建筑装饰合同

时间:2022-11-11 18:57:37 合同范本 我要投稿

建筑装饰合同

  随着法律观念的深入人心,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是实现专业化合作的纽带。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编整理的建筑装饰合同,欢迎大家分享。

建筑装饰合同

建筑装饰合同1

  上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

  原审判决认定:20xx年2月8日,原、被告签订《协议书》,协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程,具体内容见工程预(结)算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

  另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

  原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理,予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格,要求索赔的辩称,由于被告没有在本案提起反诉,且被告亦明确表明另案起诉,故对该辩称不作处理,被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

  上诉人黄某上诉称:

  一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

  二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

  三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过20处质量问题,被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

  1、撤销(20xx)顺法民一初字第01001号民事判决;

  2、驳回被上诉人的诉讼请求;

  3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

  被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

  本院对于原审认定的事实予以确认。

  本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

  首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

  其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中,明确确认了以下事实:其一,讼争工程已经完工,且其已经入住使用;其二,讼争工程总价款为327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认,该案所涉法律关系中的权利、义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

  至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

  驳回上诉,维持原判。

  二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

  本判决为终审判决。

建筑装饰合同2

  一、概况

  1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

  2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

  3、住房结构:_____房型____房___厅___套施工面积___平方米。

  4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  6、总价款:¥____元大写(人民币):_____其中:经双方认可变更施工内容变更部分的工程款按实另计。

  7、工期:自___年___月___日开工至___年___月___日竣工工期___天。

  二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品并应按时供应到现场乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异乙方应及时向甲方书面提出甲方仍表示使用的由此造成工程损失的责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后经乙方验收由乙方负责保管乙方可收取甲方提供材料价款保管费费率由双方约定由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。

  2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备均应用于本合同规定的住宅装饰非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反此规定应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、本工程由___方设计施工方案。

  3、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不能按预约规定日期参加验收由乙方组织人员进行验收甲方应予承认。事后若甲方要求复验乙方应按要求办理复验。若复验合格其复验及返工费用由甲方承担工期也予顺延。

  4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收甲方应自接到通知三日内组织验收并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方另定验收日期。如通过竣工验收甲方应承认原竣工日期并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、关于工程价款及结算的约定:

  1、工程款付款方式:___

  2、工程结算:___。

  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清甲、乙双方方能签订《工程保修单》保修期从竣工验收签章之日起算。

  4、双方款项往来均应出具收据施工结束须开具发票。

  五、其它事项

  1、甲方工作:

  (1)甲方应在开工前一天向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续并承担承担有关费用。

  2、乙方工作:

  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)指派____为乙方驻工地代表负责合同履行。按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务解决由乙方负责的各项事宜对其行为乙方应予认可。如更换人员乙方应及时书面通知甲方。

  (3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  六、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的每逾期一天按逾期未付款的__%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。

  七、纠纷处理方式:

  1、因工程质量双方发生争议时凭本合同文本和施工企业开具的统一发票可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

  2、

  当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成时可以按照本合同约定向___市仲裁委员会申请仲裁___人民法院提起诉讼。

  八、合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容应经协商一致后重新签订补充协议。如要终止合同提出终止合同一方要以书面形式提出应按合同总价款___%支付违约金并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同须向另一方以书面形式提出经双方同意办理清算手续订立终止合同协议可视为本合同解除。

  九、本合同一式_____份甲、乙双方各执一份具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  十、其它约定:

  甲方(签章):___ 乙方(签章):___

  委托代理人:___ 法定代表人:___

  住址:___ 地址:___

  电话:___ 电话:___

  邮编:___ 邮编:___

  签订日期:___年___月___日

  签订地点:__

建筑装饰合同3

  发包方(简称甲方):_______________

  承包方(简称乙方):_______________

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保法》及相关法律、法规的规定,结合建筑装饰装修工程施工的特点和本工程的具体情况,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,达成如下协议,共同遵守。

  一、概况

  1、项目地址:2、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  3、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

  4、预算价款:¥____元,大写(人民币):_____(详见工程报价表)

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  5、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。建筑装饰工程施工合同二、关于材料供应的约定:

  1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2、乙方提供的材料:详见附件三《乙方提供材料单》。

  3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的项目装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  1、本工程执行GB50210--20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  3、工程验收。

  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火约定:

  甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1、 合同一经签订,甲方即付乙方总工程款计 前付总工程款 %计 元;剩余工程验收合格后一次性付清。增项部分应在签定增项工程单时一次性付清。

  2、工程结算:按现场实际施工工程量。

  3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。

  六、其它事项

  1、甲方工作:

  (1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  (2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  (3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

  2、乙方工作:

  (1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  (2)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任:

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

  3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式:

  1、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁,人民法院提起诉讼。

  九、合同的变更和解除:

  1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定:

  1. _______________

  2. _______________

  3. _______________

  4. _______________

  5. _______________

  十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合

  同的组成部分。

  甲方(签章):___________ 乙方(签章):_________

  委托代理人:___________法定代表人:________

  住址:______________地址:___________

  电话:______________电话:___________

  邮编:______________邮编:___________

  签订日期:___ 年 ___月 ___日

  签订地点:_____________

建筑装饰合同4

  甲方(业主):_________

  乙方(装饰公司):_________

  合同编号:_________

  业主(以下简称甲方):_________身份证号:_________联系地址:_________

  装饰公司(以下简称乙方):_________联系电话:_________

  依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同,以共同遵守。

  第一条 工程概况

  1、甲方对进行装修装饰的房产拥有合法的装修装饰决定权(包括但不限于装修装饰房产的所有权、使用权或承租权等)。

  2、乙方为本地工商行政管理机构核准登记的企业(统一社会信用代码:_________)。

  3、工程地点:_________

  4、房屋结构:_________,套内面积(以实际测量为准)。

  5、装饰施工内容及做法:(详见施工预算及施工图纸)。

  6、施工承包方式:双方商定同意采取下列第_________ 种承包方式:

  (1)、乙方包工包料;

  (2)、乙方包工包基础施工材料;

  (3)、乙方包工、甲方包料。

  7、合同额暂定:_________ 元(大写人民币:_________ ,最终以实际发生的工程量为准)。

  8、水电安装、改造增加部分按实际工程量计算。

  9、本工程所有项目管理费为10%,套餐外增项搬运费为5%,具体费用见报价单。

  10、施工中,双方如变更设计或增减施工项目的,变更部分的工程款按报价以实际工程量另行增减计算。

  11、工程期限:自_________年_________月_________日起,共计_________个工作日。

  如果有以下情形的则以实际开工日期计算,工期顺延。

  (1)具体的开工日期以装修许可证办理完毕且乙方实际进场施工之日为准;

  (2)若施工所在地存在关于周末或节假日不允许施工的规定,工期应顺延。

  第二条 甲方义务

  1、甲方开工前三天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  2、提供施工期间的水源、电源并承担其费用;

  3、本工程项目原则上不拆动房屋室内原承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

  4、施工期间甲方仍需部分使用该房屋的,应负责做好施工现场的保护及消防等安全工作;

  5、负责协调邻里之间的关系,否则由此造成的工期延误由甲方承担;

  6、负责到物业部门办理的开工手续,并承担物业部门收取的各项费用;

  7、按时、按量、按质提供自购的装修材料;

  8、对工程施工的质量、进度进行监督,及时办理材料验收、竣工结算。

  第三条 乙方义务

  1、指派 项目经理_________为乙方施工代表,负责合同的履行,按要求组织施工和验收,保质、保量、按期完成施工任务。指派 作为本合同签署代表,本合同除标下划线空白处外,其余部分不允许手写填加,如因特殊原因需手写填加相应合同条款或合同内容,需经过总经理签字并盖章确认,否则所填加内容不视合同组成部分。

