2025年二级建造师《公路》考试真题及答案（精选5套）
在日常学习和工作中，我们经常接触到考试真题，借助考试真题可以更好地检查参考者的学习能力和其它能力。你所了解的考试真题是什么样的呢？以下是小编为大家整理的2025年二级建造师《公路》考试真题及答案，仅供参考，希望能够帮助到大家。
二级建造师《公路》考试真题及答案 1
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.路基填料的强度指标是（ ）
A.压实度
B.CBR值
C.稳定度
D.塑性指数
【参考答案】B
【答案解析】考查路基填料选择。强度要求是按CBR值确定。教材2。
2.填石路基采用强力夯实施工时，填补夯坑的填料应选用（ ）
A.碎石土
B.砂性土
C.软质石料
D.与路基同类型石质填料
【参考答案】D
【答案解析】考查填石路基施工技术。在强力夯实法中，每一分层连续挤密式夯击，夯后形成夯坑，夯坑以同类型石质填料填补。教材P7。
3.岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是（ ）
A.重力式挡土墙
B.加筋土挡土墙
C.锚杆挡土墙
D.锚定板式挡土墙
【参考答案】B
【答案解析】考查挡土墙。加筋挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜采用。教材P31。
4.关于填隙碎石施工的说法，正确的是（ ）
A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5-2.0倍。
B.填隙料应干燥
C.填隙碎石施工，应采用胶轮压路机
D.填隙碎石碾压后，表面集料间的空隙应填满，但表面应看得见集料
【参考答案】C
【答案解析】考查填隙碎石施工，C正确说法为宜采用振动压路机碾压。教材P43。
5.无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是（ ）
A.施工参数规定→生产配合比设计→目标配合比设计→原材料检验
B.施工参数规定→目标配合比设计→生产配合比设计→原材料检验
C.原材料检验→生产配合比设计→目标配合比设计→施工参数确定
D.原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定
【参考答案】D
【答案解析】考查无机结合料稳定基层(底基层)施工对原材料的技术要求。无机结合料稳定材料组成设计流程：原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定，教材P49.
6.路面透水性排水基层施工中，在连续长纵坡破段或凹形竖曲线路段，排水层内渗流的自由水有可能被堵封或渗流路径超过45-60m时，为拦截水流及缩短渗流长度有应增设（ ）。
A.纵向排水管
B.横向排水管
C.纵向集水管
D.横向铁水井
【参考答案】B
【答案解析】考查路面基层排水。教材P94。
7.关于桥梁桩基使用冲击钻成孔的说法，正确的是（ ）
A.不适合于有孤石的砂砾石层
B.开始钻进宜快不宜慢
C.钻进过程中一定要保持护筒内的水头
D.遇有倾斜岩石，不得采用冲击钻钻进
【参考答案】C
【答案解析】考查桩基础施工。选项A，正确的说法应为“冲击钻成孔灌注桩适用于黄土、粘性土或粉质粘土和人工杂填土层，特别适合于在有孤石的砂砾石层、漂石层、硬石层、岩层中使用”;选项B，正确说法为“开始钻进宜慢不宜快”;选项D，正确说法为岩层一般是倾斜，与钻机解除面位置垂直，此处位置通过回填卵石反复冲钻，直到岩层平整，然后再继续钻进，防止卡钻、孔位倾斜等。教材P12-113。
8.关于预应力管的说法，正确的是（ ）
A.所有管道均应设压浆孔
B.应在管道最低点设排气孔
C.必要时在管道最低点设排水孔
D.管道应采用定位钢筋固定安装
【参考答案】B
【答案解析】本题考查桥梁上部结构支架施工。教材P126。
9.根据《公路隧道设计规范》，长度大于（ ）的隧道应设置照明。
A.100m
B.150m
C.200m
D.250m
【参考答案】A
【答案解析】考查隧道结构的组成。教材P155。
10.下列隧道现场监控量测项目中，属于必测项目的是（ ）
A.围岩压力
B.锚杆压力
C.周边位移
D.爆破震动
【参考答案】C
【答案解析】考查隧道量测内容和方法。教材P161。
11.隧道照明控制系统对洞内照明强度调节的主要依据是（ ）
A.洞外的照度和噪声值变化
B.洞外的照度和交通量变化
C.洞内粉尘含量和交通量变化
D.洞外的照度和粉尘含量变化
【参考答案】B
【答案解析】考查监控各子系统的功能与构成。照明控制系统能根据洞外的照度变化、交通量的变化对洞内照明强度调节，节约用电，降低运营费用。教材P170
12.进度计划编制中，劳动量消耗的均衡性常用不均衡系数来表示，若劳动量消耗最大值为Rmax,最小值为Rmin，均值为，则不平衡系数为（ ）。
【参考答案】B
【答案解析】超纲题目。劳动力不均匀系数：K=人力高峰值Rmax/人力平均值。
13.进度计划调整过程中，压缩关键工作持续时间可采用的管理措施是（ ）
A.优化工作控制流程
B.改进施工方法
C.提供加快进度所需资金
D.采用信息技术进行计划调整
【参考答案】D
【答案解析】考查工程进度的控制。教材P181。A属于组织措施;B属于技术措施;C属于经济措施。
14.下列水泥稳定料粒基层质量检验的实测项目中，属于关键项目的是（ ）
A.平整度
B.压实度
C.纵断高程
D.横坡
【参考答案】B
【答案解析】考查路面工程质量检验。教材P196。
15.危险源风险评价LEC法的公式为D=L×E×C，其中E的含义是（ ）
A.项目重要程度分值
B.事故发生的可能性分值
C.暴露于危险环境的频繁程度分值
D.事故造成的后果分值
【参考答案】C
【答案解析】考查工程安全隐患排查与治理。L为事故发生的可能性分值，E为暴露于危险环境的频繁程度分值，C为事故造成的后果分值，教材P209-210.
