违约处罚：

　　如因甲方因素违约，乙方可要求终止合同，甲方需支付实际使用期的维保金额；乙方违约，甲方可要求终止合同，甲方可按情节轻重扣除维保金。

　　第九条、争议解决：

　　合同执行过程中如双方发生争议，则由双方协议解决，协商不成，可向顺城区人民法院提起诉讼。

　　第十条、其它

　　其它未尽事宜，甲乙双方本着平等原则协商解决。本合同壹式二份，甲方执一份乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字之日起生效。

维保合同范本9

　　合同编号：_____________

　　甲方：法人代表：地址：邮政编码：电话：

　　联系人：传真：电子邮件：

　　法人代表：乙方：郑州市飓风科技技术有限公司

　　地址：xxx1号2单元1004室邮政编码：电话：0xxx0 传真：联系人：电子邮件：

　　为确保甲乙双方权利和义务的履行，经甲乙双方充分协商，就甲方选择乙方的IT外包服务达成如下协议，以便共同遵守。

　　1、甲乙双方:

　　甲方为服务器设备、服务器操作系统、应用软件、企业管理软件的使用者，拥有这些硬件设备及其软件产品所有权和使用权；

　　乙方为负责维护甲方存放在____________IDC机房的服务器，服务时间从____________至 ____________，不定期为该服务器软件安装、升级、服务系统安全、服务器管理和软件故障处理服务。

　　2、保密问题:

　　双方同时签订附件《保密协议》，规定双方在数据安全方面的责任和义务。

　　3、服务内容及方式:

　　（1）服务范围及服务内容

　　A．服务器操作系统的（或配合甲方）安装；

　　B．配置相关系统应用服务，使其能够正常运行；

　　C．配置相关网络参数，对防火墙，杀毒软件的配置，开放或封锁网络端口增强系统安全；及时安装操作系统和应用系统补丁；服务器数据的备份；监测系统安全日志；加强账户口令；服务器故障的诊断与排除等。

　　D．根据应用系统需要，配置相关依赖软件，如数据库，服务组件等；

　　E．对应用系统本身存在的安全隐患和安全问题，进行修复；对数据定期备份转移。

　　（2）服务方式

　　A．提供 1天的初始系统的安全部署；

　　B．每月通过远程方式，对服务器进行不少于2次的.故障排查和日志分析；

　　C．服务有效期内的7X24小时电话支持；

　　D．服务有效期内的5X8小时远程网络支持（包括远程协助，QQ等支持），传真支持，电子邮件支持；

　　E．服务有效期内的应急突发事件的随时处理，提供_________次免费上门服务，超出次数，合同期内加收300元/次费用(按次收费，不按小时，限郑州市3环内)；

　　4、甲方权利及义务

　　(1）甲方委托乙方全权维护____台服务器,IP地址分别为:_________________

　　(2) 甲方委托维护的机器若有违法信息或做违法活动则自己承担一切法律责任.

　　(3) 甲方提供满足软件运行和数据安全的硬件支持.

　　(4) 甲方对安装在服务器里面的软件版权负责.

　　(5) 甲方可以要求乙方安装指定软件.

　　(6) 甲方可以自由使用服务器里面的应用软件.

　　(7) 甲方指定人员与甲方进行日常沟通,如果人员变更,需立即通知乙方.

　　(8）甲方利用服务器开办相关应用需要行政部门前置审批（如ICP证，BBS等），甲方应

　　按照相关法律法规的要求予以办理。

　　(9）甲方应按时向乙方交纳本合同约定的维护费用。

　　5、乙方权利及义务

　　（1）向甲方提供本协议约定的服务器，提供维护服务，详见本协议“服务内容及方式”部

　　分。

　　（2）按照附件《保密协议》之约定，做好数据保密工作；除非双方另有书面约定，乙方无

　　权复制、传播、转让、许可或提供他人使用这些资源，否则应承担相应的责任。

　　(3) 按照合同约定向甲方收取维护费用。

　　6、服务标准与服务承诺

　　(1）乙方为甲方建立服务器维护档案，并对设备维护进行记录方便甲方查阅。

　　(2）乙方保证为甲方维护的设备及软件正常运行。

　　(3）乙方针对不同服务设置封顶价格，并承诺不设置任何消费陷阱。

　　(4）乙方工作人员，恪守职业道德，尽职尽责地提供专业化服务。

　　(5）乙方不承诺对以下人为或不可抗拒力造成甲方设备损坏进行维护：

　　A．甲方设备使用人不按正常操作程序、自行拆机而造成的设备损坏；

　　B．甲方用电系统未有良好接地，因雷击或用电系统原因造成设备损坏；

　　C．自然灾害等不可抗拒因素造成的甲方设备损坏。

　　7、付款

　　本合同金额为_________________(大写:人民币元整，按双方约定，此价格为税前价格)。服务过程中甲方若需乙方为其代购相关设备和软件时，双方核定好价格后，甲方应支付相应代购费用，乙方方可为甲方提供代购服务。

