采购合同

时间：2024-09-04 01:26:16 采购合同

精选采购合同范文锦集九篇

　　在人们的法律意识不断增强的社会，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编精心整理的采购合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

精选采购合同范文锦集九篇

采购合同篇1

　　购货单位（以下简称甲方）：广西凌云县金山油茶科技有限公司

　　供货单位（以下简称乙方）：

　　甲、乙双方经过友好协商，自愿建立粮油和副货物购销合作关系，为明确双方的权利义务，保障双方利益，特订立本合同：

　　一、资质保证：

　　1、乙方保证具有从事本合同约定商业行为的合法经营权，已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质，包括但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。

　　2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承担，同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。

　　3、乙方提供加盖单位公章或签字的上述资质文件副本的复印件作为本合同的附件。

　　二、采购方式：

　　1、甲方每次采购前，以口头方或书面形式向乙方下达订单，订单内容应详细说明订购货物的品名、数量、交货地点和特殊要求等；

　　2、如甲方临时对订单进行变更品种或增减用量，应于订货的前一天通知乙方，乙方必须按照甲方的要求送货。

　　3、乙方每次随货自备一式三份的送货清单，两份供甲方验货签字确认使用，甲、乙双方各持一份，作为送、收货的凭证。

　　三、质量保证：

　　乙方提供的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准：

　　1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物；

　　2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志；

　　3、乙方所提供的货物为甲方要求之品牌规格的货物，非假冒伪劣、以次充好或侵犯其他第三人合法权益的货物；

　　4、乙方所提供的单位货物应当符合标签标明的数量或体积，不存在少斤短两的情形，否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。

　　四、数量要求：

　　1、订货数量以每次的订单为准；

　　2、乙方未按订单要求的数量交货时，少交的部分，如甲方不需要，以甲方实际收到的数量为准；如甲方需要，乙方应当在一日内补交。

　　五、货物价格：

　　1、货物价格由双方协商确定，但乙方应确保提供给甲方的'货物价格不得高于伶站瑶族乡政

　　府所在地同种货物的市场的批发最低价；

　　2、合同签订后乙方提供报价单作为本合同附件，双方的价格按照报价单进行。报价单包括货物的品牌、规格、品名、产地、单价、质量标准等。

　　3、报价单约定的价格有效期内任何乙方不得变动。如因价格发生变化需要进行调整时，任何乙方可在订货前书面通知对方，双方商定后，由乙方重新提供报价单，按照新的报价单执行。

　　3、如甲方在同期比价中发现乙方提供的货物价格高于市场批发最低价格，则以市场最低批发价格进行结算，乙方不得提出异议。

　　六、送货时间、方式和费用承担：

　　乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的送货到交货地点，不得延期，否则应当按照本合同的约定向甲方支付违约金。运输费用由乙方自行承担。

　　七、付款方式

　　1、结算方式：转账支票方式；

　　2、双方确认采用月结方式，货款分为每月支付一次，乙方于每月10日备齐上月送货清单并开具发票到甲方的指定地点对账，甲方在核对确认无误后2个工作日内支付；

　　3、甲方将货款转入乙方指定的帐户，不得将货款交给其他人员或转入其它的帐户。

　　乙方指定收款帐户：户名：，开户行：帐号：

　　八、违约责任

　　1、因乙方不具备本合同第一条约定的相关资质或乙方交付的货物存在质量问题或造成安全事故时，乙方无权要求甲方支付剩余货款，且甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失；

　　3、乙方延期或不能提供合格货物而影响甲方对货物的正常使用时，除按照当次货款金额向甲方支付违约金外，还应当赔偿甲方因不能按时使用货物所造成的一切损失。

　　4、本条中乙方应当承担的违约金，甲方有权直接从乙方货款中扣除，甲方将在扣除时书面通知乙方，乙方不得提出异议。

　　5、甲方对乙方提供的货物有任何意见，可随时向乙方提出，乙方应及时改进，否则，甲方有权停止与乙方的合作。

　　6、本合同履行过程中，乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方，否则乙方承担因此给甲方造成的一切损失。