16.关于隧道施工爆破作业安全技术要求的说法，正确的是（ ）
A.当发现有“盲炮”时必须由专职安全员排除
B.有轨机动车运送炸药和雷(lei)管时，须分别放置于相邻的两个车厢
C.人力运送爆破器材时，中途不得停留
D.自行车职能运送雷(lei)管，不能运送炸药
【参考答案】C
【答案解析】考查地下作业安全技术要求。教材P220-221
17.根据《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》，承包人驻地内修建临时水塔的费用属于（ ）
A.临时工程费
B.临时设施费
C.施工辅助费
D.直接工程费
【参考答案】B
【答案解析】考查施工成本的构成。教材P254
18.钢筋混凝土结构构造裂缝形成的原因不包括（ ）。
A.骨料含泥量过大
B.混凝土搅拌及运输时间长
C.采用了水灰比大的混凝土
D.采取了推迟水化热峰值出现的措施
【参考答案】D
【答案解析】考查钢筋混凝土结构构造裂缝的防治。D属于钢筋混凝土结构构造裂缝的防治措施。教材P151
19.公路水运工程生产安全重大事故隐患排查治理的责任主体是（ ）
A.交通运输主管部门
B.建设单位
C.施工单位
D.监理单位
【参考答案】C
【答案解析】公路工程承包人安全责任。项目施工单位是重大隐患排查治理的责任主体。教材316
20.关于公路施工企业信用信息管理的说法，正确的是（ ）
A.公路施工企业信用涉及实行逐级上升制
B.公路施工企业资质升级的，其信用评价等级不变
C.被一个省级交通运输主管部门直接认定为D级的企业，其全国综合评价直接定为D级
D.公路施工企业信用评价结果有效期为1年
【参考答案】C
【答案解析】考查公路建设市场管理的相关规定。教材P337
二、多项选择题：(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)。
21.关于路基冬期施工的说法，正确的有（ ）
A.半填半挖地段.填挖方交界处不得在冬期施工
B.冬期填筑路堤，应按横截面全宽平填，每层松铺厚度应比正常施工增加20%~30%
C.当填筑至路床底面时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温层
D.冬期过后必须对填方路堤进行补充压实
E.河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程
【参考答案】ACDE
【答案解析】本题考查的是路基冬期施工。选项B ，正确的'说法应为“冬期填筑路堤，应按横截面全宽平填，每层松铺厚度应比正常施工减少20%~30%，且松铺厚度不得超过300mm”。参见教材P11
22.冲刷防护中的间接防护包括（ ）
A.丁坝
B.防洪堤
C.抛石
D.石笼
E.顺坝
【参考答案】ABE
【答案解析】本题考查的是冲刷防护。间接防护：丁坝、顺坝、防洪堤等导流构造物以及改移河道。参见教材P29
23.无机结合料稳定材料组成设计所确定的施工参数包括（ ）
A.结合料的剂量
B.最佳含水量
C.合理含水率
D.最大松铺厚度
E.最大干密度
【参考答案】ACE
【答案解析】本题考查的是无机结合料稳定基层(底基层)施工对原材料的技术要求。无机结合料稳定材料组成设计应包括原材料检验.混合料的目标配合比设计.混合料的生产配合比设计和施工参数确定四部分。施工参数确定应包括下列技术内容：(1)确定施工中结合料的剂量。(2)确定施工合理含水率及最大干密度。(3)验证混合料强度技术指标。参见教材P50
24.关于沥青混合料压实的说法，正确的有（ ）
A.压路机采用2~3台双轮双振压路机及2~3台重量不小于16t胶轮压路机组成
B.采用雾状喷水法，以保证李青混合料碾压过程汇总不粘轮
C.在当天成型的路面上，不得停放各种机械设备或车辆
D.初压应采用钢轮压路机紧跟摊铺机振动碾压
E.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留
【参考答案】ABE
【答案解析】本题考查的是热拌沥青混合料面层施工技术。选项C，正确的说法应为“压路机不准停留在温度未冷却至自然气温以下已完成的路面上，振动压路机在已成型的路面上行驶”，这说明在已经成型的道路上是可以停放车辆和设备的;选项D，正确的说法应为“初压：采用钢轮压路机静压1~2遍，正常施工情况下，温度应不低于120℃并紧跟摊铺机进行”，这个是有前提条件的，故不准确。参见教材P75
