履约保证金承诺书

时间:2022-11-19 14:03:28 承诺书 我要投稿

履约保证金承诺书

  在快速变化和不断变革的新时代,承诺书的使用频率越来越高,承诺书是把口头承诺书面化规范化的一种产物。相信许多人会觉得承诺书很难写吧,下面是小编为大家收集的 履约保证金承诺书,欢迎阅读与收藏。

 履约保证金承诺书

履约保证金承诺书1

致:x市xx招标代理有限公司

  根据招标文件规定,我公司做为合法投标人参加本次集中招标采购。我们保证:投标文件真实、合法,产品质量符合国家标准。如出现产品质量问题,我公司将承担一切法律责任和经济赔偿责任。

  本保证书有效期限为本次集中招标采购周期。

  投标企业名称(盖章):xx

  法定代表人(签字):xx

  签署日期:xx年x月x日

履约保证金承诺书2

  甲方:

  乙方:

  本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条 保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的`违约金或损失赔偿额。

  第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条 争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条 其他 本合同一式贰份,具有相同法律效力。甲方执壹份,乙方执壹份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):

履约保证金承诺书3

  经认真阅读编号为20xxP16地块的拍卖出让文件,我方知悉必须按《20xxP16地块国有建设用地使线用权拍卖出让须知》中关于履约保证金支付的要求,

  在20xx年12月20日前向厦门市思明区人民政府缴交20xxP16地块履约保证金,履约保证金金额为人民币1亿元。

  如竞得本地块国有建设用地使用权,我方承诺按切照贵局的'要求在20xx年12月20日前按时付清相应金额的履约保证金。一旦违反前述承诺,则我方无条件同意贵局取消我方竞得资格,同时不要求返还本地块剪的竞买保证金。

  特此承诺。

  申请人:(加盖公章)

(法定代表人(或授权委托代理人)签名:

  申请日期:年月日

履约保证金承诺书4

致投标人公司:

  我公司决定参加贵方工程招标编号:工程的竞标,并完全接受贵方招标件“投标人须知”中的所以内容。为此,我公司做出如下承诺:

  1、一旦我公司中标,我公司同意按照贵方“投标人须知”确定的'原则以及《上海市建设工程施工合同》示本、招标件合同专用条款及补充条款的约定,于接到贵方中标通知书5日内(不能或拒绝按招标件的要求)与贵方签订固定综合单价的"工程施工合同。

  2、一旦我公司中标,我公司保证在确保本工程按期完成。

  3、一旦我公司中标,我公司保证工程施工质量达到国家和上海市现行标准及规程规合格标准的要求。

  4、一旦我公司中标,我公司保证严格按照施工组织设计,3日内组织人力、机械和材料进场施工,合理安排各工种、工序的衔接,确保工程安全和明施工。

  5、一旦我公司中标,我公司保证严格遵守执行国家和当地的有关法律、法规、规章、规性件的规定,决不挂靠、或对工程进行转包和分包。

  6、一旦我公司中标,我公司保证对于工程施工中(因设计变更、修改等)增减项目,严格按照投标人须知中的有关规定,按时编制增减预算报贵方审核,并保证接受贵方要求完成变更或增加的所有工程内容。

  7、我公司保证在投标书递交同时向贵方缴纳本投标承诺书,并遵守本承诺书的条款。

  8、我公司若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受贵方的任何经济处罚。

  法定代表人或授权委托人(签字):

承诺人(盖章):

  20xx年2月16日

履约保证金承诺书5

xxx公司:

  本保证金作为承包人就xxxx工程施工项目所签定合同的履约保证金。履约保证金额为合同价格的10%。

  1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或工程缺陷(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除;

  2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税金、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;

  3、履约保证金构成承包人无条件的`,不可撤消的直接义务;

  4、履约保证金的有效期在工程竣工并经有关单位验收合格后三十(30)天内,其保证金余额由辽宁人民广播电台退回给承包人,不计利息;但如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

  5、我公司保证在收到中标通知书的3日内向发包人提交履约保证金。

  6、我公司如未按招标文件的规定交纳履约保证金,将自愿放弃中标项目及投标保证金。

  xxx

  20xx年xx月xx日

履约保证金承诺书6

  申请人:有限公司请求事项:

  请求贵院退还申请人预交的几审案件受理费元(大写为人民币元)。

  事实与理由:

  申请人与被申请人财产损害赔偿纠纷一案,申请人预交几审案件受理费元(大写为人民币元)。现贵院已作出(20xx)XX民终XXX号民事裁定书,裁定退回上述人预交的几审案件受理费元(大写为人民币元)。故申请人申请贵院退还申请人预交几审案件受理费元(大写为人民币元)。

  申请人收取退回案件受理费的`账户如下:开户行:中国XX银行XX支行账号XXXXXXXXXXXXXXXXX户名:XXXXXXXXXXXXXXX电话:XXXXXXXXXX此致

  XX市XX人民法院

  申请人:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

履约保证金承诺书7

  清理建设领域工程款和农民工工资工作,事关人民群众切身利益,事关社会公平正义,事关社会和谐稳定,事关经济和社会发展全局。为维护建设市场秩序,构建行业自律环境,提高社会公德力和企业诚信度,在工程建设中,我们承诺:

  一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动,保证:

  1、本工程建设资金到位率符合规定要求;

  2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设;

  3、按规定招标发包,不将工程肢体发包或发包给不具有相应资质的组织或个人;

  4、按照《承包合同》约定,及时、足额支付工程预付款,进度款;

  5、按照《建设工程价款决算办法》规定,按时完成工程结算审计(审核),并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程价款。

  二、认真履行建设(开发)单位在清欠工作中的责任和义务,保证:

  1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任,监督、检查、督促施工企业及时、足额支付农民工工资;

  2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款,导致施工企业停工并因此造成的'工期延误和施工企业损失,我单位承担全部责任;

  3、施工企业拖欠农民工工资且拒不支付的,我单位同意县清欠办动用预存的履约保证金先行垫付。

  三、主动接受县清欠办、县建设局的全方位监督,若发生因我单位违

  反上述保证事项造成拖欠工程款或农民工工资的,我单位承担全部责任,并无条件同意县清欠办动用我单位预存的履约保证金先行垫付拖欠的工程款或农民工工资,并自愿接受县清欠办,县建设局的处罚。

  承诺人:

  单位(章):

  法定代表人(签字并盖章):

  办公电话//信箱:

  经办人姓名/职务:

  办公电话/:

  监督单位:

  县清欠办(章)

  二0xx年x月x日

履约保证金承诺书8

  在 (招标编号: )招标活动中,如果我们公司有幸中标,我公司承诺我们公司应交纳的有关税金由业主代扣代缴给朝阳市税务部门。

  投标人名称(承包人): 公章:

  法定代表人或授权代表(签字):

  年 月 日

履约保证金承诺书9

  本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号: )所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。

  1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的.修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除。

  2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;

  3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;

  4、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。

  5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

  6、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

  投标人名称(承包人):

  公章:

  银行账号:(包括开户行地址、电话等)

  开户行地址:

  开户行电话:

  法定代表人或授权代表(签字):

  年月日

【 履约保证金承诺书】相关文章:

履约保证金承诺书9篇11-19

履约承诺书12-29

履约承诺书02-02

履约承诺书通用10-18

履约承诺书模板07-23

履约情况承诺书01-22

履约工程承诺书03-07

履约保证承诺书03-10

履约承诺书15篇02-23