委托合同

时间：2025-12-19 17:12:35 委托合同

委托合同范例（15篇）

　　现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的委托合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

委托合同范例（15篇）

委托合同1

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　经甲乙双方友好协商，本着自愿、平等、互利的原则，订立本协议。

　　一、甲方委托乙方设计______________活动的户内外广告装饰工程及与本广告装饰工程相关的户外广告的手续报批、制作、安装、维护、拆除。具体内容可详见附件。

　　二、户外广告的手续报批，包括城市综合执法部门、工商行政管理部门、规划部门、消防部门、气象部门等，一切与本次户外广告宣传有关的各部门申报审批手续均属此列。乙方报批手续完成后，要将手续复印件交与甲方一份。

　　三、甲方将在乙方完成户外广告报批手续后按协议工程总金额预付乙方_______%作为订金，其余款项，待乙方完成制作、安装工程后，再支付_______ %，剩余款项待乙方履行维护及拆除所有广告协议内容后，再一次性付清。

　　四、户内外广告装饰工程因设计不合理、安装不牢固、维护不到位等原因而引起的'一切事故由乙方承担全部责任。

　　五、甲乙双方签订合作协议后，乙方未按协议要求时间完成，造成甲方广告宣传工作延误的，每延误一天，甲方将按本协议总款项的_______% 进行罚款。

　　六、甲乙双方签订合作协议后，乙方制作、安装内容，未按协议要求达到质量标准，每出现一项内容，甲方将扣减本协议总款项的_______%.

　　七、本协议所指广告装饰工程完工后，乙方须承担维护、维修责任。一旦出现问题需要乙方派人到现场进行维修、维护，乙方未及时到达现场维修、维护的，甲方将按每延误_______个小时扣减本协议总款项_______% 的标准进行罚款，若因此出现一切事故，由乙方承担全部责任。

　　八、因人为破坏、不可抗力等原因出现的一切事故与乙方无关。

　　九、本合同有效期为_______，即从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日

　　十、协议的变迁、终止与解除

　　本合同有效期内，任何一方提出变更、解除、终止协议，必须提前一个月以书面形式通知对方，经双方协商一致，并达成书面协议方可变更、解除和终止。

　　十一、本合同未尽事宜由双方协商解决。

　　十二、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　代表人：____________

　　_____年_____月____日

委托合同2

　　上诉人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所地：_____________________

　　委托代理人：_____________________

　　电话：_____________________

　　被上诉人：_____________________

　　法定代表人：_____________________

　　住所地：_____________________

　　上诉人因与被上诉人委托合同纠纷一案，不服________市第一人民法院(_____________________)东一法民二初字第406号民事判决，提出上诉。

　　请求事项：

　　一、依法撤销一审判决;

　　二、判令被上诉人支付代理费人民币153750元及迟延付款利息【利息按照中国人民银行公布的同期贷款利率，自____年11月1日起计至还清之日止，】

　　三、一二审全部诉讼费由被上诉人承担。

　　上诉理由：

　　一审判决称："从QQ聊天记录、录音音频可知，原告并未明确向被告说明费用计算方式，被告有重大误解，而该重大误解足以决定双方是否进行交易，因此，原告存在过错，在充分考虑本案案情，平衡双方利益的基础上，本院酌定由被告支付原告代理费76875元。"

　　一审判决之中所表述的案件事实认定与判决所显示出来的司法推理，明显错误，明显违法。首先，认定事实不清;其次，司法推理逻辑混乱，导致适用法律明显不当，判决显失公平。具体理由如下：

　　第一，双方经办人员的QQ聊天记录结合庭审过程之中双方提供的其它证据，足以证明上诉人在订立合同和履行合同过程之中已经明确向被上诉人说明了代理费用计算方式;而且，这样的计算方式是国际通用标准和惯例，符合国际货运代理规范。更何况，被上诉人本身是一家长期从事对外加工的与国际贸易有密切关系的企业，没有任何理由说明他们不了解相关国际惯例，和与国际货运相关的国际标准与规范。

　　更何况，任何运输，不管国内、国际，陆运、水运、海运、还是航空运输，一概如此——泡货按体积算，重货按重量算。古今中外，一概如此，乃运输通则之一。被上诉人以不知道要按照体积计算代理费而拒付代理费显属狡辩，耍赖，撒泼，有戏弄与蔑视法庭之嫌疑。

　　我们有充分理由怀疑，可能是被上诉人生产方式、或者与英国客户的合作方式的调整，导致他们暂时不急需涉案货物作为制造样品了，因此找借口拒收货品，企图赖账。

　　更加重要的是，如今让案涉代理所产生的代理费很有可能成为一种损失的原因，与上诉人没有关系——上诉人按照双方约定已经履行应该履行的'义务，被上诉人迄今不肯收货，而不肯收货的唯一原因是：不想足额支付代理费。按照《合同法》第四百零五条的规定，"受托人完成委托事务的，委托人应当向其支付报酬。"

　　被上诉人迄今仍然否认与我们有委托合同关系，谈判过程之中拒收一切文件，自始迄今，被告谎话连篇，极端不诚信，才是导致本案发生的根本原因。

　　第二，录音音频是事发之后双方处理争议过程之中形成的，不能证明上诉人未明确向被上诉人说明费用计算方式，更加不能说明被上诉人对报价有重大误解，从被上诉人在整个一审诉讼过程之中那否认一切事实、所有文件一概不收、一概不签的极端不诚实的表现可知，被上诉人方所有诉讼参与人他们所说的一切均不足以采信。

　　第三，如果被上诉人确实存在重大误解，应该主动提起诉讼，向人民法院依法申请依法撤销委托合同，通过司法路径依法处理双方争议;在被告没有依法提出重大误解诉讼的情况之下，法院直接启动重大误解诉讼程序，并且据此作出判决，很显然，程序根本违法。

　　第四，即使被告对运价确有误解，也不能够适用《合同法》第五十四条等法律规范。因为，双方就合同的订立的协商、协调过程和合同履行过程长达三个月之久，被告有足够时间对相关问题进行调查、了解、研究;更何况，原告的确在双方的协商、协调过程和合同履行这个长达三个月之久的交易、交往过程之中，多次说明了相关问题，根本不可能发生所谓重大误解。

　　特别需要注意的是，迄今而未止，被告从来没有说过他们有误解，即使被告对相关问题了解得不够清楚，也未必"足以决定双方是否进行交易"。涉案交易是否需要如此进行，主要取决于被上诉人的生产方式——按照样板生产，还是按照客户要求先打样，双方确认样板之后，按照打样生产;更加重要的是，委托人在发出委托指令之前和委托、配合过程之中，自身确有对所需费用进行明确的义务，上诉人作为受委托人确有告知的义务，而上诉人已经完成告知义务。