25.旋挖钻机一般使用的地质层包括（ ）
A.黏土层
B.微风化玄武岩层
C.微风化花岗岩层
D.淤泥土层
E.碎石土层
【参考答案】ADE
【答案解析】本题考查的是桩基础施工。旋挖钻机一般适用黏土、粉土、砂土、淤泥质土、人工回填土及还有部分卵石、碎石的地层。对于具有大扭矩动力头和自动内锁式伸缩钻杆的钻机，可适用微风化岩层的钻孔施工。参见教材P113
26.承台混凝土浇筑直接倾卸高度超过2m，应通过（ ）等设施下落。
A.串筒
B.滑槽
C.溜槽
D.振动溜管
E.宽口料斗
【参考答案】ACD
【答案解析】本题考查的是混凝土施工。超过2m时，应通过串筒、溜管(槽)或振动溜管(槽)等设施下落;倾落高度超过10m时，应设置减速装置。参见教材P136
27.按隧道间的距离，隧道分为（ ）
A.连拱隧道
B.小净距隧道
C.分离式隧道
E.分叉式隧道
【参考答案】ABC
【答案解析】本题考查的是隧道结构的概念及分类。按隧道间的距离分为连拱、小净距和分离式隧道。参见教材P153
28.隧道通风控制系统是根据（ ）检测到的环境数据.交通量数据等控制风机的运转进行通风。
A.一氧化碳检测器
B.噪声检测器
C.能见度检测器
D.湿度检测器
E.温度检测器
【参考答案】AC
【答案解析】通风控制系统是根据一氧化碳与检测器检测到的环境数据，交通量数据等控制风机的运转进行通风。参见教材P170
29.施工现场使用的电动工具通常分为Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ类，其划分的主要依据有（ ）
A.重量
B.绝缘性能
C.体积
D.价格
E.防触电性能
【参考答案】BE
【答案解析】本题考查的是电气作业安全技术要求。按其绝缘和防触电性能由弱到强可分为三类，即Ⅰ类工具、Ⅱ类工具、Ⅲ类工具。参见教材P226
30.关于公路工程竣(交)工验收的说法，正确的是（ ）
A.竣工验收委员会由交通运输主管部门.项目法人.质量监督机构等单位代表组成
B.通车试运营2年以上方可进行竣工验收
C.竣工验收质量等级评定分为合格和不合格
D.通过交工验收的合同段，项目法人应及时颁发“公路工程交工验收证书”
E.批准的项目建议书是竣工验收的重要依据
【参考答案】BDE
【答案解析】本题考查的是公路工程竣(交)工验收应具备的条件和主要工作内容。选项A，正确的说法应为“竣工验收委员会由交通运输主管部门、公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成”;选项C，正确的说法应为“交工验收质量等级评定为合格和不合格”。参见教材P324-326
三、案例分析题
案例一
背景资料
某二级公路工程施工合同段，包含两段路基(K6+000～K6+460.K6+920～K6+325)和一座隧道(K6+000～K6+980)，两端路基中基友挖方也有填方。隧道上硬土厚约20m，围岩级别为IV 、V级，其中，IV级围岩主要由较坚硬岩组成，V级围岩主要由第四系稍湿碎石土组成，该隧道为大断面隧道。
施工单位采用挖掘机开挖路基挖方段土方，开挖时采用横挖法自上而下分台阶进行，直接挖至设计边破线，并避免超欠挖。开挖时每层台阶高度控制在3～4m以内，并在台阶面设置2%纵横坡以避免雨季积水。
根据施工组织设计要求，部分路基填筑利用隧道洞渣作为路基填料，一般路段采用分成填筑方法施工，土石方分层填筑工艺流程如图1。
隧道进口短路堤，土食料填筑(其中粒径大雨40mm的石料超过80%)采用水平分层填筑方法施工，每一层控制在40mm，路堤与路床的填料粒径空之不超过层厚，不均匀系数控制在15～20之间。隧道出口端炉体，由于地势低洼，土食料填筑(其中粒径大雨40mm的石料站55%)采用倾填方法施工。
隧道施工采用新奥法，根据施工进度计划，并集合地址情况及运输条件，施工单位对该合同 段的隧道配置挖掘机、自卸式汽车、风动凿岩机、装载机、凿岩台车、模板衬砌台车、钻孔机、混凝土喷射机、注浆机等施工机械。
问题
1.指出路基方开挖的错误做法，并说明理由。
2.写出图1A和B的名称。3.指出隧道进口端与出口段路堤填筑中的错误做法并改正。
4.路基天助我前，“摊铺厚度”指标应通过什么方法确定?图1中，“洒水或晾晒”的目的是什么?