  项目经理的职责不包括工程款等款项的收取。如更换人员,乙方应及时通知甲方。

  2、严格按照双方确认的施工图纸、说明等进行施工,做好各项检查和工作记录。

  3、施工中严格执行安全施工操作规范、施工质量标准、施工现场管理的规定等,不扰民,不污染环境,做好防火等安全措施;

  4、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  5、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫现场(不包括专业保洁)。

  第四条 材料供应

  1、由甲方负责采购供应的材料、设备的,甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,由双方共同验收并办理交接手续,甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品。甲方所提供的材料、设备有质量问题或规格差异的,由此造成的工程损失及责任由甲方承担。

  2、由甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的装饰装修施工,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。

  3、由乙方供应的材料、设备,乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验,如甲方接到乙方通知后2天内无故不参加检验的,乙方可自行检验,甲方应对乙方的验收结果予以认可。

  4、由乙方购买的基础装修材料,甲方如需变更,双方须先填写《施工变更签证单》,确认新材料的品牌型号及价格。

  第五条 工期变更

  除了法律规定或是另外有约定,对以下原因造成竣工日期延误,工期应顺延:

  1、工程项目增加和设计变更;

  2、停电、停水等不可抗力因素影响;

  3、甲方未能按合同约定提供施工图纸、施工场地、施工条件的;

  4、甲方不能按期提供材料、设备或提供的材料、设备质量不合格的;

  5、甲方未按期支付工程款;

  6、甲方无故不验收或怠于验收的;

  7、其它可顺延的情况。

  第六条 工程变更

  1、甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应及时通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。

  2、乙方应根据变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等制作《施工变更签证单》,并提交甲方。

  3、甲方应在收到变更单后两天内做出签字答复,否则视为对乙方所提交《施工变更签证单》的认可。

  第七条 工程质量及验收

  1、本工程质量以国家的相关质量检验标准为依据。

  2、因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  3、在施工过程中,甲方变更设计、停止施工或增减项目,应按上述第六条的约定签订《施工变更签证单》,方能进行该项目的施工。凡甲方私自与施工人员(包括项目经理、工程监理、现场施工人员)商定更改施工内容、增减施工项目等所引起的一切后果由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  4、中间工程及隐蔽工程验收

  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程或中间工程的检查与验收手续。乙方应提前三天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续;如甲方在收到乙方通知后,无故不参加验收的,乙方可自行验收,甲方应对乙方的验收结果予以认可。

  5、工程竣工验收

  甲、乙双方应及时办理工程竣工验收手续。乙方应于工程完工日的前三日通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续;如甲方在收到乙方通知后,无故不参加验收的,乙方可自行验收,甲方应对乙方的验收结果予以认可。

  6、甲方付完全部工程款后,甲、乙双方签署《工程保修单》,本合同自动终止。甲方凭保修单实行保修,工程保修日从工程竣工验收合格之日起算。

  第八条 安全施工

  1、甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、自来水管道畅通、合格,符合正常施工的各项条件。乙方在施工中应采取必要的安全防护措施,保障作业人员的安全,防止管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。

  2、施工中凡涉及改变房屋结构、拆改承重墙及加大楼(地)面荷载的情况,由甲方负责向物业管理部门提出申请,经所在地建设行政主管部门批准生效方能施工。办理审批手续期间,工期顺延。

  3、如甲、乙双方签署的《施工预算》中无厨房、卫生间防水工程项目,发生渗漏,乙方不承担责任。

  第九条 工程款支付及结算

  工期款付款时间表

  支付次数款项名称交款时间付款比例付款金额

  第一次首期款签订合同当天合同额45%

  第二次第二步款铺砖基本完成、木工进场前合同额30%+变更全款 +变更全款

  第三次第三步款油漆完成、腻子完工合同额20%+变更全款 +变更全款

  第四次尾款硬装部分竣工验收当天合同额5%+变更全款 +变更全款

  1、甲方应按约定的付款时间交付工程款,如果甲方未按上述时间足额支付工程款,每拖延一天应向乙方支付合同总价款的0.5%的违约金;同时乙方有权暂停施工,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

  2、特别注意:为保证甲乙双方的利益,各期工程款由甲方交到乙方的财务部或转账至乙方财务部指定的银行账号,并以盖有乙方公司财务印章的收据为交款有效凭证。如甲方直接将工程款交付设计师、项目经理、监理等相关现场施工人员的,不视为甲方已按合同将工程款支付给乙方,因此所产生的一切损失及责任由甲方自行承担。

  第十条 违约责任

  1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方支付乙方合同总价款0.03%的违约金。延迟开工或停工超过20天的,乙方有权解除合同。

  2、工程施工后,若甲方单方面提出要拆除已施工项目的,甲方仍需向乙方支付该项目所发生的全部工程费用,并承担相应的拆除费用。

  3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方应向甲方支付合同总价款0.03%的违约金。(甲方其他损失包括但不限于租金、罚款、对第三方的赔偿等,不在乙方赔偿责任范围内)。

  4、甲方未办理有关手续,要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,乙方有权拒绝拆改。凡因甲方擅自委托其他单位或个人从事其它工程项目导致交叉施工造成乙方停工、窝工的,工期应顺延,乙方不再承担对施工现场成品保护的责任,且乙方有权要求甲方赔偿因此造成的全部损失。

  5、工程未办理验收、结算手续,甲方不得入住。甲方提前入住(包括搬入家具)或擅自动用工程成品造成无法验收的,因此造成的一切损失由甲方负责赔偿,并视为工程已验收合格。

  6、因甲方违反本合同第一条第1款的约定,导致本合同无法履行的。如工程项目尚未实际开工,乙方有权不退回甲方所缴纳的首期工程款(包括但不限于定金、首付款、预付款等);如工程项目已经实际开工,甲方除需足额支付已完工部分的工程款外,仍需按合同金额的20%向乙方承担违约责任。如需拆除已完工部分的设备设施,甲方还需承担因拆除产生的费用。

  第十一条 合同的变更和解除

  1、合同签订后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容应经协商一致后,签订补充协议;如一方要解除合同的,应以书面形式提出来,经双方协商同意,并结清相关款项(包括但不限于工程款、违约金、赔偿金等)后,办理合同解除手续。

  2、任何一方擅自解除合同,须支付另一方合同总价款20%的违约金。

  第十二条 争议解决方式

  本合同履行中产生争议的,双方应友好协商,协商不成的,可以向乙方所在地人民法院提起诉讼。

  第十三条 通知

  甲、乙双方应在本合同中如实提供联系地址及联系电话等(若联系地址未填写,则以身份证载明的住址或工商登记的住所地为准)。甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知(包括但不限于协商、诉讼的通知),应当按照载明的地址发出。如果以快递或者挂号信形式寄送的,自发出之日起第四日视为送达之日。

  任何一方的联系方式发生变更的,应当及时书面通知对方,否则因此产生的一切不利后果自行承担。

  第十四条 合同生效

  本合同一式两份,效力相同,双方各执一份,合同自双方签字或盖章后生效。

  第十五条 免责声明

  本合同订立时,合同中所列有关免责条款、加重一方责任等合同所有条款的内容及含义,乙方已明确向甲方作了充分的提示告知和说明解释,甲方签订本合同即表示其无任何疑问和异议,并表示愿意接受。

  第十六条 其它

  1、工程开工前,甲方应将房屋钥匙 壹 把交乙方项目经理或指定人员保管;

  2、合同附件需加盖公司合同章,只有个人签字无加盖印章的不能作为约束双方权力义务的凭证。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

  甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_________

  委托代理人:_________法定代表人或授权代表:_________

  联系电话:_________联系电话:_________

  日期:_________年_________月_________日日期:_________年_________月_________日

建筑装饰合同5

  发包方(甲方):_________________

  承包方(乙方):_________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:_____________

  2、工程地点:_____________

  3、承包范围:_________________按双方确认的设计方案、图纸和预算项目的装修工程内容。

  4、承包方式:_________________包工包料(部份材料由甲方提供)

  5、工期:_________________天。(按甲方通知进场施工当天计,即从__________年__________月__________日起计)

  6、工程质量:_________________按图纸保质保量施工、符合环保要求、并达到合格等级,。

  7、合同工程价款(人民币大写):________________

  二、甲方工作

  1、开工前,向乙方进行作法说明和现场交接交底,交出可施工现场。

  2、为乙方提供施工所需的室内水、电源。

  3、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行,办理内部验收、变更、登记手续及其他事宜。

  4、协调办理有关的手续,解决与乙方施工的牵涉其他有关问题。

  5、如需要拆改建筑物结构或设备管线,负责办理相应手续,协调物业管理公司与装修之间的具体问题。

  三、乙方工作

  1、参加甲方组织的作法说明的现场交接,拟定施工方案和进度计划,按甲方要求如期开工。对各班组施工人员作好技术和安全交底。

  2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行,组织施工,保质、保量、按期施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,编制工程结算。

  4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清理工作。

  5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  7、进场前办妥施工人员的工地出入证,接受施工安全教育。

  8、进场人员必须备齐证件,随时接受甲方及有关人员检查。

  9、乙方必须做好施工安全措施,施工安全乙方负责,甲方有权督促。若施工中发生安全事故由乙方负责。

  四、关于工期的约定

  1、因一方责任,影响工期,一切责任由责任方负责。

  2、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不能顺延。

  3、因甲方逾期付款,逾期交场地,影响工期,工期顺延。

  4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工,工期相应顺延。

  五、关于工程质量及验收的约定

  1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准,本工程保修期一年。

  2、甲、乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方如不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方在征得甲方同意后可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  3、工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知三天内组织验收,验收合格后办理验收、移交手续。

  六、关于工程价款及结算的约定

  1、双方商定本工程结算以实际工程量及参考预算单价为准。

  2、在预算项目内有发生施工完成才结算,没有做的项目不结算。

  3、增加的工程项目按甲方签认计算。

  4、工程款的支付方式:_________________

  (1)甲、乙双方签订合同后,甲方支付%工程款。

  (2)乙方吊顶、水、线管布线完工,甲方支付__________%工程款。

  (3)乙方木工和泥工基本完工、漆工进场,甲方支付__________%工程款。

  (4)余款在工程完工通过验收,在双方确定结算后天内,甲方支付5%工程款。

  5、本工程项目的增减约定

  工程所发生的在预算项目之外的工程项目,均需双方商定并办理签认确定手续,才能进行结算。甲方确定不做的项目不能结算。

  七、有关材料供应的约定

  1、工程施工所需材料由乙方采购供应至施工现场,如商定需由甲方采购的材料由甲方供应至施工现场。

  2、甲、乙双方如一方对材料设备有异议,可进行检验。

  八、有关安全生产和防火的约定

  1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失及法律责任。

  九、违约责任、争议或纠纷处理

  1、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  2、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方应采取协商解决或请有关部门进行调解。

  3、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院提出诉讼。

  十、附则

  1、乙方在施工过程中除接受甲方监督外还应服从物业管理公司的管理。

  2、本合同正、副文本各两份,双方各执二份,具同等效力。

  3、本合同从双方签订之日起执行至合同履行完成后自动终止。

  甲方(签字):_________________ 乙方(签字):_________________

  __________年__________月__________日 __________年__________月__________日

  发包方(甲方):__________________

  承包方(乙方):__________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《山东省建设工程合同监督管理办法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第1条工程概况

  1.1工程名称:__________________

  1.2工程地点:__________________

  1.3承包范围:__________________

  1.4承包方式:__________________

  1.5工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月竣工。

  1.6工程质量:合格

  1.7合同价款(人民币大写):_________(预算清单作为合同附件)

  第2条甲方工作

  2.1开工前3天,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项。

  2.2指派_________为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏,并承担相应费用。

  2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。

  第3条乙方工作

  3.2指派_________为乙方驻工地代表,电话负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

  3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第4条关于工期的约定

  4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意。

  4.2非因甲方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

  第5条关于工程质量及验收的约定

  5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73—91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

  5.2隐蔽工程验收:

  (1)工程具备隐蔽验收条件前,乙方需自检合格并于验收前24小时以书面形式(包括隐蔽验收的相关资料)通知公司签字确认。

  (2)经验收合格,甲方代表签字后方可进入下一道工序。若甲方在接到书面通知后48小时内未到场验收,则视为合格。

  (3)无论甲方代表是否参加验收,当提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求剥露,并在验收后重新隐蔽或修护后隐蔽。若检查不合格,按公司制度执行处罚。

  (4)因隐蔽验收不合格所造成的经济损失和工期拖延均由乙方承担。

  5.3本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

  5.4工程竣工后,乙方书面报告申请通知甲方验收,甲方自接到验收报告5日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。验收合可后,办理移交手续。

  第6条关于工程价款结算及付款方式的约定

  6.1双方商定本合同价款:

  (1)暂定价格:_________(见预算)

  (2)竣工结算:按预算单价,如清单中没有的,甲乙双方协商定价,以实际发生工程量结算。

  (3),付款方式:自合同签订之日起_________天内(材料进场)付款_________%,中期付款分批支付,每_________天付款一次,支付总工程量的_________%,工程完工付至_________%,竣工验收合格后付至_________%,质保期为一年,一年期满后一次性结清。

  6.2工程完工后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并结清工程款。

  第7条有关质保期内的维修约定

  7.1、保修范围:凡属乙方施工质量原因及验收后移交前乙方保管不利造成工程范围内各部位、部件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等均属乙方保修责任范围。

  7.2保修期限:从交付之日起计算,装饰工程保修期限为贰年。防水工程保修期为伍年。

  7.3保修费用:工程中已含保修费用,乙方收到通知后在约定时间24小时内给人修理,否则甲方有权通知其他单位进行修理。其发生费用从乙方保修费中扣除,并按甲方的工程制度进行相应处罚。

  7.4材料采购与检验:

  a甲方采购的材料或设备到场,乙方派人与甲方代表一起验收,验收合格后由乙方妥善保管,因保管不善造成的损坏或丢失,由乙方承担赔款。

  B乙方采购的材料到场,乙方需将材料检验报告、合格证、环保证明文件(一份原件三份复印件)等书面报批甲方代表,同时派人与甲方代表共同对到场材料进行验收。对不符合设计、规范及封样材料要求的材料,不予进场。乙方应重新采购并报验,并承担由此发生的一切费用。

  第8条有关安全生产和防火的约定

  8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  8.2乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全。如遇上述情况发生,乙方承担一切责任,甲方不负责赔偿。

  8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第9条争议或纠纷处理

  9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  第10条合同生效与终止

  10.1本合同签订前,甲、乙双方就本工程的有关约定事项,未经本合同确认的,一律无效。

  10.2本合同签订后,有关合同条款的变更应订书面补充协议,并报原审查、鉴证单位备案后生效。

  10.3本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

  第11条合同份数

  本合同正本两份,由甲、乙双方各执一份。

  第12条其它约定

  因现有施工图部分节点及材质不明确,故所有工程量以清单单价为准,本工程灯具只包含筒灯、射灯、灯带。工程量按实结算。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建筑装饰合同6

  建筑单位:__(以下简称甲方)

  施工单位:__(以下简称乙方)

  一、工程项目及施工期限:

  二、工程总造价(大字)

  三、质量标准:依照本工程施工详图施工,说明书及验收技术规范办理,施工中双方应做好隐蔽工程,分项工程竣工工程的验收工作,如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用,乙方包工包料由乙方负责,甲供材料造成的由甲方负责。

  四、材料供应,乙方包工包料由乙方自行采购,甲供材料由甲方负责采购到场,并由乙方认可,由甲方支付材料总价,乙方应按合同的约定及安全文明施工。

  五、其它事项:

  1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续,做到施工现场路通、电通、水通。

  2、施工途中甲方提出工程变更,应有有关部门批准。并由甲方签发变更通知书。变更造成的增加工程及损失由甲方负责。

  3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责,乙方造成的由乙方负责。

  4、本工程设计、预算如有增列项目或差错,在本合同有效期内审合修正,竣工结算时以工程决算为准。

  六、本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,本合同经双方签订盖章生效,至工程验收合格、款项结清后失效,本合同未尽事宜,双方协商解决。

  甲方(公章):___________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日___________年____月____日

建筑装饰合同7

  发包人(以下简称为甲方):_______________________________________

  承包人(以下简称为乙方):_______________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程装饰施工事项协商一致,同意订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:______________________________________________

  工程地点:______________________________________________

  二、工程承包范围

  承包范围:_____________________

  三、合同工期

  开工日期:____________________

  竣工日期:____________________

  (如遇天气或甲方原因无法施工的,则工期顺延)

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、工程价款及结算方式

  1、总造价:(大写)__________

  2、工程款结算方式:

  ①合同签定后,乙方材料进场后三天内,甲方支付乙方总工程款的40%作为备料款;

  ②泥工工作结束,木工进场前,甲方再支付乙方总工程款的40%作为进度款;木工工作结束,油漆工进场前,甲方再支付乙方总工程款的15%作为进度款;

  ③余款总工程款的5%于工程竣工决算后七天内付清。(工程施工完毕后,按双方签证单价的价格及实际完成工程量进行决算)。

  六、施工准备及双方的义务

  (1)甲方工作

  ①甲方指派____________为甲方代表,负责合同履行,对工程进度进行监理及工程竣工验收,乙方施工时,甲方应提供水电并腾空室内物品及工程装饰申报相关事宜,以方便乙方施工。

  (2)乙方工作

  ①对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划。

  ②指派____________为乙方代表,负责合同履行按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

  ③严格执行有关施工现场管理的规定。

  ④乙方自行组织人员进行施工,并提供施工所需的设施。

  七、安全生产

  乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。如因乙方原因发生安全事故,其责任及损失费用由乙方自行负责承担。如因甲方原因造成乙方发生安全事故,其责任及造成的经济损失由甲方全部负责承担。

  八、施工内容和工期的变更

  在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增加工程项目,必须提前与乙方取得联系,造成费用增加或工期改变的,由甲乙双方协商确认按实际增加结算。

  九、工程质量及竣工验收的方法

  ①本工程以施工图纸和甲乙双方认可的设计变更方案的有关要求为质量评定验收标准。

  ②由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。如因甲方原因造成质量事故,则造成的返工费用由甲方承担。

  ③乙方在工程完工后拾天内作出工程结算书,送达甲方,甲方在一周内组织人员进行工程量复核。乙方施工的内容在甲方正常使用下,乙方保修期为壹年。

  十、违约责任

  (1)本合同签订生效后,甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等),不得擅自变更或解除。

  (2)未经甲方同意,乙方擅自改变施工方案,甲方有权要求乙方恢复原状,由此发生的损失,由乙方负责并承担损失。如要改变施工方案必须经双方协商同意后方可施工。

  十一、其它约定事项

  十二、纠纷处理

  装饰装修工程发生纠纷的,双方友好协商解决。如协商不成,任何一方可向江山市人民法院提起诉讼。

  本合同自双方签字盖章后即行生效,未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式___两___份,双方各执___壹___份。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建筑装饰合同8

  合同编号:_________

  发包方(以下简称甲方):_________

  委托代理人:_________

  单位:_________

  住所地址:_________

  联系电话:_________

  承包方(以下简称乙方):_________

  法定代表人:_________

  注册地址:_________

  联系电话:_________

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

  第一条工程概况

  1。1工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

  1。2住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

  1。3工程承包方式,双方商定采取下列第_________种承包方式:

  (1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);

  (3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

  1。4总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  1。5工程期限_________天;开工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;

  1。6工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:装饰装修工程内容和做法一览表)。

  第二条施工单位资格

  乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

  第三条材料供应

  3。1按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  3。2按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

  第四条工程质量

  4。1本工程执行_________(填建筑装饰工程技术规程)、_________(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

  4。2本工程由_________方设计施工方案。

  4。3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4。4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  4。5在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  4。6施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

  第五条工程验收

  5。1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________。

  乙方应提前_________天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);

  5。2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表八:工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(见附表九:工程结算单);

  5。3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_________年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表十:工程保修单)。

  第六条工程款支付方式

  6。1双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

  (1)本合同签订后,开工前_________至_________日,甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

  (2)完成_________%的工程量之日后的_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

  (3)竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

  (4)竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

  甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

  6。2因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。

  6。3双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

  6。4竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。

  第七条有关安全生产和防火约定

  甲方提供的`施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  第八条工程监理

  8。1本工程甲方委托监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。

  8。2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时,总监理工程师应作出公正的处理。

  8。3为保证施工正常进行,甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时,按协议条款的约定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任继续履行赋予前任的权利和义务。

  第九条施工图纸

  双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

  9。1甲方在开工日期_________天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。

  9。2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式_________份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表六:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费_________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

  9。3使用境外图纸,不能满足施工需要时,双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。

  第十条乙方驻工地代表

  乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的义务:

  10。1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。

  10。2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

  10。3乙方代表易人,乙方应于易人前_________天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

  第十一条甲方工作

  11。1甲方应在开工前_________天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  11。2做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  11。3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

  11。4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  11。5施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  11。6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。

  第十二条乙方工作

  12。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  12。2严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  12。3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  12。4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

  12。5参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

  12。6指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

  12。7乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

  第十三条工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。

  第十四条工期延误

  14。1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)工程量变化或设计变更;

  (2)不可抗力;

  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。

  14。2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  14。3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  14。4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第十五条违约责任

  15。1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

  15。2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  15。3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  15。4由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

  15。5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

  15。6由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

  15。7甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

  15。8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  第十六条合同的变更和解除

  17。1合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_________%支付违约金,并办理终止合同手续。

  17。2施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  第十七条垃圾清运

  因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_________元(此费用不在工程价款内)。

  第十八条声明及保证

  甲方:

  18。1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  18。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  18。3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  18。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:

  18。1乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  18。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

  18。3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  18。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十九条保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第二十条不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、x、政府行为等。

  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第二十一条通知

  21。1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  21。2各方通讯地址如下:_________。

  21。3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第二十二条争议的处理

  22。1本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  22。2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  (1)提交_________仲裁委员会仲裁;

  (2)依法向人民法院起诉。

  第二十三条解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  第二十四条补充与附件

  本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  第二十五条合同效力

  本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

  甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

  委托代理人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  签订地点:_________签订地点:_________

建筑装饰合同9

  甲方:___________________

  乙方:___________________

  按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:__________________________________________________