　　他们在上诉人向________市第一人民法院起诉之前，只是有个托词说，他们只有五万元的预算。即使所谓只有五万元的预算的说法是真实可信的，那也不能说明被上诉人就一定存在重大误解，生意人计算的是投入产出比例，为了赶时间不惜加大投入——空运与其它运输方式相比最大优势是时间短很多，明显缺点就是费用高出许多。如前所述，被告作为一个长期专业从事对外加工的与国际贸易有密切关系的的企业，即使不能准确掌握相关信息，也不至于对相关问题一无所知，对航空货运代理相关事务发生重大误解。这，显然过于牵强，显然说不通嘛。

　　被上诉人在双方谈判期间的确说过，他们不清楚运输费用按照材积计算，可是前面已经分析，再议过程之中的这一说法显然不成立，不足信。更加重要的是，诉讼过程之中，被上诉人自始至终彻底否认双方存在委托合同关系，在法理上相当于，企图解除双方的委托合同，可是，合同已经履行，不存在解除的可能。

　　第五，即使存在所谓"重大误解"，该判决仍然明显不妥、不公。首先，被上诉人没有依法提起重大误解之诉，法院不能越俎代庖，直接启动"重大误解"诉讼程序，直接按照"重大误解"进行裁判;其次，从实体处理方面来看，更加明显不公，上诉人已经依约完成委托事项，于情于理于法，被上诉人均应该如数支付代理费，绝对不可以"各打五十大板"，将代理费五五对开，判令被上诉人支付50%的代理费。如此判决，显失公平。

　　综上，原审判决，确属认定事实不清，适用法律不当，判决显失公平，依法应予撤销。

此致

敬礼!

　　________市中级人民法院

　　上诉人：________市亚世国际货运代理有限公司

　　法定代表人：_____________________

　　代书人：_____________________

　　联络电话：_____________________

　　____年____月____日

委托合同3

　　甲方：(委托单位)：

　　乙方：(受托单位)：

　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国会计法》及其它相关的法律法规的规定，甲方因经营管理需要，委托乙方代理记账，为了维护当事人的合法权益，双方本着诚信、平等、互利之原则，经双方代表协商达成如下协议：

　　一、委托范围

　　时间：乙方接受甲方委托对甲方20--年-月到20--年-月的经济业务进行代理记账。

　　业务范围(请在以下事项中选择)：

　　(a)建账;

　　(b)代理记账(含整理原始凭证，装订会计凭证/账薄)

　　(c)财务管理咨询;

　　(d)税务相关事项(国地税报到);

　　(e)代理甲方参加各种税务会议，协助甲方接受税务检查;

　　(f)清理乱账;

　　(g)办理一般纳税人年检;

　　(h)社保：其它

　　二、甲方的责任和义务

　　建立健全的企业管理制度，依法经营，保证资产的安全完整，保证原始凭证的真实、合法、准确、完整，积极配合乙方工作。甲方在每月30日前为乙方提供完整的会计资料，包括不同发票的使用情况、银行存款的详细情况(出示银行对账单)。如果甲方提供资料不全、票据失真致使乙方无法继续工作，从而导致工商税务处罚，由甲方负责，甲方并对提供的会计原始凭证的真实性负责。

　　安排专人负责现金和银行存款的收付，按《会计基础工作规范》要求保管好所有的往来单据。

　　做好会计凭证传递过程中的登记和保管工作。

　　及时准确将收到工商、税务部门的信件、电话等内容转交或传达乙方。

　　按本合同规定及时足额的支付代理记账费用。

　　为乙方派出的代理记账人员提供必要的工作条件及合作。

　　三、乙方的责任和义务

　　根据《中华人民共和国会计法》《企业会计制度》《小企业会计制度》及《企业会计准则》和湖南省各项税收管理等有关规定开展代理记帐业务。

　　根据甲方的经营特点和管理需要，选择相应的会计核算制度。

　　设计会计凭证传递程序，做好凭证签收工作，指导甲方按《会计基础工作规范》妥善保管会计档案并在合同终止时办理会计工作交接手续。

　　按有关规定审核甲方提供的原始凭证，填制记账凭证，登记会计账册，及时编制会计报表。

　　妥善保管甲方的所有会计资料，由乙方原因造成甲方资料丢失，应由乙方负责弥补并承担由此引起的.经济损失。

　　对工作中涉及的甲方商业机密和会计资料严格保密，不得随意向外透露、出示和传递。

　　税务部门到甲方检查工作，必要时乙方列席会议，根据需要向税务部门汇报。

　　四、结算方式

　　每月服务费￥元，季付￥元，年付￥元。

　　(注：在办理纳税申报及其他相关事项时，乙方办事人员所发生的往返交通费，由乙方垫付，甲方实报实销)

　　五、有效期限

　　本合同自双方代表签字并付款之日起生效。并在本合同约定的全部事项完成之前有效。

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　六、违约责任

　　任何一方如有违反合同的规定，给对乙方造成的损失的，则按《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

　　合同最短委托期为一年，合同未满六个月任何一方终止合同，都应向对方支付相当一个月服务费的违约金。

　　原始凭证交接时付款，过期一周不付服务费，甲方应按所欠费用的二倍赔偿乙方损失，同时本合同自动失效，乙方不承担合同违约责任。

　　七、其他有关事项

　　甲方应留给乙方详细的联系方式，在报税期，需甲方提供公章及资料，如果与甲方联系不上，其后果由甲方负责。

　　由于乙方原因，未能及时完成会计核算，造成一定后果的，乙方必须及时纠正并承担相应的责任。

　　甲方签章：乙方签章：

　　代表人签字：代表人签字：

　　签字日期：签字日期：

委托合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方为甲方的消费者满意度进行调查。双方经充分协商，根据有关法律法规，本着公平、诚信和互利互惠的原则，就相关事宜达成以下协议：

　　一、委托调查项目

　　1、项目名称：上海市大润发超市消费者满意程度调查。

　　2、甲方委托乙方调查上海市大润发超市消费者满意程度进行调查，乙方按要求设计问卷，实施调查，处理数据，生成数据资料，供甲方使用;甲方按协议规定向乙方支付调查费用，并做好相关配合工作。

　　二、项目概况

　　1、调查时间：签订委托合同后一个月内。

　　2、调查对象：年龄在18至69周岁之间，在调查地居住满6个月的公民(不含外籍人员)。

　　3、调查样本量：100个(指成功样本，下同)。

　　4、调查资料最迟交付时间：20__年8月底前。(包括原始数据、分组数据资料)。

　　5、调查费用：经与上海市大润发超市集团有限公司协商，每个成功样本平均费用为30元人民币(下同)。本次调查总费用为叁仟元整。

　　三、甲方的协助义务

　　1、甲方向乙方提供相关资料。乙方应提前五日向甲方提交所需相关资料明细，经甲方确认同意后向乙方提供，如甲方拒绝提供，乙方不能以此为由拒绝或延期向甲方提供服务。

　　2、乙方独立调查有困难的，经甲方同意，可请甲方提供协助。

　　四、保密义务

　　1、乙方承诺对甲方的商业秘密负有保密义务。

　　2、保密内容包括但不限于：乙方需要对甲方提供给乙方的所有书面资料(但提供给乙方以前已经公开的除外)和乙方通过调查取得的全部资料及调查等(以下统称商业秘密)进行保密。