　　8、开具服务发票或收据

　　乙方收到甲方交纳的服务费5个工作日内，寄出等值服务发票或收据。

　　9、付费与续费

　　甲方使用乙方提供的IT服务时，须提前付费。需要续缴时，乙方提前15天通知甲方，甲方需在服务到期前续费。甲方续费时，同样可以享受当期乙方发布的优惠措施。

　　10、合同违约与终止

　　(1）乙方在维护过程中，需遵守双方约定的《保密协议》（见附件）。如存在泄露甲方商业机密等情况的，甲方有权终止本合同；

　　(2）甲乙双方若无法在本合同执行期内按合同有关内容进行服务和接受服务，且双方协商不成，甲乙双方均可终止本合同；

　　(3）因不可抗拒力因素导致合同无法执行时，双方可协商解除合同。

　　11、法律适用及争议解决

　　(1）本合同的签订、履行、双方的权利义务及与之相关的任何索赔和争议等适用中华人民

　　共和国法律。

　　(2）合同仲裁

　　所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则将该争议提交当地法院或仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁在郑州进行，仲裁语言为中文。

　　12、合同生效

　　(1）本合同签订后，如需对合同进行修改，可经双方协商一致并签订补充协议作为本合同附件。对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方授权代表签字或加盖公章后成为合同不可分割的部分。

　　(2）本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　(3) 本合同经双方授权代表于______年_____月____日签署于中国郑州，自该日起生效。

　　甲方：（盖章）

　　授权代表签字：

　　乙方：（盖章）授权代表签字：

维保合同范本10

　　甲方：(以下简称甲方)

　　乙方：(以下简称乙方)

　　为了保障公司和人员的生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。根据国家消防有关规定，现甲方将公司内所有的消防设施的维护保养工作委托给乙方。为了明确责任，分工协作，互相配合，经双方协商同意，特订本合同如下：

　　第一条：维护服务的消防工程名称：

　　第二条：维护服务的消防工程地址：

　　第三条：维修服务的消防工程范围：

　　1、火灾自动报警系统；

　　2、消防控制联动系统；

　　3、消火栓系统；

　　4、自动喷淋系统；

　　5、防排烟系统；

　　第四条：维护期限、费用及付款方式：

　　本次消防系统维护周期为壹年，自20xx年月日起至20xx年月日止，年维护费用为：(大写：)，当维护周期达到半年时支付乙方本合同款的80%，维护周期结束后10日内再支付本合同款的20%，二次付清。该合同期满时，在甲方无异议后，乙方有优先续签合同的'权利。

　　第五条：双方责任：

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护，坚持24小时值班制度，并按消防规范的要求，对公司的消防设施进行日检查制度，并做好记录。

　　2、当甲方发现消防设施故障并不能自行排除时，应及时以电话方式通知乙方，乙方在与甲方联系确认后4小时内，必须派维护人员到现场进行处理。并根据实际情况，填写维修记录，甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。

　　3、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款，不得以任何理由拖欠应付款项，如发生拖欠款项现象，除按《经济合同法》规定承担责任外，乙方将自动转为待工期，其间，该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。

　　4、甲方如遇特殊情况未能按期付款，在告知乙方的同时可延迟壹月正常维保期。

　　5、甲方应积极配合乙方工作，提供公司的消防图纸资料及有关设备的材料，以利乙方能顺利地进行维护。

　　(二)乙方责任：

　　1、乙方负责本合同范围内消防系统维护工作以确保整个系统处于正常运行状态。

　　2、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检工作同时对消防维护工程范围内的设备进行维护保养每次维护保养工作完成后填写相关的维护记录表分别由双方负责人签字后存档。(注：年检和季检的当月不再进行月检)。

　　3、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后应做出维护报告书经由甲方现场负责人签字后存档。当消防系统出现故障时甲方通知乙方到现场，乙方两次不按时到达现场处理故障视为违约由此造成一后果由乙方负责造成的经济损失由乙方赔偿。

　　4、乙方为确保防爆实验室的浓度探测器处于完好状态应每半年(间期以地方消防要求为准)请消防部门认可具有资质的专业检测机构对浓度探头进行检测并出具合格的检测报告当检测发现探头达不到使用要求时乙方应将探头送至厂家进行重新标，定使其达到正常使用要求上述所产生的费用由乙方自行承担。