  工程地点:__________________________________________________

  承包范围:__________________________________________________

  承包方式:__________________________________________________

  1.2 开工日期:__________________________________________________

  竣工日期:__________________________________________________

  总日历工期天数:____________________________________________

  1.3 质量等级:__________________________________________________

  1.4 合同价款:__________________________________________________

  第二条 合同文件及解释顺序

  第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律

  3.1 合同语言:__________________________________________________

  3.2 适用标准、规范:____________________________________________

  3.3 适用法律、法规:____________________________________________

  第四条 图纸

  4.1 图纸提供日期:______________________________________________

  4.2 图纸提供套数:______________________________________________

  4.3 图纸特殊保密要求和费用:____________________________________

  第五条 甲方代表

  5.1 甲方代表姓名和职称(职务):________________________________

  5.2 甲方赋予甲方代表的职权:____________________________________

  5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围:__________________________

  第六条 监理单位及总监理工程师

  6.1 监理单位名称:______________________________________________

  6.2 总监理工程师姓名、职称:____________________________________

  6.3 总监理工程师职责:__________________________________________

  第七条 乙方驻工地代表

  第八条 甲方工作

  8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求:________________________________________

  8.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:____________________

  8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:________________________________

  8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:______________________________

  8.5 证件办理、批件的名称和完成时间:______________________________________________

  8.6 会审图纸和设计交底的时间:____________________________________________________

  8.7 向乙方提供的设施内容:________________________________________________________

  第九条 乙方工作

  9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:________________________________________

  9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:____________________________________________

  9.3 施工场地防护工作的要求:______________________________________________________

  9.4 施工现场交通和噪音控制的要求:________________________________________________

  9.5 符合施工场地规定的要求:______________________________________________________

  9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施:________________________________________

  9.7 建筑成品保护的措施:__________________________________________________________

  第十条 进度计划

  10.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_________________________

  10.2 甲方代表批准进度计划的时间:_________________________________________________

  第十一条 延期开工

  第十二条 暂停施工

  第十三条 工期延误

  第十四条 工期提前

  第十五条 工程样板

  15.1 对工程样板间的要求:_________________________________________________________

  第十六条 检查和返工

  第十七条 工程质量等级

  17.1 工程质量等级要求的追加合同价款:__________________________

  17.2 质量评定部门名称:________________________________________

  第十八条 隐蔽工程和中间验收

  18.1 中间验收部位和时间:______________________________________

  第十九条 验收和重新检验

  第二十条 合同价款及调整

  20.1 合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等):_______________________

  20.2 调整的方式:______________________________________________

  第二十一条 工程预付款

  21.1 预付工程款总金额:________________________________________

  21.2 预付时间和比例:__________________________________________

  21.3 扣回时间和比例:__________________________________________

  21.4 甲方不按时付款承担的违约责任:__________________________________________________

  第二十二条 工程量的核实确认

  22.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:________________________________________________

  第二十三条 工程款支付

  23.1 工程款支付方式:__________________________________________

  23.2 工程款支付金额和时间:____________________________________

  23.3 甲方违约的责任:__________________________________________

  第二十四条 材料样品或样本

  第二十五条 甲方供应材料设备

  25.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):____________________________________________

  第二十六条 乙方采购材料设备

  第二十七条 材料试验

  第二十八条 甲方变更设计

  第二十九条 乙方变更设计

  第三十条 设计变更对工程的影响

  第三十一条 确定变更价款

  第三十二条 竣工验收

  32.1 乙方提供竣工验收资料的内容:_______________________________________________________

  32.2 乙方提交竣工报告的时间和份数:_____________________________________________________

  第三十三条 竣工结算

  33.1 结算方式:________________________________________________

  33.2 乙方提供结算报告的时间:__________________________________

  33.3 甲方批准结算报告的时间:__________________________________

  33.4 甲方将拨款通知送达银行的时间:________________________

  33.5 甲方违约的责任:__________________________________________

  第三十四条 保修

  34.1 保修内容、范围:__________________________________________

  34.2 保修期限:________________________________________________

  34.3 保修金额和支付方法:______________________________________

  34.4 保修金利息:______________________________________________

  第三十五条 争议

  35.1 争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由__________________仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁合同的,可向人民法院起诉)

  第三十六条 违约

  36.1 违约的处理:______________________________________________

  36.2 违约金的数额:____________________________________________

  36.3 损失的计算方法:__________________________________________

  36.4 甲方不按时付款的利息率:__________________________________

  第三十七条 索赔

  第三十八条 安全施工

  第三十九条 专利技术和特殊工艺

  第四十条 不可抗力

  40.1 不可抗力的认定标准:______________________________________

  第四十一条 保险

  第四十二条 工程停建或缓建

  第四十三条 合同生效与终止

  43.1 合同生效日期:____________________________________________

  第四十四条 合同份数

  44.1 合同副本份数:____________________________________________

  44.2 合同副本的分送责任:______________________________________

  44.3 合同制订费用:____________________________________________

  甲方(盖章):______

  乙方(盖章):______

  地址:______________

  地址:______________

  法定代表人:________

  法定代表人:________

  代理人:____________

  代理人:____________

  电话:______________

  电话:______________

  传真:______________

  传真:______________

  邮政编码:__________

  邮政编码:__________

  开户银行:__________

  开户银行:__________

  帐号:______________

  帐号:____________

  合同订立时间:________年_______月________日

  鉴(公)证意见:___________________________

  经办人:___________________________________

  鉴(公)证机关(盖章):___________________

  ______________年____________月___________日

建筑装饰合同10

  发包方(甲方)________________________

  承包方(乙方)________________________

  按照《中华人民共和国合同法》、《建筑装饰装修管理规定》和其它法律、法规,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第1条工程概况

  1.1、工程名称:

  1.2、工程地点:

  1.3、承包范围:

  1.4、承包方式:

  1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日开工,于______年____月____日竣工。

  1.6、工程质量:

  1.7、合同价款(人民币大写)______________________________

  第2条甲方工作

  2.1、开工前____天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。

  2.2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

  2.3、委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方____份。

  2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

  2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部问办理相应审批手续。

  2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

  第3条乙方工作

  3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

  3.2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决有乙方负责的各项事宜。

  3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

  3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

  3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3.6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  第4条关于工期的约定

  4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。

  4.2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。

  4.3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

  4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算)工期相应顺延。

  第5条关于工程质量及验收的约定

  5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ30-88)等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。

  5.2、本工程质量应达到国家质量评定_________标准。

  5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。

  5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  5.5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  5.6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

  第6条关于工程价款及结算的约定

  6.1、双方商定本合同价款采用第____种:

  (1)固定价格。

  (2)固定价格加____%包干风险系数计算。包干风险包括____________内容。

  (3)以可调价格:按照深圳市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。

  6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。

  拨款分____次进行,拨款____%金额

  6.3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在____天内,

  结清尾款。

  第7条关于材料供应的的约定

  7.1、本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。

  7.2、凡由乙方采购的村料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

  第8条有关安全生产和防火的约定

  8.1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

  8.2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

  8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。

  8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  第9条奖励和违约责任

  9.1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一大,按付款额的____%支付滞纳金。

  9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作为奖励。

  9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方________元,作为奖励。

  9.4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

  9.5、甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。

  9.6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

  9.7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

  第10条争议或纠纷处理

  本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

  甲方(签章)

  乙方:(签章)

  委托代理人:

  委托代理人:

  电话:

  电话:

  签约地址:

  签约日期:

建筑装饰合同11

  发包人:___________ (以下简称甲方)

  承包人:___________ (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,双方就建设工程施工事项协商一致,为明确双方的责任、权利和义务,确保工程安全,如质如期地完成并交付使用,特签订如下条款,以资共同遵守执行。

  第一条 工程项目简介:

  1、 工程名称:东莞长安励进电子塑胶五金制品厂厂房、宿舍-宿舍

  2、 工程地点:东莞市长安镇乌沙新星工业园

  3、 工期要求:跟随甲方项目部安排的进度计划执行

  4、总建筑面积:工程总建筑面积为12311.23m2,抹灰面积根据甲方提供详图另行统计

  第二条 承包范围及方式:

  1. 室内的抹灰工作说明如下:

  a) 甲方进度计划安排范围的本工程图纸标识的所有抹灰工作(不包括预留洞口封堵、槽孔修整、洞口侧壁等部位抹灰和表面压光)。

  b) 包括不同基体材料接缝及梁底、柱墙交接用玻纤网格布粘贴等甲方安排的质量措施工作。

  c) 抹灰用材料及机具的场内运输及搬运工作,包括按甲方指定地点清理运输建筑垃圾及工作场地的日常清理及完工清理都在包干价内。

  d)墙体基层表面清理(如表面尘埃及疏松物、脱模剂、油渍)、光滑表面抹灰前的毛化处理及抹灰前工作面的湿润工作,并负责抹灰后的养护工作及交付验收前的成品保护工作。

  e) 包括按甲方施工方案交底进行限额材料控制及抹灰厚度控制。

  f)室内抹灰必须严格按照规范要求、设计要求施工。

  g)内外抹灰班组划分:外墙抹灰以边梁外边分开,全部内墙正立面抹灰、楼梯间墙抹灰等由内墙抹灰班完成。

  h)内、外抹灰班组在窗台、阳台交界位置时内粉班组粉窗台面、阳台面(含外墙的);外粉灰班抹窗户过梁底、阳台梁底(含室内的);等铝合金安装后,门窗洞口(防盗门、防火门、内窗等)四周缝隙封口为内粉灰班承包价内。与墙连通的装饰柱按甲方下达的通知施工。

  K)梁、墙面的0.3M2以内的锤凿。

  2.室内立面全部饰面砖粘贴工作如下:

  a) 本工程的室内饰面砖工程工作内容是指设计图纸全部需贴内墙砖的所有工作内容含基层清理,泥底结合层挂网、批泥底、分砖模数线、饰面砖粘贴、勾缝、清洗等。

  b)现场工人搬运和垂直运输、材料叠堆整齐、门、窗边、线条等所有收口及完成后验收前的所有本项工程的杂物清理(包括落地灰的过筛回收利用.垃圾运至指定点,门窗及管道由于抹灰所造成的污染清理等)。

  c)以及内墙饰面砖分项工程需要发生的其它一切工序均属承包工作内容。

  3.楼地面铺装地板砖粘贴工作如下:

  a)本工程的室内地板砖工程工作内容是指设计图纸全部需贴地板砖的所有工作内容:地面、阳台、走廊、卫生间的地板砖铺装(含基层清理,批泥底、分砖模数线、饰面砖粘贴、勾缝、清洗等)。

  b)基层找平:根据楼地面的设计标高,用1:2.5(体积比)干硬性水泥砂浆找平,如地面有坡度排水,应做好找坡,并做出基准点,在基准点拉水平通线进行铺设。在基层铺抹干硬性水泥砂浆之前,应先在基层表面均匀抹素水泥浆一遍,增加基层与找平层之间的粘结度;

  c)铺设地砖之前,在底子灰面层上先撒上一层水泥,在稍洒水后随即铺地砖,具体表两种铺设方法。其一,留缝铺设法,根据尺寸弹线,铺缝均匀,不留半砖,从门口开始在已经铺好的地砖上垫上木板,人站在板上铺装。铺横缝时用米厘条铺一皮放一根,竖缝根据弹线走齐。随铺随用棉纱布洗擦干净。其二,满铺法,无须弹线,从门口往里铺,出现非整块时用切割机切割补齐。铺完后用小喷壶浇水,等砖稍稍吸水后,随手用小锤沿板拍打一遍,将缝拨直,再拍再拨,直到平实为止。留缝铺设取出来厘条,用1:1水泥砂浆勾缝,满铺地砖用1:1水泥砂浆扫缝(沙子需经过砂网过筛)。铺完一片,清洁一片,随即覆盖一层塑料薄膜进行养护,3~5天内不准上人踩踏,以确保装饰工程质量。

  e)浴厕间要求设置防水层,并采用高效防水涂料或行之有效的防水材料。在有防水要求的房间内的四周墙面上,防水层须高出楼地面180MM以上;浴厕间的楼地面标高分别低于居室、走廊20mm,并注意卫生间的地漏标高设置和排水坡向,将流水方向引导到地漏,决不允许反坡向倒流或积水现象出现。

  4. 以包人工、包质量、包工期、包安全文明施工及包要用的工具机具,以一次性确定单价的方式进行承包。

  第三条 分包单价、计量办法、结算方式:

  1.室内面抹灰按实际抹灰面积___________元/ m2___________元/平方(大写),此单价为结算固定单价,不随物价、市场、政策性调整而变化。

  2. 室内饰面砖按实际粘贴面积___________元/ m2___________元/平方(大写)包打底,此单价为结算固定单价,不随物价、市场、政策性调整而变化。

  3. 室内地板砖砖按实际粘贴面积___________元/ m2___________元/平方(大写)包打底,此单价为结算固定单价,不随物价、市场、政策性调整而变化。

  3. 按图计算实际室内墙抹灰面积、室内墙饰面砖粘贴面积与室内墙地板砖粘贴面积,根据施工预结算规则扣除门窗洞口及空圈面积,非乙方原因造成的拆改变更部分根据甲方与业主的确认工程量另行计算。

  4. 验收达不到甲方的质量要求,对甲方提出的整改意见拒不执行,导致工程进度受阻的,甲方有权另行通知合格队伍进场,乙方按工程总款的70%结算后办理退场手续。

  5.本工程竣工合同质量、安全保证金___________元在合同签定前,付给甲方并办好有关手续,按乙方完成合同约定条款情况,在结算时退还。

  第四条 付款方式

  1、工程每完成一层进度,甲方支付乙方所完成工程量款的50%作为生活费。

  2、工程形象进度至油漆成活付所完工程量总款60%,装饰竣工验收后付工程总款的80%,余款六个月后付清。

  第五条 工程质量:

  1. 本工程的质量目标为确保优良工程,乙方应无条件配合甲方实现质量目标的措施要求工作。

  2. 施工质量必须符合GB50210-___________《建筑装饰装修工程质量验收规范》的相关规定及甲方施工技术交底的要求,如验收不合格,必须无条件返工,其工料费损失由乙方承担,质量部门根据项目部处罚制度进行罚款。

  3. 乙方严格执行“三检”制度进行自检并做好记录,按约定平方数或分层验收,发现问题不得擅自作主张,甲方及业主、监理提出的整改意见乙方应及时执行。

  4. 甲方以单位楼层为验收批量,完成一层工完场清后通知甲方质检部门组织进度验收,验收合格后,甲方通知乙方下一步的工作部位,如质量不合格或工完场不清,甲方有权在乙方整改完成之前不通知下一步工作量,相应窝工费用由乙方自负。

  5. 在业主装饰工程验收合格前,乙方应无条件配合甲方的门窗安装及其他特殊装饰工程的施工及修整工作。

  第六条 甲方责任和权限:

  1、甲方应依照图纸向乙方进行技术交底,并为乙方施工班组提供技术交底,如乙方技术、质量、工期安全达不到要求,甲方有权责令其停工或返工,甚至清退乙方出场;所造成的损失由乙方负责,如甲方责令乙方出场,所完成的工程结算单价按合同的70%结算(包括乙方自愿退场)。