5.在施工单位对该合同段配置的隧道施工机械中，指出可用于锚杆施工的机械。
参考【参考答案】
1.不妥之处一：采用横挖法进行开挖。理由，开挖长度大应采用纵向挖掘法。不妥之处二：直接挖至设计边坡线。理由，接些开挖应当预留30cm。
2.A是基地检测，B是推图机摊平
3.进口端路堤与路床的填料粒径控制不超过层厚错误。理由：路堤填料粒径应不大于500mm，并不宜超过层厚的2/3。出口段端采用倾填的方法填筑错误。理由：土石路堤不得以倾填的 方法填筑。
4.试验法，洒水或里晾晒是保证回填土料的含水率控制在最佳含水率±2%的范围内。
5.风动凿岩机、钻孔机、混听途喷射机、注浆机。
案例二
背景资料
某施工单位承接了一条二级公路的施工，路线全长30.85km，路基宽度为8.5m，路面宽度为2×3.5m。该工程内容包括路基，桥梁及路面工程等。为减少桥头不均匀沉降，设置桥头跳车，桥台与路堤交接处按图2施工，主要施工内容包括：地基清表、挖台阶、A区域分层填筑、铺设土工格栅、设置构造物K、路面铺筑等。路面结构层如图2所示，B区域为已经填筑完成的路堤填筑区域。
该项目实施过程中产生了如下事件：
事件一：针对基层与底基层的施工，施工单位在施工组织设计中做了详细要求，现摘录4条技术要点如下：
1.应在下承层施工质量检测合格后，开始摊铺上层结构层，采用两层连续摊铺时，下层质量出了问题时，上层应同时处理;
2.分层摊铺时，应先将下承层顶面拉毛或采用凸块压路机碾压，再摊铺上层混合料。
3.对无法使用机械摊铺的超宽路段，应采用人工同步摊铺、修整，并同时碾压成型。
4.气候炎热，干燥时碾压稳定中、粗混合料，含水率比最佳含水率降低0.5-1.5个百分点。
事件二：施工单位对K5+500-K5+800路段的基层完成碾压并经压实度检查合格后，及时实施养护，但因养护条件欠佳，导致基层出现了裂缝。经过弯沉检测，该段基层的承载力满足设计要求。施工单位对裂缝采取了相应的技术措施处理后，继续铺筑上面的沥青混凝土面层。
事件三：根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》，施工单位完成约定的全部工程内容，且经施工自检评定材料和C报告。监理单位审查同意后，及时按规定提交了D资料、质量评定资料和监理总结报告。项目法人接收资料后及时按规定组织了交工验收。
问题：
1.写出图2中结构物K的名称
2.图2中A区域采用哪些特性的填料回填?
3.对事件一中的4条技术要点逐条判断对错，并改正错误之处
4.写出两条可对事件二中裂缝修复的技术措施
5.写出事件三中C报告、D资料的名称
参考答案
1.构造物K：桥头搭板;
2.透水性材料，不得采用含有泥草、腐殖物或冻土块的土。透水性材料不足时，可采用石灰土或水泥稳定土回填;
3.第1条正确;
第2条错误;正确做法：下承层是稳定细粒材料时，宜先将下承层顶面拉毛或采用凸块式压路机碾压，再摊铺上层混合料;下承层是稳定中、粗粒材料时，应先将下承层清理干净，并洒铺水泥净浆，再摊铺上层混合料;
第3条正确;
第4条错误。正确做法：气候炎热干燥时，碾压时的含水率可比最佳含水率增加0.5-1.5个百分点;
4.裂缝修复的技术措施：1在裂缝位置灌缝。2在裂缝位置铺设玻璃纤维格栅3洒铺热改性沥青;
5.C报告：施工总结报告。D资料：独立抽检资料。
案例三
背景资料
某施工单位承接了二级公路一桥隧相连项目，其中桥梁跨布置为(65+120+65)m，③号桥台 紧邻隧道进口洞门。隧道全长910m,净宽5m，单洞双向两车道，最大埋深100m，进、出口50m 范围内埋深均小于20(属浅埋隧道)。横跨布置与隧道围岩级别及其长度、掘进速度见图所示：
该项目实施工程中发生了事件：
事件一：桥梁为T型钢构，采用挂篮悬臂浇筑，设计文件要求悬臂浇筑须对称平衡。中跨、边 跨合拢段长度均为2m，靠近桥台4m梁段采用现浇施工。
事件二：隧道掘进工期为12个月，采用进、出口双向开挖，但最后30m为单项开挖。由于受③ 号桥台的施工限制，决定先由A作业队从出口向进口方向掘进，待③号桥台施工完成后，立即 由B作业队从进口掘进，且最后30m决定由B作业队单独完成。
事件三：洞口工程施工包括以下工序：①截水沟施工;②边、仰坡开挖;③套拱及长管棚施 工;④边、仰坡防护。
事件四、A作业队在进洞30m后，现场负责人决定将开挖方法有台阶法改成全端面法。
问题：
1.事件一中，主跨悬臂浇筑施工是否需要在蹲梁处采取临时固结措施?说明理由。
2.事件一中，边跨4m现浇梁端应采用何种方法施工?说明本桥贺龙顺序。
3.事件二中，为保证隧道掘进工期，③号桥施工最迟应在A作业队掘进开工后多少个月完成 ?(列式计算，计算结果小数点后保留1位)
4.写出事件三中洞口工程施工的正确顺序。(用编号表示即可)
5.事件四中，改变后的开挖方法是否合理?说明理由。
参考答案
1.不需要。理由：该题干已经说明是T形钢构，所以梁与墩之间是没有支座的。是链接在一起的。
2.支架法。设计无要求时，一般先边跨，再中跨。
3.A或B作业队施工完，隧道需要200/40+510/60+200/40=18.5月
最后的30m单项开挖需要30/60=0.5月
设A作业队开挖X个月，B作业队开始挖掘进口，也就是③号桥台施工完毕。
12=X+0.5+(18.5-X-0.5)/2X,求得X=5.0个月。
4.正确顺序：①②④③
5.不合理。因为浅埋隧道处的开挖不能用全断面法，浅埋隧道长度为50m，A作业队开挖进洞 30m就改变施工方法，并没有超过50m。
二级建造师《公路》考试真题及答案 2
一、单项选择题(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于（ ）的项目管理。
A.业主方
B.施工方
C.供货方
D.总承包方
【答案】A
【解析】本题考核的是建设工程项目管理的类型。投资方、开发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都属于业主方的项目管理。施工总承包方和分包方的项目管理都属于施工方的项目管理。材料和设备供应方的项目管理都属于供货方的项目管理。建设项目总承包有多种形式，如设计和施工任务综合的承包，设计、采购和施工任务综合的承包(简称EPC承包)等，它们的项目管理都属于建设项目总承包方的项目管理。
2.某工程项目施工采用施工总承包模式，其中给排水安装工程由业主指定的分包单位采购和安装，则在施工中分包单位必须接受（ ）工作指令，服从其总体项目管理。
A.业主
B.设计方
C.施工总承包方
D.项目监理方
【答案】C
【解析】施工总承包方对所承包的建设工程承担施工任务的执行和组织的总的责任，分包施工方承担合同所规定的分包施工任务，以及相应的项目管理任务。若采用施工总承包或施工总承包管理模式，分包方(不论是一般的分包方，或由业主指定的分包方)必须接受施工总承包方或施工总承包管理方的工作指令，服从其总体的项目管理。
3.关于建设工程项目管理的表述，不正确的是（ ）。