　　3、保密：乙方在甲方未公开披露的情况下，不得向第三方泄露甲方的商业秘密;不得许可第三方使用甲方的商业秘密;不得以任何形式私自利用上述商业秘密;对于一项完整的商业秘密，如果甲方仅公开披露部分内容，对未披露的部分乙方仍要承担保密义务。

　　4、涉密人员范围：包括但不限于乙方项目工作组成员及乙方其他全体员工。

　　5、保密期限：乙方承担保密义务的期限自甲、乙双方签订本合同时起至甲方向社会公众披露该信息时止，在此期间无论甲、乙双方合同关系是否存在，乙方都应无条件的保守甲方的商业秘密。

　　6、泄密责任：乙方承担因泄漏甲方商业秘密而给甲方造成的全部损失。经济损失难以计算的，赔偿额应当相当于本合同总价款的十倍。

　　五、费用结算：

　　调查开始后10日内即20__年1月30日前，甲方向乙方一次性支付本次调查项目费用叁仟元整。收款人名称:上海管理顾问有限公司。开户行:工商银行上海支行。账号:

　　六、违约责任

　　1、除本合同另有约定外，非经本合同双方协商一致，任何一方不得无故违反合同。如有违约，违约的一方应承担另一方的'全部损失。

　　2、乙方逾期向甲方提供合格的调查报告的，每逾期一日，乙方应当按照本合同咨询费总额的日万分之五支付违约金，对因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

　　3、乙方违反本合同第五条约定，应当向甲方支付违约金人民币万元。对因此给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任。

　　七、合同的解除

　　1、乙方逾期提供合格的调查报告超过十日，甲方有权单方解除本合同。

　　2、乙方不得以与其他单位合作等任何方式将本合同约定的服务内容分包或转包给第三方，否则，甲方有权解除合同。

　　3、乙方违反本合同任何一项其他约定义务，经甲方催告后仍未完全履行的，甲方有权解除本合同。

　　4、因乙方原因导致本合同解除的，乙方应返还甲方已经支付的全部咨询费，并按照本合同咨询费总额的20%向甲方支付违约金，对因此给甲方造成的损失，乙方应承担赔偿责任。

　　5、本合同履行期间，除因乙方原因合同解除的外，甲方有权随时通知乙方解除本合同，合同解除时，对于甲方已付的款项乙方不予退还，甲方也不再承担任何补偿、赔偿等违约责任。

　　八、违约责任

　　1、除本合同另有约定外，非经本合同双方协商一致，任何一方不得无故违反合同。如有违约，违约的一方应承担另一方的全部损失。

　　3、乙方违反本合同第五条约定，应当向甲方支付违约金人民币1万元。对因此给甲方造成的经济损失，乙方应承担赔偿责任

　　九、的生效

　　本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章后生效。未尽事宜，由双方协商确定。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　法定代表人：

　　电话：

　　传真：

　　年月日

委托合同5

　　为了使甲方生产的xxxx(产品名称)扩大销路，增加销量，提高企业经济效益，本着互惠互利、共谋发展的原则，经甲乙双方友好协商，签订合同如下：

　　一、市场开发：

　　为了尽快使甲方的xxxx(产品名称)占领泸州市场，充分利用乙方在泸州市完善的营销网络和卓越的'销售团队，甲方委托乙方负责泸州市场的开发和营销，由乙方独家代理甲方所生产的系列xxxx(产品名称)在泸州市城区市场的销售工作，城区市场包括江阳区、龙马潭区和纳溪区。

　　二、市场策划和营销策略：

　　乙方负责提供市场营销策划书，经甲方认可同意后，由乙方按照市场营销策划书中的营销策略，实施市场开发和营销工作。费用按本合同的约定解决。

　　三、铺货：

　　由乙方按照市场营销策划书负责向KA卖场、中小超市、渠道网络铺货。铺货总量控制在吨以内。

　　四、价格：

　　对KA卖场、中小超市、渠道网络的批发价格，由乙方确定。甲乙双方的结算价格由双方商定。市场价格发生变化，由乙方及时向甲方反馈信息。根据市场价格变化，双方协商调整批发价格和结算价格。

　　五、数量：

　　甲方提供稳定的粮源以满足乙方市场销售的需求。乙方需要xxxx(产品名称)时，应提前三天通知甲方，甲方及时组织加工以保证市场需要。

　　六、市场开发及费用：

　　市场开发是一项长期的工作，乙方应负责根据市场变化提供市场开发调整方案，经甲方同意后，组织实施。广告费、促销品、宣传品、必要的销售用具和KA卖场费用由甲方负责。渠道促销员的工资、补贴、差旅费，以及xxxx(产品名称)在泸州市场销售过程中产生的保管费、仓租费、运费、上下车费、办公费和给商家的联络费由乙方负责。

　　七、产品质量：

　　由甲方按照国家有关规定和标准生产xxxx(产品名称)，产品质量问题由甲方负责。

　　八、营销手续：

　　甲方负责提供xxxx(产品名称)销售手续。

　　九、货物交接手续及资金结算：

　　甲方商品启运时开出商品调拨运单，乙方收到货后在调运单上签字。乙方凭调运单和铺货单建库存表。乙方在每月的20日结帐后，将销售表、库存表报给甲方。甲乙双方每月结算一次货款，已销售xxxx(产品名称)的货款结算后，乙方应在三日内支付给甲方。销售量大的时期，也可以七天或半个月结算一次。

　　十、本合同一式四份，双方各执二份。

　　合同执行中发现新的问题，经双方协商可以不断完善合同。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　日期：

委托合同6

　　本协议在下述双方当事人之间签订：

　　甲方：

　　地址：

　　乙方：

　　地址：

　　鉴于：

　　1. 甲乙双方为依据中国法律设立并合法存续的企业。

　　2. 甲方拟转让其合法持有的标的企业股权。

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方转让其合法持有的标的企业股权的相关事务达成一致，签订本协议如下条款：