　　5、若遇以下情况乙方不承担责任：

　　A、甲方擅自关闭被维护设备

　　B、值班人员不在值班现场；

　　C、当确定设备、备件已损坏时，乙方提出需要更换，甲方不与采纳的；

　　d、甲方不及时反馈给乙方设备运转故障情况。

　　6、乙方在接到甲方提出需维修通知后，若在4小时内未能到达现场(事态紧急时必须及时赶到)，甲方有权自行解决所产生的一切费用由乙方全部承担。

　　7、乙方负责培训甲方消控室值班人员专业技术及设备操作规程，同时负责对义务消防员的消防业务培训。组织进行每年至少两次实操演练。

　　8、乙方在具体维保施工中，竣工日期应提前告知甲方。正常维保期或施工期内出现因消防设备不能正常工作，未能真正起到自动报警和自动灭火的作用而引发消防安全事件所造成的影响及损失均有乙方承担。

　　第六条：其它：

　　1、消防工程的维护保养工作，需更换设备、零配件、材料单价在100元以内，由乙方承担。如超过100元的设备由甲方承担购买，乙方负责安装；甲方亦可委托乙方购买，乙方需提供正规发票，其采购费用由甲方支付。

　　2、本合同有效期间，双方均应严格履行，任一方违约均需承担相应的违约责任。

　　3、本合同履行期间若发生争议，首先由双方友好协商解决，协商不成则提交甲方所在地人民法院进行裁决。

　　第七条：合同生效

　　本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自双方代表签字，单位盖章后生效，本合同有效期子20xx年月日起至20xx年月日止。

　　甲方(盖章)：

　　代表签字：

　　乙方(盖章)：

　　代表签字：

　　签订日期：

维保合同范本11

　　甲方（甲方）：

　　乙方（乙方）：

　　为使甲方锅炉设备正常维修保养，保障设备正确操作与安全运行，延长甲方锅炉使用寿命，使用户无后顾之忧，经甲、乙双方共同协商，甲方将锅炉维保工作承包给乙方，特签定本合同。

　　一、乙方给甲方提供的技术服务内容及方式：

　　合同期内，对甲方锅炉进行两次维保，并提供报告书，说明检修、保养情况，以及设备现时状态。检修时重点解决以前锅炉运行突出的故障现象，全面对燃烧机进行维修保养。达到甲方锅炉设备全年正常运行之目的。具体包括：

　　1.对炉本体检查维护：保温材料检查、隔热材料检查。

　　2.燃烧机机械系统、电器系统、供油系统、供气系统及自动控制系统的检查维护。

　　3.所有循环泵、补水泵、排水泵的检修维护及换热站内板式换热器的清洗工作

　　4.锅炉附机配件检查维修包括：压力调节器、浮筒式液位计、双色水位计、板式水位计、水位计附带旋塞阀。

　　5.以锅炉附带各种报警、保护功能检查维修以保证其正常工作，其内容包括：燃油、燃气阀组检漏功能，燃气气压保护功能，油泵、油压调校，火焰检测熄火保护功能，风压保护功能，高低水位报警保护功能，气压报警保护功能。

　　二、甲方的责任和义务

　　1.甲方为乙方维保人员提供相应配套的水、电等便利条件;

　　2.提供机组相关的材料说明及管路设置情况;

　　3.对乙方维修人员服务质量进行监督。

　　三、乙方的'责任和义务

　　1.乙方负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督与管理。

　　2.贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保证各项工作安全顺利进行。

　　3.未经甲方许可，不得擅自拆改原建筑物结构和设备管线。

　　4.检修人员需经过甲方认可同意后方可进入现场施工。

　　四、合同金额

　　人民币大写壹佰陆拾贰万元整（￥1620000元）

　　五、付款方式

　　首次付款在锅炉运行60日后七日内付10%作为乙方的前期进场费，余款5%待一年保修期满后结清。

　　六、有效期限

　　本合同书自20xx年5月20日起开始执行，至20xx年10月20日终止。

　　七：违约责任

　　乙方如有违约，甲方每次按50～200元人民币从余款中扣除。甲方如有违约，每次按50～200元人民币在余款中增加。双方均有诉讼的权利。

　　八、其他约定：

　　1.甲、乙双方之一方如将本合同提前终止或者延长，需提前二个月向对方提出方可生效。

　　2.合同有效期间如遇地震、火灾等不可抗拒原因不能履行合同条款时，本合同不生效，双方均不承担相关责任。

　　3.本合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份。

　　4.本合同自签定之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

维保合同范本12

　　发包方（简称甲方）：_________

　　承包方（简称乙方）：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《无锡市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