A.建设工程项目管理的内涵是自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现
B.自项目开始至项目完成指的是项目的实施期
C.项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现
D.项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的工期
【答案】D
【解析】本题考核的是建设工程项目管理。项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
4.建设工程施工管理中的工作流程图反映的是一个项目的（ ）关系。
A.管理班子中各组成部门之间的组织
B.各项工作之间的组织
C.管理班子中各组成部门之间的逻辑关系
D.各项工作之间的逻辑
【答案】D
【解析】工作流程图用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可以用以描述工作流程组织。
5.在（ ）结构中，每一项纵向和横向交汇的`工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。
A.职能组织
B.线性组织
C.矩阵组织
D.项目组织
【答案】C
【解析】本题考核的是矩阵组织结构。在矩阵组织结构中，每一项纵向和横向交汇的工作，指令来自于纵向和横向两个工作部门，因此其指令源为两个。
6.施工单位编制分部分项工程施工组织设计的依据是（ ）。
A.施工组织总设计
B.全场性施工总平面图设计
C.单位工程施工组织设计
D.施工概况及施工特点分析
【答案】C
【解析】单位工程施工组织设计用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。
7.如果评估师对工程项目的某个环节评估的风险等级为3等风险，则下列风险发生的可能性和后果与此相符的是（ ）。
A.可能性极小、后果为轻度损失
B.可能性中等、后果为轻度损失
C.可能性极小、后果为重大损失
D.可能性很大、后果为重大损失
【答案】C
【解析】本题考核的是风险等级。
8.项目目标动态控制中，（ ）是目标能否实现的决定性因素。
A.管理
B.组织
C.纠偏措施
D.主动控制
【答案】B
【解析】组织论的一个重要结论是：组织是目标能否实现的决定性因素。应充分重视组织措施对项目目标控制的作用。
9.施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据是（ ）。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.单项工程施工组织设计
D.分部(分项)工程施工组织设计
【答案】B
【解析】本题考核的是单位工程施工组织设计。单位工程施工组织设计是在施工组织总设计的指导下，由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制，用以直接指导单位工程的施工活动，是施工单位编制分部(分项)工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。
10.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用（ ），实现施工风险动态跟踪和控制。
A.事故应急预案
B.现场监测数据和风险记录
C.风险管理职责
D.施工合同
【答案】B
【解析】城市轨道交通
二级建造师《公路》考试真题及答案 3
【例题1·单选】下列合同中，属于实践合同的是（ ）。【2021】
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
【答案】A
【解析】根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。
诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。
实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
【例题2·单选】除双方当事人意思表达一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为（ ）。 【2021】
A.要式合同
B.实践合同
C.有偿合同
D.双务合同
【答案】B
【解析】根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同。诺成合同(又称不要物合同)，是指当事人双方意思表示一致就可以成立的合同。大多数的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同等。实践合同(又称要物合同)，是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。
【例题3·单选】根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同（ ） 。 【2021】
A.效力待定
B.可变更
C.无效
D.可撤销
【答案】C
【解析】担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。
【例题4·单选】要式合同是指（ ）的合同。【2021】
A.法律上已经确定了一定的名称及具体规则
B.当事人双方互相承担义务
C.当事人双方意思表示一致订立
D.根据法律规定必须采取特定形式
【答案】D
【解析】所谓要式合同，是指根据法律规定必须采取特定方式订立的合同。如《合同法》规定，建设工程合同应当采取书面形式。
2021一级建造师法规知识章节习题：合同的要约与承诺
【例题·多选】根据《合同法》，下列文件中，不属于要约邀请的有（ ）。【2021】
A.投标文件
B.拍卖公告
C.中标通知书
D.符合要约要求的售楼广告
E.招标公告
【答案】ACD
【例题·单选】甲施工企业3月1日向乙供应商发出采购单购买一批建材,要求乙在3月5日前回复;乙3月1日即收到甲的采购单。3月2日甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后于3月4日发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。则（ ）。【2021】
A.甲3月2日的行为属于要约撤回
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
【答案】D
【解析】要约可以撤回，但撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。要约可以撤销，但撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。
