关于买卖协议书范文5篇
在日新月异的现代社会中，人们运用到协议的场合不断增多，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么写协议真的很难吗？下面是小编整理的买卖协议书5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
买卖协议书 篇1
甲方（车库卖方）： 电话：
乙方（车库买方）： 电话：
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的.基础上，就买卖车库达成如下协议： 买方所购车库的基本情况：
车库位置： 车库编号： 建筑面积： 平 方米，总价： 元。
有关事项：
一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。
二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。
三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。
四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。
五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。
六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。
七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方签字： 乙方签字：
证明人签字：
年 月 日
买卖协议书 篇2
本协议与《商品房买卖合同》（以下简称本合同）具有同等法律效力。房屋买卖双方就《商品房买卖合同》未尽事项达成如下协议:
第一条、合同签订前，出卖人已向买受人明示了《商品房预售许可证》和《商品房买卖合同》示范文本及《合同补充协议》、《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》、《前期物业管理服务合同》、《业主临时管理规约》等文件；买受人已细读并完全理解上述文件的内容；并就本合同以及本补充协议与出卖人进行了充分的协商，双方对各条款的.意思表示理解一致。
第二条、为了鼓励购买商铺业主自主经营，出卖人特施行优惠政策，具体内容如下：
1、购买本项目商铺的业主在使用所购商铺经营一年后（以业主办理营业执照时间为准）的第一个月15日获得开发商给予的________元（人民币大写： ）创业基金奖励。
2、《商品房买卖合同》签订的第三年后，业主可以将商铺返租给开发商使用1年，届时开发商将一次性支付买受人________元（人民币大写: ）租金。
第三条、买受人充分了解房地产市场潜在的风险，在任何情况下，出卖人有权在法律允许的范围内对未售房源进行价格调整，买受人不得以此为由向出卖人提出任何方式的索赔或解除本合同。
第四条、本补充协议为合同不可分割的组成部分，补充协议与本合同正文不一致之处，以本合同约定为准。
出卖人： 买受人：
法定代表人（委托代理人）：
日期： 日期：
买卖协议书 篇3
甲方：_______________________________ (房屋出卖方)
乙方：_______________________________ (房屋购买方)
甲乙双方经协商一致，就甲方将其所有的房屋出卖给一方一事，协定如下：
一、房产基本情况：(写明产权号、房屋坐落位置，具体按照《房屋所有权证》书写)
二、房屋价格为人民币________元，(大写)_________________________
三、付款方式：______年_____月_____日前分_____次付清 (具体方式可以自行约定)
四、房屋交付时间：甲方于________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。并在交付后五日内同乙方办理房屋产权过户手续。(也可以约定先办理过户手续再实际交付，具体方式可以自行约定)
五、房屋转让后，该房屋占用的土地使用权一并转让。
六、双方愿按国家规定交纳税、费，具体税费有甲方承担。(有哪一方承担可以自行约定)
七、本协议经双方签字后生效，一式四份，双方各执一份，税务部门一份，房管部门一份。
八、协议生效后双方均应严格履行，各自的'义务。如有违反，违约方应按房屋价格的20%，向守约方支付违约金。
九、在协议履行过程中如果发生争议，双方应本着友好互让的态度进行协商;协商不成的，双方愿向___________仲裁委员会申请仲裁。 (可以不约定向哪个仲裁委员会提起仲裁申请，不约定则向法院诉讼)
十、补充事项：__________________________ (可以约定双方人为应该补充的事项)
甲方(签名或盖章)________________________ 乙方(签名或盖章)_______________
签订日期：___________年____月____日
买卖协议书 篇4
甲方：
联系方式：
地址：
乙方：
联系方式：
地址：