　　第一条委托事项

　　1.1 甲方委托乙方转让甲方持有的的 %的股权。

　　1.2 乙方接受甲方委托，根据对交易项目的尽职调查结果，按照交易规则为甲方提供相关服务。

　　第二条股权拟转让价格及转让比例

　　2.1 股权拟转让总金额：人民币亿元(以实际成交价格为准)。

　　2.2 股权转让比例：的 %的股权。

　　第三条服务费

　　3.1 甲方同意在本次股权转让完成时按股权转让实际成交总金额的 %向乙方支付委托转让服务费。

　　3.2 甲方在股权转让方与股权受让方签订的《股权转让合同》生效之日起五日内，向乙方一次性支付3.1款所约定之委托转让服务费。

　　乙方收款账号信息如下：

　　乙方开户行：

　　开户户名：

　　账号：

　　第四条双方的权利与义务

　　4.1 甲方声明：不会因为甲方没有履行内部审批程序、没有经过股东会/大会决议通过，不具备相应的民事权利能力和民事行为能力而导致本协议无效。

　　4.2 甲方应按照乙方的交易规则及相关规定开展本项股权转让业务。

　　4.3 甲方同意依据乙方的交易规则，不直接进场交易，并接受乙方指派的经纪会员于本项目交易过程中提供全程交易服务。

　　4.4 甲方同意依据乙方的交易规则，于本协议签订后接受前述经纪会员对其展开的尽职调查，并接受乙方依据该尽职调查结果做出接受委托或拒绝委托的决定。

　　4.5 甲方保证按本协议的约定及时向乙方支付全部委托转让服务费。

　　4.6 甲方有权随时向乙方了解委托事项的进展情况，并积极配合乙方办理有关委托事项。

　　4.7 乙方有权对甲方提供的有关文件材料的'真实性、合法性进行审查。甲方应承担提供虚假文件或隐瞒事实的一切法律后果。

　　4.8 乙方应对指定的经纪会员予以统一管理。

　　4.9 乙方保证将甲方提供的全部资料仅用于本项股权转让事宜。

　　4.10 乙方负责协调本次股权交易的登记、交易、结算等工作。

　　4.11 甲乙双方均一致认可，本协议的签署与生效不代表对项目最终成交给予任何保证。

　　第五条不越过条款

　　5.1 双方承诺，本协议签订后六个月内(以签订本协议日期为基准日)，双方本身或各自关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员及其亲属、朋友等)、推荐的其他主体之间不越过其他一方私下单独直接或间接接触或进行其他各项商业或投资行为，不越过某一联系人直接或间接联系其他联系人或该联系人的关联人、关系人(包括但不限于关联企业、法定代表人、公司职员、亲属、朋友等)进行其他各项商业或投资行为。如有越过行为，则视为违约，一方有权向违约方按本协议约定之标准取得该项服务全部收益的报酬。

　　第六条甲方承诺

　　依照公开、公平、公正、诚信的原则，甲方作如下承诺：

　　6.1 本次股权转让是甲方真实意思表示，转让的股权权属清晰，甲方对该股权拥有完全的处臵权且实施股权转让不存在任何限制条件。

　　6.2 甲方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

　　6.3 甲方所提交的所有材料及附件内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　6.4 甲方指定乙方作为本次股权转让的唯一交易场所。

　　第七条违约责任

　　7.1 如果甲方未按本协议第三条之规定向乙方及时支

　　付相关费用的，每延期一天，甲方应向乙方支付延期支付费用总额万分之五的每日罚息，直至甲方向乙方付清上述费用为止;超过五天未付，甲方还须另行承担应支付给乙方委托转让服务费用总额百分之二十的违约金。

　　7.2 甲方如违反本协议第五条规定，绕开乙方单独与其他第三方达成股权转让协议的，无论该协议具体条款是否符合本协议第一条所载之内容，均应视为乙方已完成本协议约定的所有义务，甲方同意按本协议第三条之规定向乙方支付委托转让服务费，并按本条第7.1款之规定承担逾期未付的违约责任。

　　第八条保密条款

　　8.1 协议双方均应当对与本协议有关的全部事项、对在履行本协议过程中所知悉的对方信息承担严格保密义务。

　　8.2 如果任何一方泄露对方秘密致使被泄密方受到经济损失，或致使其他第三方受到损害的，泄密一方应当向被泄密方和遭受损失的其他第三方承担赔偿责任。

　　第九条争议解决及选择管辖

　　9.1 因本协议引起的任何争议均应通过友好协商解决，协商不成的，双方同意在乙方所在地人民法院提起诉讼。

　　第十条附则

　　10.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加斧章之日起生效。

　　10.2 本协议自乙方根据乙方指定的经纪会员对甲方开展尽职调查结果审核通过后生效。

　　10.3 本协议生效后，非经甲乙双方协商一致并达成书面协议的，甲乙任何一方均不得擅自变更或解除本协议。

　　10.4 本协议的任何修改需经双方同意并签署书面文件后方可生效，并与本协议具有同等法律效力。

　　10.5 本协议有效期至乙方全额收到甲方应支付的服务费之日，双方如认为有必要继续合作的，可于本协议有效期届满前续签本协议。

　　10.6 本协议正本壹式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　10.7 本协议于[ ]年[ ]月[ ]日签订于中国北京。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

委托合同7

　　合同编号：

　　甲方：

　　乙方：上海资信评估有限公司

　　签订时间：年月日

　　签订地点：上海市区（县）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《上海市企业合同信用评价管理办法》（沪工商合[20xx]422号）及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，就20xx年度企业合同信用评价签订本合同。

　　一、评价内容

　　乙方受甲方委托就企业合同信用评价，采用市工商局指定的合同信用评价标准（包括数学模型和计算机软件），对甲方提供的信息数据进行核实、抽查、分析和科学评估，出具公正、客观、全面、完整反映企业合同信用状况的评价报告。

　　二、甲方应提供给乙方的资料信息及其他应予协作的事宜

　　1、甲方在本合同签署后按规定向乙方提供所需全部材料，并对其提供资料的真实性、合法性负责。如甲方不能按期提供所需资料致使评估无法正常进行，或提供虚假资料造成评估结果的.失真，甲方应承担全部责任。

　　2、乙方在甲方现场考核、抽查企业合同信用评价内容的过程中，甲方应安排合同管理及有关人员予以配合。

　　三、乙方应提供给甲方的服务及其他应予协作的事项

　　1、乙方对甲方的评价结果以及甲方所提供的评估资料负有保密责任，为甲方严守商业机密，未经甲方同意，乙方不得将评价结果以及评估资料提供给甲方以外的第三方。

　　2、乙方在收到甲方报送的评估资料后对甲方合同信用等级进行客观、公正的评价。

　　3、如甲方对评估结果持有异议，在收到评价报告后的10个工作日内向乙方提出复评要求，并提供必要的补充资料，乙方给予复评。

　　四、价款支付方式

　　1、本项合同信用评价费用为（人民币大写）元，甲方在本合同签署以后一周内向乙方一次付清全部评估费。

　　2、甲方应以银行转账或支票等方式予以结算。

　　五、违约责任

　　本合同经甲乙双方签署后立即生效，任何一方不得违约，否则由违约方承担全部法律责任。

　　六、争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，提交_____仲裁委员会仲裁。

　　七、其他约定事项：

　　八、本合同一式二份，双方各持一份。

　　甲方：单位（盖章）地址邮编：

　　联系电话：

　　法定代表人：开户银行：

　　委托代理人：银行账号：

　　乙方：单位（盖章）地址邮编：

　　联系电话：

　　法定代表人：开户银行：

　　委托代理人：银行账号：

委托合同8

　　甲方：________________________

　　乙方：____________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商业摄影事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托之事项：