有下列情形之一的，要约不得撤销：(1)要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销;(2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
【解析】《合同法》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。
【例题·单选】甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（ ）。【2021】
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销
【答案】B
【解析】《合同法》第32条规定，“当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。"第37条还规定，“采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”
【例题·单选】承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期起（ ）。【2021】
A.以合同约定的竣工日期为准
B.相应顺延
C.以承包人提交竣工报告之日为准
D.以实际通过的竣工验收之日为准
【答案】C
【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
2021一级建造师法规知识章节习题：工程价款的支付
【例题·单选】乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（ ）。【2021】
A.应以备案合同作为结算工程价款依据
B.该补充协议属于可撤销合同
C.应以补充协议作为结算工程价款依据
D.乙方行为构成合同违约
【答案】A
【解析】
A正确，C错误。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容
不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”
B错误。招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同，而不是可撤销合同。
D错误。既然另行签订的合同是无效合同，就不存在违约一说。
【例题·单选】包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（ ）。【2021】
A.合同无效，不应支付工程款
B.合同无效，应参照合同约定支付工程款
C.合同有效，应按照合同约定支付工程款
D.合同有效，应参照合同约定支付工程款
【答案】B
【解析】2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定，“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”
【例题·单选】乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵销了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。【2021】
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销
【答案】B
【解析】本题考查的是效力待定合同中的无权处分后取得处分权的问题。无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。
【例题·单选】甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。【2021】
A.有效
B.可变更或撤销
C.无效
D.效力待定
【答案】D
【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。但题目中并没有说明甲公司追认，则无处分权人处分他人的财产订立的合同是效力待定合同。
【例题·单选】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。【2021】
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持
C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息
【答案】D
【解析】
A错误。利息从应付工程价款之日计付。
B错误。D正确。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的'同期同类贷款利率的部分除外。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
【例题·单选】某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2021年3月1日和2021年10月1日，2021年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在（ ）前行使。【2021】
A.2021年9月1日
B.2021年4月1日
C.2021年4月20日
D.2021年10月20日
【答案】C
【解析】2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。
【例题·单选】某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉，法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利，各债权人的清偿顺序依法应为（ ）。【2021】
A.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人
B.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人
C.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人
D.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人
【答案】A
【解析】《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。因此，A正确。
【例题·单选】甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由（ ）。【2021】
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担