兹因甲方向乙方订购电脑设备壹批，双方同意订定合约条款如下：
一、标的物
货品名称：_______________________________________________________。
货品规格：_______________________________________________________。
货品数量：_______________________________________________________。
二、价款、履约保证金及保固金
1、合约总价款：计_________元整（含营业税）。
2、履约保证金：为合约总价之_________%。乙方应签订合约时缴存该履约保证金予甲方，于验收合格后，由甲方无息返还乙方，如有违约情事，甲方得迳行没收缴存之履约保证金或通知出具保证函之金融机构拨付履约保证金；另由甲方自办或招商承办，乙方均不得异议，并同意放弃先诉抗辩权。
3、保固金：为合约总价之_________%，乙方应验收合格后且甲方支付乙方验收款前，缴存该保固金予甲方。甲方于合约期满后将保固金无息返还乙方，如有计罚情事，则以扣除该款后之余额返还。
三、付款方式
1、签约款：甲乙双方于签约后，由甲方给付合约总价之_________%予乙方。
2、交货款：标的物交货后，由甲方给付合约总价之_________%予乙方。
3、验收款：标的物经甲方验收合格后，由甲方给付合约总价之_________%予乙方。
以上款项由乙方检具发票向甲方请款，甲方于收到发票后_________日内，以汇款或即期票据给付。
四、交货日期及地点
乙方最迟应于_________年_________月_________日前完成交货，交货地点由甲方指定。乙方未依期限交货者，每逾期一日，须按合约总价_________%计算，作为偿付甲方之违约金，甲方如有其他损害，乙方并应负责赔偿。如逾期达30日者，甲方得不经催告终止或解除本合约，乙方应负责赔偿甲方因而所受之一切损失，并同意放弃先诉抗辩权。
五、交货日期之延长
凡因人力不可抗拒之事故或因甲方之延误影响，致须延长交货日期，乙方得在交货期限内函请甲方核定延期，甲方视其实际影响之情形酌予延期，乙方对甲方最后核定之延期期限，不得异议。
六、到货点收
甲方应于标的物送达时当场验收，如发现设备品名不符、数量不足、外观显有损坏时，应及时通知乙方补足或调换新品。乙方因补足或调换新品，致逾原定交货日期者，概以逾期论。
七、测试验收
标的`物应于交货日之次日起算一个月内完成测试验收，否则每迟延一日，乙方应按合约总价_________%计算，作为偿付甲方之违约金，此项违约金总额最高以本合约总价款为限。如标的物迟延十日仍未完成测试验收，甲方得解除本合约。惟因不可抗力因素或可归责于甲方之事由致标的物无法如期通过测试验收，延误之天数应予扣除。
八、保固服务
1、乙方应自标的物测试验收手续完成后之次日起提供硬体设备保固_________年。
2、保固期限内乙方应免费负责提供设备故障维修（包括正常使用状况下之原厂零件更换及设备修复）。
3、保固期间设备发生故障时，乙方应于甲方通知后三十分钟内电话回覆，於电话回覆后四个小时内到达本中心指定地点服务，并于甲方通知后四十八小时内修复；倘故障无法於四十八小时内修复者，乙方应立即提供备援设备免费供甲方使用，乙方违反前述三个时点之一者，每逾一日计罚合约总价_________%违约金。但违约金总金额最高以本合约总价款为限，甲方如有其他损害，乙方应负责赔偿。惟因不可抗力因素或可归责于甲方之事由致标的物无法即时回复正常运作，延误之时数应予扣除。
九、所有权
甲方于个别标的物价款付清时，即取得该标的物之所有权。
十、品质保证
1、乙方保证具有丰富之经验及充分能力承揽本工作，其参与本工作之员工亦皆具充分之经验与能力。
2、就本工作之履行，乙方应尽善良管理人之注意义务，并应依诚信原则为之。
十一、监督
甲方所派经办人员，有监督及指示乙方之权，甲方经办人员如发现乙方技术人员技术低劣，工作怠忽或不听指挥者，得随时通知乙方更换之，倘安装测试草率，材料劣质，不合规定，通知乙方拆机重做，其损失概由乙方负担。
十二、资通安全
乙方因本合约而知悉或持有之技术资料文件、甲方营运秘密及本合约之内容，非经甲方事前书面同意，不得窃用或泄漏予第三人。乙方应要求其在职和离职遵守本条之规定。乙方或其员工违反本条规定者，甲方得终止合约，并请求乙方赔偿因此所受之损害。
十三、违约效果
除本合约另有规定者，从其规定外，任一方当事人如有违反或未能履行本合约任一条款规定之情事者，他方得以书面通知终止本合约，并要求损害赔偿。
十四、移转限制
乙方非经甲方事前书面同意，不得将其在本合约中之权利或义务转让予任何第三人，亦不得将本工作之全部或一部转包予任何第三人。
十五、瑕疵担保
1、乙方保证交付甲方之标的物，具有本合约规范书所定之品质及功能。
2、乙方保证交付甲方之标的物不致侵害他人之专利权、著作权或其他权利。如甲方因使用标的物致有第三人对甲方提起侵害专利权、著作权或其他权利控诉之情事时，应即以书面通知乙方，提供相关资料，并与乙方充分合作。乙方应负责为甲方从事有关之和解谈判及提出抗辩，并偿付和解费用、律师费或一切经法院判决确定由甲方负责之费用及赔偿。