　　2、装饰施工地点：_________区（县）_________路_________弄（村）_________号_________楼_________室。

　　3、住房构：_________房型_________房_________厅_________套，施工面积_________平方米。

　　4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。

　　5、承包方式：_________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6、总价款：￥_________元，大写（人民币）：_________其中：材料费：_________，人工费：_________；管理费：_________，设计费：_________；垃圾清运费：_________，税金（3.41％）：_________；其他费用：_________。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　7、工期：自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　二、关于材料供应的约定：

　　1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。

　　3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　三、关于工程质量及验收的约定：

　　1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、本工程由_________方设计施工方案。

　　3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。

　　6、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

　　7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　四、有关安全生产和防火约定：

　　甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　五、关于工程价款及算的约定：

　　1、工程款付款方式列下表：

　　┌────────────────┬─────┬─────────────┐

　　│付款时间 │付款百分比│金额 │

　　├────────────────┼─────┼─────────────┤

　　│对预算设计认可签订合同之日 │ │1000元，第二次付款时扣除 │

　　├────────────────┼─────┼─────────────┤

　　│合同签订后开工前二至五天 │ 65％ │ 元 │

　　├────────────────┼─────┼─────────────┤

　　│施工过程中工期进度过半 │ 30％ │ 元 │

　　├────────────────┼─────┼─────────────┤

　　│竣工验收当天 │ 5％ │ 元 │

　　├────────────────┼─────┼─────────────┤

　　│增加工程项目签订项目变更表 │100％ │ 元 │

　　└────────────────┴─────┴─────────────┘

　　注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。

　　2、工程算：详见附件六《工程算单》。

　　3、工程保修期壹年。须工程款全部清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。

　　4、双方款项往来，均应出具收据，施工须开具发票。

　　六、其它事项：

　　1、甲方工作：

　　（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的.房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

　　（3）如确实需要拆改原建筑构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。

　　2、乙方工作：

　　（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

　　（2）指派_________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

　　（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重构及各种共用设备管线。

　　七、违约责任：

　　1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付违约金。

　　3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　八、纠纷处理方式：

　　1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向无锡市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向无锡市仲裁委员会申请仲裁；向人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）

　　九、合同的变更和解除：

　　1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_________％支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　十、其它约定：_________。

　　十一、本合同一式_________份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________

　　委托代理人：_________ 法定代表人：_________

　　住址：_________ 地址：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　邮编：_________ 邮编：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

维保合同范本13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、合同双方按照【中华人民共和国合同法】及相应的法律法规规定结合本合同的情况，甲乙双方在充分理解和信任的基础上经过友好协商达成如下协议。

　　二、此次保养设备名称及项目：

　　1、电动双梁门式起重机32吨1套/3000元

　　2、电动双梁桥式起重机20吨1套/3000元

　　3、电动单梁桥式起重机10吨1套/1800元

　　三、此次保养费共合计（大写）：柒仟捌佰元整￥：7800元（不含税票）

　　四、服务保养检查项目及乙方责任：

　　a电器电路部分是否正常运转声音是否正常：相关设备是否安全：

　　b、主电动葫芦转动钢丝绳导绳器部分电机限位等是否正常运行：

　　c、天车道轨调整紧固道轨压板螺丝：

　　d、对安全滑线滑块进行检测连接片螺丝紧固：

　　e、主葫芦注润滑油各部分锁紧螺丝紧固：

　　f、DK＼QK箱电路检测手柄灵敏度检测按键操作是否操作灵活有无接触不良失灵现象大线及附线等是否安全可靠：

　　g、LD主梁螺丝紧固、主动轮齿圈、减速机、齿轮油等检查ZD电机制动环调试：

　　五、服务时间

　　1、本合同规定的服务一般在乙方的工作时间内进行，若有特殊需要，乙方可在任何时间提供服务，并接到对方电话12小时到达贵公司，只需另行计费。

　　六、服务期限

　　自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，为期壹年服务期限

　　七、甲方责任：

　　a、负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。

　　b、保养时，给予乙方合理充分的停工时间并在显眼处设置标贴安全警示标志。

　　c、使用乙方提供的或经乙方认可的备品配件，以确保整机性能的正常和安全。

　　d、为维护乙方的技术权益，以坏换新的方式购买乙方的专用部件。

　　e、负责支付非乙方保养所更换的起重机零部件材料费。

　　f、因管理、使用不当或人为损坏而需要修理和更换的，需与乙方签订修理合同。

　　g、服务期内，第三方若对本合同设备实施改造、修理、装饰、更换的，应在实施前书面通知和征得乙方的同意，并在工程结束时通知乙方对设备进行检查，因工程实施而影响设备性能和非经乙方同意的项目所产生的后果，由甲方自理。