【答案】D
【解析】《合同法》规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。
【例题·多选】下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。【2021】
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
【答案】AC
【解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
二级建造师《公路》考试真题及答案 4
第 1 题
2008年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2008年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的（ ）。
A.继续履行合同
B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲
C.向法院申请撤销该合同
D.向乙要求赔偿
正确答案：D,
第 2 题
甲和乙在合同中约定将乙的债务由丙来承担，甲的债权由丁来承担。合同实施后，丙没有履行债务，那么下列行为中正确的是（ ）。
A.甲要求乙承担违约责任
B.甲要求丙承担违约责任
C.丁要求乙承担违约责任
D.丁要求丙承担违约责任
正确答案：A,
第 3 题
《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修斯限为 （ ）
A. 2年和3年
B. 5年和合理使用年限
C. 2年和5年
D.2年和合理使用年限
正确答案：D,
第 4 题
除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（ ）外，建筑工程开工前，建设单位应当 按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许 可证。
A.基本建设工程 B.公益性工程
C.大型工程 D.小型工程
正确答案：D,
第 5 题
根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ ）。
A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的.安全生产规章制度和操作规程
B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防,监控措施和应急预案
正确答案：D,
第 6 题
建设单位未将保证安全施工的措施等有关资料报送有关部门备案的，责令（ ）。
A.工程停工
B.限期改正，给予警告
C.给予罚款
D.给予刑事处罚
正确答案：B,
第7题
根据国务院建设主管部门的现行有关规定，以下不符合工程设计单位资质等级规定的是（ ）。
A.工程设计综合甲级
B.工程设计综合乙级
C.工程设计专业甲级
D.工程设计行业乙级
正确答案：B,
第 8 题
推销员王某在试用期因怀孕完不成规定的任务被聘用单位扣发工资并最终解除了劳动合同。如果王某不服，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，依据《劳动合同法》.她应当向当地（ ）提出申请。
A.人民法院
B.劳动争议仲裁委员会
C.人民政府的信访部门
D.劳动监察部门
正确答案：B,
第9题
下列表述中，不符合《建筑法》关于承揽工程的规定的是 （ ）
A.禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程
B.禁止建筑施工企业以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程
C.禁止由两个以上的承包单位联合共同承包建筑工程
D.禁止肢解发包工程
正确答案：C,
第 10 题
乙级工程招标代理机构的承担的工程招标代理业务，其工程总投资限额不得超过（ ）。
A.2亿元
B.1亿元
C.8000万元
D.6000万元
正确答案：B,
二级建造师《公路》考试真题及答案 5
一、单选题
1墙背所受土压力较小的重力式挡土墙墙背形式是（ ）。
A.俯斜式
B.仰斜式
C.垂直式
D.凸折式
参考答案：B
参考解析：
仰斜墙背所受的土压力较小，用于路堑墙时，墙背与开挖面边坡较贴合，因而开挖量和回填量均较小，但墙后填土不易压实，不便施工。适用于路堑墙及墙趾处地面平坦的路肩墙或路堤墙。
2渗沟的作用是（ ）。
A.降低地下水位
B.排除边沟水
C.减少冰冻深度
D.连接排水沟与渗井
参考答案：A
参考解析：
有地下水缏兜耐诜铰坊⑿逼侣返獭⒙坊钔诮惶娴囟危钡叵滤癫厍郴蛭薰潭ê闶保档偷叵滤换蚶菇氐叵滤稍诘孛嬉韵律柚蒙怠/P>
3暗沟或暗管通过软硬岩层分界处时应设置（ ）。
A.渗水孔
B.反滤层
C.检查井
D.沉降缝和伸缩缝
参考答案：D
参考解析：
暗沟或暗管沿沟槽底每隔10~15m或在软、硬岩层分界处时应设置沉降缝和伸缩缝。
4高速公路.一级公路平面控制测量等级应符合（ ）。
A.特级
B.一级
C.二级
D.二等
参考答案：B
5一级公路宜沿路线每()m设置一个水准点。
A.50
B.100
C.200
D.500
参考答案：C
参考解析：
沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每200m有一个水准点。在结构物附近、高填深挖路段、工程量集中及地形复杂路段，宜增设水准点。临时水准点应符合相应等级的精度要求，并与相邻水准点闭合。
6高速公路高程控制测量的等级为（ ）。
A.二等
B.三等
C.四等
D.五等
参考答案：C
7下列属于传统法放样的是()。
A.切线支距法
B.直角法
C.坐标法
D.解析法
参考答案：A
参考解析：
传统法放样包括切线支距法和偏角法。
8可导致路基出现“弹簧”现象的原因是（ ）。
A.土场土质种类单一
B.含水量偏小
C.压路机质量偏大
D.松铺厚度过大
参考答案：D
参考解析：
路基施工中压实度不能满足质量标准要求，甚至局部出现"弹簧"现象，主要原因是:
(1)压实遍数不合理。
(2)压路机质量偏小。
(3)填土松铺厚度过大。
(4)碾压不均匀，局部有漏压现象。
(5)含水率大于最佳含水率，特别是超过最佳含水率两个百分点，造成"弹簧"现象。
(6)没有对上一层表面浮土或松软层进行处治。
(7)土场土质种类多，出现异类土壤混填，尤其是透水性差的土壤包裹透水性好的土壤，形成了水囊，造成"弹簧"现象。
(8)填土颗粒过大(> 10cm) ，颗粒之间空隙过大，或采用不符合要求的填料(天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于18)。
9防治高填方路基沉降的措施不包括（ ）。
A.采用水平分层填筑