　　九、争议解决方式

　　本合同履行中发生争议时，双方应当首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，双方同意提交人民法院诉讼解决。

　　十、合同有效期限

　　暂定壹年，自20xx年6月日至20xx年5月日有效，合同到期否续签双方另行协商。

　　十一、其它

　　1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。本合同有关附件、双方在合同履行过程中

　　产生的相关订单和往来文件（包含传真和数据电文）为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜另行协商。

　　甲方：乙方：代表人：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮件：

　　年月日

　　代表人：电话：传真：电子邮件：年月日

采购合同篇2

　　供方：

　　需方：

　　供需双方在平等互利的基础上，经充分协商，就需方在合同期内，不定时、不定量向供方采购调味料事宜达成如下协议：

　　一、单价说明：

　　1、该单价为到厂交货价格，包含供方的成本、运费、税费等所有价格构成部分；

　　2、该单价原则上在合同期内不得变动；

　　二、质量要求：

　　供方提供的货物，必须符合双方确认的需方企业标准（见附件），需方企业标准没有要求的，必须符合国家或行业标准，上述标准都没有要求的，应当符合国家相关食品安全要求及需方实际使用之目的。

　　三、数量要求

　　1、数量以供方当次订单为准，允许有5%的溢短装，具体结算以需方实际收到的经验收合格的货物数量为准。

　　2、如供方已在货物包装外明示标准数量，经需方检验实际数量低于该明示数量的，需方可扣除差异数量的3倍以下的货款。

　　四、货物交付：

　　供方在需方指定地点完成交付，交付前的风险及运费由供方承担。

　　五、验收：

　　1、货到后，需方依附件所示验收标准进行抽检，抽检不合格，需方有权依具体状况作扣罚接收、罚款或退货处理。需方在使用过程中复检，复检发现不合格、品质不一或不能正常使用的其他情况，可以直接从保证金中扣除该批货物全部货款，造成其他损失供方仍应继续赔偿。

　　2、若供方产品质量不符合需方质量要求，需方有权单方面解除合同，并要求供方承担损失。

　　六、结算方式：

　　需方先支付叁拾万叁仟陆佰柒拾伍元整（人民币小写：303675元）现金交由供方，购货余款玖拾伍万元整（人民币小写：950000元）由需方向大连银行申请贷款，经由双方同意，贷款发放后直接将购货余款打入供方法人的账户中，账户号：八、合同期内供方必须保证及时、充足的供应需方货物，如供方连续两次无法正常供应货物，除非有正当理由，需方将扣除供方全部的履约保证金。

　　七、其它要求：

　　供方不得出于谋求不正当利益之目的，而以供方或供方人员的名义向需方人员提供物质利益或私人事务上的便利或者利益许诺；一旦需方发现，供方须向需方支付该部分金额（或折价金额）的.100倍作为违约金，同时需方有权终止合同，并有权从供方的货款及保证金中直接扣除该部分违约金。

　　需方对供方的此种贿赂行为的追溯处理权不受时间限制，若需方人员主动索取以上不当利益，供方应向需方报告，情节严重的移送司法部门处理。

　　八、违约责任：

　　1、供方应具备持续供货能力，不得以任何借口拒绝向需方公司供货（不可抗原因除外，）否则应向需方支付当次订单总价30%的违约金，造成损失的供方须负责赔偿。

　　2、供方不能保证某一批及时供货，应当在收到订单后2小时内通知需方，未能履行通知义务，供方除承担当次订单总价30%的违约金外，还应赔偿甲方因此所受的实际损失。

　　3、若因供方提供的发票不合法，导致需方发生的补缴税款、滞纳金、罚款等均由供方承担，同时需方有权终止合同。 4、如因供方质量问题造成食源性疾患或重大食品卫生事件的，供方应当承担全部赔偿责任，包括需方因此遭受的所有直接、间接损失。