　　八、质量保证：

　　所更换配件保修三个月（易埙件除外如、导绳器、断火、接触器）

　　九、付款方式：

　　1.甲方在合同生效之日起应支付乙方本合同服务费用总额的50%，共计人民币（大写）叁仟玖佰元：余下款项在服务期结束前一次性付清。

　　十、本合同不承担项目

　　1、土建工程中的起重机附载、xxx，xxxx等工作。

　　2、因乙方使用管理不当或人为损坏，或因不可抗力所造成的修理和更换工程。

　　十一、其他事项：

　　1、甲方要求乙方提供本合同及附件所规定之外的.服务项目时，乙方以报价单形式交甲方确认，经双方另行签订协议后由乙方提供服务。

　　3、甲方要求提供超越本合同所列的服务内容时，所支出的费用由甲方承担，乙方以报价单的形式报甲方同意后实施服务。

　　4、因国家颁布或修订有关标准而需要增加设备功能时，双方应另行签订修理合同，乙方给予价格优惠。

　　5、乙方在实施服务后，甲方若未及时支付应付的费用，乙方有权按银行贷款利息向甲方索取违约金。

　　6、保养中产生的各类废弃物，由甲方按照当地损失管理法律法规及有关规定予以处理。

　　7、本合同如有未尽事宜，双方需另签订一份《另行约定》，作为本合同附件二。

　　8、本合同以外经双方确认的附件、协议均视为本合同的组成部分，具有同等效力。

　　9、双方发生争议时，应先协商，如协商不成，任何一方可依法向原告所在地人民法院起诉。

　　10、乙方的工作内容和其它约定事项皆按原合同实行。

　　11、任何一方若需终止合同，必须提前书面通知对方，在结清所有费用后办理终止事宜。

　　12、本合同一式肆份，双方各执贰份，签署盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代理人：

　　电话：

　　电话:

　　日期：

维保合同范本14

　　发包人：_______________ 承包人：_______________

　　按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

　　第1条工程概况 1.1工程地点：_________________ 1.2工程内容：房屋间数_____室_____厅；总建筑面积_______平方米。 1.3承包范围：___________________

　　1.4承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式：（1）承包人包工包全部材料；（2）承包人包工包部分材料；承包人包工、发包人包料。 1.5 开工日期：______年_____月_____日竣工日期：______年_____月_____日总日历工期（包括法定节假日）：_______日

　　第2条合同价款与支付 2.1合同价款金额（人民币大写）：_____________ ￥：________________ 2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第____种方式确定。（1）采用固定价格。固定价格加_____%包干风险系数计算。包干风险包括____________________ （2）采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。（3）成本加酬金 2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款____%即人民币（大写）_____________，预付款扣回的时间、比例： ___________________ 2.4工程款（进度款）支付（1）工程款支付方式：__________________

　　（2）工程款支付金额和时间：____________ 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

　　第3条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第______种方式提供：（1）发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。（2）由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（费用包含在合同价款内）。

　　第4条发包人工作 4.1指派________为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线（水、电、暖气、煤气管道），负责到有关部门办理审批手续。 4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。 4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。 4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。 4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

　　第5条承包人工作 5.1指派_______为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。 5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　第6条材料供应 6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。 6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

　　第7条安全生产和防火 7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 7.2发包人提供确认的`图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。 7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。 7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

　　第8条工程质量及验收 8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_______标准（可选择优良或合格）。 8.2优良工程等级增加的经济支出 8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。 8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。 8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。 8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。

　　第9条工程变更 9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。 9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

　　第1条竣工结算 1.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。 1.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条工程保修 11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

　　第12条违约责任 12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_______元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_______________支付滞纳金。 12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人______元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的______%。 12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。 12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。 12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。 12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 12.8双方约定其它违约责任:____________________

　　第13条争议的解决方式 13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：（一）提交大连仲裁委员会仲裁；（二）依法向工程所在地人民法院起诉。

　　第14条不可抗力 14.1双方关于不可抗力的约定：___________________ 第15条保险第16条合同生效 16.1合同生效日期：_____________________________ 第17条合同份数 17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________________________ 第18条合同备案、鉴证 18.1合同备案、鉴证：

　　（现场签字）_______________

　　发包方：_____________ 身份证号：_____________承包方：_____________ 身份证号：_____________