3、标的物侵害他人专利权、著作权或其他权利致甲方不得继续使用时，甲方应将该标的物退回乙方，并得将其他因之无法使用之标的物一并退回。乙方应于十五日内依本合约签订时有关机器设备之法定最低耐用年限，以直线法计算折旧残值给付甲方，并赔偿甲方因此所受之损害。
4、甲方因自行改变标的物结构、或不在特定运作环境下使用标的物、或合并使用非乙方供应之产品致标的物侵害他人专利权、著作权或其他权利，应由甲方自行负责。
十六、损害赔偿
1、乙方于执行本合约时，如造成甲方财产之损害，乙方应立即修复或赔偿。
2、双方所得请求之损害以实际损害为限。
十七、完整合意
本合约构成双方对本案之完整合意，本合约生效前双方对本案之任何协议若未记载于本合约，对双方皆无拘束力。
十八、危险负担
标的物之危险于交付标的物于甲方后即移转于甲方。
十九、合约修改
本合约条款之修改应经双方同意后以书面为之。
二十、适用法律
本合约条款依中华民国法律解释并适用之。
二十一、管辖法院∶
双方如因本合约涉讼，同意__________________法院为第一审管辖法院。
二十二、合约收执
本合约计正本二份、副本二份，经双方用印后甲方执正本一份、副本二份，乙方执正本一份。
甲方（签章）：
签约人（签字）：
签订日期：_________年_________月_________日
乙方（签章）：
签约人（签字）：
签订日期：_________年_________月_________日
买卖协议书 篇5
甲方（卖方） ：________________
乙方（买方） ：_________________
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下 合同条款：
一、甲方自愿将坐落在 ____________________________________________________________________房产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方。
二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币_______（大写 __________），即人民币______________。
三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写 ________________ 。
四、 乙方支付定金之日起_________个月内，向甲方支 付首付款（定金从中扣除）。
五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权。
六、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有 关房产公证手续，待房产公证到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。
七、 甲方应在公证 前将该房产交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账， 如电话费、水电费、入网费、有线电视费等。
八、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应 向对方支付______ 元的'违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付______元罚金，逾期30日视为毁约。
九、附加条款：
1、______________________________________________
2、______________________________________________
3、______________________________________________
十、本合同一式三份，甲乙各一份，公证一份，具有同 等法律效力，自双方签字之日生效。
甲方（卖方） ：_____________________ 乙方（买方）：_______________________
身份证号：__________________________ 身份证号：___________________________
住址：______________________________ 住址：_______________________________
电话：______________________________ 电话：_______________________________
_____年_____月_____日 _____年_____月______日
【买卖协议书】相关文章：
商铺买卖协议书 商铺买卖协议书 范本09-10
实用的汽车买卖协议书 车辆买卖协议书08-24
房屋买卖协议书 买卖房产协议书11-23
买卖协议书12-18
买卖协议书[精选]08-26
买卖协议书[经典]09-04
买卖的协议书09-04
关于房屋买卖协议书 房屋买卖协议书简易11-04
源码买卖协议书10-06
实用的买卖协议书11-07