　　商业摄影：□画册摄影□海报摄影□广告摄影其他________________________________

　　拍摄形式：□数码□120正片□4x5正片（正片即反转片）拍摄数量：________________

　　二、乙方拍摄作品的时间：

　　甲方委托乙方进行商业摄影的具体时间为：

　　______年____月____日至______年____月____日结束。

　　三、拍摄费用：

　　总价为：人民币___15600_____元，（预付定金：__80000__□现金支付□银行转帐）（注明：□含税□不含税）

　　四、备注条款：

　　五、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托摄影"预付定金"以现金或银行转帐转方式结给乙方，乙方收到甲方的"预付定金"后正式开拍。

　　2、拍摄完成后，由乙方提供小图样供甲方确认。甲方需在三天内确认乙方拍摄的图片样稿，确认后甲方应当付清摄影费用的全部余款，乙方收到余款后即将底片或光碟寄给甲方。

　　六、合同完结：

　　甲方收到乙方的底片或光碟，乙方收到甲方的所有款项，表明甲乙双方合作成功。

　　七、双方权利和义务：

　　1、乙方提供的摄影服务不能达到甲方的要求，这包括因技术和人为失误造成"曝光不正确"或冲印出错，甲方有权要求乙方进行补拍或重拍，乙方不再向甲方重复收取任何费用，直至客户满意为止。

　　2、甲方在收到底片或光碟后，即享有版权（除广告摄影外），乙方应在七个工作日之内将甲方相关图片资料删除或销毁，不得再用作商业出售。

　　3、乙方享有"广告摄影"作品知识产权，甲方只有使用权。

　　4、乙方有义务对甲方提供的`拍摄样品和图片资料进行保密，乙方不得将甲方的产品资料或最后影相图片给任何第三方。

　　5、以上手写文字同印刷文字具有同等效力。

　　6、以上合约甲乙双方必须相互遵守，如有任何一方没有遵守本合约的以上相关条款则另一方可以向当地人民法院提起诉讼仲裁。

　　7、本合同一式两份须加盖公司公章，甲乙双方签约代表签名，填写签订日期和签订地点生效。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

委托合同9

　　委托方：（以下简称甲方）被委托方：（以下简称乙方）甲、乙双方在自愿基础上，经平等协商，根据诚实信用原则，依据《中华人民共和国合同法》之规定，订立本委托书。

　　一、委托事项

　　甲方自愿将在远安盛世中央所购买层号的商铺委托交由乙方招商。

　　二、委托期限

　　委托期限年，自年月日起至年月日止。委托期满后，乙方将商铺的使用权及经营权无条件归还甲方。

　　三、委托权限

　　1、在本委托书第二条所约定的期限内，为市场培育期，甲方全权委托乙方进行上述商铺的招商，并代表甲方与租赁户签订《租赁合同》。甲方就号商铺的经营所得在上述期限内不再做任何诉求。

　　2、在本委托书第二条所约定之期限内，乙方有自由选择合法承租人的权利。

　　3、合同期满后，如甲方仍继续出租商铺，同等条件下，乙方或者原经营方拥有优先承租权。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、本委托书约定期满后，甲方有按时收回商铺的.权利。

　　2、在本委托书所约定的合作期内，甲方不得擅自解除本委托书。

　　3、本委托书有效期内，甲方若转让本委托书约定商铺的所有权及产权，应与受让人约定继续履行本委托书为转让该商铺所有权及产权的附属条件，或受让人向乙方书面承诺继续履行本委托书；因丧失民事行为能力者，其继承人、法定代理人仍应继续履行本委托书。

　　4、根据乙方的要求提供该商铺有关证件和资料，并协助乙方办理能合法经营之证照。

　　5、在本委托书有效期内，甲方不得干预乙方合法使用本商铺的权利。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、在本委托书所约定的委托期内，乙方有权选择该商铺自己经营、转让、与他方合作经营之权利。

　　2、本委托书所约定的商铺在本委托书约定之期限内之物业管理费、水费、电费、治安费等由乙方负责。

　　六、违约责任

　　1、若因甲方原因致使乙方不能实施或经营方不能充分实施本委托书，其法律责任由甲方承担。因此致使乙方受到经济损失的，甲方应在乙方实际受损之次日按乙方实际损失额赔偿乙方；若甲方延期支付赔偿，则按乙方实际损失额的日千分之一计算滞纳金。如造成经营方损失的，由经营方向乙方提供真实证明，一切损失由甲方按实际损失额承担。

　　2、若因乙方不能按时支付物业管理费、水费、电费、治安费或不遵守商场的管理规定等原因，致使甲方受损，乙方按甲方实际损失额赔偿甲方。

　　七、本委托书的订立、效力、履行、终止、解释、纠纷解决均适用中华人民共和国法律。

　　八、本委托书双方签字盖章之日起生效。

　　九、本委托书拟定一份，双方签字后由乙方持有。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　代表：代表：

　　联系电话：联系电话：年月日年月日

委托合同10

　　甲方：__

　　乙方：__

　　__年__月

　　依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经双方协商一致，达成如下协议，以资共同遵照执行。

　　一、合作方式

　　甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，并根据甲方的要求定制开发甲方所需的软件产品，甲方向乙方支付费用。

　　二、合同标的

　　1、依据本合同约定，甲方委托乙方开发的软件产品（以下简称：软件）为：

　　2、乙方负责完成软件的设计开发、交付、培训及相关其他服务工作，并保证该软件满足甲方的要求，且不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。

　　3、乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已取得为开发本软件所需的其它软件的许可使用权，并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于本软件，且该授权长期合法有效。

　　4、未经甲方书面同意，乙方不得将合同标的分包或转包给第三方。在向甲方交付软件产品之前，乙方不得自行将软件转让给第三人或交第三人使用。

　　三、开发进度及软件成果交付

　　1、自签定本合同起30日内，乙方完成软件的需求分析、设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。

　　2、软件产品交付地点为，交付内容包括但不限于全部源代码、安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等。

　　四、开发费用

　　软件总开发费用为（人民币） __元整，费用包括：完整的软件交付成果、技术文件开发费用；乙方应承担的提供技术服务及技术支持的费用；其他软件的全部接口费用；税费；技术培训费用（包括教材、课程费等）；以及乙方为全面履行合同义务所需支付的所有其他费用。

　　五、付款结算方式

　　1、在本合同签订后__元）。

　　2、在乙方完成软件开发并交付甲方后，甲方在可正确使用后的15个工作日内，甲方向乙方支付进度款：计人民币（￥：__元）。

　　3、软件经甲方验收合格后，乙方提供全额开发费用17%税率的增值税专用发票，甲方凭增值税发票在7个工作日内，向乙方支付余款：计人民币（￥：__元）。

　　六、知识产权条款

　　1、根据本合同产生的全部研究开发成果（包括软件产品和以此为基础研发出的其他技术成果）的知识产权归甲方所有。

　　2、双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

　　3、乙方保证按照本合同约定提供的研究开发成果及其开发过程不侵犯第三方知识产权，任何第三方如果提出侵权指控时，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律上和经济上的责任。