　　5、若需方不能按合同约定付款，应向供方支付应付货款的5‰违约金。

　　九、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，均自双方签字盖章后生效，有效期限至年月日。如此期限内合同提前执行完毕，可续签合同或重新签订合同。

　　十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成交合同签订地人民法院解决。

　　供方：需方：

　　地址：地址：

　　法人代表签字：

　　签订日期：

　　法人代表签字：签订日期：

采购合同篇3

　　甲方（需方）：_________

　　乙方（供方）：_________

　　经过双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

　　一、产品清单及付款方式

　　1．产品清单及价格（此表须与招标文件一致，可附后）

设备名称	设备型号	数量	单价（元）	合计（元）



中标总价格（大写）：

　　2．付款方式

　　全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的_________％即_________元人民币整。若延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。

　　合同总金额_________％的余款即_________元人民币作为质保金，若设备运行正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。

　　二、交货时间及地点

　　1．交货时间：_________（投标文件承诺时间）。若延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理。

　　2．交货地点：送货上门，安装调试。

　　三、保修条款

　　乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：

　　1．不可抗力引起的损害；

　　2．用户电力系统故障（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；

　　3．用户私自维修引起的损坏；

　　4．用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；

　　5．其它不属于供应商负担的保修事宜。

　　四、相关权利及义务

　　1．甲方收到乙方设备后，乙方应在_________政府采购管理办公室、_________监察审计部门、_________政府采购中心的共同监督下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收；

　　2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

　　3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

　　4．甲方在合同规定期限内履行付款责任；

　　5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

　　6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

　　7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

　　8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的协助要求；

　　9．双方指定联系人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。

　　五、争议

　　双方本着友好合作的'态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

　　六、其它

　　1．本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购管理办公室一份，政府采购中心一份；

　　2．本合同自签订之日起生效；

　　3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

　　4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：________

采购合同篇4

　　合同编号：_________

　　出卖人：_________

　　买受人：_________

　　签订地点：_________

　　签订时间：_________年_________月_________日

　　第一条标的、数量、价款及交(提)货时间

　　第二条质量标准

　　_________。

　　第三条出卖人对质量负责的期限

　　_________。

　　第四条包装标准

　　_________。

　　第五条合理损耗标准及计算方法

　　_________。

　　第六条农药的所有权自_________时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，农药属于_________所有。

　　第七条交(提)货方式、地点

　　_________。

　　第八条运输方式和到达站(港)及费用负担

　　_________。

　　第九条检验标准、方法、地点及期限

　　_________。

　　第十条结算方式及期限

　　_________。

　　第十一条本合同解除的条件

　　_________。

　　第十二条违约责任

　　_________。

　　第十三条担保方式(也可另立担保合同)

　　_________。

　　第十四条合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　(一)提交_________仲裁委员会仲裁；

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第十五条本合同自_________起生效。

　　第十六条其他约定事项

　　_________。

采购合同篇5

　　需方（甲方）：合同编号：供方（乙方）：签订地点：签订时间：

　　一、采购物资名称、商标、型号、数量、金额

　　二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

　　三、交货时间：

　　四、交货地点、运输方式及费用承担：五、验收标准、方法及提出异议期限：

　　六、结算方式及期限：

　　七、违约责任：任何一方违反本合同条款，均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担责任。

　　八、解决合同纠纷的方式：因合同引起的纠纷，双方友好协商解决；协商不成，任何一方可通过合肥市仲裁委员会仲裁。

　　九、乙方在甲方的`所有活动必须遵守甲方质量、安全、环境管理的有关规定。

　　十、合同附件作为本合同的补充文件，与合同正本具有同等的法律效力。本合同附件为：

　　十一、本合同一式两份，合同订立双方各执一份备查（传真件有效）。本合同自双方签字盖章之日起生效，至货款两清之后终止，未经合同订立双方书面同意不可撤消。

　　十二、其他约定：

采购合同篇6

　　甲方：元坝烛光中学（以下简称甲方）

　　乙方：广元市城区华扬太阳能热水器经营部（以下简称乙方）

　　经甲乙双方友好协商，就有关太阳能的采购安装事宜签订以下合同条款：

　　一、产品名称及规格：

　　乙方所供产品为：江苏华扬幸福泉太阳能，规格为φ58×1.8mm×24管（φ58为真空直径58mm，1.8m为真空管长度，24管为每台单机为24支真空管）。总容量为250升，整台太阳能主机共包括水箱、真空管、支架和电加热部分。

