讨论区

市政工程合同范本

时间:2017-09-19 14:58:09编辑: 手机版

编制单位:永州市零陵区城建投资有限公司

二〇一四年七月十五日

说明:

1、本范本给合同双方签订合同时提供参考之用。

2、通用条款按照《建设工程施工合同》 [示范文本(GF-1999-0201)]。

3、合同主要条款及附件参考本范本。

4、如主要条款不填写的,则按照通用条款执行。

5、在编制过程中虽然经过了较充分的讨论和校对,但难免会存在一些问题,各单位在填写过程中如有问题,请及时与我们联系。

合同主要条款及附件

第一部分 协议书格式

发包人(全称) (简称甲方)

承包人(全称) (简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方应本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点:

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号:

资金来源:

二、 工程承包范围

承包范围:

三、 合同日期

开工日期:

竣工日期:

合同工期总日历天数:

四、 质量标准

工程质量标准:

五、 合同价款

金额(大写): 万元(人民币)

¥:

六、 组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1、 本合同协议书

2、 投标书及其附件

3、 中标通知书

4、 本合同专用条款

5、 本合同通用条款

6、 标准、规范及有关技术文件

7、 施工图纸

8、 工程量清单

9、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:合同订立地点: 本合同双方约定于 后生效

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

住 所: 住 所:

法定代表人: 法定代表人:

电 话: 电 话:

开户银行:

管理机关签证意见: 签证机关(章)

年月

第二部分 通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本(GF—1999—0201)中《第二部分通用条款》

第三部分 专用主要条款

一、 词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序:

4.图纸:发包人向承包人提供图纸日期和套数;

发包人对图纸的保密要求: ;

二、 双方一般权利和义务

5.工程师

5.2.监理单位委派的工程师

姓名: 职务:

发包人委托的职权

5.3.发包人派驻的工程师

姓名: 职务:

职权

5.6.不实行监理的,工程师职权:

7.项目经理姓名:

8.发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:

(2)讲施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间:

(5)发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:

(6)水准点与坐标控制点交验要求:

(7)图纸会审核设计交底时间:

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:

(9)双方约定发包人应该做的其他工作:

8.2发包人委托承包人办理的工作:

9.承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间: (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施要求:

(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树

名木的保护要求及费用承担:

(8)施工场地清洁卫生的要求:

(9)双方约定承包人应做的其他工作:

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:

工程师确定的时间: 10.2群体工程中有关进度计划的要求: 13.工期延误

13.1双方约定工期延误的其他情况:

四、质量与验收

15.工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001)的

规定。

17隐蔽工程和之间验收

17.1双方约定中间验收部位 19.试车费用承担方:

五、安全施工要求或条块执行: 六、合同价款与支付:本合同价款采用填写以下合同方式的编号方式确定。

(一)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:

风险费用的计算方法: 风险范围以外合同价款调整方法:

(二)采用可调价合同,合同价款调整方法: (三)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的约定: 23.3双方约定合同价款的其他调整因素:

24.发包人向承包人预付工程款的时间和金额占合同价款总额的比例:

扣回工程款的时间、比例:

25.工程量的确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:

26.工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

七、工程变更

八、 竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定:32.6中间交工工程的范围和竣工时间:

九、违约、索赔和争议

35.违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任:

本合同通用条款第14.2和15.1约定承包人违约应承担的违约责任:

37.争议

37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时:

(1)请有关主管部分调解;

(2)双方达成仲裁协议,向仲裁委员会申请仲裁;

(3)想有管辖权的人民法院起诉。

十、其他

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程: 分包施工单位为:

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定: 40保险

发包人投保内容:

发包人委托承包人办理的保险事项(承包人投保内容): 41.担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:

(1)发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:

(2)承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:

(1) 双方约定的其他担保事项:

46.合同份数为份。

47.补充条款:

工程质量保证书

发包人(全称):

承包人(全称):

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和

《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对 工程签订工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,

承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求

的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电器管线、给排水管道、设

备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:

二、 质量保修期

双方更具《建筑工程质量管理》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、和外墙面的防渗漏,为

3、装修工程为

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为

5、住宅小区内的给排水管道设施、道路灯配套工程为年;

6、供热系统及供冷系统为个采暖期及供冷期;

7、其他约定:三、 质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可委托其他人员保修。保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原涉及单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人设施保修。

4、质量保修完成后,有发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、 其他

双方约定的其他工程质量保修事项: 本工程质量保证书,有施工合同发包人、承包人双方在验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期至保修期满。

发包人(公章): 承包人(公章):

法定代表(签字): 法定代表(签字):

月 年日

关于我们|致应届毕业生|会员协议|法律声明|友情链接|手机触屏版|官方微博|求职防骗|问题反馈

觉得【应届毕业生网】对应届生求职有帮助,记得分享给其他应届生,网址是“应届毕业生”的声母YJBYS.com