　　七、双方的权利和义务

　　1、甲方的权利和义务

　　（1）甲方有权获得乙方所提交的软件交付成果、服务及相关知识产权。

　　（2）甲方有权及时了解和监督软件开发的进展情况。

　　（3）甲方应向乙方提供完成软件开发所必需的资料和工作条件。

　　（4）甲方应当按照合同约定向乙方支付合同价款。

　　2、乙方的权利和义务

　　（1）乙方有权按照本合同约定收取合同价款。

　　（2）乙方有权要求甲方提供软件开发所必需的资料和支持。

　　（3）乙方保证所交付的软件产品是完整的、全新的、技术上先进和成熟的，并在性能、质量和设计方面满足安全、可靠和高效运行与方便维护的全部要求，能够满足甲方的个性化需求与接口的相关开发工作。乙方所提供的技术文件应是完整的、清晰易读的、准确无误的，能够满足软件交付成果的检验、安装、调试、测试、验收、运行、维护和培训的需要。

　　（4）乙方应派遣身体健康、有工作经验和相应技能的技术人员到甲方现场提供开发实施、安装、调试、测试、试运行、维护及培训等技术服务，该技术服务费用包括在合同价格内。

　　（5）如果甲方发现乙方交付的软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方应负责无偿地排除缺陷、替换或更换所交付的软件产品。因乙方交付的软件产品存在缺陷，或性能和质量不符合本合同约定而给甲方造成损失或者工作障碍的，乙方应承当相应的责任。

　　（6）在售后服务期内，乙方应负责免费向甲方提供与软件有关新的或改进的运行经验、技术开发和安全方面的.所有资料及信息，且负责对本合同项下的软件进行免费更新、升级。

　　（7）乙方保证其所交付软件产品及服务不存在任何权利瑕疵，如任何第三方就乙方交付的软件产品及服务向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此引起的一切法律责任，相关费用由乙方承担。

　　（8）乙方承诺所提供的软件产品不含有任何安全隐患，并在软件使用期内承担全部责任（包括但不限于消除安全隐患、退款、赔偿损失等）。发生任何由于软件产品安全引起的事故时，乙方应赔偿甲方及相关用户因此所发生的损失。

　　八、验收

　　1、乙方向甲方交付所开发的软件产品后进入试运行期，试运行期限为2个月，如果在试运行期间，如发现软件产品有缺陷，或性能和质量不符甲方要求时，乙方有责任对其进行修改和更正。同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。

　　2、试运行期届满，在甲方可正常使用乙方所交付的软件产品，且乙方向甲方提交软件设计文件后（包括但不限于软件开发计划及管理变更日志、需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程及模块间接口设计等，同时应提交软件开发各阶段文件及软件全部源代码），甲方与乙方共同签署两份软件验收合格证书，甲、乙双方各保存一份。

　　3、验收不合格，由乙方负责更正和修改，乙方更正、修改后必须再次进行验收。如果再次验收仍不合格，甲方有权终止本协议。

　　九、售后服务支持

　　1、在验收合格后，乙方对所开发的应用系统提供一年免费的售后服务。

　　2、在售后服务期的前两周，乙方协同甲方使用该软件。

　　3、售后服务内容包括软件缺陷、故障等，用户因工作需要要求对部分功能作小范围改动时，乙方应免费给予完成。

　　4、在售后服务期内，乙方保证在出现应用系统故障时应及时、积极响应，遇有特殊情况双方协商。

　　十、培训

　　乙方在向甲方交付软件产品后，负责为甲方的管理员提供软件操作指导和培训。

　　十一、保密责任

　　甲、乙双方保证本软件产品的所有技术信息和资料，不得透露给第三方。

　　十二、不可抗力

　　1、如合同双方中任何一方由于不可抗力，如：地震、水灾、台风、战争和其他双方都认为的不可抗力原因而无法按期履行合同。由双方协商确定后，合同执行的时间做相应延期。

　　2、受影响方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以电话或传真通知另一方，并在不可抗力发生14天内尽快用传真和挂号信将有关权威机构出具的证明文件提交另一方确认。

　　3、当不可抗力事故终止或事故消除后，受阻方应尽快用传真或电传通知对方关于不可抗力形势的解除并以挂号信加以确认，并继续履行合同。

　　4、如果不可抗力阻碍合同的履行超过180天，双方就合同的进一步履行问题进行讨论并达成一致意见。

　　十三、争议的解决

　　1、凡与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商，如经协商后仍不能达成一致，任何一方都有权向合同签订地仲裁部门提请仲裁。

　　2、仲裁结果对双方都有约束力，双方应遵照执行。

　　3、由上述过程发生的费用，除仲裁结果另有规定外，应由败诉方承担。

　　4、仲裁地点为合同签订所在地。

　　十四、其它事项

　　1、合同签订时间：年月日

　　2、合同签订地点：

　　3、合同由双方签字盖章后生效。

　　4、本合同一式四份，均具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执二份。

　　5、本合同未经事宜，双方协商解决。

　　甲方：（公章）__住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

　　乙方：（公章）__住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　传真：

　　开户银行：

　　帐号：

　　邮政编码：

委托合同11

　　客户________:(以下简称甲方)

　　受托人:________(以下简称乙方)

　　签署日期:________

　　鉴于甲方是根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的房地产开发企业。鉴于乙方是具有合法拆迁资格的拆迁单位，同意接受甲方的委托，按照甲方的要求，在本合同建设用地范围内完成拆迁工作..甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据北京市相关法律政策，结合本拆迁项目的具体情况，为明确责任、配合工作、保证拆迁工作质量，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

　　第一条拆迁范围、委托事项:

　　1.1甲方委托乙方拆迁地点:项目拆迁范围#:。

　　1.2.拆迁户数量和面积:(以实测为准)

　　1、3:委托事项:深入调查、拆迁公示、实测、补偿安置费用评估计算、拆迁补偿协议协商签订、支付拆迁补偿相关费用、产权调换安置结算、治安管理、房屋拆迁及垃圾清运、房屋安置等。

　　第二次拆迁安置和补偿

　　2.1乙方代表甲方按照蚌埠市[20_________]144号文件、拆迁公告及相关法律法规与被拆迁户签订《拆迁安置补偿协议》，并将协议原件提交给甲方..

　　2.所有支付给被拆迁人的费用，由乙方列表，甲方审核签字盖章，并报拆迁部门批准后支付给被拆迁人。

　　第三条拆迁进度及乙方承诺

　　3.1乙方承诺拆迁进度如下:

　　3、1、1乙方完成本项目拆迁工作的期限为:拆迁公告发布之日起日历天。

　　3、1、2乙方应在月前完成入户调查和复检工作。

　　3.1.3甲乙双方应相互配合，提前完成拆迁的各项准备工作，并向政府主管部门办理相关的拆迁审批手续。

　　3.1.4乙方应于月日前在#地完成入户调查，并向甲方提供报告..