B.选用砾石类土填筑路基
C.采用振动压路机碾压
D.超宽填筑路堤
参考答案：D
参考解析：
防治高填方路基沉降的措施：
1.做好施工组织设计，合理安排各施工段的先后顺序，明确构造物和路基的衔接关系。
2.基底承载力应满足设计要求。特殊地段或承载力不足的地基应按设计要求进行处理。
3.填筑路基前，疏通路基两侧纵横向排水系统，避免路基受水浸泡。
4.严格选取路基填料用土。宜优先采用强度高、水稳性好的材料，或采用轻质材料。
5.路堤填筑方式应采用水平分层填筑。
6.合理确定路基填筑厚度。
7.控制路基填料含水率。
8.选择合适的压实机具，重型轮胎压路机和振动压路机效果比较好。
9.做好压实度的检测工作。
10.对于填挖结合部，应彻底清除结合部的松散软弱土质，做好换土.排水和填前碾压工作，按设计要求从上到下挖出台阶，清除松方后逐层碾压，确保填挖结合部的整体施工质量。
11.施工过程中宜进行沉降观测，按照设计要求控制填筑速率。
选项D超宽填筑属于路基边缘压实度不足的预防措施。
10路基填筑时，填筑层有效宽度不够，边坡进行二期修补，最有可能造成（ ）。
A.路基弹簧
B.边坡崩塌
C.边坡滑坡
D.路基网裂
参考答案：C
参考解析：
路基弹簧是路基碾压中的病害，与边坡修补无关;崩塌(崩落.垮塌或塌方)是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落.滚动.堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象，填方路基边坡一般缓于1：1.5，不会产生崩塌;路基网裂一般是路基顶面的病害，与边坡修补无关。选项A.B.D错误。路基填筑时，填筑层有效宽度不够，边坡进行二期修补在两部分结合之处处理不好，加之宽度窄不易碾压，则可能造成边坡滑坡。
二、多选题
1路基纵向开裂的原因主要是（ ）。
A.旧路利用路段，新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足
B.使用渗水性.水稳性差异较大的土石混合料时，错误地采用了纵向分幅填筑
C.路基填料直接使用了液限大于50、塑性指数大于26的土
D.沟.塘清淤不彻底，回填不均匀或压实度不足
E.路基压实不均
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
路基纵向开裂的原因分析：
(1)清表不彻底，路基基底存在软弱层或坐落于古河道处。
(2)沟.塘清淤不彻底，回填不均匀或压实度不足。
(3)路基压实不均。
(4)旧路利用路段，新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足。
(5)半填半挖路段未按规范要求设置台阶并压实。
(6)使用渗水性.水稳性差异较大的土石混合料时，错误地采用了纵向分幅填筑。
(7)高速公路因边坡过陡.行车渠化.交通频繁振动而产生滑坡，最终导致纵向开裂。
选项C属于路基横向裂缝产生的原因。
2沉入桩的施工方法主要有（ ）。
A.锤击沉桩
B.振动沉桩
C.射水沉桩
D.自动沉桩
E.静力压桩
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
沉入桩的施工方法主要有：锤击沉桩法、振动沉桩法、射水沉桩法、静力压桩法。
3路基施工应及时对来源不同.性质不同的拟作为路堤填料的材料进行复查和取样试验。土的试验项目包括有（ ）。
A.液限
B.标准击实试验
C.塑限
D.抗滑值试验
E.天然含水率
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
应及时对拟作为路堤填料的材料进行取样试验。土的试验项目应包括天然含水率、液限、塑限、颗粒分析、击实、CBR等，必要时还应做相对密度、有机质含量、易溶盐含量、冻胀和膨胀量等试验。对特殊土(如黄土、软土、盐渍土、红黏土、高液限黏土和膨胀土等)，还要进行相关试验以确定其性质及处置方案。
4套箱围堰的平面尺寸应根据（ ）确定。
A.承台尺寸
B.封底混凝土厚度
C.承台底标高
D.安装及放样误差
E.施工期间可能出现的最高水位及浪高
参考答案：A,D
参考解析：
套箱围堰的平面尺寸应根据承台尺寸、安装及放样误差确定，套箱顶标高应根据施工期间可能出现的'最高水位及浪高等因素确定，套箱底板标高根据承台底标高及封底混凝土厚度确定。
5雨期路基施工地段一般应选择（ ）。
A.砂类土地段
B.碎砾石地段
C.岩石地段
D.黏土地段
E.路堑的弃方地段
参考答案：A,B,C,E
参考解析：
雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。
6套箱围堰的封底混凝土厚度应根据（ ）等计算确定。
A.桩周摩擦阻力
B.浮力
C.设计荷载
D.套箱重力
E.混凝土重力
参考答案：A,B,D,E
参考解析：
套箱围堰应采用刚性导管进行水下混凝土封底，封底混凝土厚度应根据桩周摩擦阻力、浮力、套箱及混凝土重力等计算确定。
7以下一般属于小炮的有（ ）。
A.钢钎炮
B.深孔爆破
C.药壶炮
D.猫洞炮
E.用药量1t以上的炮
参考答案：A,B
参考解析：
综合爆破一般包括小炮和洞室炮两大类。小炮主要包括钢钎炮.深孔爆破等钻孔爆破;洞室炮主要包括药壶炮和猫洞炮，随药包性质.断面形状和微地形的变化而不同。用药量1t 以上为大炮， 1t以下为中小炮。
8高墩施工宜采用的模板类型有（ ）。
A.永久式模板
B.固定式模板
C.翻转模板
D.爬升模板
E.滑升模板
参考答案：C,D,E
参考解析：
高墩施工宜采用翻转模板、爬升模板或滑升模板。
9用于软基处理的粉煤灰垫层，可采用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰，其材料要求有（ ）。
A.烧失量宜大于12%
B.CaO+MgO含量不应低于55%
C.最大粒径不宜大于2mm
D.最小粒径不宜小于0.05mm
E.小于0.075mm颗粒含量宜大于45%
参考答案：C,E
参考解析：
粉煤灰垫层可采用电厂排放的硅铝型低钙粉煤灰，最大粒径不宜大于2mm ，小于0.075mm颗粒含量宜大于45%，烧失量宜小于12%。
10挂篮平衡方式可分为（ ）。
A.桁架式
B.压重式
C.自锚式
D.滚动式
E.滑移式
参考答案：B,C
参考解析：
国内外现有的挂篮按结构形式可分为桁架式、三角斜拉带式、预应力束斜拉式、斜拉自锚式;按行走方式可分为滑移式和滚动式;按平衡方式可分为压重式和自锚式。
【二级建造师《公路》考试真题及答案】相关文章：
2017二级建造师考试公路工程真题及答案06-29
2017年二级建造师《公路工程》考试真题及答案解析06-09
公路监理考试模拟真题及答案10-04
2024二级建造师考试模拟真题及答案09-24
公路监理师考试模拟真题及答案10-12
2024年二级建造师考试模拟真题及答案10-04