  2、甲方在整个施工过程中,提供住宿、公共食堂。

  3、甲方在安全生产方面,严格按《目标管理工作实施细则》对乙方进行管理。

  4、甲方在文明施工方面,严格按企业规章制度及各项管理规则,对乙方的违章进行处罚。

  5、甲方督促施工人员遵守法律、法令,重视精神文明建设,制止刑事犯罪,乙方若有违法行为,甲方将配合公安部门予以严惩,直至追究刑事责任。

  6、甲方有督促乙方爱护工地设施,并对浪费材料、水电的行为予以实际损失五倍的罚款,对情节严重、不听劝阻者,予以清退。

  7、甲方随时掌握乙方工程进度,并依据甲方所订立的计划进行奖罚,或发放工程款。

  第七条 乙方责任和权限

  1、乙方必须严格按照图纸和技术交底以及甲方编制的施工组织设计及施工规范进行施工,以确保工程质量达到优良,否则将承担由此造成工程质量的直接损失和间接损失。

  2、乙方应履行节约、合理使用材料,工完料清,爱护工地设施,不得随意浪费各种材料,不得浪费水电,否则乙方将承担相应罚款。

  3、乙方应严格遵守安全目标管理工作,实施细则、确保安全施工,乙方承包人必须坚守工作岗位,必须配备现场施工员,技术负责人,安全负责人,并必须长期跟班作业,具体指挥。

  4、乙方应严格遵守甲方制定的各种规章制度,若有违反的将承担相应的处罚。

  5、乙方应严格对从业人员严格审查,必须杜绝有犯罪行为的人员进入工地,以确保项目正常施工。对乙方人员违法乱纪、打架、斗殴所造成的一切损失及处罚均由乙方承担。对乙方从业人员偷窃甲方财产行为的,一经发现,乙方则承担所盗窃价值十倍的罚款。

  6、乙方在施工过程中,所有的劳保用品及费用自理。乙方进场人员必须带好身份证,并将各种证件的复印件、花名册、报甲方。

  7、乙方人员如因打架斗殴造成的伤害及违反国家法规、法令所造成的一切后果,均由乙方负责,甲方概不负责。

  8、如乙方未经甲方同意将工程转包或中途停工或退工者,甲方有权责令退场。

  9、乙方在合同外零星用工,必须由项目部主要负责人当日进行签证证明,当月结清,过期一概作废,不予结算。

  10、 工程进度均按项目部下达施工进度计划执行,乙方必须如质如量地完成项目部下达的合理工程量计划,如未完成每天的工程量,而所延误其他工种的工期,所耽误的工资和产生的费用均由乙方负责,并对其处以壹千元的罚款。

  第八条 安全和责任

  1、乙方在施工过程中,一切按安全操作规范,及工地安全制度进行施工生产杜绝违章作业,以安全劳动合同为准绳,牢固树立安全意识,以“安全第一,预防为主”为宗旨。

  2、乙方必须加强安全生产管理及职工安全教育,并对所承包的施工区域、地段的所属相关配套班组完成每道工序进行监督和检查验收,确保安全合格无隐患后方能进入本项目工作的施工,如安全上达不到要求,即刻通知项目部,责成所属班组进行整改,直至合格为止,方能作业。

  3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下儿童,严禁有癫病、心脏病、高血压、残疾等的工作人上班,每个工人必须有安全自我保护能力。

  4、乙方必须做到:施工操作前,必须坚持每天先交底,检查确无安全隐患、操作过程中确保安全生产,如乙方施工人员违返安全操作规程或违反工地规章度而造成的安全事故,根据情节、责任轻重,10000元以内由班组负责,超过10000元,甲乙双方协商解决。

  第九条 奖罚制度

  1、严守施工操作规程、合理施工、对违反操作规程、不服从工地现场指挥,所造成的质量事故,其返工所用的工料费用,全部由乙方负担并视情节轻重处以罚款。

  2、严禁乱拉接电源,未经甲方批准严禁生火否责罚款300元/人。

  3、乙方人员必须讲究卫生,严禁随地大小便,严禁乱倒剩饭剩菜,一经发现,罚款500元/次。

  4、生活垃圾集中倒入垃圾池内,发现乱倒垃圾者罚款300元/次。

  5、不戴安全帽、工作证者,穿高跟鞋、拖鞋进入工地者,一经发现罚直接负责人200元/人次,罚乙方负责人200元/人次。

  6、一切听从工地管理人员的合理安排及对质量的要求,严格遵守工地材料管理制度,如乙方浪费材料和不服从安排,工地管理人员不需乙方签字,由处以壹仟元以下的罚款,但罚款单应有两个管理人员签字可生效,待分项工程竣工结算时相应扣除,予以兑现。

  7、完工4天内,不按要求清场,甲方有权另行安排人员清理,按双倍工资支付,该部分工资由乙方承担,并每次罚乙方500元/次。

  第十条 其他

  1、承包方必须坚守工地,带领工人认认真真、一丝不苟的完成虚承包的分项工程施工任务,如有事外出或回家,需征得本项工程管理人员的同意,项目负责人批准,否则,每次处以500元以下的罚款。

  2、各班组和睦相处,严禁打架斗殴、偷窃现象。工地制度是:“打架斗殴者,不论双方对错,每次各罚款20xx元以上”,“偷一罚十”。

  3、本合同执行过程中,确因建设方资金不到位,结构变更及其它等原因而导致甲方被停工以至影响到乙方时不算甲方违约。

  4、其它的有关事项,甲方双方协商解决。

  5、本合同壹式贰份,甲方壹份、乙方壹份,自双方签字之日起生效,至工程竣工,余款付清后自行失效。

  甲方(签章):___________ 乙方(签章):___________

  ___________年 ___________月___________ 日___________ 年___________ 月___________ 日

建筑装饰合同12

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:_________;工程地点:_________;承包范围:_________;承包方式:_________。

  1.2 开工日期:_________;竣工日期:_________;总日历工期天数:_________。

  1.3 质量等级:_________。

  1.4 合同价款:_________。

  第二条 合同文件及解释顺序

  _________。

  第三条 合同文件使用的语言和适用标准及法律

  3.1 合同语言:_________。

  3.2 适用标准、规范:_________。

  3.3 适用法律、法规:_________。

  第四条 图纸

  4.1 图纸提供日期:_________;

  4.2 图纸提供套数:_________;

  4.3 图纸特殊保密要求和费用:_________。

  第五条 甲方代表

  5.1 甲方代表姓名和职称(职务):_________;

  5.2 甲方赋予甲方代表的职权:_________;

  5.3 甲方代表委派人员的名单及责任范围:_________。

  第六条 监理单位及总监理工程师

  6.1 监理单位名称:_________;

  6.2 总监理工程师姓名、职称:_________;

  6.3 总监理工程师职责:_________。

  第七条 乙方驻工地代表

  _________。

  第八条 甲方工作

  8.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求:_________;

  8.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_________;

  8.3 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:_________;

  8.4 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:_________;

  8.5 办理的证件、批件的名称和完成时间:_________;

  8.6 会审图纸和设计交底的时间:_________;

  8.7 向乙方提供的设施内容:_________。

  第九条 乙方工作

  9.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_________;

  9.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:_________;

  9.3 施工场地防护工作的要求:_________;

  9.4 施工现场交通和噪音控制的要求:_________;

  9.5 符合施工场地规定的要求:_________;

  9.6 保护建筑物结构及相应管线和设备的措施:_________;

  9.7 建筑成品保护的措施:_________。

  第十条 进度计划

  10.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_________;

  10.2 甲方代表批准进度计划的时间:_________。

  第十一条 延期开工

  _________。

  第十二条 暂停施工

  _________。

  第十三条 工期延误

  _________。

  第十四条 工期提前

  _________。

  第十五条 工程样板

  15.1 对工程样板间的要求:_________。

  第十六条 检查和返工

  _________。

  第十七条 工程质量等级

  17.1 工程质量等级要求的追加合同价款:_________;