　　拆迁公告发布后天内，完成拆迁人数占拆迁户总数的%。

　　3.在拆迁公告发布后天内完成所有拆迁工作。

　　3.2乙方拆迁工作的具体实施方案包括但不限于以下几个方面:

　　3、2、1乙方为项目负责人，全面负责拆迁事宜，并及时将相关情况告知甲方。

　　3、2、2名拆迁人员两人以上一组；

　　3、2、3乙方保证防止拆迁户集体上访或越级上访；

　　第四条拆迁费、拆迁服务费及其支付方式

　　4.1拆迁费用由甲方根据蚌埠[20_]144号文件确定。

　　4.2在实施拆迁过程中，如遇特殊情况需要甲方承担额外费用，乙方应立即提前与甲方协商，并取得甲方书面同意后方可实施。

　　4.3甲方应向乙方支付的拆迁服务费及支付时间:

　　4、3、1拆迁服务费:

　　4、3、2拆迁服务费支付时间:

　　第五条拆迁期限

　　5.1拆迁期限:日历天，自拆迁公告发布之日起计算。

　　5.2本合同签订后，乙方自行勘察拆迁现场，制定拆迁方案，经双方同意并报主管部门批准后实施。

　　5.3如发生裁决、诉讼等事项，乙方应与甲方协商延长拆迁期限，并以甲方名义申请延长拆迁期限..

　　第六条甲方的权利和义务

　　6.1提供拆除工作所需的所有手续文件和材料。

　　6、2负责审核拆迁计划和拆迁预算。

　　6.3负责监督乙方拆迁工作的进展，并指派专人参与现场管理，随时查询拆迁事宜。

　　6.4按合同约定向乙方支付拆迁费用。

　　6.5积极配合乙方拆迁工作，协调相关事宜。

　　6.6乙方在搬迁过程中违反规定转让本协议或损害甲方利益的，甲方有权解除合同。

　　第七条乙方的权利和义务

　　7.1负责按照本合同的约定，合法实施和完成本合同拆迁范围内的拆迁工作。乙方未依法实施拆迁的，应当承担法律和经济责任。

　　7、2测量建筑面积并确认无误。

　　7、3制定分户补偿方案并填写分户补偿方案表。

　　7.4协助甲方办理待评估房屋的拆迁许可和申报手续。

　　7.5、严格按照蚌埠[20_]144号文件为标准和上级主管部门批准的拆迁计划，与被拆迁人签订拆迁安置补偿协议。

　　7.6、在依法拆迁的基础上，有效控制拆迁成本，严格按照甲方批准的拆迁预算计划实施拆迁..

　　7、7负责解决拆迁过程中的拆迁纠纷。

　　7、8在规定期限内拆除钉子户(困难拆迁户)要有有效措施。

　　7、9拆迁结束后，根据拆迁管理部门的要求将与拆迁有关的资料整理成册，并办理拆迁工作。

　　7.拆迁工作完成后，在两年法定时效内负责接收和处理居民拆迁善后事宜。

　　7.11如因甲方原因导致本合同无法履行或搬迁超过15天，乙方有权终止本合同。

　　7、11负责拆除过程中的其他相关工作。

　　第八条违约责任和报酬

　　8.任何一方违约，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方由此造成的经济损失。如双方违约，双方应根据实际情况承担各自的违约责任。如遇不可抗力，双方应协商解决。

　　8.2乙方未按本合同第三条、第一条规定的各阶段拆除进度完成拆除任务的，视为乙方违约，甲方有权扣除总拆除服务费的10%作为违约金。

　　8.3、乙方违反本协议，未按拆迁文件规定和程序办理，错算、遗漏或私自签订拆迁补偿安置协议，给甲方造成损失的，后果由乙方承担，情节严重的，依法追究相关人员的`刑事责任。

　　8.3、通过乙方的努力，甲方将奖励乙方完成或超额完成本合同约定的拆迁任务人民币1万元。

　　第9条争端的解决

　　因本合同或执行本合同而产生的一切争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交法院诉讼。

　　第十条不可抗力

　　10.1不可抗力是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力因素造成的延误和影响。

　　10.2甲方或乙方因不可抗力不能履行合同义务时，履行合同的时间顺延，顺延期限与受不可抗力影响的期限相同，但拆迁费用不变。

　　10.3不可抗力发生后，双方应采取必要措施，密切配合，以减少不可抗力的影响。不可抗力影响消除后，应立即通知另一方。

　　10.如果甲、乙任何一方因不可抗力不能履行本合同，应及时通知另一方不履行或延迟或部分履行本合同的原因。经对方同意后，本合同不得履行、延迟履行或部分履行，并免除违约责任。

　　第十一条本合同生效

　　11.1本合同自双方签字之日起生效。

　　11.2甲乙双方均不得擅自变更或修改本合同规定的所有条款。

　　11.3在本合同执行过程中，甲乙双方应本着相互信任和合作的原则，积极协商解决拆迁中出现的问题。本合同如有未尽事宜，甲乙双方应协商并签订补充协议，作为本合同的附件。所有补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，区房地局拆迁科存档一份。

　　第十二条:其他约定条款:

　　甲方(公章):_______乙方(公章):________

　　法定代表人(签名):_______________________

　　在________________

委托合同12

　　委托人____________与___________律师事务所达成如下协议：

　　一、___律师事务所指派_________律师为_______案的第______审诉讼代理人，出庭代理。

　　二、委托律师代理权限__________________________

　　三、根据《律师业务收费办法》的规定，委托人向____________律师事务所缴纳委托费用____________元。

　　四、本委托书有效期自双方签订之日起至____________止。

　　五、本委托书如需变更，另行协议。

　　委托人：________________

　　(签字)

　　受托方：________________

　　律师事务所(章)：______

　　______年______月______日

　　注：本协议书一式两份，由委托人、律师事务所各持一份。

委托合同13

　　甲方(委托方)：

　　乙方(承运方)：

　　为了严格执行国家药监部门相关规定，严格规范GPS管理，确保药品物流安全。经过对乙方运输资质的认定，甲乙双方友好协商，制订以下药品运输条款，以便双方共同遵守：

　　1、甲方委托乙方将药品在一定期限内送至甲方指定客户的所在地。

　　2、甲方委托运输药品，须提供《托运明细》，写明药品名称、规格、数量、价格及运输目的地等。

　　3、甲方须保证药品包装完整，符合运输包装规定，提货时，甲乙双方应尽共同检查药品外观的义务，确保甲方托运的药品外观包装完整，无破损、受潮等问题。如客户收货后提出药品外包装受损等问题，视为乙方运输途中产生的问题，由乙方最终承担损害赔偿责任。损害赔偿以所托运货品的货值为限，具体计算以甲方含税开票价格为准。

　　4、乙方应提供加盖公司原印章的营业执照、《组织机构代码证》、《道路运输许可证许可证》、《税务登记证》、提货人身份证的'复印件以及加盖公司印章或法定代表人印章的授权、驾驶员的驾驶证、行驶证等,供甲方备案。

　　5、乙方应在甲方委托后2日内，按《托运明细》赴甲方仓库提货，除自然灾害等不可抗拒因素外，如因延时提货而为甲方带来经济损失的，甲方视情节严重程度向乙方提出相应经济索赔。