　　二、单价、数量及总费用：

　　根据甲方需要，乙方所供产品数量为20台，单价为3500元，合同总款为70000元（柒万元整），此费用不含安装材料和配件、运费及安装费。

　　三、付款方式：

　　合同签订后，乙方安装完毕并经学校验收合格的次日付合同总款的90%，使用三个月后付清余下的10%。

　　四、安装及时间：

　　合同签订后，乙方应马上到安装现场设计安装方案并配合指导甲方水电安装人员做好安装事前工作，同时乙方应积极组织所供产品，并于20xx年3月15日前进场安装，20xx年3月25日前保质保量地交付甲方使用。

　　五、售后服务承诺：

　　乙方所供产品主机（真空管、支架、水箱）按国家质保法保修期三年，其它辅助材料及电器部分保修期为一年，免费维修期为十五年，甲方在使用过程中，若出现故障，乙方应在出现故障的二十四小时内赶到现场进行维修处理，以保障甲方的`正常使用。

　　六、本合同甲乙双方签字盖章生效，双方必须严格执行本合同的各项条款，未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）

　　签订日期：年月日

采购合同篇7

　　采购方(甲方)：

　　供货方(乙方)：

　　甲、乙双方按照平等互利、自愿、协商的原则，就草花采购内容达成如下协议：

　　一、甲方向乙方采购草花苗木，单价每盆元，共盆，合同总造价： ( 元)。

　　二、乙方在签订本合同后应当按照甲方要求组织苗木，不得无故拖延。

　　三、本合同所采购的苗木应当在日之前由

　　乙方运送到合同的指定地，运费由负责。

　　四、在乙方将苗木运送到约定地点后，经甲方验收合格，视为乙方履行了交付义务。

　　五、关于苗木的检查、验收的方式及质量要求由甲方确定，各草花苗木供应单位及个人对自己所调运的苗木数量务必核准、如实报量，数量应与我单位工作人员验收数量相同，质量符合甲方要求。

　　六、付款方式苗木进场甲方组织验收合格后、开票到财务室结算支付苗木款。

　　七、如果乙方超过本合同的约定的日期交货，甲方有权拒收，并有权要求乙方承担违约责任。违约金为本合同金额的3%。(不可抗拒力除外)

　　八、因乙方延迟交付或者交付的数量与本合同不符，致使甲方不得不另行购买苗木，因此增加的费用由乙方承担。

　　九、本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。如确需变更，必须经甲乙双方协商达成共识后才能变更。

　　十、乙方应该按照本合同对相关苗木内容的营养钵等其他要求进行保护，如果与本合同约定不一致，甲方有权拒收。由此产生的相关费用由乙方自行承担。而且，乙方还应当向甲方承担违约责任，违约金为本合同总造价的3%，给甲方造成损失的`，乙方还应当承担赔偿责任。

　　十一、甲方应当按照本合同的约定支付款项，如果甲方违约，甲方应当承担违约责任。

　　十二、如因不可抗力影响本合同履行的，违约方不承担违约责任。

　　十三、本合同供货期限自年月日起至年月日止。

　　十四、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式三分，乙方持一份，甲方持二份，具有同等的法律效力。

　　甲方(签章)

　　时间：年月日

　　乙方(签章)