  17.2 质量评定部门名称:_________。

  第十八条 隐蔽工程和中间验收

  18.1 中间验收部位和时间:_________。

  第十九条 验收和重新检验

  _________。

  第二十条 合同价款及调整

  20.1 合同价款形式(固定价格加风险系数合同、可调价格合同等):_________;

  20.2 调整的方式:_________。

  第二十一条 工程预付款

  21.1 预付工程款总金额:_________;

  21.2 预付时间和比例:_________;

  21.3 扣回时间和比例:_________;

  21.4 甲方不按时付款承担的违约责任:_________。

  第二十二条 工程量的核实确认

  22.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:_________。

  第二十三条 工程款支付

  23.1 工程款支付方式:_________;

  23.2 工程款支付金额和时间:_________;

  23.3 甲方违约的责任:_________。

  第二十四条 材料样品或样本

  _________。

  第二十五条 甲方供应材料设备

  25.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):_________。

  第二十六条 乙方采购材料设备

  _________。

  第二十七条 材料试验

  _________

  第二十八条 甲方变更设计

  _________。

  第二十九条 乙方变更设计

  _________。

  第三十条 设计变更对工程的影响

  _________。

  第三十一条 确定变更价款

  _________。

  第三十二条 竣工验收

  32.1 乙方提供竣工验收资料的内容:_________;

  32.2 乙方提交竣工报告的时间和份数:_________。

  第三十三条 竣工结算

  33.1 结算方式:_________;

  33.2 乙方提交结算报告的时间:_________;

  33.3 甲方批准结算报告的时间:_________;

  33.4 甲方将拨款通知送达经办的银行时间:_________;

  33.5 甲方违约的责任:_________。

  第三十四条 保修

  34.1 保修内容、范围:_________;

  34.2 保修期限:_________;

  34.3 保修金额和支付方法:_________;

  34.4 保修金利息:_________。

  第三十五条 争议

  35.1 争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商解决。

  协商不成时,双方同意由_________仲裁委员会仲裁(双方不在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

  第三十六条 违约

  36.1 违约的处理:_________;

  36.2 违约金的数额:_________;

  36.3 损失的计算方法:_________;

  36.4 甲方不按时付款的利息率:_________。

  第三十七条 合同生效与终止

  37.1 合同生效日期:_________年_________月_________日

  第三十八条 合同份数

  38.1 合同副本份数:_________;

  38.2 合同副本的分送责任:_________;

  38.3 合同制订费用:_________。

  甲方(盖章):__________________乙方(盖章):____________________

  代表(签字):__________________代表(签字):____________________

  __________年_______月________日___________年_______月_______日

建筑装饰合同13

  发包方(简称甲方):

  承包方(简称乙方):

  一、概况

  1.甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

  2.装饰施工地点:_________区___________路____弄(村)____号___楼____室。

  3.住房结构:____________房型______房_____厅_____套,施工面积___________平方米。

  4.装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

  5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

  6.总价款:¥_________元,大写(人民币):______________________________

  其中:材料费:________________________________,人工费:_____________________

  管理费:________________________________,设计费:_____________________

  垃圾清运费:____________________________,税金(3.41%):____________

  其他费用:___________________________

  经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

  7.工期:自_________年_______月______日开工,至________年_____月____日竣工,工期________天。

  二、关于材料供应的约定:

  1.甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

  本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

  2.乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

  3.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  4.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定:

  2.本工程由_________方设计,施工方案。

  3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

  5.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件四)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

  6.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验,若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

  7.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

  四、有关安全生产和防火的约定:

  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

  五、关于工程价款及结算的约定:

  1.工程款付款方式列下表:

  2.工程结算:详见附件六《工程结算单》。

  3.工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。

  4.双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

  付款时间付款百分比金额

  对预算设计认可签订合同之日1000元,第二次付款时扣除

  合同签订后开工后二到五天65%元

  施工过程中工期进度过半30%元

  竣工验收当天5%元

  增加工程项目签订项目变更表100%元

  注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。

  六、其它事项

  1.甲方工作:

  1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

  2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

  3)如确实需要拆改原建筑物结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

  2.乙方工作:

  1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

  2)指派______________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

  3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

  七、违约责任

  1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工,窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%支付违约金。

  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付违约金。

  3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

  4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

  八、纠纷处理方式:

  1.因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

  2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向--市仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

  九、合同的变更和解除:

  1.合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款__________%支付违约金,并办理终止合同手续。

  2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

  十、其它约定:

  十一、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  委托代理人: 委托代理人:

  住址: 地址:

  电话: 电话:

  邮编: 邮编:

  签订日期:年月日 签订日期:年月日

建筑装饰合同14

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国民法典,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。

  一、合同内容

  货物的品名,规格型号,数量及单价________。

  二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)

  1、乙方必须提供全新的货物(含零部件,配件等),表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。装饰材料购销合同、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。

  2、乙方对其产品包修,包修期为产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担、包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。

  其他质量要求:无

  三、交货时间与地点

  1、乙方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。并在货物交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

  2、货物需安装调试的,乙方负责安装调试并承担相应的费用甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中,应妥善小心,如果对甲方造成损失,应承担相应赔偿责任。

  3、货物需安装调试的,乙方应派遣技术人员和组织施工方案按合同规定过的日程内完成安装调试工作,不得有误,并对甲方人员进行必要的技术指导,保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

  4、在安装调试过程中,乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导,在技术人员的技术指导下进行辅助安装、调试及其他工作。

  5、交货时间:____________________

  交货地点:_________________________

  四、付款方式

  本合同付款方式选择如下等中方式:_______________

  1、乙方在货物交付甲方并验收合格后,凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后天内结清货款。

  2、甲方在出具正式发票。

  3、甲方在______年__________日支付乙方货物定金乙方将货物送至甲方指定地点后余款在______月_____日支付结算,并预留一定比例的质量保证金,待该工程结束验收后规定的工作日内一次结清、

  4、国家税收应由乙方自行负责(货物应交税收)、

  五、双方违约责任

  甲方责任:

  1、甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装,应提前通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。

  2、甲方如中途退货应事先争得乙方的同意,乙方同意退货的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应货物总值10 %的违约金,乙方不同意退货的甲方仍需按合同规定收货,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。

  3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,

  应按延期付款总额的万分之或按银行同期利率支付,作为延期付款违约金。

  乙方责任

  1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。

  2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货,如果乙方逾期交货,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总货款的10%(比例)计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因货物逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。

  3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分货款总值的20%的违约金,甲方另行采购。

  六、条款

  甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。

  七、合同争议解决方式

  本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。

  八、合同生效

  本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。

  甲方:_______________乙方:_______________

  电话:_______________电话:_______________

  授权代表签字盖章:_____授权代表签字盖章:_____

  ________年________月________日________年________月________日

建筑装饰合同15

  委任单位:________________(甲方)

  施工单位:________________(乙方)

  就________________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

  一、工程名称:________________

  二、工程地点:_________________

  三、工程项目内容:_________________

  四、工程期限

  本工程自_______________年_______________月_______________日至_______________年_______________月_______________日完工。

  五、工程造价为人民币:_____________

  六、付款方式

  1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额预付款。

  2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额预付款,余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算)

  七、材料设备:_________________本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

  八、工程施工

  1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

  2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为________

  甲方:_________乙方:_________

  日期:_____________日期:_____________

【建筑装饰合同】相关文章:

建筑装饰合同03-25

建筑装饰装修合同09-27

建筑装饰合同模板11-05

建筑的装饰合同范文09-08

建筑装饰工程合同09-02

建筑装饰工程合同10-09

建筑装饰合同范文10-26

建筑装饰装修合同范文09-01

建筑装饰合同样本04-01

建筑装饰材料采购合同11-13