　　6、乙方应使用封闭式运输工具运输药品。

　　7、乙方应严格按照药品外包装箱上图示方法进行搬运、存储、运输，确保药品安全送达。要求常温或阴凉保存的药品，在整个存储、运输途中应分别保持30℃或20℃以下，运输装卸过程中均不得将药品置于阳光下暴晒;

　　8、乙方按甲方规定时间准时、安全地将药品送达目的地。

　　9、药品送达客户后，乙方应取得有客户真实有效签章的送货回单，并在送达货物日起30日内将上述回单的第一联交回甲方。

　　10、如出现下列情况，乙方不承担责任：不可抗力;战争、地震、台风;非法药品。

　　11、甲方托运的货物的运输价格(包括提货市内运输费、保险费及其他各种费用)详见附件。

　　12、乙方应根据甲方要求将收货单位需要退回甲方的药品及时运送至甲方指定的地点，本项产生的费用参照本合同第11条标准结算。

　　13、付款方式：月结。乙方凭每日结算清单和运输发票向甲方结帐，甲方以现金或支票及时付款，最后付款日期不得超过次月5日，不得拖欠。

　　14、本合同一式两份，如发生争议，双方应友好协商解决。

　　15、有效期：年月日至年月日。

　　甲方：

　　乙方：

　　代表人：

　　日期：年月日

委托合同14

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲方委托乙方进行，为明确双方责任和义务，在不违反国家法律法规的前提下，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条测区范围：

　　测区地点位于，具体测量范围为甲方指界的范围，面积以实际测量为准。

　　第二条工作范围内容

　　对____项目进行1：500地形测量，确定测区地形、地貌、坡度等。

　　第三条测绘技术标准

　　1、GB/T 7929-1995《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图图式》;

　　2、GB/T 17160-1997《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图数字化规范》;

　　3、GB 14912-94《大比尺地形图机助制图规范》;

　　4、B 14804-1993《1∶500、1∶1000、1∶20__地形图要素分类与代码》;

　　5、CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》;

　　6、CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》;

　　7、GB/T 18316-20__《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》;

　　第四条测绘费用

　　甲乙双方协商，测绘费用按￥：元(大写： )计收;合同签订后支付50%项目款，合计￥：元(大写：元整)，提交成果后5个工作日内付清尾款。甲方支付款项前，乙方应当向甲方开具合法有效的增值税发票，乙方不开具或者开具的发票不合格的，甲方有权暂不支付款项，且不视为甲方违约。

　　第五条甲方的权利义务的约定

　　1、自合同签订之日起1日内向乙方提交有关必要的资料

　　①甲方为乙方工作人员现场指界;

　　②其他必要资料。

　　2、按照约定支付测绘费用，以保证定界测量工作的顺利进行。

　　第六条乙方的权利义务的约定

　　1、自收到甲方的有关材料之日起，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求开展工作;

　　2、自收到甲方通知进场之日开始组织测绘队伍进场作业;

　　3、乙方应当根据相关规范和合同要求确保测绘项目顺利完成;

　　4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

　　5、未经甲方许可，不得将该测绘成果给他人使用，违者必究。

　　第七条测绘项目完成工期及验收

　　1、本合同约定工期为天，若因天气等不可抗力因素、甲方工作未到位以及本合同其它条款约定的工期可以延期的，工程作业期限顺延。

　　2、乙方应当在约定的期限内完成测算工作并提交测绘成果文件，每逾期交付测算成果文件1日，按照合同总额的千分之三向甲方支付违约金;逾期提交超过15日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已付的'测算费用、并按测算费用的20%支付违约金。

　　3、乙方应当于工程完工之日起2日内通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起3日内，组织有关人员，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测算工作完成验收。经验收合格的，应当出具验收合格确认书;验收不合格的，就不合格部分乙方应当免费重新进行测算，直至符合标准。

　　第八条由于不可抗力，致使协议无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

　　第九条提交资料

　　1、____项目1：500地形测量报告(含图纸);

　　2、乙方应当对其交付的测算成果文件的真实性准确性负责，因乙方原因导致测算错误给甲方造成损失的，乙方应当赔偿损失。

　　第十条争议的解决方式

　　因本合同履行发生争议的，双方应当友好协商解决，协商不成的，双方同意提交由甲方所在地的人民法院诉讼，因诉讼产生的费用(包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费、交通费)由败诉一方承担。

　　第十一条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

　　第十二条附则

　　本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。由双方签字并加盖公章后即生效。全部成果交接完毕和费用结算完毕后，本合同终止。

　　甲方名称(盖章)：

　　乙方名称(盖章)：

　　法定代表人：

　　年月日

　　开户银行：

　　银行帐号：

　　开户名称：

委托合同15

　　委托方：___________________________(简称甲方)

　　受托方：___________________________(简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规和本市相关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方接受甲方委托，为甲方出售船舶(以下简称“本船”)提供信息中介服务达成一致，同意签订如下协议，以资共同信守。

　　船名__________________;载重吨_________(吨);总长__________________(_________米);型宽_________(_________米);总吨__________________;净吨_________;满载吃水______________(_________米);主机型号/功率_________;建造时间/地点________________________;报价_________;其他___________________________________甲方委托乙方为其出售的船舶提供信息中介服务，并代办_________等相关事宜。(①提供范本合同②代收代付船款)

　　1.甲方向乙方如实提供本船的基本技术资料(以船检证书为准)和报价，作为乙方代甲方公布出售船舶信息的部分依据。最终船价由甲方与买船方商定，船舶规格以看验船时为准。

　　2.如该船买卖成交，甲方应支付乙方中介费。

　　3.甲方应在签订买卖合同后，将合同副本壹份交乙方备案，以便乙方协助办理该船的有关交易手续。

　　4.双方签订本合同5天内，乙方应将本船有关信息在其网站或公报上予以公布;

　　5.应根据船舶动态与买船方联系勘验船事宜，将买方有效联系方式及时告知甲方，同时安排甲乙双方的洽谈事宜。

　　6.甲方应当按照本船买卖合同价的_________(百分之_________)，在本船买卖合同签订后5天内向乙方支付中介费。

　　7.乙方完成甲方委托和代办的其他事项，甲方应当在这些事项完成后向乙方支付代办费用。

　　(一)甲方有下列情形之一的，应当承担违约责任，违约金为标的额的___________________________%(百分之一)：

　　(1).甲方提供的船舶有关信息与该船真实有效的船检证书不符;

　　(2).甲方借故中介不成，中途撇开乙方再与买船方在本合同生效后就同一标的'私下交易;

　　(3).甲方通过其他控股公司与买船方就本船签订买卖合同的(此时均视为乙方完成提供中介信息的服务，甲方应按本合同规定支付中介费并承担违约责任);

　　(4).与他人串通损害乙方利益的;5.未能按合同约定支付中介费和代办费的;6.其他造成乙方无法完成委托事项的行为。