　　时间：年月日

采购合同篇8

　　供方：_________（以下简称甲方）

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　需方：_________（以下简称甲方）

　　地址：_________

　　法定代表人：_________

　　经供需双方协商同意，由供方组织生产，需方负责收购下列商品，为保证协商的条款严格履行，特签订此合同，共同遵守。

　　一、本合同总产值、具体品名、规格、分期、分批交货计划详见附表。供方要根据合同要求，组织生产，按时、按质、按量交货;需方也要根据合同要求按时、按量接货，并及时支付货款，不得影响供方的生产。

　　二、产品的质量标准和数量详见附表。以供方检验为主，需方配合抽验，如有异议，写出抽验记录，双方签字备查。生产中的'质量和保修期出现的问题由供方负责，交货后由于保管不善造成的问题由需方负责。

　　(1)产品交货前，供方应严格检验，附合格证，装箱单，以示负责。

　　(2)抽验，如有不符合标准，有关调换、挑选降价等损失，由供方承担，接受罚则。

　　三、产品价格规定

　　根据国家的有关物价政策。按上级物价部门规定的价格执行，详见附表。对于副品、次品、以及低于标准的，本着合情合理、以质论价解决。

　　四、产品交货结算

　　产品实行送货制，供方将货送到需方指定仓库，运费由需方负责，点验入库签章后，当即在需方财会股付款。

　　五、包装规定

　　(1)产品包装应符合现行包装标准规定执行，以保证商品的存放和运输安全为前提，以符合运输规定要求为准绳。

　　(2)如因包装不当，在运输中造成的损失由供方自负。

　　(3)包装完整，原件数量短少或规格品种不符，经需方查询供方应给予解决。

　　六、罚则

　　(1)供方无故延期交货或提供产品的品种、规格、质量不符合同规定，由此造成延误交货时间，每天应付需方延期货款总值_________%的违约金(可由双方约定)。

　　(2)未经双方协商同意，变更产品数量、质量、品种、规格，包装不符合同规定标准，影响需方销售部分，向供方赔罚金_________%。

　　(3)由于计划不周，安排不当，或无正当原因造成延期收货付款影响供方资金使用，向需方索赔罚金_________%。

　　(4)需方中途退货，应付给供方退货部分货款总值_________%的违约金。违约金及其他损失赔偿额总和应当相当于用违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约金过高或过低的，当事人可请求有关机构予以适当调整。

　　七、附则

　　(1)如因自然灾害或国家政策、法律变更不能履行合同，应于15日内通知对方。由双方协商解决，变更或解除合同。

　　(2)双方于_________年_________月_________日在_________省(市)签订，自签订之日起生效，至合同规定的有效期结束止。本合同正本一式两份，供需双方各一份，副本若干份，送有关部门。

　　(3)本合同条款如有未尽事宜，由双方协商修订。在执行中如有争议，报仲裁机关解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

采购合同篇9

　　建设方：（以下简称甲方）

　　总包方：（以下简称乙方）

　　分包方：（以下简称丙方）

　　为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。

　　一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。

　　二、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。

　　三、合同工期： 根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收。

　　四、工程质量：

　　1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。

　　2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必须达到合格。

　　3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。

　　4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。

　　五、合同价款：

　　合同定价（大写）：

　　暂定人民币元整（小写）：元，工程款按最后实际工程量结算下浮结算。

　　六、决算依据：（XX 版）《xx 省建设工程施本工程套用《xx 省市政工程预算定额》、（XX 版）工取费定额》；材料价格执行年月《xx 建设工程造价信息》（xx 栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。

　　七、合同价款调整： 设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。

　　八、工程款支付： 待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。

　　九、建设方责任

　　1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。

　　2、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。

　　十、总包方的工作

　　1、负责对分包单位进场后的'现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。

　　2、负责现场临时水电的统一管理。

　　3、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。

　　4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。

　　十一、分包方的工作

　　1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。

　　2、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。

　　6、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。

　　7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。

　　8、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。

　　9、按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。

　　十二、违约责任

　　1、分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。

　　2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。

　　3、提供给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。

　　十三、组成合同的文件：

　　1、本工程合同书；

　　2、施工图纸；

　　3、工程预算书；